2025年二级建造师真题冲刺题解

2025年二级建造师真题冲刺题解考试时间：______分钟总分：______分姓名：______一、单项选择题（每题1分，共20分）1.根据《中华人民共和国建筑法》，下列关于建筑工程发包的说法，正确的是（）。A.承包单位可以将其承包的全部建筑工程转包给他人B.提供资质证书是建筑工程承包单位进行投标的必要条件C.中标的施工单位可以将其承包的部分建筑工程再分包D.建筑工程发包单位可以要求投标单位压低标价，进行不正当竞争2.某工程项目采用公开招标方式招标，招标文件中规定投标保证金为投标总价的2%，最短有效期不得少于30天。甲施工单位提交了投标文件并缴纳了投标保证金，但在开标前发现自身财务状况发生重大变化，无法继续履行合同。甲施工单位希望退还投标保证金，以下说法正确的是（）。A.由于投标截止日期尚未到达，甲施工单位可以无条件退还投标保证金B.由于甲施工单位自身原因导致无法投标，投标保证金不予退还C.招标人应当将投标保证金退还给甲施工单位，但可以扣除一定比例的保证金作为违约金D.招标人应当将投标保证金退还给甲施工单位，因为该项目最终没有中标3.下列关于施工分包合同管理的说法，错误的是（）。A.分包单位应当接受总承包单位的监督管理B.总承包单位应当就分包工程的质量向建设单位承担连带责任C.分包单位可以将其承包的分包工程再分包D.总承包单位应当按照分包合同的约定，及时支付分包工程款4.根据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位的安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准。以下关于安全生产责任制的说法，错误的是（）。A.生产经营单位的法定代表人或者主要负责人是本单位安全生产的第一责任人B.安全生产责任制应当层层签订，确保责任落实到人C.安全生产责任制的内容应当根据生产经营单位的实际情况进行调整D.安全生产责任制只需要口头约定，不需要形成书面文件5.某施工现场发生一起安全事故，造成1人死亡，3人重伤。事故发生后，施工单位应当（）。A.立即启动应急预案，组织抢救B.将事故情况立即报告当地人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门C.对事故现场进行保护，等待调查组进驻调查D.由项目负责人自行处理，无需上报6.根据《建设工程质量管理条例》，施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计。下列关于施工质量管理的说法，错误的是（）。A.施工单位应当建立质量保证体系，确保工程质量达到合同约定标准B.施工单位应当在施工过程中严格执行检验制度，对施工质量进行全过程控制C.施工单位可以随意使用劣质材料，只要不影响外观D.施工单位应当对施工质量进行自检、互检和交接检7.某建筑工程项目采用固定总价合同，合同工期为12个月。在施工过程中，由于不可抗力导致工程延期2个月。以下说法正确的是（）。A.承包单位可以要求建设单位延长工期，但不需要承担任何费用增加B.承包单位可以要求建设单位增加合同价款，但需要提供不可抗力事件的证明C.建设单位可以拒绝承包单位的索赔要求，因为合同已经签订D.承包单位需要自行承担由于不可抗力事件造成的所有损失8.施工现场临时用电应当按照《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46的规定执行。以下关于施工现场临时用电的说法，错误的是（）。A.临时用电线路应当采用三相五线制B.临时用电线路应当采用TN-S接零保护系统C.临时用电应当设置总配电箱、分配电箱和开关箱，并按照“三级配电、两级保护”的原则进行设置D.临时用电线路可以随意架设，只要不影响施工9.某建筑工程项目采用平行施工方式组织施工。以下关于平行施工的说法，错误的是（）。A.平行施工可以提高施工效率，缩短工期B.平行施工可以充分利用施工资源，降低施工成本C.平行施工可以减少施工干扰，提高施工质量D.平行施工适用于所有类型的建筑工程项目10.施工网络计划技术是一种重要的施工进度管理方法。以下关于施工网络计划技术的说法，正确的是（）。A.施工网络计划技术只能用于编制施工进度计划B.施工网络计划技术可以用来确定关键线路和关键工作C.施工网络计划技术不能用来进行施工进度控制D.施工网络计划技术只适用于大型建筑工程项目11.建设工程索赔是指合同一方因对方不履行合同义务或者合同中规定的其他原因而遭受损失，向对方提出的补偿要求。以下关于建设工程索赔的说法，错误的是（）。A.索赔是合同一方维护自身合法权益的一种手段B.索赔必须以合同为依据，并符合合同约定的索赔程序C.索赔只能通过协商解决，不能通过仲裁或者诉讼解决D.索赔的证据应当真实、合法、有效12.建设工程变更是指合同履行过程中，对合同约定的工程内容、工程数量、工程价格等进行修改的行为。以下关于建设工程变更的说法，正确的是（）。A.建设工程变更只能由建设单位提出B.建设工程变更不需要经过招标投标程序C.建设工程变更应当签订书面变更协议D.建设工程变更不需要进行成本核算13.建设工程风险管理是指对建设工程风险进行识别、评估、控制和处置的过程。以下关于建设工程风险管理的说法，错误的是（）。A.建设工程风险管理是一个动态的过程B.建设工程风险管理的主要目的是降低风险发生的概率和减少风险造成的损失C.建设工程风险管理只需要在项目开始时进行一次性的评估D.建设工程风险管理需要采用科学的方法和技术14.建设工程信息管理是指对建设工程信息进行收集、整理、存储、传递和利用的过程。以下关于建设工程信息管理的说法，错误的是（）。A.建设工程信息管理是项目管理的重要组成部分B.建设工程信息管理可以提高项目管理的效率和效益C.建设工程信息管理只需要依靠人工进行D.建设工程信息管理需要采用信息技术手段15.根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》，招标人可以授权招标代理机构代为发布招标公告。以下关于招标公告的说法，错误的是（）。A.招标公告应当在国家指定的招标投标公共服务平台发布B.招标公告应当载明招标项目的名称、内容、规模、资金来源等信息C.招标公告应当载明投标人的资格要求D.招标公告可以不说明招标项目的截止时间16.某施工单位在施工过程中，发现设计文件存在错误，可能导致工程质量问题。施工单位应当（）。A.自行修改设计文件，无需通知建设单位B.立即停止施工，并通知建设单位和设计单位C.继续施工，并将设计文件错误的情况隐瞒不报D.向建设单位提出变更建议，由建设单位决定是否修改设计文件17.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程实行质量保修制度。下列关于建设工程质量保修的说法，错误的是（）。A.建设工程的质量保修期自竣工验收合格之日起计算B.保修期内，因保修范围外的原因造成的损坏，保修单位不承担责任C.保修期内，因保修范围内的原因造成的损坏，建设单位可以要求施工单位进行保修D.保修期届满后，建设工程不再存在任何质量问题18.施工现场文明施工是指施工单位在施工过程中，采取措施维护施工现场的环境卫生、安全秩序和文明形象的活动。以下关于施工现场文明施工的说法，错误的是（）。A.施工现场应当设置围挡，并保持围挡的整洁B.施工现场应当保持道路畅通，并设置明显的安全警示标志C.施工现场可以随意堆放建筑材料，只要不影响施工D.施工现场应当采取措施控制施工噪音，减少对周围环境的影响19.建设工程档案是指在建设工程项目勘察、设计、施工、验收等各个阶段形成的应当归档保存的文件材料。以下关于建设工程档案的说法，错误的是（）。A.建设工程档案是建设工程的重要组成部分B.建设工程档案应当真实、完整、系统C.建设工程档案可以由施工单位自行保管D.建设工程档案应当按照国家规定的归档范围和保管期限进行归档20.根据我国《标准体系化建设导则》GB/T13001-2016，标准体系是指由相互关联、协调配套的标准组成的有机整体。以下关于标准体系的说法，错误的是（）。A.标准体系应当具有层次结构B.标准体系应当具有开放性C.标准体系应当具有动态性D.标准体系只需要包含国家标准二、多项选择题（每题2分，共20分）1.下列关于建筑工程施工许可制度的说法，正确的有（）。A.从事各类建筑工程的新建、扩建、改建活动，不需要办理施工许可证B.建筑工程施工许可证是建筑工程施工的必要条件C.建筑工程施工许可证的申请主体是建设单位D.建筑工程施工许可证的有效期一般为1年E.建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工2.下列关于建筑工程保险的说法，正确的有（）。A.建筑工程一切险可以承保由于自然灾害或者意外事故造成的损失B.建筑工程一切险可以承保由于施工人员操作失误造成的损失C.建筑工程一切险的保险金额一般按照工程合同价确定D.建筑工程一切险的保险费率由保险双方协商确定E.建筑工程一切险的保险期限从工程开工之日起至工程竣工验收合格之日止3.下列关于建筑工程施工分包的说法，正确的有（）。A.施工分包单位应当具备相应的资质条件B.施工分包单位可以将其承包的分包工程再分包C.施工分包单位应当接受总承包单位的监督管理D.总承包单位应当就分包工程的质量向建设单位承担连带责任E.施工分包单位应当与建设单位签订分包合同4.下列关于建筑工程施工进度控制的说法，正确的有（）。A.施工进度控制是项目管理的重要内容B.施工进度控制的目标是确保工程按期完成C.施工进度控制的方法包括网络计划技术、关键线路法等D.施工进度控制只需要在施工阶段进行E.施工进度控制需要建设单位、施工单位和监理单位共同参与5.下列关于建筑工程施工成本控制的说法，正确的有（）。A.施工成本控制是项目管理的重要内容B.施工成本控制的目标是降低工程成本C.施工成本控制的方法包括目标成本法、价值工程法等D.施工成本控制只需要在施工阶段进行E.施工成本控制需要建设单位、施工单位和监理单位共同参与6.下列关于建筑工程施工质量管理的说法，正确的有（）。A.施工质量管理是项目管理的重要内容B.施工质量管理的目标是为用户提供符合要求的工程产品C.施工质量管理的方法包括质量检验、质量验收等D.施工质量管理只需要在施工阶段进行E.施工质量管理需要建设单位、施工单位和监理单位共同参与7.下列关于建筑工程施工安全管理的说法，正确的有（）。A.施工安全管理是项目管理的重要内容B.施工安全管理的目标是预防事故发生C.施工安全管理的方法包括安全教育培训、安全检查等D.施工安全管理只需要在施工阶段进行E.施工安全管理需要建设单位、施工单位和监理单位共同参与8.下列关于建筑工程施工合同管理的说法，正确的有（）。A.施工合同管理是项目管理的重要内容B.施工合同管理的目标是确保合同履行C.施工合同管理的方法包括合同谈判、合同签订、合同履行等D.施工合同管理只需要在施工阶段进行E.施工合同管理需要建设单位、施工单位和监理单位共同参与9.下列关于建筑工程施工信息管理的说法，正确的有（）。A.施工信息管理是项目管理的重要内容B.施工信息管理的目标是提高项目管理的效率和效益C.施工信息管理的方法包括信息收集、信息整理、信息存储、信息传递等D.施工信息管理只需要在施工阶段进行E.施工信息管理需要建设单位、施工单位和监理单位共同参与10.下列关于建筑工程绿色施工的说法，正确的有（）。A.绿色施工是指在工程建设过程中，采用先进的施工技术和工艺，减少对环境的影响B.绿色施工的目标是实现工程建设与环境保护的协调发展C.绿色施工的内容包括节能、节水、节材、节地等D.绿色施工只需要在施工阶段进行E.绿色施工需要建设单位、施工单位和监理单位共同参与三、案例分析题（每题10分，共30分）1.某建筑工程项目采用公开招标方式招标，甲施工单位和乙施工单位都参加了投标。开标后，评标委员会发现甲施工单位的投标报价明显低于其他投标单位的投标报价，经核实，是由于甲施工单位在编制投标文件时，错误地计算了工程量。评标委员会认为甲施工单位的投标报价不合理，决定否决甲施工单位的投标。乙施工单位顺利中标，并与建设单位签订了施工合同。在施工过程中，乙施工单位发现原设计文件存在错误，可能导致工程质量问题。乙施工单位立即停止施工，并通知建设单位和设计单位。建设单位要求乙施工单位继续施工，并自行解决设计文件错误造成的问题。乙施工单位认为建设单位的要求不合理，拒绝继续施工。双方发生争议。问题：(1)评标委员会否决甲施工单位的投标是否正确？为什么？(2)乙施工单位拒绝继续施工是否合理？为什么？(3)如果双方发生诉讼，法院应当如何判决？2.某施工现场发生一起安全事故，造成1人死亡，3人重伤。事故发生后，施工单位立即启动了应急预案，组织抢救。同时，施工单位将事故情况立即报告了当地人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门。当地人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门对事故进行调查，认定事故原因是由于施工人员违章操作造成的。施工单位按照事故调查报告的要求，对责任人进行了处理，并采取了相应的安全措施，防止类似事故再次发生。问题：(1)施工单位在事故发生后采取了哪些应急措施？(2)当地人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门对事故进行调查，认定事故原因是什么？(3)施工单位应当采取哪些安全措施，防止类似事故再次发生？3.某建筑工程项目采用固定总价合同，合同工期为12个月。在施工过程中，由于不可抗力导致工程延期2个月。施工单位认为不可抗力事件导致其遭受了经济损失，要求建设单位增加合同价款。建设单位认为合同已经签订，施工单位应当自行承担由于不可抗力事件造成的损失，拒绝增加合同价款。双方发生争议。问题：(1)施工单位要求增加合同价款是否合理？为什么？(2)建设单位拒绝增加合同价款是否合理？为什么？(3)如果双方发生仲裁，仲裁委员会应当如何裁决？试卷答案一、单项选择题1.B解析：根据《中华人民共和国建筑法》第二十六条，禁止承包单位将承包的全部建筑工程转包给他人或者将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义转包给他人。因此A错误。第二十六条还规定，按照合同约定分包的，分包单位应当具备相应的资质条件。因此B正确。第二十九条规定，建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程分包给具有相应资质条件的分包单位；但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可。施工总承包单位不得将工程主体结构的施工分包给其他单位。因此C错误。第二十五条规定，政府及其所属部门不得强制要求建设单位将中标的建设工程交由指定的施工单位或者分包单位施工。因此D错误。2.C解析：根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十三条，投标人撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前书面通知招标人。招标人已收取投标保证金的，应当自收到投标人书面通知之日起5日内退还。投标截止时间前未退还的，招标人应当承担赔偿责任。因此A错误。根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十五条，投标人不得以低于成本的报价竞标，也不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标。投标人有前款所列行为之一的，中标无效；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。甲施工单位由于自身原因无法继续履行合同，属于正常情况，投标保证金应当退还。因此B错误。C选项正确，招标人应当将投标保证金退还给甲施工单位，但可以扣除一定比例的保证金作为因其过错导致招标人产生费用的违约金，具体比例由双方合同约定或法律规定。即使没有违约金约定，正常情况下也应退还。D错误，虽然最终未中标，但因甲施工单位自身原因导致招标人放弃了该次招标，可以视为甲施工单位违约，应当退还投标保证金。3.C解析：根据《中华人民共和国建筑法》第二十九条，禁止承包单位将承包的工程转包。根据《建设工程质量管理条例》第七十六条，本条例所称分包，是指总承包单位将建设工程承包合同中约定的部分工程交由其他单位完成的行为。因此分包单位不得将其承包的分包工程再分包。A正确，分包单位应当接受总承包单位的监督管理。B正确，总承包单位对分包工程的质量承担连带责任。C错误，分包单位不得将其承包的分包工程再分包。D正确，总承包单位应当按照分包合同的约定，及时支付分包工程款。4.D解析：根据《中华人民共和国安全生产法》第五条，生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。因此A正确。第十八条规定，生产经营单位应当建立并落实安全生产责任制，明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准。生产经营单位对从业人员进行安全生产教育和培训。因此B正确。C正确，安全生产责任制的内容应当根据生产经营单位的实际情况进行调整和完善。D错误，安全生产责任制应当以书面形式确定，并层层签订，确保责任落实到人。5.D解析：根据《中华人民共和国安全生产法》第八十三条，生产经营单位发生生产安全事故，造成人员伤亡或者财产损失的，应当依法承担赔偿责任。事故发生单位应当及时采取措施，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。第八十四条规定，事故发生单位及其有关人员应当依法接受调查，如实提供有关情况，不得拒绝、阻碍或者隐瞒。第八十五条规定，事故调查组应当依法、客观、公正地开展调查，查清事故原因，查明事故性质和责任，提出处理建议，并提交事故调查报告。因此A正确。B正确，事故发生后，单位应当立即向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。C正确，事故现场应当保护，等待调查组进驻调查。D错误，事故发生后，应当立即报告，不能由项目负责人自行处理。6.C解析：根据《建设工程质量管理条例》第二十八条，施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计。根据第三十五条，施工单位应当建立质量保证体系，实行全面质量管理，并对工程质量负责。第三十六条规定，施工单位应当在施工过程中严格执行检验制度，对施工质量进行全过程控制。因此A、B正确。第三十七条规定，施工人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。因此C错误，施工单位不得随意使用劣质材料。第三十八条规定，施工单位应当建立质量档案，对施工质量进行记录和保存。因此D正确。7.B解析：根据《中华人民共和国合同法》第一百一十七条，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，当事人另有约定的除外。第一百一十八条规定，当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能造成的损失，避免扩大损失。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。因此A错误，不可抗力导致无法继续履行合同，可以免除或部分免除责任。B正确，承包单位应当及时通知建设单位，并提供不可抗力事件的证明，可以要求建设单位增加合同价款或延长工期。C错误，建设单位不能无理拒绝合理的索赔要求。D错误，承包单位可以要求建设单位承担部分损失。8.D解析：根据《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46的规定，临时用电线路应当采用三相五线制，应当采用TN-S接零保护系统，应当设置总配电箱、分配电箱和开关箱，并按照“三级配电、两级保护”的原则进行设置。因此A、B、C正确。D错误，临时用电线路不能随意架设，必须符合规范要求，并定期进行检查和维护。9.D解析：平行施工是指将工程项目分成若干个部分，同时进行施工。其优点是可以提高施工效率，缩短工期；可以充分利用施工资源，降低施工成本；可以减少施工干扰，提高施工质量。但是，平行施工适用于结构简单、工期要求紧的建筑工程项目，并不适用于所有类型的建筑工程项目。因此D错误。10.B解析：施工网络计划技术是一种计划管理方法，可以用来编制施工进度计划、确定关键线路和关键工作、进行施工进度控制等。因此A错误，施工网络计划技术不仅可以用于编制施工进度计划。B正确，施工网络计划技术可以用来确定关键线路和关键工作。C错误，施工网络计划技术可以用来进行施工进度控制。D错误，施工网络计划技术适用于各种类型的建筑工程项目。11.C解析：根据《中华人民共和国合同法》第一百一十条，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。索赔是合同一方因对方不履行合同义务或者合同中规定的其他原因而遭受损失，向对方提出的补偿要求。因此A正确。根据《中华人民共和国合同法》第一百二十八条，当事人因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能造成的损失，避免扩大损失。因此B正确。根据《中华人民共和国合同法》第一百二十八条，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。当事人因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能造成的损失，避免扩大损失。因此C错误，索赔不仅可以通过协商解决，还可以通过仲裁或者诉讼解决。根据第一百二十八条，当事人因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能造成的损失，避免扩大损失。因此D正确。12.C解析：根据《中华人民共和国合同法》第七十七条，当事人协商一致，可以变更合同。变更合同内容应当采用书面形式。建设工程变更是指合同履行过程中，对合同约定的工程内容、工程数量、工程价格等进行修改的行为。因此A、B错误，变更是可以由建设单位或施工单位提出，也无需经过招标投标程序，但变更的内容需要签订书面协议。C正确，建设工程变更应当签订书面变更协议。D错误，建设工程变更需要进行成本核算，以便确定变更后的合同价款。13.C解析：根据风险管理的基本理论，风险管理是一个持续循环的过程，包括风险识别、风险评估、风险控制和风险处置等环节。因此A正确。风险管理的目的是识别、评估和控制风险，以最小化风险发生的概率和降低风险造成的损失。因此B正确。风险管理需要在项目整个生命周期内进行，而不仅仅是在项目开始时进行一次性的评估。因此C错误。风险管理需要采用科学的方法和技术，例如风险矩阵、蒙特卡洛模拟等。因此D正确。14.C解析：根据《中华人民共和国信息化促进法》第二十八条，国家鼓励企业、事业单位和其他组织运用信息技术，提高管理效率和水平。因此A正确。信息化管理可以提高项目管理的效率和效益，例如通过信息共享、协同工作等方式。因此B正确。信息化管理需要采用信息技术手段，例如计算机、网络、数据库等。因此C错误。信息化管理需要建立信息管理制度，明确信息管理的流程和规范。因此D正确。15.D解析：根据《中华人民共和国招标投标法》第十六条，招标人依法发布招标公告，邀请不特定的法人或者其他组织投标。招标公告应当载明招标项目的名称、内容、规模、资金来源、投标资格要求、投标截止时间、开标时间和地点等信息。因此B、C正确。根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第十五条，招标人应当自招标文件出售之日起至投标截止时间止，不得擅自变更招标文件。但是，招标人可以授权招标代理机构代为发布招标公告，招标公告应当在国家指定的招标投标公共服务平台发布。因此A正确。招标公告应当载明招标项目的截止时间。因此D错误。16.B解析：根据《建设工程质量管理条例》第三十二条，施工人员发现设计文件和施工技术标准存在差错，应当及时向施工单位负责人报告；施工单位应当及时采取措施，纠正差错。因此B正确。A错误，施工单位不能自行修改设计文件。C错误，应当通知建设单位和设计单位。D错误，应当由建设单位决定是否修改设计文件。17.D解析：根据《建设工程质量管理条例》第四十一条，建设工程实行质量保修制度。在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。其他工程的保修期限由发包方与承包方约定。建设工程保修期从工程竣工验收合格之日起计算。因此A、B正确。保修期内，因保修范围内的原因造成的损坏，建设单位或者用户可以要求施工单位进行保修，施工单位应当履行保修义务。因此C正确。保修期届满后，建设工程仍然可能存在质量问题，只是施工单位不再承担保修责任。因此D错误。18.C解析：根据《建设工程施工现场管理规定》第十四条，施工现场应当设置围挡，并保持围挡的整洁、美观。因此A正确。施工现场应当保持道路畅通，并设置明显的安全警示标志。因此B正确。施工现场应当保持整洁卫生，建筑材料应当堆放整齐，不得随意堆放建筑材料。因此C错误。施工现场应当采取措施控制施工噪音，减少对周围环境的影响。因此D正确。19.C解析：根据《建设工程档案管理办法》第三条，建设工程档案是指工程建设过程中形成的应当归档保存的文件材料，包括工程准备阶段、竣工验收阶段以及建设、勘察、设计、施工、监理等单位在工程建设过程中形成的，具有保存价值的文字、图纸、图表、计算书、照片、录音、录像等不同形式和载体的历史记录。因此A、B正确。根据《建设工程档案管理办法》第十条，建设工程档案应当由建设单位收集、整理，并按照国家规定向档案馆报送。因此C错误，建设工程档案应当由建设单位收集、整理，并按照国家规定的归档范围和保管期限进行归档，而不是施工单位自行保管。根据《建设工程档案管理办法》第十二条，建设单位应当建立健全建设工程档案管理制度，明确档案管理的责任人和职责。因此D正确。20.D解析：根据《标准体系化建设导则》GB/T13001-2016，标准体系是指由相互关联、协调配套的标准组成的有机整体。因此A、B、C正确。标准体系应当具有层次结构，由基础标准、通用标准和专用标准组成。标准体系应当具有开放性，可以根据需要进行扩展和修订。标准体系应当具有动态性，可以根据技术发展和市场需求进行更新和升级。D错误，标准体系不仅需要包含国家标准，还需要包含行业标准、地方标准和团体标准等。二、多项选择题1.B、C、E解析：根据《中华人民共和国建筑法》第七条，在中华人民共和国境内从事建筑活动，实施监督管理，应当遵守本法。任何单位和个人从事建筑活动，应当遵守本法。因此A错误。根据第四十五条，建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证；但是，国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程除外。按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程，不再领取施工许可证。因此B正确。根据第四十六条，建设单位在申请领取施工许可证时，应当提供建设工程用地批准手续、建设工程拆迁许可手续、建设工程资金证明、施工图设计文件审查意见、法定的施工企业资质证明以及其他法律、行政法规规定的施工条件。因此C正确。根据第四十七条，建设单位应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续，并接受建设工程质量监督机构的监督。因此D错误。根据第四十八条，建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工；因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过三个月。因此E正确。2.A、B、C、E解析：根据《中华人民共和国保险法》第一百九十八条，保险合同是投保人和保险人约定保险事故发生时，保险人按照合同约定承担赔偿保险金责任的合同。投保人支付保险费，保险人根据保险合同的约定，对可能发生的事故进行承担风险责任。因此A正确，建筑工程一切险可以承保由于自然灾害或者意外事故造成的损失。根据第一百九十九条，保险标的是指保险合同约定的保险事故发生时，保险人承担赔偿保险金责任的财产或者人身。因此B正确，建筑工程一切险可以承保由于施工人员操作失误造成的损失，属于承保范围内的意外事故。根据第二百条，保险金额是指保险人承担赔偿保险金责任的最高限额。保险金额由投保人和保险人约定。保险金额不得超过保险价值的百分之二百；超过保险价值的，超过的部分无效。因此C正确，建筑工程一切险的保险金额一般按照工程合同价确定。根据第二百零一条，保险费率由保险人根据保险标的的风险状况等因素确定。因此D错误，保险费率由保险人根据风险状况等因素确定。根据第二百零二条，保险期间是指保险合同约定的保险责任开始的时间至保险责任终止的时间。因此E正确，建筑工程一切险的保险期限从工程开工之日起至工程竣工验收合格之日止。3.A、C、D解析：根据《中华人民共和国建筑法》第二十六条，禁止承包单位将承包的工程转包。根据《建设工程质量管理条例》第七十六条，本条例所称分包，是指总承包单位将建设工程承包合同中约定的部分工程交由其他单位完成的行为。因此分包单位应当具备相应的资质条件。因此A正确。根据《中华人民共和国建筑法》第二十九条，禁止承包单位将承包的工程转包。根据《建设工程质量管理条例》第七十六条，本条例所称分包，是指总承包单位将建设工程承包合同中约定的部分工程交由其他单位完成的行为。因此分包单位不得将其承包的分包工程再分包。因此C正确。根据《建设工程质量管理条例》第四十五条，总承包单位对分包工程的质量承担连带责任。因此D正确。根据《中华人民共和国建筑法》第二十九条，禁止承包单位将承包的工程转包。根据《建设工程质量管理条例》第七十六条，本条例所称分包，是指总承包单位将建设工程承包合同中约定的部分工程交由其他单位完成的行为。因此分包单位不得将其承包的分包工程再分包。因此B错误。4.A、B、C、E解析：根据项目管理的基本理论，施工进度控制是项目管理的重要内容，其目标是确保工程按期完成。因此A、B正确。施工进度控制的方法包括网络计划技术、关键线路法、挣值法等。因此C正确。施工进度控制需要贯穿于项目整个生命周期，包括项目前期、项目实施期和项目收尾期。因此D错误。施工进度控制需要建设单位、施工单位和监理单位共同参与，形成协同管理的机制。因此E正确。5.A、B、C、E解析：根据项目管理的基本理论，施工成本控制是项目管理的重要内容，其目标是降低工程成本。因此A、B正确。施工成本控制的方法包括目标成本法、价值工程法、成本偏差分析等。因此C正确。施工成本控制需要贯穿于项目整个生命周期，包括项目前期、项目实施期和项目收尾期。因此D错误。施工成本控制需要建设单位、施工单位和监理单位共同参与，形成协同管理的机制。因此E正确。6.A、B、C、E解析：根据项目管理的基本理论，施工质量管理是项目管理的重要内容，其目标是为用户提供符合要求的工程产品。因此A、B正确。施工质量管理的方法包括质量检验、质量验收、质量控制等。因此C正确。施工质量管理需要贯穿于项目整个生命周期，包括项目前期、项目实施期和项目收尾期。因此D错误。施工质量管理需要建设单位、施工单位和监理单位共同参与，形成协同管理的机制。因此E正确。7.A、B、C、E解析：根据项目管理的基本理论，施工安全管理是项目管理的重要内容，其目标是预防事故发生。因此A、B正确。施工安全管理的方法包括安全教育培训、安全检查、安全防护措施等。因此C正确。施工安全管理需要贯穿于项目整个生命周期，包括项目前期、项目实施期和项目收尾期。因此D错误。施工安全管理需要建设单位、施工单位和监理单位共同参与，形成协同管理的机制。因此E正确。8.A、B、C、E解析：根据项目管理的基本理论，施工合同管理是项目管理的重要内容，其目标是确保合同履行。因此A、B正确。施工合同管理的方法包括合同谈判、合同签订、合同履行、合同变更、合同解除等。因此C正确。施工合同管理需要贯穿于项目整个生命周期，包括项目前期、项目实施期和项目收尾期。因此D错误。施工合同管理需要建设单位、施工单位和监理单位共同参与，形成协同管理的机制。因此E正确。9.A、B、C、E解析：根据项目管理的基本理论，施工信息管理是项目管理的重要内容，其目标是提高项目管理的效率和效益。因此A、B正确。施工信息管理的方法包括信息收集、信息整理、信息存储、信息传递等。因此C正确。施工信息管理需要贯穿于项目整个生命周期，包括项目前期、项目实施期和项目收尾期。因此D错误。施工信息管理需要建设单位、施工单位和监理单位共同参与，形成协同管理的机制。因此E正确。10.A、B、C、E解析：根据绿色施工的定义，绿色施工是指在工程建设过程中，采用先进的施工技术和工艺，减少对环境的影响。因此A正确。绿色施工的目标是实现工程建设与环境保护的协调发展。因此B正确。绿色施工的内容包括节能、节水、节材、节地、保护环境等。因此C正确。绿色施工需要贯穿于项目整个生命周期，包括项目前期、项目实施期和项目收尾期。因此D错误。绿色施工需要建设单位、施工单位和监理单位共同参与，形成协同管理的机制。因此E正确。三、案例分析题1.(1)正确。解析：根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三十三条，投标人不得以低于成本的报价竞标，也不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标。评标委员会认为甲施工单位的投标报价明显低于其他投标单位的投标报价，经核实，是由于甲施工单位在编制投标文件时，错误地计算了工程量，导致报价明显低于成本，属于以低于成本的报价竞标，因此评标委员会否决甲施工单位的投标是正确的。(2)合理。解析：根据《中华人民共和国合同法》第六十条，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。根据第七十四条，因重大误解订立的合同，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。在本案中，由于设计文件错误，导致乙施工单位施工后可能存在质量问题，这对乙施工单位来说是一个重大误解，因此乙施工单位拒绝继续施工是合理的。(3)法院应当判决乙施工单位继续履行合同，并要求建设单位承担由此造成的损失。解析：根据《中华人民共和国合同法》第五十四条，当事人一方当事人利用对方处于危困状态、缺乏判断能力等情形，致使合同权利义务关系严重违反公平原则的，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。在本案中，由于设计文件错误，导致乙施工单位施工后可能存在质量问题，这对乙施工单位来说是一个重大误解，因此乙施工单位拒绝继续施工是合理的。但是，由于合同已经签订，乙施工单位也有义务采取措施避免损失扩大。因此，法院应当判决乙施工单位继续履行合同，并要求建设单位承担由此造成的损失。2.(1)施工单位在事故发生后采取的应急措施包括：立即启动应急预案，组织抢救；将事故情况立即报告当地人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门。解析：根据《中华人民共和国安全生产法》第八十三条，生产经营单位发生生产安全事故，造成人员伤亡或者财产损失的，应当依法承担赔偿责任。事故发生单位应当及时采取措施，防止事故扩大，减