集中供水地基协议书

集中供水地基协议书甲方：名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方：名称：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方计划进行集中供水项目建设，需要确定地基相关事宜；乙方具备提供地基建设服务的专业能力和资质。甲乙双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就集中供水地基建设事宜达成如下协议：一、标的物或服务具体描述1.地基建设内容乙方负责为甲方的集中供水项目提供地基建设服务，包括但不限于场地平整、地基夯实、基础浇筑等工作，确保地基符合集中供水设施建设的承载要求和稳定性标准。2.建设标准地基建设应严格按照国家现行的建筑地基基础工程施工质量验收规范及相关行业标准进行施工，保证地基的强度、稳定性和耐久性，满足集中供水设施后续建设及长期运行的需要。3.建设地点集中供水地基建设地点为[具体地址]。二、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权对乙方的地基建设工作进行监督检查，提出意见和建议。在乙方未按照协议约定履行义务时，有权要求乙方限期整改或采取其他补救措施。2.义务向乙方提供与集中供水地基建设相关的基础资料，包括但不限于项目规划图纸、地质勘察报告等，并保证所提供资料的真实性和完整性。按照协议约定的时间和方式向乙方支付地基建设费用。协调施工现场周边关系，为乙方施工创造必要的条件，协助解决施工过程中遇到的外部干扰问题。（二）乙方权利义务1.权利有权要求甲方按照协议约定支付地基建设费用。在遇到不可抗力或甲方原因导致施工无法正常进行时，有权要求顺延工期或获得相应的经济补偿。2.义务按照本协议约定的标的物或服务具体描述及建设标准，组织专业施工队伍进行地基建设工作，确保工程质量达到合格标准。制定详细的施工计划和安全保障措施，并报甲方备案。施工过程中严格遵守安全生产法律法规，确保施工安全，承担因施工造成的安全事故责任。定期向甲方汇报地基建设工作进展情况，接受甲方的监督检查。在工程竣工后，及时向甲方提交竣工报告及相关资料。负责施工现场的环境保护工作，采取有效措施减少施工过程中产生的噪声、粉尘等污染，符合环保要求。对地基建设过程中涉及的技术、质量、安全等问题负责解释和处理，承担因自身原因导致的工程质量问题的整改和返工费用。三、费用及支付方式1.地基建设费用经双方协商确定，本次集中供水地基建设费用为人民币[具体金额]元（大写：）。此费用为固定总价，不因任何因素调整，但因甲方提出的设计变更或增加建设内容导致费用增加的除外。2.支付方式合同签订后[X]个工作日内，甲方向乙方支付地基建设费用的[预付款比例]作为预付款，即人民币[预付款金额]元（大写：）。地基建设工程进度达到[具体进度节点]后，经甲方验收合格，甲方向乙方支付至已完工程价款的[进度款支付比例]，即人民币[进度款金额]元（大写：）。地基建设工程全部竣工并经甲方及相关部门验收合格后，甲方向乙方支付至合同总价款的[结算款支付比例]，即人民币[结算款金额]元（大写：）。工程竣工验收合格满[质保期时长]年，质保期内无质量问题，甲方在质保期满后[X]个工作日内将质保金一次性支付给乙方，质保金金额为合同总价款的[质保金比例]，即人民币[质保金金额]元（大写：）。乙方应在每次申请付款前向甲方提供合法有效的发票，否则甲方有权拒绝付款且不承担任何违约责任。四、工期1.开工日期本协议签订后，乙方应在接到甲方书面通知且具备施工条件之日起[X]日内开工。2.竣工日期地基建设工程应在开工日期起[总工期时长]日内竣工。如遇不可抗力或甲方原因导致工期延误的，经甲方书面确认后工期相应顺延。3.工期延误若乙方未能按照本协议约定的工期竣工，每逾期一日，应按照合同总价款的[逾期违约金比例]向甲方支付违约金。逾期超过[X]日的，甲方有权解除本协议，乙方应退还甲方已支付的全部款项，并按照合同总价款的[解除合同违约金比例]向甲方支付违约金。同时，乙方应承担因工期延误给甲方造成的全部损失。五、质量保证及售后服务1.质量保证乙方对地基建设工程质量承担终身保修责任。质保期内，如出现因乙方施工原因导致的地基质量问题，乙方应在接到甲方通知后[响应时长]小时内到达现场，并在[修复时长]日内完成修复。如乙方未按时到达现场或未及时完成修复，甲方有权自行委托第三方进行修复，相关费用由乙方承担，甲方可从质保金中扣除，不足部分乙方应另行支付。2.售后服务质保期届满后，乙方应继续为甲方提供与地基建设相关的技术咨询服务。如甲方有需求，乙方应在接到甲方通知后[响应时长]小时内给予回复，并根据实际情况提供合理的解决方案。甲方应按照乙方提供服务的实际成本支付相应费用。六、违约责任1.甲方违约责任若甲方未按照本协议约定的时间和方式支付费用，每逾期一日，应按照应付未付金额的[逾期付款违约金比例]向乙方支付违约金。因甲方逾期付款导致乙方工期延误或其他损失的，甲方应承担相应的赔偿责任。2.乙方违约责任若乙方未按照本协议约定的标的物或服务具体描述及建设标准进行施工，导致工程质量不合格，乙方应负责无偿返工直至工程质量达到合格标准，并承担因此给甲方造成的全部损失。如因乙方原因导致工程质量问题无法修复或经多次修复仍不合格的，甲方有权解除本协议，乙方应退还甲方已支付的全部款项，并按照合同总价款的[解除合同违约金比例]向甲方支付违约金。若乙方违反本协议约定的工期条款，导致工期延误，应按照本协议约定承担逾期违约金责任。如因乙方原因导致甲方遭受其他经济损失的，乙方应负责赔偿。若乙方违反本协议约定的质量保证及售后服务条款，应按照协议约定承担相应的违约责任，包括但不限于承担修复费用、支付违约金、赔偿甲方损失等。乙方违反本协议约定的其他条款，应承担因此给甲方造成的全部损失，并按照合同总价款的[违约赔偿比例]向甲方支付违约金。七、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.甲乙双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。2.本协议一式[X]份，