2025标准施工合同范本（含网签版）

2025标准施工合同范本（含网签版）合同编号：甲方（发包方）：（名称）地址：法定代表人：联系方式：乙方（承包方）：（名称）地址：法定代表人：联系方式：鉴于甲方（以下称“发包方”）需要进行工程项目施工，乙方（以下称“承包方”）具备相应的施工资质和能力，双方依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》等相关法律法规，本着平等、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下合同条款：第一章工程概况第一条工程名称本工程名称为：。第二条工程地点本工程地点位于：。第三条工程范围本工程范围包括但不限于：（详细说明施工范围，例如土建工程、安装工程、装饰工程等）。第四条工程内容本工程内容为：（详细描述工程内容，例如建筑设计要求、施工图纸范围内的所有工作等）。第五条工程质量标准本工程质量标准为：（如国家标准、行业标准或发包方特别要求）。第二章合同工期第六条开工日期本工程开工日期为：。第七条竣工日期本工程竣工日期为：。第八条总工期本工程总工期为：日历天。第九条工期顺延情况如因以下原因导致工期延误，承包方有权申请顺延工期：发包方未能按约定提供施工场地或施工条件；发包方变更设计或增加工程量；不可抗力事件（如自然灾害、战争等）；其他非承包方原因导致的停工。第十条工期通知承包方应在工期延误发生后日内以书面形式通知发包方，并提供相关证明材料。发包方应在收到通知后日内作出书面回复。第三章合同价款与支付第十一条合同价款本工程合同总价款为人民币（大写）元整（￥），其中含税价款为人民币（大写）元整（￥）。第十二条付款方式发包方应按以下方式支付工程款：开工前支付合同总价款的%，作为预付款；工程进度达到%时，支付合同总价款的%；工程竣工验收合格后，支付合同总价款的%；余款作为质量保证金，自工程竣工验收合格之日起满年后无质量问题后支付。第十三条工程签证施工过程中，如发生设计变更、现场签证等情况，双方应签署书面签证文件，作为工程价款结算的依据。第四章双方权利与义务第十四条发包方权利与义务发包方有权对施工过程进行监督，提出合理建议；发包方应按合同约定支付工程款，确保施工顺利进行；发包方应提供施工场地及相关资料，并协助承包方办理施工手续；发包方应按时组织工程验收，签署竣工验收报告。第十五条承包方权利与义务承包方有权要求发包方按合同约定支付工程款；承包方应按合同约定工期、质量标准完成施工任务；承包方应严格遵守建筑规范和安全操作规程，确保施工安全；承包方应自行承担施工所需的主要材料、设备，并保证材料质量和施工质量。第五章工程质量与验收第十六条质量要求承包方应严格按照设计图纸、施工规范及双方约定的质量标准进行施工，确保工程质量达到合同约定的验收标准。第十七条隐蔽工程验收对于隐蔽工程，承包方应在施工完成后通知发包方进行验收。发包方应在接到通知后小时内组织验收。未经验收或验收不合格的隐蔽工程，承包方不得进行后续施工。第十八条竣工验收工程竣工后，承包方应向发包方提交完整的竣工资料，并书面通知发包方组织验收。发包方应在收到通知后日内组织验收，验收合格后签署竣工验收报告。第六章安全施工与责任第十九条安全施工承包方应严格遵守国家安全生产法律法规，采取有效措施确保施工安全。施工过程中发生的一切安全事故，均由承包方负责处理并承担相应责任。第二十条保险承包方应为施工现场的所有施工人员及设备购买相关保险，费用自理。第二十一条环境保护承包方应采取有效措施，减少施工对环境的影响，确保符合国家环保标准。第七章变更与解除第二十二条设计变更发包方如需变更设计，应以书面形式通知承包方，并提供变更图纸及相关资料；因设计变更导致的工程量增加或减少，双方应另行协商签署补充协议。第二十三条合同解除任何一方因自身原因无法履行合同义务，应提前日以书面形式通知对方，协商解除合同；因解除合同造成的损失，由违约方承担。第八章违约责任第二十四条发包方违约责任发包方未按合同约定支付工程款，导致施工停工或窝工的，应向承包方支付停工期间的窝工费，窝工费按元/工日计算；发包方无故解除合同或擅自将工程转包给他人的，应向承包方支付合同总价款的%作为违约金。第二十五条承包方违约责任承包方未按合同约定工期完成施工任务的，应向发包方支付逾期违约金，违约金按元/天计算；承包方施工质量未达到约定标准的，应返工至合格，并承担相应费用。第九章争议解决第二十六条争议解决双方因履行本合同发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。第十章其他条款第二十七条通知与送达双方约定以书面形式进行通知。任何一方变更地址或联系方式，应提前日以书面形式通知对方。通知自送达或依法公告之日起生效。第二十八条合同份数本合同一式份，双方各执份，具有同等法律效力。第二十九条合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。甲方（发包方）：（盖章）法定代表人或授权代表签字：