2025年注册监理工程师考试建设工程施工合同管理模拟试题(附答案)

2025年注册监理工程师考试建设工程施工合同管理模拟试题(附答案)一、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF20170201），下列合同文件的优先解释顺序，正确的是（）。A.中标通知书→专用合同条款→图纸→已标价工程量清单B.专用合同条款→协议书→通用合同条款→技术标准和要求C.协议书→投标函及其附录→通用合同条款→技术标准和要求D.已标价工程量清单→技术标准和要求→图纸→中标通知书2.承包人未按合同约定时间提交竣工结算申请单，经监理人催告后（）天内仍未提交或没有明确答复，发包人有权自行编制竣工结算文件。A.14B.28C.42D.563.因发包人原因导致工程暂停施工，承包人可索赔的内容是（）。A.工期+费用+利润B.工期+费用C.仅工期D.仅费用4.关于不可抗力的责任划分，下列说法正确的是（）。A.永久工程损坏由承包人承担B.承包人施工机械损坏由发包人承担C.因不可抗力导致的工期延误，发包人应支付赶工费用D.承包人人员伤亡由承包人自行承担5.关于分包管理，下列行为中符合合同约定的是（）。A.承包人将主体结构施工分包给具有相应资质的单位B.分包人将其承包的专业工程再分包给劳务公司C.承包人分包前未向监理人提交分包合同副本D.监理人发现分包人不具备相应资质，要求承包人更换6.采用单价合同计量时，监理人对承包人超出设计图纸范围的工程量（）。A.不予计量B.按实际完成量计量C.协商后计量D.按合同约定比例计量7.隐蔽工程经监理人验收合格后，承包人覆盖前未通知监理人再次检查，后续监理人要求重新检查，结果质量合格。此时（）。A.费用由发包人承担，工期顺延B.费用由承包人承担，工期不顺延C.费用由发包人承担，工期不顺延D.费用由承包人承担，工期顺延8.缺陷责任期自（）起计算。A.合同签订日B.实际竣工日期C.工程接收证书颁发日D.提交竣工验收申请报告日9.发包人未按约定支付进度款，承包人可向发包人发出要求付款的通知，发包人收到通知后仍未支付，承包人可暂停施工。暂停施工超过（）天，发包人仍不支付，承包人有权解除合同。A.14B.28C.56D.8410.关于争议解决，合同当事人可约定的最终解决方式不包括（）。A.和解B.调解C.仲裁D.诉讼11.承包人在施工中发现文物，立即停止施工并通知监理人。由此导致的工期延误和费用增加，应由（）承担。A.承包人B.发包人C.监理人D.文物管理部门12.因承包人原因导致工程质量不符合要求，承包人拒绝修复，发包人可自行修复，修复费用由（）承担。A.发包人B.承包人C.发包人与承包人按比例D.监理人13.合同约定质量保证金为结算总价的3%，工程竣工结算总价为5000万元，缺陷责任期内发生修复费用50万元。缺陷责任期届满后，发包人应退还承包人质量保证金（）万元。A.150B.100C.50D.014.设计变更导致工程量清单中没有适用或类似子目的综合单价，承包人应在收到变更指示后（）天内提交变更估价申请。A.7B.14C.21D.2815.关于开工日期，下列说法错误的是（）。A.发包人原因导致无法按时开工，开工日期相应顺延B.承包人原因导致无法按时开工，监理人可发出开工通知C.开工通知发出后，承包人无正当理由不按期开工，承担违约责任D.开工日期为监理人发出的开工通知中载明的日期16.承包人未按合同约定投保工程保险，导致损失发生，（）应承担赔偿责任。A.发包人B.承包人C.监理人D.保险公司17.工程试运行期间，因承包人原因导致试运行失败，承包人应（）。A.自行承担修复费用，工期不顺延B.发包人承担修复费用，工期顺延C.双方协商分担费用，工期顺延D.承包人承担修复费用，工期顺延18.关于合同解除，下列情形中发包人无权解除合同的是（）。A.承包人明确表示不履行合同主要义务B.承包人未按进度计划施工，经催告后仍未纠正C.承包人破产导致合同无法履行D.发包人未按约定支付进度款，承包人暂停施工19.发包人提供的材料不符合合同要求，承包人可要求（）。A.更换材料，工期不顺延B.更换材料，工期顺延，不赔偿损失C.更换材料，工期顺延并赔偿损失D.自行采购，费用由承包人承担20.关于索赔期限，承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后（）天内提交索赔意向通知书。A.7B.14C.28D.56二、多项选择题（共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）21.下列文件中，属于建设工程施工合同组成文件的有（）。A.招标文件B.投标函及其附录C.技术标准和要求D.工程量清单E.监理规划22.发包人应承担的义务包括（）。A.提供施工场地范围内地下管线资料B.编制施工组织设计C.办理建设工程规划许可证D.提供施工所需的临时用水、用电E.对施工质量进行检查验收23.承包人可向发包人提出工期和费用索赔的情形有（）。A.发包人延迟提供设计图纸B.异常恶劣的气候条件导致停工C.监理人错误指示导致返工D.承包人采购的材料质量不合格E.发包人未按约定支付安全文明施工费24.工程竣工验收应满足的条件包括（）。A.完成设计和合同约定的全部内容B.有完整的技术档案和施工管理资料C.有勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量合格文件D.已按合同约定支付竣工结算款E.有施工单位签署的工程质量保修书25.关于违约责任，下列说法正确的有（）。A.违约方需赔偿守约方的直接损失和间接损失B.约定的违约金低于造成的损失，当事人可请求法院增加C.继续履行与赔偿损失可同时适用D.不可抗力可完全免除违约责任E.承包人逾期竣工，需按日支付违约金26.变更估价时，应遵循的原则有（）。A.已标价工程量清单中有适用子目的，采用该子目单价B.没有适用子目但有类似子目的，参照类似子目单价C.没有适用或类似子目的，由监理人确定单价D.变更导致实际完成工程量与工程量清单偏差超过15%，超过部分单价应予调整E.变更估价由承包人提出，发包人确认后执行27.关于工程保险，下列说法正确的有（）。A.发包人应投保建筑工程一切险B.承包人应投保施工设备险C.运至施工场地内用于工程的材料，由发包人投保D.保险人对每次事故的赔偿限额不得低于合同约定E.保险事故发生后，投保人应在48小时内通知保险人28.暂停施工期间，发包人和承包人的责任包括（）。A.承包人应负责妥善保护工程B.因暂停施工导致的机械闲置费用由责任方承担C.监理人应在暂停施工后28天内确定复工时间D.承包人可自行决定复工E.暂停施工期间承包人不得将设备撤离现场29.合同解除后，下列事项中应由承包人完成的有（）。A.撤离施工场地B.提交已完工程结算报告C.承担因解除合同给发包人造成的损失D.移交工程资料E.继续履行未完成的分包合同30.关于履约担保，下列说法正确的有（）。A.履约担保形式包括银行保函、履约保证金等B.履约担保金额不得超过合同价格的10%C.发包人应在工程接收证书颁发后28天内退还履约担保D.承包人未履行合同义务，发包人可直接从履约担保中扣款E.履约担保有效期至缺陷责任期届满三、案例分析题（共2题，每题20分）案例一某工业厂房建设项目，发承包双方签订《建设工程施工合同（示范文本）》（GF20170201），合同约定：工期240天，合同价3000万元（其中安全文明施工费200万元），质量保证金为结算总价的3%，缺陷责任期2年。合同履行过程中发生以下事件：事件1：开工前，发包人未按约定提供施工现场地下管线资料，导致承包人在基坑开挖时损坏一条市政供水管道，造成停工5天，修复费用15万元。事件2：施工至第80天，发包人书面通知承包人增加一项设备基础工程，工程量清单中无适用或类似子目，承包人在收到通知后第10天提交变更估价申请，监理人收到申请后第5天未予答复。事件3：施工至第150天，遭遇持续7天的罕见台风（已被气象部门认定为不可抗力），导致部分已完结构工程损坏（修复费用25万元）、施工机械损坏（修复费用8万元）、承包人停工损失（人工窝工费12万元、机械闲置费6万元）。台风过后，承包人立即修复损坏工程，增加赶工费用10万元，最终工期延误10天。事件4：工程竣工后，承包人于2024年12月1日提交竣工验收报告，发包人因资金紧张未组织验收，直至2025年3月1日才签发工程接收证书。2025年5月，发包人使用厂房时发现屋面漏水，要求承包人修复，承包人以缺陷责任期已届满为由拒绝。问题：1.事件1中，承包人可向发包人索赔的工期和费用各是多少？说明理由。（5分）2.事件2中，变更估价应如何处理？监理人未答复的法律后果是什么？（5分）3.事件3中，不可抗力导致的损失应如何分担？承包人可索赔的工期和费用是多少？（5分）4.事件4中，发包人未及时验收的法律后果是什么？承包人拒绝修复是否合理？说明理由。（5分）案例二某市政道路工程，施工合同约定采用单价合同，合同工期180天。施工过程中，监理人收到承包人以下索赔申请：（1）因发包人提供的水泥质量不合格，导致混凝土浇筑返工，增加费用20万元，工期延误5天；（2）施工期间因暴雨导致路基被冲毁，修复费用15万元，工期延误7天（暴雨强度超出当地近20年记录）；（3）监理人指令承包人对已隐蔽的排水管道重新检查，结果质量合格，增加检查费用3万元，工期延误2天；（4）承包人未按进度计划完成施工，被监理人要求赶工，增加赶工费用8万元。问题：1.逐项分析承包人的索赔是否成立，并说明理由。（8分）2.若合同约定工期每延误1天罚款5000元，最终实际工期为190天（其中发包人责任延误12天，承包人责任延误8天），计算承包人应支付的工期罚款。（2分）答案及解析一、单项选择题1.C解析：合同文件优先顺序：协议书→中标通知书→投标函及附录→专用合同条款→通用合同条款→技术标准和要求→图纸→已标价工程量清单。2.B解析：承包人未提交竣工结算申请单，经催告28天后发包人可自行编制。3.A解析：发包人原因导致暂停施工，承包人可索赔工期、费用和利润。4.D解析：不可抗力导致的人员伤亡由责任方承担，承包人人员伤亡由承包人承担。5.D解析：监理人发现分包人无资质，有权要求承包人更换。6.A解析：超出设计图纸范围的工程量不予计量。7.B解析：承包人未通知重新检查，即使质量合格，费用和工期由承包人承担。8.B解析：缺陷责任期自实际竣工日期起算。9.C解析：暂停施工超过56天，发包人仍未支付，承包人可解除合同。10.A解析：和解是争议解决的第一步，并非最终方式。11.B解析：发现文物属于发包人应承担的风险，工期和费用由发包人承担。12.B解析：承包人拒绝修复，发包人修复费用由承包人承担。13.B解析：质量保证金=5000×3%50=100万元。14.B解析：承包人应在14天内提交变更估价申请。15.B解析：承包人原因无法开工，开工日期不顺延。16.B解析：承包人未投保导致损失，由承包人承担赔偿责任。17.A解析：承包人原因试运行失败，自行承担修复费用，工期不顺延。18.D解析：发包人未支付进度款，承包人暂停施工是合法权利，发包人无权以此解除合同。19.C解析：发包人提供材料不合格，承包人可要求更换、顺延工期并赔偿损失。20.C解析：索赔意向通知书应在28天内提交。二、多项选择题21.BCD解析：施工合同组成文件包括协议书、中标通知书、投标函及附录、专用/通用条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单等。22.ACD解析：发包人义务包括提供场地资料、办理证件、提供临时水电等；编制施工组织设计和质量检查是承包人义务。23.ACE解析：异常恶劣气候仅索赔工期；承包人材料不合格无索赔权。24.ABCE解析：支付竣工结算款不是竣工验收条件。25.ABCE解析：不可抗力部分或全部免除责任，需根据影响程度判断。26.ABD解析：无适用或类似子目的，由承包人提出，监理人确认；变更估价需双方确认。27.BDE解析：工程一切险可由发包人或承包人投保；运至现场的材料由承包人投保。28.AB解析