道路沥青路面施工合同标准范本

道路沥青路面施工合同标准范本合同编号：_________甲方（发包人）：________________________法定代表人：_________地址：_________联系方式：_________乙方（承包人）：________________________法定代表人：_________地址：_________联系方式：_________根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，结合本工程具体情况，甲乙双方经平等协商，就[工程名称]道路沥青路面施工事宜达成如下协议，以资共同遵守。一、工程概况1.工程名称：_________道路沥青路面工程2.工程地点：_________3.工程内容：沥青路面铣刨（如涉及）；沥青混合料（AC-13C、AC-25C等，以设计图纸为准）摊铺（下面层、上面层厚度分别为____cm、____cm）；路面基层病害处理、修复（如铣刨后基层补强）；道路标线、路缘石安装（如合同包含）；其他附属工程（按设计及甲方要求实施）。二、合同工期1.开工日期：以甲方书面开工通知为准（或：____年____月____日）。2.竣工日期：自开工之日起____日历天内竣工（或：____年____月____日）。3.工期顺延：因甲方原因（设计变更、付款延误等）或不可抗力导致工期延误的，工期相应顺延，乙方不承担违约责任。三、质量标准与验收1.质量标准：工程质量符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）、《公路沥青路面施工技术规范》（JTGF40-2004）及设计图纸、甲方技术要求，确保工程验收合格。2.材料要求：沥青混合料、石料、沥青等原材料须符合国家标准，进场前提供质量证明文件，经甲方、监理验收合格后方可使用。3.验收程序：分项工程完工后，乙方自检合格后报甲方、监理验收；整体工程完工后，乙方提交竣工资料（含施工记录、检测报告等），甲方组织相关方竣工验收，验收合格后签署验收报告。四、合同价款及支付1.合同总价：人民币大写_________（￥_________），其中：沥青路面摊铺（AC-13C，厚度____cm）：____元/㎡，工程量暂估____㎡；沥青路面摊铺（AC-25C，厚度____cm）：____元/㎡，工程量暂估____㎡；其他项目（分项列明）：_________。*最终结算以实际完成工程量为准，按本合同单价计算。*2.付款方式：预付款：合同签订后____日内，甲方向乙方支付合同总价的____%（即￥_________）。进度款：工程进度完成____%时，乙方提交进度报告，甲方审核后支付至已完工程量对应价款的____%；工程全部完工、验收合格后支付至合同总价的____%。竣工结算：工程竣工验收合格后____日内，乙方向甲方提交竣工结算资料，双方核对无误后____日内，甲方支付至结算总价的____%；剩余____%作为质量保证金，质保期满无质量问题后____日内付清。五、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.提供施工所需的设计图纸、地质资料，明确技术要求；2.协调施工现场周边关系，确保乙方施工不受第三方干扰；3.按合同约定支付工程款，对工程进度、质量进行监督检查；4.因甲方原因（设计变更、付款延误等）导致工期延误的，承担乙方窝工损失，工期顺延。（二）乙方权利与义务1.组建专业施工队伍，配备沥青摊铺机、压路机等符合要求的机械设备，编制施工组织设计并报甲方、监理审批；2.严格按设计图纸、施工规范及甲方要求施工，确保工程质量、安全、环保；3.对施工人员进行安全教育，落实安全防护措施，承担施工过程中的安全责任；4.及时向甲方、监理报送工程进度、质量等资料，接受监督检查；5.工程完工后，负责施工现场清理，达到甲方要求的场地整洁标准。六、工程变更1.甲方提出的工程变更，应书面通知乙方，乙方按变更要求施工，变更价款按以下方式确定：已有相同项目单价的，按原单价执行；已有类似项目单价的，参照类似项目单价调整；无类似项目的，由双方协商确定单价。2.乙方提出的变更建议，须经甲方书面同意后方可实施，变更价款按上述原则调整。七、违约责任1.甲方违约：未按约定支付工程款，每逾期一日，按应付金额的____‰向乙方支付违约金；未提供必要施工条件导致工期延误的，承担乙方窝工损失，工期顺延。2.乙方违约：工期延误：每逾期一日，按合同总价的____‰向甲方支付违约金；逾期超过____日，甲方有权解除合同，乙方承担全部损失。工程质量不合格：乙方无偿返修至合格，承担返修费用及工期延误责任；返修后仍不合格的，甲方有权扣除部分或全部工程款，并要求乙方赔偿损失。八、争议解决本合同履行过程中发生争议，双方应协商解决；协商不成的，可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他条款1.质保期：自工程竣工验收合格之日起____年，质保期内乙方免费维修因施工质量问题产生的病害。2.不可抗力：因地震、台风、政府禁令等不可抗力导致工程受损或工期延误，双方互不承担责任，损失各自承担，工期相应顺延。3.合同生效：本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式____份，甲乙双方各执____份，具有同等法律效力。4.补充协议：本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。甲方（盖章）：__________________乙方（盖章）：__________________法定代表人或授权代表（签字）：______法定代表人或授权代表（签字）：______签订日期