装路灯施工合同范本

装路灯施工合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：XX市城市基础设施建设有限公司，住所地位于XX省XX市XX区XX路XX号。法定代表人：李明，职务为总经理，联系电话甲方系依法注册成立的企业法人，具备履行本合同所必需的资质和能力，其经营范围涵盖城市基础设施建设项目投资、建设及运营管理。甲方因履行城市道路照明规划，需委托乙方完成特定路段的路灯安装工程，依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，双方经友好协商达成一致，特订立本合同。

甲方在本合同项下的主要权利包括：监督乙方按照设计纸及技术规范施工，审核乙方提交的工程进度报告及相关技术文件，对工程质量进行验收，并按约定支付工程款项。甲方亦有权要求乙方在施工过程中采取必要的安全防护措施，确保第三方人身及财产安全。

甲方在本合同项下的主要义务包括：向乙方提供施工所需的场地条件及必要的协调支持，包括但不限于施工许可、地下管线信息等资料；按照合同约定及时支付工程款项，并无条件配合乙方完成工程竣工验收；承担因甲方原因导致的工程变更或延误所产生的额外费用。甲方应确保其提供的全部文件及信息真实有效，如因甲方提供资料错误导致乙方损失，甲方应承担相应赔偿责任。

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：XX市政工程有限公司，住所地位于XX省XX市XX区XX街XX号。法定代表人：王强，职务为董事长，联系电话乙方系依法注册成立的专业施工企业，具备市政工程总承包资质，其经营范围涵盖城市及道路照明工程设计与施工。乙方在相关领域拥有丰富的项目经验及完善的施工管理体系，经甲方邀请参与本项目的投标及谈判，最终达成合作协议。

乙方在本合同项下的主要权利包括：按照合同约定及设计纸施工，要求甲方提供必要的施工条件及配合；对工程进度及质量进行自我监督，并提交阶段性验收申请；根据合同约定收取工程款项及合理的利润；在甲方未按期支付款项时，有权依据合同约定暂停施工或解除合同。

乙方在本合同项下的主要义务包括：组建专业的施工团队，配备符合要求的设备器材，确保工程按期、保质完成；严格遵守国家及地方关于安全生产、环境保护的法律法规，承担施工过程中发生的安全事故责任；向甲方提交完整的竣工资料及验收申请，配合甲方完成竣工验收程序；对施工过程中知悉的甲方商业秘密承担保密义务，未经甲方书面同意不得泄露或用于其他用途。乙方应确保其提供的所有产品及服务符合国家强制性标准，如因乙方原因导致工程质量问题，乙方应承担返工及赔偿责任。

3.合同背景及前提条件：

本合同的订立基于以下背景及前提条件：

（1）甲方依据《XX市城市照明专项规划（20XX-20XX）》及年度建设计划，拟对XX市XX区XX路段实施路灯安装工程，该路段总长度约XX公里，涉及路灯XX盏，配电箱XX套。甲方通过公开招标程序选择乙方作为中标单位，双方于20XX年XX月XX日签署中标通知书，现依据中标结果订立本施工合同。

（2）本工程采用EPC（设计-采购-施工）总承包模式，乙方负责从方案设计优化至工程竣工验收的全过程服务，甲方负责提供必要的场地及政策支持。工程范围包括但不限于路灯基础开挖与浇筑、灯具安装、线路敷设、配电箱安装调试及系统联调等全部施工内容。

（3）双方确认，本合同签订前，甲方已向乙方明示施工范围内的地质条件、地下管线分布情况及其他潜在风险因素，乙方已充分评估并书面承诺具备相应的应对能力。工程实施过程中如遇不可预见的技术难题，双方应协商解决，必要时可签订补充协议。

（4）本合同的履行以双方最终签署的《施工纸及技术规范》为基础，该文件作为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。双方均应确保所提供的全部文件及数据准确无误，如因一方提供错误信息导致合同目的无法实现，责任方应承担相应后果。

本合同的有效成立基于双方真实的意思表示及合法的资质条件，双方均承诺严格履行合同约定，任何一方违约均应承担法律责任。本部分所述当事人信息及合同背景构成双方后续权利义务的基础，如与后续条款产生冲突，以后续具体约定为准。

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的在于委托乙方按照国家相关技术标准和甲方确认的设计方案，完成XX市XX区XX路段的路灯安装工程，提升该区域的道路照明水平，保障夜间交通安全与市民生活便利。工程范围具体包括：对XX公里路段的XX盏路灯及XX套配电箱进行基础施工、灯具及配件安装、电缆敷设、电气系统调试及竣工验收等全部内容。乙方需确保工程质量和进度，符合《城市及道路照明工程施工与质量验收规范》（CJJ52-2007）及双方确认的技术要求，最终交付一个安全、稳定、节能的照明系统供甲方使用。

第二条定义

1.“设计纸”：指经甲方审核并书面确认的《XX路段路灯安装工程设计纸》，包括平面布置、系统、基础详等技术文件。

2.“技术规范”：指国家及地方现行有效的关于城市道路照明工程建设的强制性标准及行业规范，如《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2021）等。

3.“竣工验收”：指工程完成并经乙方自检合格后，由甲方相关单位进行的最终验收程序，验收合格后方可交付使用。

4.“不可抗力”：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、洪水、战争等自然灾害或政府行为。

5.“工程变更”：指在合同履行过程中，经双方协商一致对原设计纸或技术要求的修改或增减。

6.“保密信息”：指一方在合同履行过程中知悉的对方的商业秘密、技术数据等未公开信息，无论以何种形式存在。

第三条双方权利与义务

1.甲方的权力和义务：

（1）甲方有权对乙方的施工、进度及质量进行监督，要求乙方定期提交工程进展报告及相关技术文件，并有权对施工现场进行随时的检查。

（2）甲方应在合同签订后XX日内向乙方提供施工所需的全部场地，包括施工便道、临时水电接入等必要条件，并协调解决施工范围内涉及的地下管线保护等问题。

（3）甲方应按照合同约定及时审核乙方提交的工程量清单及支付申请，并在审核通过后XX日内支付相应款项。甲方逾期支付款项的，应按日向乙方支付未付金额XX%的违约金。

（4）甲方有权要求乙方在施工过程中采取有效的安全防护措施，确保施工区域及第三方人员的安全。如因乙方原因发生安全事故，甲方有权追究乙方的全部责任。

（5）甲方应或参与工程竣工验收，并在验收合格后XX日内签署竣工验收报告。如甲方无正当理由拒绝验收或拖延验收，视为工程合格，乙方已履行交付义务。

（6）甲方应保证其提供的所有文件及数据的真实性，如因甲方提供错误信息导致乙方损失，甲方应承担全部赔偿责任。

（7）工程交付使用后，甲方应负责日常的运行维护管理，但重大设备故障或设计缺陷的维修责任仍由乙方承担保修义务。

（8）甲方应配合乙方完成工程资料移交，包括竣工、设备清单、测试报告等，并确保资料完整性。

2.乙方的权力和义务：

（1）乙方有权要求甲方按照合同约定提供施工条件及支付工程款项，如甲方未履行义务导致工期延误，乙方有权顺延工期并要求赔偿损失。

（2）乙方应组建专业的项目管理团队，配备足够能力的技术人员及施工设备，严格按照设计纸及技术规范施工，确保工程质量达到国家一级验收标准。

（3）乙方应建立健全安全生产管理体系，遵守相关法律法规，对施工人员进行安全教育培训，并在施工现场设置明显的安全警示标志。因乙方原因造成的安全生产事故，乙方应承担全部责任及由此产生的全部费用。

（4）乙方应积极采用节能环保的照明设备，所用材料及设备必须符合国家强制性标准，并提供产品合格证及检测报告。如因设备质量问题导致工程无法正常使用，乙方应负责更换或退货，并承担相应损失。

（5）乙方应按照合同约定提交工程进度报告及阶段性验收申请，甲方应在收到申请后XX日内验收。乙方应根据甲方提出的合理意见进行整改，并承担因整改产生的费用。

（6）乙方应妥善保管工程资料，并在工程竣工验收合格后XX日内向甲方移交完整的竣工资料一套，包括但不限于竣工、设备说明书、测试记录等。甲方应在收到资料后签收确认。

（7）乙方应提供为期XX年的工程质量保修期，在保修期内如因设计或施工原因出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后XX日内响应并维修，直至合格。

（8）乙方应遵守当地政府关于施工扰民及环境保护的规定，合理安排施工时间及作业方式，尽量减少对周边居民及环境的影响。如因乙方原因违反规定被行政处罚，乙方应自行承担全部责任。

（9）乙方应对其在合同履行过程中知悉的甲方商业秘密承担保密义务，未经甲方书面同意，不得向任何第三方泄露或用于合同以外的目的。

（10）乙方应在工程交付使用前完成所有调试工作，确保路灯系统正常运行。如因乙方调试不当导致无法使用，乙方应负责重新调试直至合格。

第四条价格与支付条件

本合同项下的路灯安装工程总价款为人民币XX元（大写：XX元整），该价格包含设计、材料、设备、运输、施工、安装、调试、验收、保修等全部费用，为固定总价。价格已考虑合同签订时市场行情及风险因素，除合同另有约定或发生不可抗力及工程变更外，价款不予调整。

付款方式采用分阶段支付方式：

（1）合同签订后XX日内，甲方支付合同总价款的XX%，即人民币XX元，作为预付款；

（2）路灯基础施工完成并通过甲方初步验收后XX日内，甲方支付至合同总价款的XX%，即人民币XX元；

（3）路灯安装及系统调试完成，提交竣工验收报告后XX日内，甲方支付至合同总价款的XX%，即人民币XX元；

（4）工程竣工验收合格并完成资料移交后XX日内，甲方支付剩余合同总价款的XX%，即人民币XX元。甲方应将款项支付至乙方以下银行账户：

开户名称：XX市政工程有限公司

开户银行：XX银行XX支行

银行账号：XX

乙方应在收到每笔款项后，向甲方开具等额合法的增值税专用发票。如甲方未能按期支付任何款项，每逾期一日，应按逾期支付金额的XX%向乙方支付违约金，但违约金总额不超过合同总价款的XX%。逾期超过XX日，乙方有权暂停施工或解除合同，并要求甲方支付已完成工程的费用及全部损失。

第五条履行期限

本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格、工程款支付完毕且双方完成结算手续之日止，合同期限预计为XX个月。

乙方应按照施工计划，在合同签订后XX日内完成施工现场踏勘及施工方案编制，并提交甲方审核。工程正式开工日期为甲方书面确认施工方案后XX日，且总工期不超过XX个月。如遇节假日或休息日，工期相应顺延。

关键时间节点如下：

（1）预付款支付节点：合同签订后XX日内；

（2）基础施工完成初验节点：开工后XX日内；

（3）工程竣工验收节点：工程完工后XX日内；

（4）尾款支付节点：竣工验收合格后XX日内。

任何因甲方原因导致的工期延误（如未及时提供场地、未及时审核纸、未按期支付工程款等），乙方可相应顺延工期，并要求甲方赔偿由此造成的实际损失。因乙方原因导致的工期延误，乙方应承担相应违约责任，并按日向甲方支付合同总价款XX%的违约金，但累计违约金不超过合同总价款的XX%。

第六条违约责任

1.甲方违约责任：

（1）未按期支付工程款：如甲方未按本合同第四条约定支付任何阶段款项，每逾期一日，应按逾期支付金额的XX%向乙方支付违约金。逾期超过XX日，乙方有权暂停施工，且甲方仍需按原计划支付已发生工程量的费用及违约金。逾期超过XX日，乙方有权解除合同，甲方除支付已完成工程的全额费用及XX%的违约金外，还应赔偿乙方因此遭受的全部损失，包括但不限于合同预期利润、人员遣散费等。

（2）提供资料错误或延迟：如因甲方提供的设计纸、地下管线资料等错误或延迟，导致乙方返工、工期延误或产生额外费用，全部责任及损失由甲方承担。甲方应赔偿乙方因此造成的直接经济损失，包括材料损失、人工成本增加等，赔偿金额不超过合同总价款的XX%。

（3）拒绝或拖延验收：甲方应在收到乙方竣工验收申请后XX日内验收。如甲方无正当理由拒绝验收或拖延验收超过XX日，视为工程合格，乙方已完成交付义务。甲方仍需按期支付尾款，且甲方应承担因拖延验收导致的乙方人员、设备闲置等损失。

（4）场地提供延迟或条件不符：如甲方未按约定提供施工场地、水电接入等条件，导致乙方无法按时开工或施工受阻，甲方应承担由此造成的工期延误责任，并按日支付合同总价款XX%的违约金。若延误超过XX个月，乙方有权解除合同，甲方应支付已完成工程费用的XX%作为补偿，并承担全部责任。

2.乙方违约责任：

（1）工程质量不合格：乙方应确保工程达到国家一级验收标准及合同约定技术规范。如工程竣工验收不合格，乙方应在收到验收报告后XX日内完成整改，直至验收合格。整改期间产生的费用由乙方承担。若整改后仍不合格，甲方有权要求乙方承担全部责任，包括但不限于返工、赔偿损失，且有权解除合同，乙方应支付合同总价款XX%的违约金，并赔偿甲方因此遭受的全部损失。

（2）工期延误：如乙方非因不可抗力或甲方原因导致工期延误，每逾期一日，应按合同总价款XX%向甲方支付违约金，但累计违约金不超过合同总价款的XX%。逾期超过XX个月，甲方有权解除合同，乙方应支付已完成工程费用的XX%作为补偿，并承担由此给甲方造成的全部损失。

（3）未按时提交资料或交付工程：如乙方未按约定时间提交竣工验收报告、竣工等资料或交付工程，每逾期一日，应按合同总价款XX%向甲方支付违约金。逾期超过XX日，甲方有权解除合同，乙方应支付合同总价款的XX%作为违约金，并赔偿甲方因此遭受的全部损失。

（4）安全事故责任：如因乙方原因发生安全生产事故，乙方应承担全部责任及由此产生的一切费用（包括但不限于罚款、赔偿、救助费用等），且甲方有权解除合同，乙方已收取的工程款在扣除已完成工程费用及甲方实际损失后予以结算。

（5）泄露保密信息：如乙方违反保密义务，泄露甲方商业秘密，应承担全部赔偿责任，包括甲方因此遭受的经济损失及为损失付出的合理费用，且甲方有权解除合同。

3.不可抗力处理：如因不可抗力导致合同无法履行或延迟履行，双方互不承担违约责任。遭受不可抗力的一方应在事件发生后XX日内书面通知对方，并提供相关证明文件。双方应根据不可抗力影响程度，协商决定延期履行、部分履行或解除合同。因不可抗力造成的损失，各自承担。

4.累计违约责任：本合同项下的各项违约金、赔偿金等责任可累计计算，但总额不超过合同总价款的XX%。任何一方违约导致合同解除的，违约方还应支付守约方实际遭受的全部损失，包括直接损失和可预期利益损失。

第七条不可抗力

1.定义：不可抗力是指合同双方在签订合同时不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、台风、洪水、暴雨、大雪、泥石流等自然灾害；战争、动乱、恐怖袭击等社会事件；政府行为，如法律法规变更、征收、征用、政策调整等；以及其他类似无法预见、无法避免并不能克服的突发事件。

2.通知与证明：任何一方因不可抗力不能履行合同时，应在不可抗力事件发生后XX日内，以书面形式通知对方，说明事件情况及其对履行合同的影响。通知应包含不可抗力事件发生的时间、地点、性质、影响范围以及可能持续的时间等关键信息。同时，通知方应积极收集并保存不可抗力事件的证据材料，如政府公告、新闻报道、现场照片、损失清单等，并在事件结束后XX日内提交给对方审核确认。

3.责任免除：因不可抗力导致合同部分或全部不能履行的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。遭受不可抗力一方应采取合理措施减少损失，未能采取合理措施导致损失扩大的，仍需承担相应责任。

4.合同变更或解除：如不可抗力影响持续超过XX日，双方可协商变更合同内容或解除合同。合同解除后，双方应就合同履行情况及造成的损失进行结算，互不承担违约责任。因不可抗力解除合同的，已产生的费用按实结算，甲方应支付乙方已完成工程量的相应费用，但该费用不超过合同总价款的XX%。

5.不可抗力证据：双方对不可抗力事件及影响认定有争议的，应以不可抗力发生后XX日内依法发布的官方公告或具有法律效力的证明文件为准。如无官方文件，可由双方共同认可的第三方机构出具证明，或提交仲裁委员会或人民法院认定。

第八条争议解决

1.协商解决：凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商的方式解决。协商应本着诚实信用、公平合理的原则进行，双方应指定专门联系人负责协商事宜，力争在XX日内达成一致的解决方案。如协商达成一致，双方应签署书面协议确认，该协议作为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.调解解决：如协商未能解决争议，双方同意在协商不成后XX日内，共同向XX市XX区人民调解委员会申请调解。调解过程中，双方应如实陈述事实，积极提供证据，并尊重调解委员会的调解意见。经调解委员会主持调解，双方达成调解协议的，应签署调解协议书。调解协议书经双方签字盖章后，具有合同约束力，双方应自觉履行。调解不成的，调解委员会应出具调解不成证明。

3.仲裁解决：如协商、调解未能解决争议，任何一方均有权在争议发生后XX日内，将争议提交至XX仲裁委员会，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。仲裁地点为XX市XX区，仲裁语言为中文。申请仲裁的一方应向仲裁委员会提交仲裁申请书及相关证据材料，并预交仲裁费。仲裁过程中，双方应遵守仲裁规则，履行仲裁庭的传唤和指示。

4.诉讼解决：如在合同签订时或争议发生前，双方已明确约定通过诉讼解决争议，且未选择其他争议解决方式，则任何一方均有权在争议发生后XX日内，向有管辖权的人民法院提起诉讼。诉讼管辖地为工程所在地或甲方所在地有管辖权的人民法院。诉讼过程中，双方应遵守法院的审理程序，提交证据，并自觉履行生效判决。诉讼费用由败诉方承担，若双方均有责任，则按责任比例分担。

5.争议解决原则：在争议解决过程中，双方应本着诚实信用、公平合理的原则，优先保护守约方的合法权益。任何一方不得利用争议解决程序损害对方利益，不得提出与争议无关的请求。争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行合同中其他未受争议影响的义务。

第九条其他条款

1.通知方式：本合同项下的所有通知、请求、要求或其他通信均应以书面形式作出，并可以通过专人递送、挂号信、传真、电子邮件或双方确认的即时通讯工具发送。通知应在送达时视为有效送达。如采用电子邮件或即时通讯工具发送，发出时视为送达；如采用挂号信，寄出后XX日视为送达；如采用专人递送，交付时视为送达。地址以本合同首部载明的地址为准，任何一方变更地址，应提前XX日书面通知对方。

2.合同变更：对本合同的任何修改或补充，均须经双方协商一致，并以书面形式作出，作为本合同不可分割的组成部分。任何一方未经对方书面同意，不得单方面变更合同内容。口头承诺或约定不视为合同变更。

3.保密条款：双方应对在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术信息、经营数据等负有保密义务。未经对方书面同意，不得向任何第三方披