版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
不按期交房协议书甲方(开发商):名称:法定代表人:地址:联系电话:乙方(购房者):姓名:身份证号码:地址:联系电话:鉴于甲方与乙方就乙方购买甲方开发建设的[具体楼盘名称][具体房号]房屋事宜达成了购房协议,现因甲方原因可能无法按照原约定时间交房,为明确双方权利义务,根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定,甲乙双方经友好协商,达成如下协议:一、标的物或服务具体描述1.房屋基本情况乙方所购房屋位于[具体楼盘名称],为[具体房号],该房屋建筑面积为[X]平方米,户型为[具体户型],房屋结构为[具体结构],规划用途为[居住/商业等]。2.房屋交付标准甲方应按照国家及地方相关规定以及双方签订的购房合同约定的交付标准进行房屋交付,包括但不限于房屋主体结构质量合格、墙面地面平整、门窗安装牢固、水电燃气等配套设施齐全且能正常使用等。二、双方权利义务(一)甲方权利义务1.权利有权要求乙方按照本协议及购房合同的约定支付购房款及相关费用。在符合法律规定和本协议约定的情况下,有权对房屋交付时间及相关事宜进行合理调整,但应提前通知乙方。2.义务甲方应尽最大努力按照购房合同约定的时间交付房屋,如因不可抗力或其他不可预见、不可避免的原因导致无法按期交房,应及时通知乙方,并提供相关证明文件。负责办理房屋交付所需的各项手续,包括但不限于向乙方提供房屋竣工验收备案表、房屋质量保证书、房屋使用说明书等文件。对房屋存在的质量问题,应按照法律规定和购房合同约定承担维修责任,确保房屋质量符合交付标准。在房屋交付前,应确保房屋周边环境及配套设施达到基本使用条件,如小区道路畅通、绿化完善、物业服务到位等。(二)乙方权利义务1.权利有权要求甲方按照本协议及购房合同的约定按时交付房屋。在甲方不按期交房且符合本协议约定情形下,有权要求甲方承担违约责任。2.义务按照本协议及购房合同的约定按时足额支付购房款及相关费用。配合甲方办理房屋交付手续,如提供必要的身份证明文件、签署相关交付文件等。在房屋交付后,按照法律法规及小区管理规定合理使用房屋,不得擅自改变房屋结构和用途。三、交房时间及延期交房的处理(一)交房时间双方原约定的交房时间为[具体日期]。(二)延期交房的情形及处理1.因不可抗力导致延期交房若因不可抗力事件,如自然灾害(地震、洪水、台风等)、政府行为(征收、拆迁、政策调整等)、社会异常事件(战争、罢工、骚乱等)导致房屋建设或交付延误,甲方应在不可抗力事件发生后的[X]日内通知乙方,并提供相关证明文件。在不可抗力事件影响消除后的合理时间内,甲方应继续履行交房义务,交房时间相应顺延。2.因甲方自身原因导致延期交房若因甲方原因,如施工进度延误、资金短缺、规划变更等导致无法按期交房,甲方应承担违约责任。甲方应在预计交房日期届满前的[X]日内通知乙方,并说明延期交房的原因及预计交房时间。自原约定交房日期届满次日起至实际交房之日止,甲方应按照已付购房款总额,参照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准向乙方支付违约金。若甲方延期交房超过[X]日,乙方有权解除购房合同。乙方解除合同的,甲方应在乙方解除合同通知到达之日起[X]日内退还全部已付购房款,并按照乙方已付购房款的[X]%向乙方支付违约金。乙方要求继续履行合同的,合同继续履行,甲方应按照上述标准支付违约金至实际交房之日止。四、房屋交付手续及相关文件提供1.交付手续办理在房屋具备交付条件后,甲方应提前[X]日书面通知乙方办理房屋交付手续。乙方应在接到通知后的[X]日内,携带有效身份证件及相关资料前往甲方指定地点办理交付手续。2.文件提供甲方应向乙方提供以下文件:房屋竣工验收备案表,证明房屋已通过竣工验收,符合交付条件。房屋质量保证书及房屋使用说明书,明确房屋质量保修责任及房屋使用注意事项。购房合同约定的其他相关文件。五、房屋质量及保修责任1.质量保证甲方应保证交付的房屋质量符合国家及地方相关标准以及购房合同约定,自房屋交付之日起,在质量保修期限内,对房屋质量问题承担保修责任。2.保修期限及范围地基基础工程和主体结构工程,为设计文件规定的该工程的合理使用年限。屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,为[X]年。供热与供冷系统,为[X]个采暖期、供冷期。电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,为[X]年。其他部位、部件的保修期限和范围按照国家及地方相关规定执行。3.保修程序乙方在房屋使用过程中发现质量问题,应及时通知甲方或甲方委托的物业服务企业。甲方或其委托的物业服务企业应在接到通知后的[X]小时内做出响应,并在[X]日内安排维修人员到现场查看情况。对于一般质量问题,应在[X]日内完成维修;对于重大质量问题,应制定维修方案,并在双方协商确定的合理时间内完成维修。维修完成后,应经乙方验收合格。若乙方对维修质量有异议,可委托有资质的检测机构进行检测,经检测确属质量问题的,甲方应承担检测费用及维修费用,并按照本协议约定承担相应违约责任。六、违约责任1.甲方违约责任除本协议另有约定外,若甲方未按照本协议及购房合同约定的时间交付房屋,应按照本协议第三条第(二)款第2项的规定承担违约责任。若甲方提供的房屋不符合交付标准或存在质量问题未按照约定及时维修,乙方有权要求甲方限期整改,整改期间甲方应按照已付购房款总额的[X]%向乙方支付违约金。若因甲方原因导致乙方无法正常使用房屋,甲方应按照已付购房款总额的[X]%向乙方支付违约金,并赔偿乙方因此遭受的损失。若甲方未按照本协议约定提供相关文件或办理交付手续,每逾期一日,应按照已付购房款总额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]日的,乙方有权解除购房合同,甲方应按照本协议第三条第(二)款第2项的规定承担违约责任。2.乙方违约责任若乙方未按照本协议及购房合同约定按时足额支付购房款及相关费用,每逾期一日,应按照未付款项的[X]%向甲方支付违约金。逾期超过[X]日的,甲方有权解除购房合同,并没收乙方已支付的定金,乙方应按照购房合同约定承担其他违约责任。七、争议解决本协议履行过程中如发生争议,双方应首先友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向房屋所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款1.本协议自双方签字(
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 教育行业自律与规范管理制度
- 企业财务信息披露制度
- 三角形全等证明方法总结冲刺卷考试及答案
- 房建屋面工程-屋面细部节点质量常见多发问题防治
- 全国小学英语语法基础知识点梳理试卷
- 防爆接线箱在石油化工领域的应用及要点解析
- 高尿酸血症和痛风饮食及用药指导考核试题
- 日语综合复习教案
- 第14课《山水画的意境》教学设计-2023-2024学年统编版语文九年级下册
- 第4节 叶绿体将光能转换并储存在糖分子中教学设计高中生物沪科版2020必修1 分子与细胞-沪科版2020
- 名医工作室协议合同
- 超星尔雅学习通《美术鉴赏(北京大学)》2025章节测试附答案
- 医用气体维护服务承诺书
- T-CBIA 010-2024 营养素饮料标准
- 红色文化知识题【高中组共计967题】1 (1)附有答案
- DB11-T2110-2023保安服务规范医院
- 个人车辆租赁协议书
- 陕09J02 屋面建筑图集
- 服务回访监督制度方案
- 《核电工程钢筋机械连接技术规程》征求意见稿
- 17模连续退火铜中拉机操作规程
评论
0/150
提交评论