轨道交通车站工程监理合同

轨道交通车站工程监理合同合同编号：[XXXX-XX-XX]甲方（建设单位）：全称：[XX轨道交通集团有限公司]地址：[XX市XX区XX路XX号]法定代表人：[XXX]联系电话：[XXXX-XXXXXXX]乙方（监理单位）：全称：[XX工程监理有限公司]地址：[XX市XX区XX路XX号]法定代表人：[XXX]资质等级：[市政公用工程监理甲级+房屋建筑工程监理甲级]联系电话：[XXXX-XXXXXXX]第一条工程概况1.1工程名称：轨道交通X号线XX车站工程1.2工程地点：[XX市XX区XX路与XX路交叉口]1.3立项批准：[XX市发展和改革委员会XX〔XXXX〕XX号文]1.4资金来源：[财政拨款70%+企业自筹30%]1.5工程规模：-车站类型：地下三层岛式站台车站-建筑面积：[12500㎡]-结构形式：围护结构为地下连续墙（厚度800mm），主体结构为钢筋混凝土框架结构-附属工程：4个出入口、2组风亭、1条区间连接段1.6投资估算：[人民币32000万元]第二条监理范围与内容2.1监理范围：车站主体结构工程、附属结构工程、机电安装工程（通风空调、给排水消防、电气照明、弱电系统）、装饰装修工程、室外道路恢复及绿化工程，覆盖施工准备阶段→施工阶段→竣工验收阶段→缺陷责任期全过程。2.2监理核心内容：（1）质量控制：审核施工组织设计/专项方案（含危大工程：深基坑开挖、高支模、盾构区间连接）；见证取样检测（钢筋、混凝土、防水材料等）；隐蔽工程验收（地下连续墙、主体结构钢筋）；质量事故调查与处理。（2）进度控制：审核施工总进度计划及月度进度计划；跟踪进度偏差，提出调整建议；协调解决影响进度的交叉作业冲突。（3）投资控制：审核工程计量与工程款支付申请；核实设计变更/签证费用；协助甲方进行竣工结算审核。（4）安全文明施工与环保：审核施工单位安全资质及安全方案；每日巡查现场安全隐患（含临边防护、临时用电）；监督扬尘、噪声、废水排放符合《XX市轨道交通施工环保规定》。（5）合同与信息管理：协助甲方审核施工单位合同履行情况；建立监理日志、会议纪要、验收记录等档案；每月向甲方提交监理月报。（6）缺陷责任期监理：自工程竣工验收合格之日起12个月内，每月巡查不少于2次，督促施工单位整改缺陷。第三条监理服务期限3.1总监理服务期：[18个月]，其中：-施工准备期：[30天]（自合同生效日起算）-施工期：[12个月]（自甲方书面通知开工日起算）-竣工验收期：[30天]-缺陷责任期：[12个月]（自竣工验收合格日起算）3.2因甲方原因（如设计变更、资金不到位）导致工期延误，监理服务期相应顺延，甲方需支付乙方额外监理费用（按[XX元/天]计算）。第四条甲方权利与义务4.1权利：（1）检查乙方监理人员在岗情况及监理工作质量；（2）要求乙方更换不合格监理人员（需提前7天书面通知，乙方需在10天内补充符合资质的人员）；（3）审批乙方提交的监理规划、细则及工程变更文件；（4）对工程质量不合格工序有权要求返工，直至合格。4.2义务：（1）合同生效后15日内，向乙方提供完整施工图纸、地质勘察报告、施工单位资质文件；（2）协调乙方与施工单位、设计单位、勘察单位的工作关系；（3）提供现场办公条件（含办公室1间、通讯设备1套，费用由甲方承担）；（4）按合同约定按时支付监理费用；（5）组织图纸会审、设计交底及竣工验收会议。第五条乙方权利与义务5.1权利：（1）对施工组织设计、专项方案有审核否决权（需书面说明理由）；（2）对不合格工程材料、构配件有权禁止使用；（3）工程款支付需经乙方总监理工程师签字确认后，甲方方可支付；（4）发现安全隐患有权要求施工单位停工整改，整改合格后方可复工。5.2义务：（1）组建项目监理机构：总监理工程师1名（需注册市政公用工程专业，在岗时间每月不少于22天）、专业监理工程师4名（结构、机电、安全、环保各1名）、监理员3名，人员名单报甲方审批，更换需提前15天书面申请；（2）开工前10日内提交监理规划，施工前5日内提交专项监理细则；（3）严格执行《建设工程监理规范》（GB/T50319）及轨道交通相关规范（如《城市轨道交通工程质量验收标准》GB50299）；（4）建立监理档案，竣工验收后30日内移交完整档案（含纸质版6套、电子版1套）；（5）不得与施工单位存在利害关系（如参股、亲属关系），不得接受施工单位任何形式的回扣；（6）缺陷责任期内，接到甲方缺陷整改通知后24小时内到场核查，7日内督促施工单位完成整改。第六条监理费用及支付6.1监理费用：按工程投资估算的[1.8‰]计算，总监理费为[人民币57.6万元]（大写：伍拾柒万陆仟元整）。6.2支付方式：（1）预付款：合同生效后10日内，甲方支付总监理费的10%（即5.76万元）；（2）进度款：每季度支付一次，按已完成监理工作量的80%支付，累计支付至总监理费的70%时暂停；（3）竣工款：工程竣工验收合格后15日内，支付至总监理费的90%（即51.84万元）；（4）缺陷责任期款：缺陷责任期结束后10日内，支付剩余10%（即5.76万元）。6.3支付凭证：乙方需提供正规增值税发票，甲方审核后5日内支付，逾期按应付未付金额的日万分之五支付违约金。第七条违约责任7.1甲方违约：（1）逾期支付监理费超过30天，乙方有权暂停监理工作，工期顺延，甲方需按日万分之五支付违约金；（2）未按时提供资料导致监理延误，赔偿乙方实际损失（按[XX元/天]计算）。7.2乙方违约：（1）总监理工程师在岗时间不足22天/月，每次扣500元；专业监理工程师缺位超过3天/月，每次扣300元；（2）因监理不到位导致工程质量事故（如主体结构裂缝、防水渗漏），按事故损失的5%赔偿甲方；（3）未按规范监理导致工期延误，每延误1天扣1000元；（4）泄露工程秘密（如设计参数、施工进度），赔偿甲方损失50万元。第八条争议解决本合同履行中发生争议，双方应协商解决；协商不成的，向工程所在地人民法院提起诉讼。第九条其他条款9.1本合同自双方签字盖章之日起生效；9.2本合同一式陆份，甲方执叁份，乙方执叁份，具有同等法律效力；9.3未尽事宜，双