天津水表安装协议书

天津水表安装协议书甲方（安装方）：名称：[安装公司名称]法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[公司地址]联系方式：[联系电话]乙方（委托方）：姓名/名称：[业主姓名/业主单位名称]身份证号码/统一社会信用代码：[证件号码/信用代码]地址：[业主地址]联系方式：[联系电话]鉴于乙方需要进行水表安装工程，甲方具备相关的安装资质和经验，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就天津水表安装事宜达成如下协议：一、标的物或服务具体描述1.水表安装内容甲方负责为乙方在天津市[具体地址]安装[水表品牌及型号]水表一套，包括但不限于水表的采购、运输、安装、调试等工作。安装工作应符合国家及天津市相关的建筑给排水设计规范、水表安装标准等要求。2.服务标准水表安装应确保水表计量准确、运行稳定，安装完成后应进行通水试验，各项指标符合相关标准。甲方应提供安装后的质量保证期，在质量保证期内对水表及安装工程承担免费维修、更换等责任。二、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权要求乙方按照本协议约定支付安装费用。在乙方未按照协议约定履行义务时，有权暂停安装工作，并要求乙方承担违约责任。2.义务按照本协议约定的安装内容、服务标准及时间要求，完成水表安装工作。提供安装所需的合格材料及设备，确保材料及设备符合国家及地方相关标准。安排具备相应资质的专业技术人员进行安装作业，施工人员应遵守施工现场的安全规定，确保施工安全。在安装过程中，如发现原设计或现场情况与安装要求不符时，应及时通知乙方，并提出合理的解决方案。安装完成后，向乙方提供安装工程的相关资料，包括但不限于水表的产品合格证书、安装调试报告等。在质量保证期内，对水表及安装工程出现的质量问题及时进行维修或更换。（二）乙方权利义务1.权利有权要求甲方按照本协议约定的内容和标准进行水表安装。对甲方的安装工作进行监督，提出合理的意见和建议。2.义务按照本协议约定向甲方支付安装费用。协助甲方进行安装工作，提供必要的施工条件，包括但不限于施工现场的场地清理、水电供应等。向甲方提供准确的水表安装位置及相关设计资料，确保安装工作顺利进行。在甲方安装过程中，配合甲方解决可能出现的问题，如因乙方原因导致安装延误或出现其他问题，乙方应承担相应责任。在安装完成后，按照协议约定对安装工程进行验收。三、安装费用及支付方式1.安装费用本协议约定的水表安装费用总计为人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。该费用包含水表采购、安装、调试、质量保证期内的维修等全部费用，但不包括因乙方原因导致的额外费用。2.支付方式协议签订后，乙方应向甲方支付安装费用的[预付款比例]作为预付款，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。水表及相关设备材料到达施工现场并经乙方验收合格后，乙方支付安装费用的[进度款比例]，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。水表安装完成并经乙方验收合格后，乙方支付剩余安装费用，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。甲方应在每次收款前向乙方提供合法有效的发票，否则乙方有权拒绝付款且不承担任何违约责任。四、安装时间及工期延误1.安装时间甲方应在本协议签订且收到乙方预付款后的[预计开工日期]开始进行水表安装工作，并在[预计完工日期]前完成全部安装工作。2.工期延误如因甲方原因导致工期延误，每延误一天，甲方应按照安装费用的[延误赔偿比例]向乙方支付违约金。如因工期延误给乙方造成其他损失的，甲方应承担相应的赔偿责任。如因乙方原因导致工期延误，甲方不承担责任，但乙方应承担因延误给甲方造成的损失，包括但不限于甲方增加的人工费用、设备租赁费用等。因不可抗力或其他不可预见、不可避免的原因导致工期延误的，双方应协商解决，互不承担违约责任，但应及时通知对方并提供相关证明文件。五、质量保证及维修1.质量保证期甲方提供的水表及安装工程的质量保证期为自安装验收合格之日起[质量保证期限]年。2.质量保证责任在质量保证期内，如水表出现质量问题或安装工程出现质量缺陷，甲方应免费进行维修或更换。因乙方使用不当或其他非甲方原因导致的问题，甲方不承担免费维修责任，但应协助乙方进行维修，费用由乙方承担。3.维修响应时间甲方应在接到乙方维修通知后的[维修响应时间]小时内做出响应，并在[维修到达现场时间]小时内到达现场进行维修（特殊情况除外，但应及时与乙方沟通）。如甲方未按照约定时间响应或到达现场，应按照每次[维修延误违约金金额]向乙方支付违约金。六、验收1.验收标准水表安装工程的验收应按照国家及天津市相关的建筑给排水设计规范、水表安装标准等要求进行。验收内容包括水表的安装位置、安装牢固程度、计量准确性、通水情况等。2.验收程序安装完成后，甲方应向乙方提交验收申请，乙方应在收到申请后的[验收期限]天内组织验收。乙方组织甲方及相关专业人员进行验收，验收合格后双方签署验收报告。如验收不合格，甲方应按照乙方要求及时整改，直至验收合格。七、违约责任1.甲方违约责任如甲方未按照本协议约定的内容、标准或时间要求完成水表安装工作，应承担违约责任，向乙方支付违约金，违约金金额为安装费用的[违约赔偿比例]。如因甲方违约给乙方造成其他损失的，甲方应承担全部赔偿责任。如甲方提供的材料及设备不符合国家及地方相关标准，乙方有权要求甲方更换合格材料及设备，并承担因此给乙方造成的损失。甲方还应按照不符合标准的材料及设备价值的[材料设备违约赔偿比例]向乙方支付违约金。如甲方在质量保证期内未按照约定履行维修责任，每逾期一天，应按照未履行维修金额的[质量保证期违约赔偿比例]向乙方支付违约金。如因甲方未及时维修给乙方造成其他损失的，甲方应承担相应的赔偿责任。2.乙方违约责任如乙方未按照本协议约定向甲方支付安装费用，每逾期一天，应按照未支付金额的[逾期付款赔偿比例]向甲方支付违约金。逾期超过[逾期付款宽限期]天的，甲方有权暂停安装工作，并要求乙方支付已完成工作对应的费用及违约金，同时乙方应承担甲方因暂停工作而增加的费用。如乙方未按照协议约定协助甲方进行安装工作，导致安装延误或出现其他问题，乙方应承担全部责任，包括但不限于向甲方支付违约金、赔偿甲方因此遭受的损失等。如乙方在验收过程中故意刁难或无故拖延验收时间，应按照安装费用的[验收违约赔偿比例]向甲方支付违约金。八、争议解决本协议在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他条款1.本协议自双方签字（或盖章）之日