施工项分包协议书

施工项分包协议书甲方（总承包方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方（分包方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方已与[建设单位名称]签订了[建设工程名称]的总承包合同（以下简称“总承包合同”），现甲方将该总承包合同项下的部分施工项目分包给乙方进行施工。根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经友好协商，就乙方分包施工项目事宜达成如下协议：一、分包项目内容及范围1.分包项目名称：[具体施工项目名称]2.分包项目地点：[项目具体施工地点]3.分包项目内容及范围详细描述：本分包项目包括但不限于[详细列举施工内容，如基础工程中的土方开挖、地基处理、基础浇筑等具体工序；主体结构工程中的钢筋制作安装、模板搭建、混凝土浇筑等；装饰装修工程中的内外墙抹灰、地面铺贴、门窗安装等；机电安装工程中的电气布线、管道铺设、设备安装调试等，根据实际项目详细说明]。乙方应按照设计图纸、施工规范及甲方要求，完成上述分包项目的全部施工任务，确保工程质量达到合同约定标准。二、合同工期1.开工日期：本分包工程定于年月日开工。2.竣工日期：本分包工程定于年月日竣工。3.总工期：本分包工程总工期为日历天。4.工期调整：因甲方原因导致工期延误，工期相应顺延，双方应签订工期顺延协议。因乙方原因导致工期延误，乙方应承担违约责任，每延误一天，按照合同总价款的[X%]向甲方支付违约金。如因乙方延误工期给甲方造成其他损失的，乙方应承担全部赔偿责任。如遇不可抗力或其他不可预见、不可避免的因素导致工期延误，双方应及时协商解决，工期相应顺延。三、合同价款及支付方式1.合同价款：本分包工程合同总价款为人民币元（大写元整）。此价款为固定总价，包含完成本分包项目所需的全部费用，除因设计变更、不可抗力等原因外，合同价款不再调整。2.支付方式：预付款：合同签订后个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的[X%]作为预付款，即人民币元（大写元整）。工程进度款：乙方每月日前向甲方提交当月已完工程量报告，经甲方审核确认后，在次月日前支付当月已完工程量价款的[X%]。工程竣工验收合格后个工作日内，甲方向乙方支付至合同总价款的[X%]。工程结算款：工程竣工验收合格且乙方提交完整的竣工结算资料后个工作日内，甲方完成结算审核，审核完毕后个工作日内支付至结算总价的[X%]。–质量保证金：结算总价的[X%]作为质量保证金，质保期为自工程竣工验收合格之日起年。质保期满后，如无质量问题，甲方在个工作日内无息返还质量保证金。四、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利：对乙方的施工进度、质量、安全等进行监督检查，提出整改意见，并要求乙方限期整改。有权根据工程实际情况调整施工计划和要求，但应提前通知乙方。按照合同约定支付工程款。2.义务：向乙方提供施工所需的相关资料，包括但不限于设计图纸、施工规范等，并进行技术交底。协调施工现场各施工单位之间的关系，为乙方施工创造良好的施工条件。负责办理施工许可证等相关手续，并承担相应费用。按照合同约定及时支付工程款。（二）乙方权利义务1.权利：按照合同约定获取工程款。要求甲方提供施工所需的相关资料，并进行技术交底。对甲方提出的不合理要求有权拒绝，并要求甲方给予合理说明。2.义务：按照本协议约定的分包项目内容及范围、工期、质量标准组织施工，确保工程顺利完成。自行组织施工所需的人员、设备、材料等，确保施工资源满足工程进度和质量要求。施工人员应具备相应的资质证书和工作经验，设备应符合国家相关标准并能正常运行，材料应符合设计要求和质量标准。严格按照设计图纸、施工规范及甲方要求施工，确保工程质量达到合同约定标准。在施工过程中，接受甲方及监理单位的监督检查，对提出的问题及时整改。负责施工现场的安全管理工作，制定安全管理制度，采取安全防护措施，确保施工安全。如发生安全事故，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的全部损失。按照国家有关规定和合同约定，做好施工现场的环境保护工作，减少施工对周边环境的影响。遵守国家法律法规及施工现场的各项规章制度，不得转包或违法分包本分包工程。按照合同约定提交已完工程量报告、竣工结算资料等相关文件。在质保期内，对工程质量问题负责免费维修或返工。如因乙方原因导致的质量问题，乙方应承担维修费用及给甲方造成的其他损失。五、工程质量及验收1.质量标准：本分包工程质量标准应符合国家现行的施工质量验收规范及总承包合同约定的质量标准。乙方应确保所施工的工程质量达到优良等级，一次性验收合格。2.质量保证措施乙方应建立质量管理体系，制定质量管理制度，配备质量管理人员，对施工全过程进行质量控制。在施工过程中，严格按照设计图纸、施工规范及甲方要求施工，每道工序完成后，应进行自检、互检，合格后方可报甲方及监理单位验收。3.验收程序：乙方完成分项工程施工后，应提前通知甲方及监理单位进行验收。验收合格后方可进行下一道工序施工。乙方完成分部工程施工后，应向甲方提交分部工程验收报告，甲方组织监理单位等相关人员进行验收。工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工报告及完整的竣工资料。甲方组织设计、施工、监理等单位进行竣工验收。验收合格后，双方签署竣工验收报告。六、违约责任1.甲方违约责任：如甲方未按照合同约定支付工程款，每逾期一天，按照应付未付金额的[X%]向乙方支付违约金。如因甲方原因导致乙方无法正常施工，甲方应承担乙方因此遭受的全部损失，包括但不限于停工损失、窝工损失等。2.乙方违约责任：如乙方未按照合同约定的工期完成施工任务导致工期延误，每延误一天，按照合同总价款的[X%]向甲方支付违约金。如因乙方延误工期给甲方造成其他损失的，乙方应承担全部赔偿责任。如乙方施工质量不符合合同约定标准，乙方应负责无偿返工直至达到合同约定标准。如因乙方质量问题导致工程无法验收合格或给甲方造成其他损失的，乙方应承担全部赔偿责任。如乙方未按照合同约定履行其他义务，应承担违约责任，赔偿甲方因此遭受的全部损失。乙方转包或违法分包本分包工程的，甲方有权解除合同，乙方应返还已收取的工程款，并按照合同总价款的[X%]向甲方支付违约金。如乙方转包或违法分包行为给甲方造成其他损失的，乙方应承担全部赔偿责任。七、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款1.本协议自双方签字（盖章）之日起生效。2.本协