电梯井防水协议书

电梯井防水协议书甲方（委托方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方（受托方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方有电梯井防水的需求，乙方具备提供相关防水服务的专业能力，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就电梯井防水事宜达成如下协议：一、标的物或服务具体描述1.服务内容乙方负责对甲方指定的电梯井进行防水处理。具体包括但不限于对电梯井内壁、底部等部位进行清理、修补、涂刷防水涂料等一系列防水作业，确保电梯井达到有效的防水效果，防止地下水渗漏、雨水倒灌等情况发生，保障电梯井的正常使用功能及周边环境不受水患影响。2.使用材料乙方应使用符合国家相关标准及行业规范的优质防水涂料及其他辅助材料，材料的品牌、型号、规格等需在施工前向甲方提供详细清单，并经甲方书面确认。材料应具备良好的防水性能、耐久性和环保性，不得使用假冒伪劣产品。二、权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权对乙方的施工过程进行监督检查，提出合理的意见和建议。有权要求乙方按照本协议约定的标准和要求完成电梯井防水工程。有权在乙方未履行本协议约定义务时，根据协议约定追究乙方的违约责任。2.义务向乙方提供电梯井的相关图纸、资料等，协助乙方了解电梯井的具体情况，以便制定合理的施工方案。为乙方施工提供必要的施工条件，包括但不限于施工场地的清理、临时水电供应等。按照本协议约定的时间和方式向乙方支付工程款。在乙方完成施工后，及时组织验收工作。（二）乙方权利义务1.权利有权要求甲方按照本协议约定支付工程款。在施工过程中，如因甲方提供的资料不准确、施工条件不具备等原因导致施工困难或延误，有权要求甲方承担相应责任并给予合理的工期顺延。2.义务按照国家相关标准、行业规范及本协议约定的要求，制定详细的施工方案，并报甲方审核通过后严格按照方案进行施工。安排具备相应资质和经验的施工人员进行施工，确保施工质量和安全。施工人员应遵守施工现场的各项规章制度，服从甲方的管理。施工过程中应采取有效的安全防护措施，确保施工安全，如因乙方原因导致安全事故发生，乙方应承担全部责任。施工过程中应做好环境保护工作，避免对周边环境造成污染和破坏。施工结束后，及时清理施工现场。在施工过程中，如发现电梯井存在其他质量问题或隐患，应及时通知甲方，并提出合理的解决方案。按照本协议约定的时间完成电梯井防水工程，并确保工程质量符合验收标准。在工程竣工后，向甲方提供完整的竣工资料。三、工程期限1.开工日期：本工程计划于年月日开工，具体开工日期以甲方书面通知为准。2.竣工日期：本工程预计于年月日竣工，总工期为天。如因甲方原因或不可抗力因素导致工期延误，工期相应顺延；如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担违约责任，每延误一天，按照工程款总额的%向甲方支付违约金。四、工程款及支付方式1.工程款总额：本工程的工程款总额为人民币元（大写元整）。此价格为固定总价，包含乙方完成本协议约定的全部服务内容所需的费用，除因甲方提出的变更要求导致工程量增加或减少外，不因任何因素调整。2.支付方式合同签订后，甲方支付工程款总额的%作为预付款，即人民币元（大写元整）。乙方完成电梯井防水工程的%后，甲方支付工程款总额的%，即人民币元（大写元整）。工程竣工并经甲方验收合格后，甲方支付剩余工程款，即人民币元（大写元整）。乙方应在每次申请付款前向甲方提供合法有效的发票，否则甲方有权拒绝付款且不承担任何违约责任。五、质量标准及验收1.质量标准本工程的质量标准应符合国家现行的防水工程施工质量验收规范及相关标准的要求，确保电梯井防水效果达到优良等级，无渗漏现象。2.验收程序乙方完成施工后，应提前通知甲方进行验收。甲方应在接到通知后的个工作日内组织相关人员进行验收。验收过程中，如发现工程质量不符合本协议约定的标准和要求，甲方有权要求乙方限期整改，直至达到验收标准。整改费用由乙方承担，且整改期间不计入工期。经甲方验收合格后，双方签署工程竣工验收报告。如甲方在验收过程中提出的整改意见乙方未及时整改或整改后仍不符合要求，甲方有权拒绝验收，并按照本协议约定追究乙方的违约责任。六、违约责任（一）甲方违约责任1.若甲方未按照本协议约定的时间和方式支付工程款，每逾期一天，应按照未支付金额的%向乙方支付违约金。逾期超过天的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付已完成工程的款项及相应违约金，同时工期相应顺延。2.若因甲方原因导致乙方无法按时施工或施工中断，甲方应承担乙方因此造成的损失，包括但不限于停工损失、材料损失、人员窝工损失等，并给予乙方合理的工期顺延。（二）乙方违约责任1.若乙方未按照本协议约定的质量标准完成电梯井防水工程，乙方应负责无偿返工直至达到验收标准，由此造成的工期延误和费用增加由乙方自行承担。如因乙方原因导致工程质量问题给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。2.若乙方未按照本协议约定的时间完成工程，每逾期一天，应按照工程款总额的%向甲方支付违约金。逾期超过天的，甲方有权解除本协议，并要求乙方返还已支付的工程款，同时乙方应按照工程款总额的%向甲方支付违约金。如乙方的违约行为给甲方造成其他损失的，乙方还应承担全部赔偿责任。3.若乙方在施工过程中使用假冒伪劣材料，甲方有权要求乙方立即更换合格材料，并承担因此造成的全部损失，同时乙方应按照工程款总额的%向甲方支付违约金。如乙方的行为构成欺诈，甲方有权解除本协议，并要求乙方返还已支付的工程款，同时乙方应按照工程款总额的%向甲方支付违约金。乙方还应承担甲方因此遭受的其他全部损失，包括但不限于直接损失、间接损失、可得利益损失等。4.若乙方违反本协议约定的其他义务，应承担因此给甲方造成的全部损失，并按照工程款总额的%向甲方支付违约金。七、争议解决本协议在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。2.本协议一式两份，甲