施工合同外签协议

施工合同外签协议甲方：名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方：名称：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲乙双方就[具体工程项目名称]已签订施工合同（合同编号：[施工合同编号]），为进一步明确双方在施工合同履行过程中的权利义务，经友好协商，双方达成如下外签协议：一、协议背景及目的本协议是基于甲乙双方签订的施工合同，针对施工合同履行过程中可能出现的特定事项或需要进一步细化的内容而签订，旨在确保施工合同的顺利履行，保障双方的合法权益，明确双方在相关事项上的权利义务关系。二、标的物或服务具体描述（一）工程范围及内容1.甲方委托乙方承担[具体工程项目名称]的施工任务，工程地点位于[详细地址]。2.工程范围包括但不限于[详细列举工程涵盖的具体项目，如基础工程、主体结构工程、装饰装修工程、水电安装工程等]。3.乙方应按照施工图纸、技术规范及相关标准要求进行施工，确保工程质量达到合同约定的标准。（二）工程质量要求1.乙方应严格按照国家现行的施工规范、质量验收标准以及施工合同约定的质量要求进行施工。2.工程质量应符合[具体质量标准，如达到国家优质工程标准、满足行业合格标准等]，乙方应对工程质量承担终身责任。3.在施工过程中，乙方应接受甲方及监理单位的质量监督检查，对发现的质量问题及时整改，直至达到质量要求。（三）工程进度要求1.乙方应根据施工合同约定的总工期及阶段性工期要求，制定详细的施工进度计划，并报甲方审核备案。2.施工进度计划应包括各阶段工程的开始时间、完成时间、关键节点控制等内容，确保工程能够按时、顺利交付。3.乙方应按照施工进度计划组织施工，合理安排人力、物力和财力资源，确保工程进度不受影响。如因乙方原因导致工程延误，乙方应承担相应的违约责任。（四）其他服务内容1.乙方应负责施工现场的安全管理工作，制定安全管理制度，落实安全防范措施，确保施工过程中不发生安全事故。2.乙方应做好施工现场的环境保护工作，采取有效措施减少施工过程中的扬尘、噪声、废水等污染，符合环保要求。3.乙方应配合甲方及相关部门的检查、验收等工作，提供必要的资料和协助。三、权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权对乙方的施工过程进行监督检查，包括工程质量、工程进度、安全管理等方面。有权根据工程实际情况提出合理的变更要求，乙方应按照甲方要求进行变更施工。有权对乙方提交的施工方案、进度计划等进行审核，并提出意见和建议。2.义务按照施工合同约定及时支付工程款项，确保乙方施工资金的正常周转。为乙方提供施工所需的相关资料和文件，协助乙方办理施工许可证等相关手续。协调施工现场周边关系，为乙方施工创造良好的外部环境。（二）乙方权利义务1.权利有权要求甲方按照施工合同约定支付工程款项。有权根据工程实际情况提出合理的施工建议和方案，但需报甲方审核同意。在甲方未按照合同约定履行义务时，有权要求甲方承担违约责任。2.义务按照本协议及施工合同约定的要求组织施工，确保工程质量、工程进度和安全管理达到标准。自行承担施工过程中的各项费用，包括但不限于人工费用、材料费用、机械设备费用等。负责施工现场的管理和协调工作，及时解决施工过程中出现的问题。按照国家相关规定和施工合同约定，为施工人员购买保险，保障施工人员的合法权益。工程竣工后，按照合同约定及时提交竣工资料，配合甲方进行竣工验收。四、违约责任（一）甲方违约责任1.若甲方未按照施工合同约定及时支付工程款项，每逾期一日，应按照应付未付金额的[X%]向乙方支付违约金。逾期超过[X]日的，乙方有权暂停施工，由此造成的工期延误及损失由甲方承担。2.若甲方未按照本协议约定履行其他义务，导致乙方无法正常施工或造成乙方损失的，甲方应承担相应的赔偿责任。（二）乙方违约责任1.若乙方未按照工程质量要求进行施工，导致工程质量不符合合同约定标准的，乙方应负责无偿返工直至达到质量要求，并承担由此造成的全部损失。如因乙方原因导致工程质量问题给甲方或第三方造成人身、财产损害的，乙方应承担全部赔偿责任。2.若乙方未按照工程进度要求施工，导致工期延误的，每延误一日，乙方应按照合同总金额的[X%]向甲方支付违约金。延误超过[X]日的，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的款项，同时乙方应按照合同总金额的[X%]向甲方支付违约金。3.若乙方未按照本协议约定履行其他义务，导致甲方权益受损的，乙方应承担相应的赔偿责任。五、争议解决（一）协商解决本协议履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决。协商应在争议发生后的[X]日内进行，双方应指定专人负责协商事宜，积极寻求解决方案。（二）仲裁或诉讼若协商不成，双方同意按照以下第[X]种方式解决争议：1.提交[具体仲裁委员会名称]进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均具有约束力。2.向有管辖权的人民法院提起诉讼。六、其他条款（一）协议生效本协议自双方签字（盖章）之日起生效，有效期至施工合同履行完毕之日止。（二）协议变更与解除1.本协议的任何变更或补充需经双方书面协商一致，并签订书面协议。2.在履行过程中，如因不可抗力或其他不可预见、不可避免的原因导致本协议无法继续履行或部分无法履行的，双方应协商解决，互不承担违约责任。如因一方原因导致