市政道路工程施工监理合同

市政道路工程施工监理合同甲方（建设单位）：名称：_________________________地址：_________________________法定代表人：___________________联系电话：_____________________授权代表：_____________________（姓名、职务、联系方式，附委托书）乙方（监理单位）：名称：_________________________资质等级：市政公用工程监理甲级（或对应等级）地址：_________________________法定代表人：___________________联系电话：_____________________授权代表：_____________________（姓名、职务、联系方式，附委托书）鉴于1.甲方已取得XX市XX路市政道路工程（以下简称“本工程”）的立项批准（文号：______），资金来源为______（财政拨款/自筹/PPP等）；2.乙方具备相应监理资质，甲方委托乙方承担本工程施工阶段及缺陷责任期的监理服务；3.本合同依据《中华人民共和国民法典》《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》《建设工程监理规范》（GB/T50319）及市政道路工程相关规范编制。第一条工程概况1.1工程名称：XX市XX路市政道路工程1.2工程地点：XX市XX区XX路（起止桩号：K0+000至K1+500）1.3工程规模：-道路长度：1500米，宽度30米（含机动车道2×11米、非机动车道2×3米、人行道2×2米）；-结构层：机动车道为沥青混凝土（4cmAC-13C+6cmAC-20C+20cm水泥稳定碎石+30cm级配碎石）；-附属工程：雨水管网（DN300-DN800钢筋混凝土管，总长1200米）、污水管网（DN200-DN600HDPE管，总长1100米）、照明工程（LED路灯60盏）、交通标志标线；1.4计划施工工期：180日历天（自开工令签发日起算）；1.5缺陷责任期：12个月（自工程竣工验收合格日起算）。第二条监理服务范围及内容2.1服务范围：本工程施工阶段全过程监理+缺陷责任期监理，包括但不限于：（1）施工准备阶段：图纸会审、施工组织设计/专项方案审核、施工单位资质核查、开工条件审查；（2）施工阶段：-质量控制：原材料/构配件见证取样送检、工序验收（路基压实度、路面平整度等）、隐蔽工程（管网铺设、路基隐蔽）验收、分项/分部工程验收；-进度控制：施工总进度计划审核、月进度偏差分析、工期延误预警；-投资控制：工程量现场核实、进度款支付审核、设计变更/洽商费用审核、索赔审核；-安全文明施工：安全专项方案审核、每日现场安全巡查、重大隐患（深基坑、临时用电）整改督促、扬尘治理监督；（3）竣工验收阶段：资料核查、现场实体验收、竣工验收会议组织协助；（4）缺陷责任期：季度缺陷检查、整改跟踪、验收确认。2.2服务要求：乙方须按《市政道路工程施工质量验收规范》（CJJ1）等规范执行，不得遗漏关键工序验收。第三条监理服务期限3.1总监理服务期：自合同生效日起至缺陷责任期结束日止（预计____年__月__日至____年__月__日）；3.2关键节点要求：-总监到岗：开工令签发前7日；-施工组织设计审核：收到后5个工作日内；-工序验收：接到通知后24小时内到场；-竣工验收资料移交：竣工验收合格后15日内。第四条双方权利与义务4.1甲方权利义务（1）提供资料：合同生效后5日内提供工程图纸、地质勘察报告、立项文件等（清单见附件1）；（2）协调配合：协调设计、施工、质监等单位，解决现场争议；（3）支付费用：按约定支付监理费；（4）授权管理：授权代表签字须加盖甲方公章方有效；（5）工作条件：提供现场临时办公场地（含水电），或按每月5000元补贴乙方（二选一，明确）。4.2乙方权利义务（1）机构组建：派驻注册监理工程师（市政专业，3年以上类似经验）任总监，项目监理机构不少于5人（含总监、专业监理工程师2名、监理员2名），人员更换须提前7日书面报甲方同意；（2）质量控制：不合格原材料/构配件清退出场，隐蔽工程未验收不得覆盖；（3）安全监理：发现重大安全隐患（如基坑坍塌风险）须签发《工程暂停令》，报甲方及安监部门，整改复查合格后方可复工；（4）资料管理：监理日志、验收记录等资料须每日更新，竣工验收后移交完整资料（一式6份）；（5）保密义务：对工程技术资料、甲方商业秘密保密，期限为合同结束后3年。第五条监理费用及支付5.1费用总额：固定总价人民币______元（大写：______），含所有监理服务内容，不含额外专家咨询费（需甲方书面确认）；5.2支付方式：（1）预付款：合同生效后7日内支付10%（______元）；（2）进度款：每月25日乙方提交进度款申请（附现场工作量佐证），甲方10日内审核支付已完成工作量对应的80%（累计不超80%总额）；（3）竣工款：竣工验收合格后15日内支付至90%（______元）；（4）缺陷责任款：缺陷责任期结束后15日内支付剩余10%（______元）；5.3发票要求：乙方须提供增值税专用发票（税率9%），否则甲方有权暂缓支付。第六条违约责任6.1甲方违约：（1）资料延误：每逾期1日支付违约金500元，逾期超15日乙方有权暂停服务，损失由甲方承担；（2）费用逾期：每逾期1日按应付金额万分之五支付违约金，逾期超30日乙方有权解除合同，甲方须支付剩余费用及违约金；6.2乙方违约：（1）总监不到岗：每逾期1日支付1000元，连续3日或累计7日不到岗甲方有权解除合同，扣除已付费用10%；（2）质量失控：原材料未见证取样，每次罚2000元；隐蔽工程未验收覆盖，每次罚5000元；导致质量事故的，承担监理责任范围内赔偿；（3）安全失职：未及时处理隐患导致事故的，承担相应监理责任，甲方有权扣减20%监理费；（4）资料延误：每逾期1日支付300元，逾期超30日扣减5%监理费。第七条争议解决因本合同产生争议，双方协商不成的，提交工程所在地XX仲裁委员会仲裁（或向工程所在地人民法院起诉，二选一明确），仲裁/诉讼期间，除争议部分外，合同其他条款继续履行。第八条其他8.1合同变更：任何变更须双方书面确认（附件2），作为合同组成部分；8.2不可抗力：按《民法典》执行，双方互不承担责任，但须及时通知并减少损失；8.3合同生效：双方签字盖章后生效，一式8份（甲方4份、乙方4份）。附件（本合同组成部分）1.甲方提供资料清单2.监理单