线缆辅料采购合同范本

线缆辅料采购合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：XX科技有限公司，地址：中国北京市朝阳区XX路XX号XX大厦XX层，法定代表人/负责人：张三，联系方式甲方是一家专注于新能源领域的高新技术企业，主要从事光伏、风电等可再生能源项目的研发、生产和销售。在项目实施过程中，甲方需要大量的线缆辅料进行设备安装和系统集成。为保障项目进度和质量，甲方通过公开招标方式选择乙方作为线缆辅料的供应商，双方基于长期合作和互惠互利的原则达成本合同。

甲方在本次合作中作为买方，主要负责提供项目需求清单、审核乙方提交的产品规格和质量证明文件，并按照合同约定支付货款。同时，甲方有权对乙方的履约能力进行监督，确保所采购的线缆辅料符合国家相关标准和项目技术要求。

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：XX线缆材料有限公司，地址：中国广东省深圳市福田区XX路XX号XX厂房，法定代表人/负责人：李四，联系方式乙方是一家专业从事线缆辅料研发、生产和销售的企业，拥有完善的生产设备、严格的质量管理体系和丰富的行业经验。乙方产品涵盖绝缘材料、屏蔽材料、连接器、扎带等系列，广泛应用于电力、通信、工业自动化等领域。经过综合评估，甲方选择乙方作为本次线缆辅料的独家供应商。

乙方在本次合作中作为卖方，主要负责按照甲方提供的订单要求生产、包装和发货，并提供完整的产品质量保证文件。乙方需确保所供应的线缆辅料符合国家标准（如GB/T、IEC等）以及甲方的项目特定技术参数，同时配合甲方进行项目现场的技术支持和服务。乙方有权要求甲方提供明确的采购需求，并在合同约定的期限内完成供货任务。

双方合作的背景基于以下前提条件：甲方正在实施多个光伏电站建设项目，需要长期稳定的线缆辅料供应；乙方具备满足甲方需求的生产能力和质量保障体系，且在同类项目中拥有良好的市场口碑。为明确双方权利义务，降低合作风险，经友好协商，双方签订本合同，以兹共同遵守。

本合同范本的当事人信息和合同简介部分明确了甲乙双方的基本身份、合作背景及各自的角色定位，为后续条款的制定提供了基础依据。甲方作为采购方，其需求的具体性和技术性直接影响乙方的履约范围和质量标准；乙方作为供应方，其履约能力和产品品质直接关系到甲方的项目进度和成本控制。因此，双方在签订合同前需充分了解彼此的业务特点，确保合同条款的针对性和可操作性。后续章节中关于产品定义、权利义务、违约责任等条款将围绕本部分确立的基本框架展开，以保证合同的整体性和逻辑性。

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的是明确甲乙双方在线缆辅料采购过程中的权利与义务，确保乙方按照甲方的要求及时、合格地供应指定规格的线缆辅料，满足甲方在光伏电站建设项目中的实际需求。合同范围包括但不限于绝缘护套、屏蔽层、扎带、连接器、防水接头等线缆辅料，具体品种、规格、数量及质量标准以甲方提供的订单或技术要求为准。双方将通过本合同的履行，建立稳定、高效的供应链合作关系，保障项目建设的顺利进行。

第二条定义

为本合同之目的，下列术语具有以下含义：

1.“线缆辅料”是指用于线缆制造、安装和维护过程中所需的各种辅助材料，包括但不限于绝缘材料、屏蔽材料、固定装置、连接组件及防护用品。

2.“技术规格”是指本合同附件中明确列出的产品型号、尺寸、性能参数及质量标准。

3.“订单”是指甲方根据项目需求向乙方发出的书面采购指令，包含产品名称、规格、数量、交付时间及地点等信息。

4.“质量保证期”是指乙方对所供应产品在正常使用条件下提供质量承诺的期限。

5.“不可抗力”是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、战争、政府行为等。

第三条双方权利与义务

1.甲方的权力和义务

（1）甲方有权根据项目进度和实际需求向乙方下达采购订单，并要求乙方按照合同约定提供符合技术规格的线缆辅料。

（2）甲方应向乙方提供清晰、准确的产品需求信息，包括但不限于产品型号、数量、质量标准及交付时间，并配合乙方进行技术确认。

（3）甲方应按照合同约定的支付条件及时支付货款，并对乙方提交的合规发票进行审核确认。

（4）甲方有权对乙方供应的产品进行抽样检验，检验结果作为确认产品是否符合合同约定的依据。如检验不合格，甲方有权要求乙方限期整改或退货。

（5）甲方应妥善保管收到的线缆辅料，并按照产品说明进行储存和使用，避免因不当操作导致的产品损坏。

（6）甲方应在合同约定的交付期限内完成产品的接收和验收，如遇特殊情况需延迟验收，应提前通知乙方并协商处理方案。

2.乙方的权力和义务

（1）乙方有权要求甲方提供明确的采购需求和技术参数，并有权对甲方的订单进行必要的澄清和确认，以确保产品符合要求。

（2）乙方应按照甲方订单约定的产品规格、数量和质量标准进行生产，并配备专业人员对产品进行全流程质量管控，确保所有供应产品均通过出厂检验。

（3）乙方应按照合同约定的交付时间和地点准时发货，并提供完整的物流信息，确保产品安全送达甲方指定地点。如遇不可抗力或其他客观因素导致延迟交付，应及时通知甲方并协商解决方案。

（4）乙方有权要求甲方按照合同约定支付货款，并应向甲方提供合规的增值税发票等财务文件。如甲方未按时支付货款，乙方有权采取合理的催款措施，包括但不限于暂停发货或要求提供担保。

（5）乙方应向甲方提供产品的质量保证期承诺，并在保证期内对产品缺陷提供维修或更换服务。如因产品质量问题导致甲方项目延误或其他损失，乙方应承担相应的赔偿责任。

（6）乙方应向甲方提供必要的技术支持和服务，包括产品安装指导、故障排除等，确保甲方能够正确使用所采购的线缆辅料。同时，乙方应配合甲方进行项目现场的质量检验和认证工作。

（7）乙方应严格遵守国家相关法律法规及行业标准，确保产品的生产、包装、运输等环节符合环保、安全等要求，并承担因违反规定而产生的全部责任。

（8）乙方应建立健全客户档案和订单管理系统，确保订单信息的准确性和完整性，并及时向甲方反馈生产进度和交付状态。如遇生产计划调整或供应链问题，应提前通知甲方并共同寻求解决方案。

第四条价格与支付条件

1.价格条款：乙方供应的线缆辅料价格采用单价合同形式，具体单价及总价以甲方确认的订单或双方签订的附件为准。价格采用人民币（元）计价，含增值税。如遇国家政策调整、原材料价格波动等不可归责于双方的因素导致成本变动，双方应友好协商调整价格，并签署补充协议。

2.支付方式：甲方通过银行转账方式支付货款。乙方应在收到甲方订单后，向甲方提供符合要求的发票及支付所需文件，甲方在收到文件并核对无误后，于合同约定的付款期限内将货款支付至乙方指定的银行账户。

3.支付时间：甲方应在乙方发货前支付合同总价的30%作为预付款；货物送达并经甲方验收合格后，支付至合同总价的60%；剩余10%作为质量保证金，于质量保证期满且无质量问题后支付。具体付款节点和时间以双方确认的订单为准。

4.账户信息：乙方指定的收款账户为：开户行：XX银行XX支行，户名：XX线缆材料有限公司，账号：XXXXXX。

第五条履行期限

1.合同有效期：本合同有效期为自签订之日起一年，自XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日。如需延期，双方应提前一个月书面协商，并签订续签协议。

2.订单履行期限：乙方应在收到甲方订单确认后，于X个工作日内完成生产准备工作，并按照订单约定的交付时间将货物运送至甲方指定地点。如遇特殊情况需延迟交付，乙方应提前通知甲方并协商解决方案。

3.验收期限：甲方应在货物送达后X日内完成验收工作，并书面通知乙方验收结果。如逾期未验收，视为货物符合合同约定。

4.质量保证期：乙方提供的产品质量保证期为自甲方验收合格之日起X个月。在此期间，如出现非甲方使用不当造成的质量问题，乙方应负责维修或更换。

第六条违约责任

1.甲方违约责任：

（1）甲方未按合同约定支付货款，每逾期一日，应按逾期支付金额的千分之一向乙方支付违约金。逾期超过X日，乙方有权暂停发货或解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的损失。

（2）甲方未按时验收货物，每逾期一日，应按该批次货物总价的千分之一向乙方支付违约金。逾期超过X日，视为货物符合合同约定，甲方不得再提出异议。

（3）甲方因自身原因导致订单需求变更或取消，应承担乙方已产生的一切费用，并按合同总价的X%支付违约金。

2.乙方违约责任：

（1）乙方未按合同约定交付货物，每逾期一日，应按逾期交付货物总价的千分之一向甲方支付违约金。逾期超过X日，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿由此造成的损失。

（2）乙方交付的货物不符合合同约定的技术规格或质量标准，甲方有权要求乙方更换或退货。乙方应承担由此产生的全部费用，并按合同总价的X%支付违约金。若更换后的产品仍不合格，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿全部损失。

（3）乙方提供的货物存在质量问题，在质量保证期内经甲方指出后，未能在X日内予以解决，甲方有权要求乙方赔偿因此造成的直接经济损失，包括但不限于项目延误损失、额外维修费用等。

（4）乙方因保管不善导致货物在运输过程中损坏，应承担全部赔偿责任。如损坏是由不可抗力因素造成，乙方应协助甲方向保险公司索赔。

3.不可抗力导致的违约：如因不可抗力导致任何一方无法履行合同义务，双方应互不承担违约责任，但应及时通知对方并提供相关证明文件。双方应根据不可抗力的影响程度，协商决定是否延期履行、部分履行或解除合同。

4.赔偿限制：除本合同另有约定外，任何一方因违约给对方造成的直接经济损失，违约方应承担赔偿责任，但赔偿总额不超过合同总价的X%。若违约行为导致合同目的无法实现，守约方有权解除合同并要求全额赔偿。

5.紧急补救措施：任何一方违约时，守约方有权采取必要的补救措施，包括但不限于暂停履行合同义务、更换供应商、寻求第三方救助等，由此产生的费用由违约方承担。

第七条不可抗力

1.定义：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、台风、洪水、火灾、战争、罢工、政府行为（如法律、法规的变更或政策调整）、流行病疫情等。不可抗力事件应自其发生之日起，对合同的履行构成实质性障碍。

2.通知义务：任何一方在发生或预见发生不可抗力事件时，应在合理期限内（不迟于事件发生后X日）通知对方，并提供不可抗力事件的证明文件，如政府公告、新闻报道、保险理赔单等。若未能及时通知，导致对方遭受损失的，通知方应承担相应的赔偿责任。

3.责任免除：因不可抗力导致任何一方不能履行或不能完全履行合同义务的，根据不可抗力事件的影响，部分或全部免除其违约责任，但法律另有规定的除外。不可抗力事件消除后，受影响方应及时恢复履行合同义务。

4.合同解除：若不可抗力事件持续超过X个月，导致合同目的无法实现，双方均有权单方面解除合同，并应通知对方。解除合同后，双方应相互返还已接受的财产，并按实际履行情况结算货款及损失。因不可抗力造成的损失，双方互不承担责任。

5.不可免除的责任：即使发生不可抗力事件，一方仍需承担因其过错造成的损失责任，以及因其未采取合理措施防止或减轻损失扩大而应承担的责任。

第八条争议解决

1.争议类型：本合同项下发生的任何争议，包括但不限于合同解释、履行障碍、违约责任等，双方应首先通过友好协商解决。协商应本着公平、合理的原则进行，并由双方代表共同签署书面和解协议。

2.协商不成：若协商在合同签订后X日内未能达成一致，任何一方均有权选择以下一种方式解决争议：

(1)提交XX仲裁委员会，按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。仲裁地点为甲方所在地，仲裁语言为中文。

(2)依法向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。诉讼过程中，当事人应遵守法院的传唤和判决，并承担相应的诉讼费用。

3.争议解决期间：在争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行合同中未受争议影响的条款，任何一方不得单方面中止或终止合同，除非得到对方的书面同意。

4.专属管辖：双方确认，本合同争议解决条款具有优先效力，且任何一方在本合同签订前或签订后达成的关于争议解决的补充协议或单独约定，均以本合同条款为准。任何一方不得以与本合同约定不符为由，就同一争议事项向其他仲裁机构申请仲裁或向其他法院提起诉讼。

5.法律适用：本合同争议的解决，适用中华人民共和国法律。

第九条其他条款

1.通知方式：双方之间的所有通知、请求、要求或其他通信，均应以书面形式（包括但不限于信函、传真、电子邮件）发送至本合同首部列明的地址或联系方式。任何一方变更联系方式，应提前X日书面通知对方。以电子邮件方式发送的，发出时视为送达；以传真或信函方式发送的，成功投递后视为送达。

2.合同变更：对本合同的任何修改或补充，均须经双方授权代表签署书面文件方为有效。口头约定或暗示的变更，均不具法律约束力。

3.分包：未经甲方事先书面同意，乙方不得将本合同项下的任何义务分包给任何第三方。任何分包行为均需符合本合同的所有条款和条件。

4.转让：未经对方事先书面同意，任何一方不得将其在本合同项下的权利或义务部分或全部转让给第三方。转让行为不得损害对方的合法权益。

5.独立合同：本合同是双方之间关于特定线缆辅料采购关系的独立协议，不影响双方可能存在的其他合作关系或合同义务。

6.完整