施工合同2025年竣工验收标准

施工合同2025年竣工验收标准甲方（发包方）：[名称]法定代表人：[姓名]注册地址：[地址]联系电话：[电话]乙方（承包方）：[名称]法定代表人：[姓名]注册地址：[地址]联系电话：[电话]根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，就乙方承建[项目名称]工程（以下简称“本工程”）的施工及竣工验收事宜，经协商一致，达成以下协议：第一条工程概况1.1工程名称：[项目名称]1.2工程地点：[地址]1.3工程内容：[简要描述工程内容，如：建筑工程、安装工程等]1.4工程规模及结构类型：[描述工程规模、建筑面积、层数、结构类型等]1.5合同范围：依据[合同编号]《施工合同》约定的范围执行。第二条竣工验收标准2.1本工程的竣工验收标准主要包括以下方面：(1)工程质量标准：本工程质量必须达到[合同约定的质量标准，如：合格/优良]标准。所有分部分项工程应严格按照设计图纸、国家及行业现行有效的施工技术规范、质量验收标准（包括但不限于GB50300系列及相关专业验收规范2025年最新版本或适用版本）及合同约定进行施工和验收。所有材料、构配件和设备必须符合设计要求、产品标准及相关认证要求，具有出厂合格证、检测报告等有效证明文件。关键部位和系统需完成功能性测试，并达到设计要求及相关规范标准，取得合格试验报告。工程外观应达到合同约定或相关标准的要求，无严重质量缺陷。(2)工程量核对：竣工工程的实际完成量应与[合同编号]《施工合同》约定的工程量清单一致，或经甲方确认的工程量变更签证为准。乙方应提供完整的竣工图纸和工程量计算资料供甲方核对。(3)安全与文明施工：施工现场应在工程竣工验收前达到相关安全及文明施工标准，消除所有安全隐患，拆除所有临时设施和围挡，场地清理干净，恢复地貌。(4)资料完整性：乙方必须按照国家及行业规定，整理完整一套符合归档要求的竣工图纸（包括竣工图）、分部分项工程验收记录、材料设备合格证及检测报告、设计变更文件、会议纪要、质量保修书等竣工资料，以及合同约定的其他相关技术文件。对于特殊工程或设备，还需提供操作维护手册、培训记录等。(5)使用功能：工程项目建成后，必须满足设计要求的使用功能，能够安全、稳定、可靠地投入运行或使用。2.2甲方有权要求乙方提供本条约定标准所依据的具体规范、标准的名称、编号及发布日期，乙方应予以配合。第三条竣工验收程序3.1承包商自检：乙方完成施工后，应立即进行全面的内部自检，确认工程达到本合同第二条约定的竣工条件。3.2初步验收（预验收）：乙方自检合格后，应提前[天数]天书面通知甲方及监理单位申请初步验收。乙方应准备好完整的竣工资料及自检报告。甲方应在收到通知后[天数]天内组织监理单位及有关人员对工程进行初步验收。验收中发现的问题，乙方应限期整改，并书面报告甲方及监理单位。3.3正式验收：乙方根据初步验收意见完成整改，并书面通知甲方后，甲方应在收到通知后[天数]天内组织正式竣工验收。竣工验收应由甲方负责组织，邀请建设、勘察、设计、施工、监理单位代表以及相关质量、安全监督机构（如需要）参加。3.4资料核查与现场检查：验收组应对竣工资料进行全面核查，并对工程实体质量、外观、使用功能等进行现场检查和必要的测试。3.5形成验收结论：验收组根据核查和检查结果，形成书面竣工验收意见。验收意见应经所有参加单位代表签字确认。3.6整改与复查：若验收组提出需要整改的意见，乙方应在[天数]天内完成整改，并邀请原验收组成员进行复查，复查合格后形成书面复查意见。第四条竣工验收标准未满足时的处理4.1若本工程未能达到本合同第二条约定的竣工验收标准，乙方应负责对不合格工程或未达标的部位进行限期整改。4.2整改期间，乙方应接受甲方的监督。4.3整改完成后，乙方应重新申请竣工验收。甲方有权决定是否进行再次验收。4.4若乙方整改不力或屡次整改仍不合格，甲方有权根据[合同编号]《施工合同》及相关法律法规的规定，要求乙方承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失，并有权委托其他单位处理，费用由乙方承担。4.5竣工验收未能通过，导致工期延误或产生其他损失的，其责任由乙方承担，除非能证明损失是由甲方原因或不可抗力造成的。第五条竣工资料移交与备案5.1乙方应在申请正式竣工验收前，将按本合同第二条第（4）款要求整理完整的竣工资料一套移交甲方，并配合甲方进行审核。5.2竣工验收通过后，甲乙双方应按照国家相关规定，共同办理工程竣工验收备案手续。因一方原因导致备案延误或未备案的，应承担相应责任。第六条其他约定6.1乙方应确保其提交的竣工资料真实、准确、完整。6.2乙方应配合甲方及监理单位进行竣工验收相关工作，并承担由此产生的合理费用。6.3本合同未尽事宜，按[合同编号]《施工合同》及相关约定执行。第七条生效与争议解决7.1本合同作为[合同编号]《施工合同》的补充协议，与原合同具有同等法律效力。7.2本合同自双方签字盖章之日起生效。7.3因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向[选择仲裁机构或法院，如：XX仲裁委员会仲裁或甲方所在地有管辖权的人民法院]提起诉讼或