涉外工程监理合同

涉外工程监理合同合同编号：SW-JL-202X-XXX签订日期：202X年X月X日签订地点：[项目所在国城市]/[中国城市]甲方（业主）：[甲方全称]注册地址：[甲方注册地址]法定代表人/授权代表：[姓名]职务：[职务]联系方式：[电话/邮箱]（若为境外主体，需补充：税务登记号、项目所在国经营许可证号）乙方（监理单位）：[乙方全称]注册地址：[乙方注册地址]法定代表人/授权代表：[姓名]职务：[职务]资质：[中国建设工程监理甲级资质/项目所在国认可的监理资质证书编号]联系方式：[电话/邮箱]鉴于1.甲方为[项目名称]（以下简称“本工程”）的业主，已取得项目所在国[XX部门]的立项批准（批准文号：[XXX]）；2.乙方具备承揽涉外工程监理服务的资质及经验，同意按本合同约定提供监理服务；3.双方拟明确监理服务的范围、权责、费用及争议解决等事项，特订立本合同。第一条监理服务范围及内容1.1服务阶段：涵盖本工程设计阶段、施工准备阶段、施工阶段、竣工阶段、质量保修期（[X]个月）全周期监理服务。1.2具体工作内容：-设计阶段：（1）审查设计文件是否符合项目所在国《建筑法》《工程建设标准》及国际通用标准（如ISO19650、FIDIC条款）；（2）核查设计深度、可施工性、经济性及与当地规范的兼容性；（3）参与设计交底、图纸会审，出具书面审查意见。-施工准备阶段：（1）审查施工单位资质（含项目所在国备案证明）、项目经理及特种作业人员资格；（2）审核施工组织设计、专项施工方案（如深基坑、高空作业等）及安全文明施工方案；（3）核查施工场地“三通一平”条件、原材料供应商资质及样品检验报告。-施工阶段：（1）质量控制：对原材料进场验收（含见证取样）、工序验收、隐蔽工程验收出具书面确认；对不符合标准的工序下达《整改通知书》，拒不整改的有权暂停施工；（2）进度控制：审核施工总进度计划及月度进度计划，跟踪进度偏差，提出调整建议；（3）投资控制：审核工程量清单、进度款支付申请（误差率≤±3%）；对工程变更的费用及工期影响进行测算，出具《变更审核意见》；（4）安全监督：每日巡查施工现场安全防护（符合项目所在国OSHA标准），对安全隐患下达《停工整改令》；（5）协调管理：协调甲方、施工单位、设计单位及当地监管部门的沟通，形成《监理日志》《会议纪要》（中英文双语）。-竣工阶段：（1）参与竣工预验收，核查竣工资料完整性（含当地档案部门要求的备案文件）；（2）协助甲方组织正式竣工验收，出具《监理评估报告》（中英文）；-质量保修期：（1）接到甲方质量缺陷通知后[48]小时内到场核查，督促施工单位整改；（2）保修期结束后出具《质量保修确认书》。第二条服务期限2.1服务起止：自[202X年X月X日]起至[202X年X月X日]（含质量保修期）止；2.2工期顺延：因甲方原因（如设计变更、资金未按时到位、当地政策调整）导致工期延误的，服务期限相应顺延，乙方有权按实际延误天数追加监理费用（费率：[X]美元/天）；2.3提前竣工：若工程提前竣工，甲方无需支付提前奖励，但乙方需按约定完成剩余服务。第三条双方权利义务3.1甲方权利义务-权利：（1）对乙方监理工作提出质询，要求更换不合格监理人员（需书面说明理由）；（2）审批工程变更、进度款支付及工期调整；（3）对乙方出具的监理文件有异议的，可在[3]个工作日内书面提出复核。-义务：（1）按约定提供项目立项文件、设计图纸、施工许可等资料（中英文对照）；（2）协调当地监管部门（如建设厅、海关）为乙方人员办理工作签证、居留许可；（3）按时支付监理费用，承担乙方人员在项目所在国的签证费、往返机票费（经济舱）、当地住宿费（标准：[X]美元/天/人）及市内交通费；（4）不得干涉乙方独立监理权，不得要求乙方出具虚假监理文件。3.2乙方权利义务-权利：（1）独立开展监理工作，对不符合标准的工程有权拒绝签字确认；（2）要求甲方提供必要的工作条件，逾期未提供的有权暂停监理并索赔；（3）按约定收取监理费用及额外补偿。-义务：（1）派驻的监理人员需具备项目所在国认可的执业资格（如注册监理工程师、安全工程师），且核心人员（总监、专业监理工程师）不得擅自更换（如需更换需提前[15]天书面通知甲方并经同意）；（2）遵守项目所在国法律法规及中国外汇管理规定，不得从事与监理无关的活动；（3）对本工程的技术资料、甲方商业秘密（如投资预算、工期计划）保密，保密期限为合同终止后[3]年；（4）购买职业责任险（保额不低于监理合同总价的[2]倍），覆盖监理服务全周期；（5）每月向甲方提交《监理月报》（中英文），重大质量/安全事故需在[2]小时内书面报告甲方及当地监管部门。第四条监理费用及支付4.1费用总额：人民币[XXX]万元（或美元[XXX]万元），含乙方人员薪酬、办公设备、通讯费及利润；4.2支付币种及汇率：以[美元/项目所在国货币]支付，汇率按支付当日中国人民银行公布的中间价计算；4.3支付节点：（1）预付款：合同签订后[10]个工作日内，支付合同总价的[20]%；（2）设计阶段完成款：设计文件审查通过后[10]个工作日内，支付合同总价的[15]%；（3）施工中期款：工程进度达到[50]%（甲方书面确认）后[10]个工作日内，支付合同总价的[30]%；（4）竣工款：工程竣工验收合格后[15]个工作日内，支付合同总价的[25]%；（5）尾款：质量保修期结束后[10]个工作日内，支付合同总价的[10]%；4.4逾期支付责任：甲方逾期支付的，按逾期金额的[万分之五/日]支付违约金；逾期超过[30]天的，乙方有权暂停监理服务，直至甲方支付完毕，工期顺延。第五条质量标准及验收5.1质量标准优先顺序：（1）项目所在国现行建筑工程强制性标准；（2）本合同约定的国际通用标准（如FIDIC《施工合同条件》）；（3）甲方确认的设计文件；5.2验收程序：（1）工序验收：乙方现场验收合格后，施工单位方可进入下一道工序；（2）竣工验收：乙方出具《监理评估报告》后，甲方组织竣工验收；（3）验收不合格的，乙方有权要求施工单位返工，返工费用由责任方承担，工期顺延。第六条风险责任6.1不可抗力：指战争、地震、项目所在国政策突变（如禁止工程施工）等双方不能预见、不能避免并不能克服的客观情况；-不可抗力发生后，双方应在[24]小时内通知对方，各自承担自身损失，工期顺延；-因不可抗力导致合同无法履行的，双方可协商解除合同，甲方需支付乙方已完成工作的费用。6.2乙方过错责任：因乙方未按规范监理导致工程质量事故的，乙方需赔偿甲方实际损失，赔偿限额不超过监理合同总价的[2]倍（以职业责任险赔付后不足部分为准）；6.3甲方过错责任：因甲方提供资料错误、指令不当导致乙方损失的，甲方需赔偿乙方实际损失（含人员窝工费、设备闲置费）。第七条争议解决7.1协商：因本合同引起的争议，双方应首先通过友好协商解决，协商期限不超过[15]天；7.2仲裁：协商不成的，提交国际商会仲裁院（ICC），按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁；-仲裁地：[新加坡]；-仲裁语言：[英语]；-仲裁裁决为终局，对双方均有约束力，裁决费用由败诉方承担。第八条合同变更与解除8.1变更：任何一方需变更合同内容的，需提前[10]天书面通知对方，经双方签字盖章后生效；8.2解除：-甲方解除：乙方未按约定履行监理义务（如监理人员资质不合格、未及时出具监理文件），经甲方书面整改通知后[15]天仍未纠正的，甲方有权解除合同，乙方需退还已收取的预付款及未完成工作的费用；-乙方解除：甲方逾期支付费用超过[30]天，或未提供必要工作条件导致监理无法进行的，乙方有权解除合同，甲方需支付乙方已完成工作的费用及违约金（合同总价的[10]%）。第九条其他9.1通知：双方所有书面通知需以快递（附签收记录）或电子邮件（双方确认邮箱）发送，送达后生效；9.2生效：本合同自双方签字盖章之日起生效，若需项目所在国[XX部门]批准的，自批准之日起生效；9.3附件：本合同附件（《监理服务大纲》《人员配置表》《质量标准清单》）为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。甲