彩色混凝土施工服务合同

彩色混凝土施工服务合同一、合同主体条款甲方（委托方）：需明确填写单位名称、法定代表人、统一社会信用代码、联系地址及联系方式；若为个人，则填写姓名、身份证号、住址及联系方式。乙方（承包方）：需具备彩色混凝土施工资质，填写单位名称、法定代表人、资质证书编号、联系地址及联系方式。双方应在合同中声明对彼此主体资格的合法性负责，并附上相关资质文件复印件作为合同附件。二、工程概况工程名称：例如“XX商业广场地面彩色混凝土铺装工程”。工程地点：详细到具体路段或场地，如“XX市XX区XX路XX号项目现场”。施工范围：明确施工区域及具体内容，包括但不限于基础处理、彩色混凝土搅拌、摊铺、着色、密封养护等，可附施工图纸或工程量清单作为依据。工程规模：以面积（平方米）或体积（立方米）为单位，明确工程量，允许±5%的合理误差范围，超出部分按实际结算。工期要求：约定总工期（如60个日历天）及关键节点时间（如基础处理完成时间、混凝土摊铺完成时间），并注明因天气、甲方原因导致停工时工期可顺延，但需双方书面确认。三、施工标准与技术要求（一）材料标准原材料质量：彩色混凝土需符合《彩色混凝土路面技术规程》（CJJ/T218-2014）要求，水泥采用P.O42.5级及以上硅酸盐水泥，骨料级配应符合设计要求，颜料需为无机矿物颜料（如氧化铁系列），其耐候性、耐磨性需通过第三方检测。材料供应：乙方负责采购全部材料，需提供材料出厂合格证、检测报告，并在材料进场前通知甲方抽样送检，合格后方可使用；甲方指定品牌或样品的，乙方需按样品标准采购。（二）施工工艺标准基础处理：基层需平整、坚实，压实度≥93%，表面平整度误差≤5mm/2m；若存在裂缝或沉降，乙方需进行修补或加固处理，费用包含在合同总价中。混凝土施工：搅拌：严格控制水灰比（0.4-0.5），颜料掺量按设计配比（通常为水泥用量的3%-8%），搅拌时间≥90秒；摊铺：采用机械振捣或人工找平，厚度误差≤±3mm，表面拉毛或压花处理需符合设计纹理要求；养护：摊铺完成后24小时内覆盖保湿膜，养护期不少于7天，期间禁止行人车辆通行。颜色与外观：完工后表面颜色均匀一致，无明显色差，色牢度符合《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210-2018），图案或纹理清晰连续，接缝平直。四、双方权利与义务（一）甲方权利义务权利：对施工过程进行监督，随时检查材料质量、施工工艺及进度；要求乙方整改不符合合同约定的施工内容；按合同约定组织验收并支付工程款。义务：提供施工场地的合法使用权，清除场地障碍物，接通施工用水、用电（费用由甲方承担）；向乙方提供施工图纸及技术交底，确认施工方案；按时支付工程款项，逾期付款需承担违约责任。（二）乙方权利义务权利：按合同约定收取工程款；要求甲方提供必要的施工条件，因甲方原因导致工期延误时，有权索赔窝工损失。义务：编制详细施工组织方案，报甲方审批后实施；配备专业施工团队（需提供施工人员资质证书），确保施工安全，承担施工期间的人员伤亡及财产损失责任；严格遵守环保规定，控制施工扬尘、噪音，避免环境污染；工程完工后提供完整的竣工资料，包括隐蔽工程记录、材料检测报告、养护记录等。五、验收流程（一）阶段性验收基础处理验收：乙方完成基层清理、压实后，书面通知甲方验收，甲方需在3个工作日内组织验收，验收标准为表面平整度≤5mm/2m，压实度≥设计要求。材料验收：乙方材料进场时提交检测报告，甲方随机抽样送检，费用由乙方承担，检测不合格的材料需无条件退场。（二）竣工验收验收申请：工程完工后，乙方提交竣工验收报告及竣工资料，甲方在收到申请后7个工作日内组织验收。验收标准：表面质量：颜色均匀，无裂缝、起砂、脱皮现象，图案纹理清晰；性能指标：抗压强度≥C30（28天龄期），耐磨性≤3.0kg/m²（GB/T16925-2019），防滑系数≥0.6（BPN值）；尺寸偏差：厚度误差≤±5%，平整度≤3mm/2m。整改与复验：验收不合格的，乙方需在15个工作日内整改完毕并申请复验，复验费用由乙方承担；若因甲方原因导致验收延误，视为默认验收合格。六、付款方式预付款：合同签订后7个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的20%作为预付款，用于材料采购。进度款：基础处理验收合格后支付30%；彩色混凝土摊铺完成后支付30%；竣工验收合格后支付15%。质保金：剩余5%作为质保金，质保期满无质量问题后15个工作日内无息返还。支付方式：所有款项需通过银行转账至乙方指定账户，乙方在收款后5个工作日内开具等额增值税专用发票。七、违约责任（一）甲方违约逾期付款：每逾期1日，按应付未付款的0.05%支付违约金；逾期超过30日，乙方有权暂停施工，由此造成的工期延误及损失由甲方承担。未提供施工条件：因甲方原因导致乙方无法进场施工的，每延误1日，甲方需赔偿乙方窝工损失（按现场人员及设备数量计算）。（二）乙方违约材料质量不合格：乙方需无条件更换材料，并承担由此导致的工期延误及检测费用，同时支付合同总价5%的违约金。施工质量不达标：乙方需无偿返修至验收合格，若返修后仍无法达到标准，甲方有权解除合同并要求乙方返还已付款项，同时赔偿实际损失。逾期完工：每逾期1日，按合同总价的0.05%支付违约金；逾期超过15日，甲方有权另行委托第三方施工，费用由乙方承担。八、质保期与售后服务质保期：自竣工验收合格之日起计算，质保期为2年，其中表面颜色保色期不低于1年，结构质量保修期按国家规定执行（通常为5年）。售后服务：质保期内出现质量问题（如褪色、开裂、起砂等），乙方需在接到通知后24小时内响应，7个工作日内修复，费用由乙方承担；非乙方原因（如人为损坏、不可抗力）导致的问题，乙方可提供有偿维修服务。九、其他条款不可抗力：因地震、暴雨、政府政策调整等不可抗力导致合同无法履行的，双方互不承担责任，应及时通知对方并协商处理。争议解决：协商不成的，可向工程所在地人民法院提起诉讼。合同生效：本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章（个人按手印）之日起生效，一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。（以下无正文）