港口集装箱码头扩建工程监理协议

港口集装箱码头扩建工程监理协议甲方（建设单位）：________________________法定代表人：________地址：________________联系方式：________乙方（监理单位）：________________________法定代表人：________地址：________________联系方式：________第一条工程概况1.1工程名称：XX港集装箱码头扩建工程1.2工程地点：XX港口作业区第X泊位南侧1.3工程规模：新增5万吨级集装箱泊位2个，年通过能力80万TEU；码头长度600米（重力式结构），设计水深-15米；配套堆场12万平方米（含重箱区、空箱区），装卸设备包括岸桥6台、场桥12台、轮胎吊8台；配套给排水、消防、供电及环保设施（含施工期泥沙拦截、废水处理系统）。1.4立项批准：XX市发展改革委《关于XX港集装箱码头扩建工程立项的批复》（XX发改〔202X〕XX号）1.5资金来源：企业自筹60%，银行贷款40%第二条监理范围与内容2.1监理范围：本工程施工阶段及缺陷责任期全部监理工作，包括但不限于：-码头主体结构（沉桩、混凝土浇筑、护舷/系泊设备安装）；-堆场及道路工程（地基处理、铺面施工）；-装卸设备安装调试（岸桥/场桥轨道铺设、设备组装、试运行）；-配套附属设施（给排水、消防、供电、环保设施）；-施工期临时设施（临时码头、施工便道）。2.2监理内容：（1）质量控制-审核施工组织设计、专项方案（含沉桩、大体积混凝土、起重吊装等港口专项方案）；-检验工程材料（混凝土、钢材、护舷等）、构配件及设备质量，不合格品有权拒绝进场；-关键工序旁站（沉桩垂直度、混凝土浇筑、护舷安装、设备调试）；-按《港口工程质量检验评定标准》（JTS257-2020）进行分项/分部工程验收，签署质量评定资料。（2）进度控制-审核施工总进度计划及节点工期（泊位交工：202X年12月；堆场交工：202X年6月）；-跟踪进度偏差，督促施工单位调整计划，每周提交进度监理月报。（3）投资控制-审核施工单位工程量清单及进度款支付申请（按实际完成合格工程量审核）；-审核工程变更洽商费用，签署意见后报甲方确认；-参与工程索赔审核，提出专业意见。（4）安全与环保监理-审查施工单位安全资质及专项安全方案（含船舶停靠安全、起重作业安全）；-每日巡查施工安全，发现隐患签发《监理通知单》，重大隐患（如起重设备倾斜、泥沙泄漏）有权签发《工程暂停令》并报甲方及港口海事部门；-监督施工期环保措施落实（泥沙拦截网设置、施工废水达标排放、噪音控制），每月提交环保监理报表。（5）竣工验收与缺陷责任期-参与预验收，出具《监理预验收评估报告》；-正式验收时提交完整监理资料，签署验收意见；-缺陷责任期（12个月）内，每季度巡查缺陷修复情况，确认合格后签署《缺陷责任期验收确认单》。第三条监理服务期限3.1服务起讫：自202X年3月1日起，至202X年6月30日竣工验收合格，缺陷责任期至202X年6月30日止。3.2工期调整：因甲方原因（设计变更、场地交付延误）导致工期延长，服务期限相应顺延，甲方承担乙方额外监理费用（按每日酬金×延误天数计算，每日酬金=总酬金÷365）；因乙方原因延误，扣减对应酬金。第四条监理依据4.1国家法律法规：《建筑法》《港口法》《建设工程质量管理条例》；4.2行业规范：《水运工程施工监理规范》（JTS206-2017）、《港口工程施工安全规程》（JTS165-2019）；4.3本协议及附件；4.4工程设计文件（施工图、地质勘察报告、设计变更）；4.5甲方与施工单位签订的《建设工程施工合同》；4.6港口主管部门要求（如海事部门施工许可、环保部门排污许可）。第五条双方权利义务（一）甲方权利5.1.1对工程规模、设计变更有最终决定权（重大变更需经原设计单位确认）；5.1.2审核乙方监理规划、实施细则及监理人员资质；5.1.3要求乙方更换不称职监理人员（需书面说明理由，乙方应在7个工作日内更换，更换人员资质不低于原人员）；5.1.4审核监理酬金支付申请，对不符合要求的有权拒付。（二）甲方义务5.2.1合同生效后10日内，提供完整设计文件、地质资料及施工场地（含“三通一平”）；5.2.2按时支付监理酬金，逾期按约定承担违约金；5.2.3协调设计单位、施工单位与乙方的工作衔接，对乙方书面请示（质量/安全问题）在5个工作日内答复；5.2.4提供乙方必要工作条件（如港口作业区临时办公场所、通讯接口，或支付每月1000元办公补贴）。（三）乙方权利5.3.1对施工单位不合格方案、材料有权要求整改/退场；5.3.2对施工进度偏差、质量隐患有权签发《监理通知单》，紧急情况可先暂停施工后报甲方；5.3.3参与工程验收、变更、索赔的审核，签署专业意见。（四）乙方义务5.4.1组建专业监理机构：总监理工程师（水运工程监理工程师注册证书）1名，专业监理工程师（结构、机电、环保各1名）3名，监理员2名，安全员1名；人员更换需提前15日书面申请，经甲方同意后方可调整；5.4.215日内提交监理规划及实施细则（含港口专项监理方案），报甲方审核后实施；5.4.3每日填写监理日志，每周提交进度/质量/安全月报，每月提交环保监理报表；5.4.4不得与施工单位存在隶属关系或利益关联，不得接受施工单位任何形式的回扣；5.4.5保守工程商业秘密（如甲方投资计划、施工单位报价），保密期限至缺陷责任期满后2年。第六条监理酬金及支付6.1酬金总额：人民币850000元（大写：捌拾伍万元整），含税金、人员补贴及现场办公费用。6.2支付方式：-预付款：合同生效后10日内，支付总额的10%（85000元）；-进度款：每季度末支付已完成监理工作对应酬金的80%（累计支付不超过总额的80%）；-竣工验收款：工程竣工验收合格，乙方提交完整监理资料后15日内，支付至总额的95%（712500元）；-缺陷责任期款：缺陷责任期满，乙方确认缺陷修复合格后15日内，支付剩余5%（42500元）。6.3调整：工程投资额增减超过10%时，双方按“酬金=新增投资额×0.12%”协商调整（原酬金不变）。第七条违约责任7.1甲方违约：-未按时支付酬金，每逾期1日，按应付未付金额的万分之五支付违约金；逾期超过30日，乙方有权暂停监理工作，工期顺延；-未按时提供场地/设计文件，导致监理延误，承担乙方额外费用（按每日2329元计算）。7.2乙方违约：-监理人员不称职（如未旁站关键工序、未及时处理安全隐患），每发现1次，支付违约金5000元；-因监理失职导致工程质量事故（如沉桩倾斜、混凝土强度不足），按事故直接损失的10%赔偿（不超过酬金总额）；-未按时提交监理资料，每逾期1日，支付违约金300元。第八条争议解决因本协议发生争议，双方协商解决；协商不成，提交XX仲裁委员会仲裁（仲裁地：XX市），仲裁裁决为终局，对双方具有约束力。第九条其他9.1监理资料：乙方需提交资料清单（附件1），一式6份（甲方4份，乙方2份）；9.2协议生效：自双方签字盖章之日起生效；9.3协议份数：一式8份，甲乙双方各执4份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：________________________法定代表人（签字）：________日期：202X年__月__日乙方（盖章）：_______