河南二级建造师真题及答案2025年

河南二级建造师练习题及答案2025年一、建设工程施工管理（单项选择题，共20题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.某新建住宅项目合同工期18个月，施工过程中因罕见持续强降雨导致基坑边坡局部坍塌，延误工期15天；随后建设单位提出增加地下人防工程设计变更，导致工期延误20天。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，施工单位可索赔的工期为（）天。A.15B.20C.35D.0答案：B解析：罕见强降雨属于不可抗力，因不可抗力导致的工期延误可顺延，但承包人需在事件发生后48小时内提交报告；建设单位提出的设计变更属于发包人责任，由此导致的工期延误承包人可索赔。本题中设计变更延误20天属于可索赔范围，不可抗力延误15天通常仅顺延不额外索赔（具体以合同约定为准），故正确答案为B。2.某施工项目采用赢得值法进行成本控制，截至第8个月末，已完工作预算费用（BCWP）为420万元，计划工作预算费用（BCWS）为450万元，已完工作实际费用（ACWP）为435万元。则该项目此时的进度偏差（SV）和成本偏差（CV）分别为（）万元。A.SV=+30，CV=-15B.SV=-30，CV=+15C.SV=+30，CV=+15D.SV=-30，CV=-15答案：D解析：进度偏差（SV）=BCWP-BCWS=420-450=-30万元（进度滞后）；成本偏差（CV）=BCWP-ACWP=420-435=-15万元（成本超支），故选D。3.关于施工组织总设计编制程序的说法，正确的是（）。A.编制资源需求量计划后才可编制施工总进度计划B.确定施工总体部署后编制施工总进度计划C.计算主要工种工程量后确定施工方案D.施工总平面图设计应在编制施工准备工作计划之前答案：B解析：施工组织总设计编制顺序中，确定施工总体部署后编制施工总进度计划（B正确）；资源需求量计划应在施工总进度计划之后编制（A错误）；计算主要工种工程量后需先确定施工方案，再编制施工总进度计划（C错误）；施工总平面图设计通常在最后阶段进行（D错误）。4.某双代号网络计划中，工作M的最早开始时间为第12天，持续时间为5天；工作M有3项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第21天、第24天和第28天，则工作M的自由时差为（）天。A.4B.7C.13D.16答案：A解析：自由时差=紧后工作最早开始时间的最小值-本工作最早完成时间=21-（12+5）=4天，故选A。5.根据《建设工程安全生产管理条例》，关于施工单位安全责任的说法，正确的是（）。A.施工单位应当在施工现场入口处设置明显的安全警示标志B.专职安全生产管理人员负责对专项施工方案进行审查C.总承包单位无需对分包单位的安全生产承担连带责任D.施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍答案：A解析：B错误，专项施工方案审查由施工单位技术负责人或总监理工程师负责；C错误，总承包单位与分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任；D错误，经建设单位同意，可在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍，但需符合安全要求。A正确，属于《条例》第二十八条规定。二、建设工程法规及相关知识（多项选择题，共10题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）1.根据《招标投标法实施条例》，下列情形中，属于投标人相互串通投标的有（）。A.投标人A与投标人B的投标文件由同一单位编制B.投标人C的投标报价明显低于其他投标人报价C.投标人D与投标人E约定轮流以高价位中标D.投标人F的投标文件中项目经理信息与投标人G的投标文件一致E.投标人H接受投标人I的委托为其投标提供技术咨询答案：ACD解析：B属于异常低价，需澄清但不必然属于串通；E属于正常合作（如联合体）或违规转包，不属于投标人相互串通。ACD符合《条例》第四十条“视为串通投标”的情形。2.关于劳动合同试用期的说法，正确的有（）。A.劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过1个月B.同一用人单位与同一劳动者只能约定1次试用期C.试用期包含在劳动合同期限内D.以完成一定工作任务为期限的劳动合同，不得约定试用期E.试用期工资不得低于本单位相同岗位最低档工资的80%答案：ABCDE解析：全部选项均符合《劳动合同法》第十九条、第二十条规定。三、专业工程管理与实务（建筑工程）（案例分析题，共2题，每题20分）案例一背景资料：某建筑公司承建河南省某市高新区科技研发中心工程，建筑面积6.8万㎡，地下2层，地上12层，框架-剪力墙结构。施工合同约定：工期420天，质量目标为“中州杯”（河南省优质工程），合同价1.2亿元（含税）。施工过程中发生以下事件：事件1：项目部编制《施工组织设计》时，明确“三宝”“四口”防护措施，但未包含安全警示标志设置方案。监理单位审查时提出整改要求。事件2：基础底板混凝土浇筑前，项目部按规定对钢筋工程进行隐蔽验收，监理工程师发现部分钢筋间距偏差超过规范允许值（设计间距200mm，实测180-230mm），要求返工处理。事件3：主体结构施工至第8层时，当地建设行政主管部门开展安全生产大检查，发现外脚手架连墙件设置数量不足（规范要求三步三跨，实际为四步四跨），责令立即停工整改。事件4：工程竣工结算时，发包人以“工程未获得‘中州杯’”为由，扣除质量保证金50万元（合同约定质量保证金为结算价的3%）。承包人认为“中州杯”为评优目标而非合同强制条款，向法院提起诉讼。问题：1.事件1中，监理单位要求整改的理由是什么？“三宝”“四口”具体指什么？2.事件2中，钢筋间距偏差的处理是否合理？说明理由。若返工导致工期延误，责任由谁承担？3.事件3中，外脚手架连墙件设置违反了哪些安全规范？连墙件的主要作用是什么？4.事件4中，发包人扣除质量保证金的行为是否合法？说明理由。答案：1.整改理由：《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械等危险部位设置明显的安全警示标志，《施工组织设计》中必须包含安全技术措施和施工现场临时用电方案，安全警示标志设置方案属于安全技术措施的重要内容，故需补充。“三宝”指安全帽、安全带、安全网；“四口”指楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口。2.处理合理。理由：钢筋安装位置偏差超过《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2021）允许偏差（板筋间距允许偏差±10mm），属于严重质量问题，必须返工处理。工期延误责任由承包人承担，因钢筋安装质量问题属于承包人施工管理责任。3.违反规范：《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2021）规定，双排脚手架连墙件应按两步三跨或三步三跨设置（具体根据架体高度确定），本工程实际设置为四步四跨，间距过大，违反强规。连墙件主要作用：防止脚手架因风荷载或其他水平力作用发生失稳倾覆，增强架体整体刚度。4.不合法。理由：“中州杯”为优质工程奖，属于合同约定的评优目标，而非工程质量合格的强制标准。根据《建设工程质量保证金管理办法》，质量保证金扣除应以工程质量不符合合同约定为前提。本工程已通过竣工验收（否则无法结算），发包人以未获得评优为由扣除质量保证金无法律依据。案例二背景资料：某住宅项目采用工程量清单计价，招标控制价为9800万元，中标价为9500万元（其中暂列金额300万元，专业工程暂估价200万元）。合同约定：综合单价包含风险范围（5%以内的材料价格波动），超过部分调整；工程进度款按月支付，支付比例为85%；竣工结算时，暂列金额余额归发包人所有。施工过程中发生以下事件：事件1：施工至第3个月，累计完成合同价款1200万元（其中包含暂列金额使用80万元），发包人应支付进度款为1200×85%=1020万元，承包人认为计算错误。事件2：第5个月，主要材料（HRB400E钢筋）采购价较投标基准价上涨12%（投标时单价4200元/吨，基准价4000元/吨），当月使用量500吨。承包人提出材料价差调整申请。事件3：工程竣工后，经核算暂列金额实际使用220万元，专业工程暂估价实际结算210万元（原暂估价200万元）。问题：1.事件1中，发包人进度款计算错误的原因是什么？正确的进度款应为多少？2.事件2中，承包人可申请的材料价差调整金额是多少？（计算结果保留两位小数）3.事件3中，竣工结算时暂列金额和专业工程暂估价应如何处理？答案：1.错误原因：暂列金额属于发包人用于合同签订时尚未确定的费用，承包人实际完成的合同价款中包含的暂列金额使用部分（80万元），在进度款支付时不应全额计入应支付基数（因暂列金额最终按实结算）。正确计算：进度款=（累计完成合同价款-暂列金额使用部分）×支付比例+暂列金额使用部分×支付比例？不，根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），进度款支付应按承包人实际完成的工程量对应的合同价款计算，暂列金额使用部分属于承包人实际完成的工作内容（如签证变更），应计入进度款。但本题中“累计完成合同价款1200万元”可能已包含暂列金额使用的80万元，而暂列金额在招标控制价中属于不可竞争费用，中标价中的暂列金额为300万元，实际使用80万元，说明承包人完成的1200万元中包含80万元的暂列金额支出。但进度款支付时，暂列金额使用部分应按实际发生额支付，因此正确进度款应为（1200-80）×85%+80×85%=1200×85%=1020万元？可能题目中承包人认为错误的原因是暂列金额未实际发生的部分不应计入，但根据合同约定，暂列金额按实结算，已使用的80万元属于实际发生，应计入进度款。可能题目设置错误，正确应为发包人计算正确，或承包人认为暂列金额未用完部分不应计入，但根据规范，进度款按实际完成工程量支付，故可能题目中事件1的错误在于暂列金额在中标价中为300万元，而承包人完成的1200万元中包含的80万元是暂列金额的使用，因此进度款计算应为（1200-80）×85%+80×100%（因暂列金额使用部分通常全额支付）。但根据常规合同约定，进度款支付比例适用于所有工程价款，包括暂列金额使用部分，因此正确进度款仍为1020万元，可能题目中承包人误解，实际发包人计算正确。（注：此问题需根据具体合同约定，此处可能题目设置为暂列金额在进度款中不参与支付比例，需全额支付，故正确进度款=（1200-80）×85%+80=1020-68+80=1032万元）2.材料价差调整：投标单价=4200元/吨（已包含5%风险），基准价=4000元/吨。上涨12%后，采购价=4000×（1+12%）=4480元/吨。风险范围5%内的部分