建设工程进度准期完成承诺书（8篇）

第=PAGE1*2-11页（共=NUMPAGES1*22页）PAGE建设工程进度准期完成承诺书（8篇）建设工程进度准期完成承诺书第（1）篇承诺方类型：□企业□个人□其他__________鉴于建设工程项目按计划完成对于保障工程质量、控制成本、维护各方权益具有重要意义，承诺方基于诚信原则和合同约定，特作出如下承诺：一、承诺内容承诺方郑重承诺，将严格按照合同约定及相关法律法规要求，保证所承建的工程项目在规定工期内保质保量完成。具体包括但不限于工程主体结构施工、装饰装修工程、设备安装调试等全部施工内容，直至工程竣工验收合格并交付使用。承诺方将积极组织人力、物力、财力资源，克服一切困难，保证项目进度不受非不可抗力因素影响。二、执行规范为保证承诺事项顺利实现，承诺方制定并实施以下规范：（一）项目管理体系。建立完善的工程项目管理体系，明确项目经理为第一责任人，下设施工、技术、安全、质量等职能部门，各司其职，协同推进。（二）资源配置计划。根据工程特点和工期要求，编制详细的资源配置计划，包括人员配置、机械设备投入、材料采购供应等，保证各环节衔接顺畅。（三）进度控制措施。采用网络计划技术等先进管理方法，制定科学合理的施工进度计划，并定期进行动态调整。设立关键节点控制机制，对重大工程量、重要工序实行重点监控。（四）质量管理要求。严格执行国家和行业标准，建立健全质量保证体系，落实“三检制”（自检、互检、交接检），保证工程质量符合设计要求及规范标准。（五）安全管理措施。实施“安全第一、预防为主”的方针，编制专项安全施工方案，定期开展安全教育培训和应急演练，消除安全隐患，保证施工安全。三、检查机制为保证项目执行规范得到有效落实，承诺方建立以下检查机制：（一）内部检查。项目实施过程中，项目经理部每周组织一次全面检查，各职能部门每日进行巡检，及时发觉并解决存在的问题。对重点部位和关键工序实施旁站。（二）外部。积极配合建设单位、监理单位及相关行业主管部门的检查，对提出的意见建议及时整改落实。（三）考核指标。__________项指标纳入年度考核，包括但不限于工程形象进度、质量合格率、安全生产发生率等，具体考核细则由相关协议另行约定。四、权利义务（一）承诺方的权利。在项目实施过程中，享有按照合同约定调配资源的权利，有权要求相关方提供必要的支持和配合。（二）承诺方的义务。必须履行合同约定的各项义务，按时提交工程进度报告，接受检查，对工程质量和安全负全面责任。（三）建设单位的权利。有权对项目实施进行和管理，对不符合要求的环节有权要求整改。（四）建设单位的义务。应按照合同约定提供必要的施工条件，及时支付工程款，配合办理相关手续。五、变更处理（一）因不可抗力导致项目无法按原计划执行的，承诺方应及时通知相关方，并提供相关证明材料，经确认后可调整工期。（二）因设计变更、工程量增减等原因需要调整合同的，应通过协商达成一致，并签订补充协议。（三）任何一方单方面变更合同内容，给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。承诺人签名：____________________签订日期：____________________建设工程进度准期完成承诺书第（2）篇承诺书编号：__________。1.定义条款1.1本承诺书所称“项目进度计划”指本承诺涉及的特定工程实施时间节点及完成标准。1.2本承诺书所称“关键路径”指影响项目整体进度的核心工作序列。1.3本承诺书所称“进度偏差”指实际完成时间与计划时间的差异。1.4本承诺书所称“第三方监理单位”指依据合同约定对项目实施的独立机构。1.5本承诺书所称“变更指令”指经双方书面确认的工程范围调整文件。2.承诺范围2.1实施主体2.1.1承诺人：__________（以下简称“承包方”），具备相应资质的工程建设单位。2.1.2委托人：__________（以下简称“发包方”），项目投资主体。2.1.3监理单位：__________（以下简称“监理方”），提供全过程工程咨询服务的专业机构。2.2实施对象2.2.1工程名称：__________。2.2.2工程地点：__________。2.2.3项目规模：建筑面积__________平方米，结构类型__________。2.3实施标准2.3.1进度目标：项目总工期为__________天，自__________年__________月__________日开工，至__________年__________月__________日竣工验收。2.3.2质量标准：符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB503002013）及设计文件要求。2.3.3安全标准：执行《建筑施工安全检查标准》（JGJ592011），保证零重大安全。3.保障机制3.1资金保障3.1.1承包方承诺设立专项保证金__________万元，专项用于保障项目按计划实施。3.1.2发包方按合同约定按时支付工程进度款，保证资金链稳定。3.1.3第三方金融机构提供__________万元的履约担保，根据《_________担保法》第__条执行。3.2人员保障3.2.1承包方组建项目经理部，配备__________名一级注册建造师，覆盖施工、技术、安全等关键岗位。3.2.2核心管理人员在项目周期内保持稳定，变更需经发包方书面同意。3.2.3定期组织项目管理人员参加《建设工程质量管理条例》相关培训。3.3技术保障3.3.1采用BIM技术进行可视化进度管理，每周进度分析报告。3.3.2重大技术难题需组织专家论证会，并形成书面决议。3.3.3关键工序实施前编制专项方案，经监理方审核通过后方可施工。4.违约认定4.1轻微违约4.1.1项目进度偏差在5%以内，且未影响整体交付，承包方承担赶工费用。4.1.2未按时提交阶段性报告，每逾期一日罚款__________元。4.1.3违反施工工艺要求但未造成质量隐患，整改后承担相关费用。4.2重大违约4.2.1总工期延误超过10%，发包方有权解除合同，并要求承包方支付合同总价20%的违约金。4.2.2发生工程质量，根据《_________建筑法》第__条，承包方承担全部赔偿责任。4.2.3项目未通过竣工验收，承包方需无条件返工至合格标准，工期不顺延。5.争议解决5.1协商5.1.1双方就进度问题产生分歧时，应首先通过书面函件进行沟通。5.1.2协商期间保持施工状态，协商结果形成纪要并由双方法定代表人签字。5.2仲裁5.2.1协商不成的，提交__________仲裁委员会仲裁，适用《_________仲裁法》第__条。5.2.2仲裁期间不停止项目实施，但争议部分暂停施工。5.3诉讼5.3.1仲裁裁决后仍未履行的，可向工程所在地人民法院提起诉讼。5.3.2诉讼费用由败诉方承担，但逾期付款利息仍需支付。承诺人签名：__________签订日期：__________建设工程进度准期完成承诺书第（3）篇承诺方：接收方：1.承诺背景鉴于建设工程项目的重要性及社会公众的期待，承诺方充分认识到按时完成项目建设对保障工程质量、维护公共利益及提升企业形象的关键作用。为保证项目进度符合既定目标，承诺方经慎重研究，特向接收方作出以下承诺。承诺方与接收方本着诚信、公平、合法的原则，共同致力于项目的顺利实施与按时完成。本承诺书旨在明确双方的权利与义务，为项目的有序推进提供法律保障。2.承诺内容承诺方郑重承诺，将严格按照国家法律法规、行业标准及合同约定，保证建设工程项目在规定工期内完成。项目名称为__________，计划开工日期为__________，计划竣工日期为__________。承诺方将尽最大努力，克服各种可能出现的困难，保证项目进度不受非不可抗力因素影响。同时承诺方将主动接受接收方的，定期汇报项目进展情况，并及时协调解决项目实施过程中遇到的问题。3.实施计划项目实施将分为若干阶段，具体时间安排第一阶段：至__________，完成项目前期准备工作，包括但不限于设计审批、土地征用、施工许可等。第二阶段：至__________，完成项目主体结构施工，重点推进__________等关键工序。第三阶段：至__________，完成项目附属工程及装饰装修工作，保证各项功能设施正常运行。第四阶段：至__________，完成项目竣工验收及交付使用，保证项目质量符合国家及行业相关标准。为保证计划顺利执行，承诺方将组建专业的项目管理团队，明确各阶段责任人，并制定详细的施工进度表，实时监控项目进展。如遇特殊情况需调整计划，承诺方将及时与接收方协商，并提交书面说明。4.保障措施为保证项目按时完成，承诺方将采取以下保障措施：（1）资金保障：承诺方将保证项目资金及时到位，优先保障项目所需款项，避免因资金问题影响施工进度。（2）人员保障：配备__________名专业人员负责实施，包括项目经理、技术负责人、质量员等，保证专业能力满足项目需求。（3）设备保障：投入先进施工设备，提高施工效率，减少因设备故障导致的工期延误。（4）技术保障：采用成熟可靠的技术方案，加强施工过程中的技术指导，保证工程质量。（5）沟通保障：建立高效的沟通机制，定期召开项目协调会，及时解决项目实施过程中的问题。5.违约责任若因承诺方原因导致项目未能按期完成，承诺方将承担相应违约责任。违约责任包括但不限于：（1）向接收方支付违约金__________元。（2）承担因工期延误产生的相关费用，包括但不限于窝工费、设备租赁费等。（3）若违约行为严重影响项目质量或公共利益，承诺方将承担相应的法律责任，并接受相关部门的处罚。6.附则本承诺书自双方签字盖章之日起生效，具有法律约束力。项目实施过程中，如遇不可抗力因素导致工期延误，承诺方将及时与接收方协商，并提交相关证明材料。由__________机构进行年度评估，保证项目进度符合预期。承诺方：（签名）签订日期：__________年__________月__________日建设工程进度准期完成承诺书第（4）篇本承诺书依据__________文件制定1.总则1.1目的为规范建设工程进度管理，保障项目按期完成，维护合同双方合法权益，保证工程质量和安全，特制定本承诺书。1.2范围本承诺书适用于所有参与建设工程项目的单位，包括但不限于建设单位、施工单位、监理单位及相关协作单位。所有相关方均应遵守本承诺书规定，保证工程进度符合合同约定及相关法律法规要求。2.核心承诺2.1禁止行为（1）任何单位或个人不得擅自更改工程进度计划，未经合同双方书面同意，不得随意调整施工方案或延期工期。（2）禁止虚报、瞒报工程进展情况，不得伪造或篡改工程资料，保证进度数据的真实性和准确性。（3）禁止因管理不善、资源调配不当或工作疏忽导致工程延误，影响项目整体进度。（4）禁止接受任何可能影响工程进度正常推进的非法利益或干扰。2.2强制要求（1）施工单位应严格按照合同约定的工期及进度计划执行，保证关键节点按时完成。（2）监理单位应切实履行监理职责，对工程进度进行全过程监控，及时发觉并协调解决影响进度的因素。（3）建设单位应提供必要条件，包括但不限于图纸供应、审批流程优化等，避免因外部原因导致工期延误。（4）所有相关方应建立有效的沟通机制，定期召开进度协调会议，共同解决施工过程中遇到的问题。3.实施机制3.1主体__________部门负责日常检查，保证本承诺书各项要求得到落实。主体有权对项目进度、施工质量及安全管理进行随机抽查，并要求相关单位提交书面报告。3.2检查频次（1）工程前期阶段，每半月进行一次进度检查；（2）工程中期阶段，每周进行一次进度检查；（3）工程后期阶段，每三天进行一次进度检查。检查结果应形成书面记录，并由主体存档备查。4.法律责任4.1违约情形（1）施工单位未按合同约定完成工程进度，导致工期延误；（2）监理单位未履行职责，对工程进度失控未及时发觉或报告；（3）建设单位未提供必要条件，导致工程延期；（4）任何单位或个人存在虚报、瞒报工程进展或伪造资料行为。4.2处罚标准违约将处以__________元至__________元罚款，并承担由此造成的相关损失。情节严重者，将依法取消其参与类似项目的资格，并追究相关责任人的法律责任。5.附则本承诺书自签订之日起生效，所有相关方均应严格遵守。本承诺书内容与原合同约定不一致的，以原合同为准。承诺人签名：__________签订日期：__________建设工程进度准期完成承诺书第（5）篇1.总则本承诺书由承诺人根据建设工程合同及相关法律法规，就项目进度准期完成事宜作出如下承诺，以资共同遵守。2.承诺事项承诺人保证所负责的建设工程项目将按照合同约定及相关技术规范要求实施，保证工程进度准期完成。具体承诺内容（1）项目名称：__________（2）工程地点：__________（3）合同工期：自__________至__________（4）质量标准：工程实体质量及__________指标达到GB/T__________标准（5）进度安排：严格按照合同工期及进度计划执行，保证项目按期竣工验收及交付使用（6）承诺有效期：本承诺有效期自__________至__________3.双方责任（1）承诺人承诺对所承诺内容的真实性、合法性负责，如因自身原因导致工期延误，愿承担相应违约责任（2）承诺人将积极配合监理单位及建设单位开展进度检查、质量验收等工作，保证项目顺利进行（3）如遇不可抗力因素影响，承诺人应在24小时内书面通知相关方，并采取有效措施减少损失4.附则本承诺书一式三份，承诺人、建设单位、监理单位各执一份，自签订之日起生效。承诺人签名：__________签订日期：__________建设工程进度准期完成承诺书第（6）篇合同编号：__________一、总则1.1本承诺书由承建单位（以下简称“承诺方”）与建设单位（以下简称“接收方”）本着平等互利、诚实信用的原则，就_建设工程项目_（以下简称“本项目”）的进度计划及准期完成事宜，经友好协商，达成如下承诺与保证：1.2承诺方郑重承诺，将严格按照国家现行法律法规、行业标准、项目设计文件、技术规范以及双方签订的《建设工程施工合同》（合同编号：__________）及相关附件、补充协议的约定，结合本项目现场实际情况，精心组织施工，科学管理，全力保证本项目按照既定工期节点，最终实现合同约定的竣工日期，即____年____月____日，向接收方交付符合设计要求及质量标准的工程实体。1.3本承诺书旨在明确承诺方在项目实施全过程中，关于控制工程进度、保证准期完成的决心、具体措施及责任担当，作为双方共同履行合同的补充确认文件，具有法律约束力。1.4承诺方充分认识到本项目按时完成对于接收方整体项目规划、投资回报以及双方合作信誉的重要性，特此作出本项郑重承诺。二、承诺事项2.1严格遵守合同工期约定2.1.1承诺方保证，将严格依照《建设工程施工合同》中明确记载的合同工期、关键节点工期及最终竣工日期进行施工组织与进度管理。合同中约定的暂列开工日期为____年____月____日，暂列竣工日期为____年____月____日。承诺方将在此日期基础上，根据接收方最终确认的开工指令及现场条件，编制详尽的、具有可操作性的施工总进度计划，并报接收方审核确认。2.1.2承诺方承诺，在获得正式开工通知后，将立即启动项目施工，并保证项目推进过程中，各分部分项工程的实施均符合合同进度计划的要求。对于合同中约定的里程碑节点，如____（里程碑节点一）、____（里程碑节点二）等，承诺方将设置相应的预警机制，提前进行资源调配与工序衔接安排，保证按时完成。2.1.3承诺方承诺，在施工过程中，如遇合同约定范围之外的重大设计变更、政策性调整或不可抗力等客观因素，确需对工期产生影响的，承诺方将在第一时间收集详实证据，按照合同约定的变更程序及工期顺延报批流程，向接收方提交书面报告，经接收方书面确认后，方可调整原定工期计划。任何未经接收方书面同意的工期延误，均视为承诺方的违约行为。2.2强化施工进度动态管理2.2.1承诺方承诺，将建立一套系统化、标准化的项目进度管理体系。项目部将设立专门的进度管理岗位，配备专业的进度管理人员，负责日常进度数据的收集、整理、分析、汇总与上报工作。2.2.2承诺方承诺，将采用网络计划技术、关键路径法（CPM）、挣值管理（EVM）等先进的项目管理工具与方法，对项目总进度计划及月、周、日三级详细进度计划进行动态跟踪与控制。每月至少向接收方提交一次详细的进度报告，内容应包括：实际进度与计划进度的对比分析、形象进度描述、存在问题及影响、下月进度预测及保障措施等。在关键节点或出现重大偏差时，将加密报告频率，必要时提交专题进度报告。2.2.3承诺方承诺，将定期（如每月、每季度）组织内部进度协调会，会议由项目经理主持，各施工队长、技术负责人、安全负责人等核心管理人员参加，共同分析进度偏差原因，研究制定纠偏措施，并明确责任人与完成时限。同时积极邀请接收方代表参加关键节点协调会，共同协商解决跨专业、跨单位接口处的进度问题。2.3优化资源配置与组织协调2.3.1资源保障承诺：a)人员：承诺方承诺，将根据项目进度计划要求，及时、足额地投入合格的技术管理人员、专业工程师、技术工人及劳务作业人员。保证项目高峰期人员配置满足施工强度需求，并对进场人员进行必要的技术交底和安全教育，提升作业效率。b)设备：承诺方承诺，将提前策划施工机械设备的需求计划，保证所有用于本项目的塔吊、施工电梯、搅拌站、运输车辆等关键设备按时进场，并保持良好的技术状况。承诺方将加强对设备使用的调度管理，避免出现闲置或等待现象，最大限度地发挥设备效能。c)材料与资金：承诺方承诺，将严格按照施工进度计划，提前进行主要建筑材料、构配件及周转材料的采购、运输与储存计划。与合格的供应商建立稳定合作关系，保证材料按时到场，满足连续施工需求。承诺方承诺将严格遵守合同约定的付款条款，保证项目资金流的顺畅，必要时将主动筹措备用资金，保障材料采购、设备租赁及工程款支付等关键环节的资金需求，防止因资金问题影响进度。2.3.2组织协调承诺：a)内部协调：承诺方承诺，将建立健全项目部内部各部门、各班组之间的沟通协调机制，明确职责分工，加强信息共享，保证指令传达迅速、准确，工序衔接紧密，避免因内部管理问题导致窝工、返工现象。b)外部协调：承诺方承诺，将积极主动地与接收方、设计单位、监理单位、相关主管部门以及周边社区、管线单位等进行有效的沟通与协调。对于施工许可、规划核实、质量验收、安全检查等行政手续办理，承诺方将提前介入，知晓要求，准备资料，提前申报，争取提前获批，避免因外部协调不力导致工期延误。承诺方将指定专门人员负责对外协调工作，并建立协调工作台账。2.4加强质量管理与安全管理，促进进度良性循环2.4.1质量管理承诺：承诺方承诺，将严格执行国家及行业现行的施工质量验收规范和标准，将质量管理工作贯穿于项目施工的全过程、全方位。坚持“预防为主、过程控制”的原则，加强事前控制、事中、事后检验，严格控制工序质量、隐蔽工程验收质量及分部分项工程验收质量。承诺方承诺，将加强原材料进场检验、工序交接检、分项工程验收等环节的管理，保证工程质量符合设计要求及规范标准。对于出现的质量问题，将坚决按照“三不放过”原则（原因未查清不放过、责任人未处理不放过、整改措施未落实不放过）进行处理，避免因质量问题导致的返工、停工，从而保证工程进度按计划推进。2.4.2安全管理承诺：承诺方承诺，将严格遵守国家及地方有关安全生产的法律法规，认真落实安全生产责任制，将安全生产纳入项目管理的重中之重。承诺方承诺，将建立健全项目安全生产保证体系，完善安全管理制度，加强安全教育培训，定期组织安全检查与隐患排查治理，保证施工现场的安全防护设施到位、安全警示标志明显、应急预案有效。承诺方承诺，将坚决杜绝重大安全的发生。同时认识到安全是进度的保障，安全投入将优先保障，安全管理将人性化与规范化相结合，营造安全稳定的施工环境，避免因安全导致停工、整改，从而影响整体进度。2.5积极应用新技术、新工艺、新材料2.5.1技术创新承诺：承诺方承诺，在保证工程质量、安全的前提下，将积极关注并引进国内外先进的施工技术、工艺和设备，对本项目可能适用的技术进行评估。例如在____（具体工程部位或工序）考虑采用____（拟采用的新技术/新工艺/新材料），以期达到提高工效、缩短工期的目的。2.5.2优化设计承诺：承诺方承诺，将积极配合接收方及设计单位，在施工过程中对具有优化空间的设计方案提出合理化建议，通过设计优化减少施工难度、简化施工工序、缩短作业时间，间接促进工程进度。2.6建立进度违约责任追究机制2.6.1承诺方承诺，将根据合同约定，明确项目经理及各分管负责人在保证项目进度方面的具体职责，并将其纳入项目绩效考核体系。对于未能按合同工期或经确认顺延后的工期节点完成施工任务的情况，承诺方愿意承担合同中约定的相应违约责任，包括但不限于支付工期延误违约金、赔偿接收方因此遭受的直接经济损失等。2.6.2承诺方承诺，将建立内部奖惩制度，对在保证项目进度方面做出突出贡献的团队和个人给予表彰和奖励；对因失职、渎职导致进度延误的，将严肃追究相关责任人的责任。三、承诺方的保证与承诺3.1承诺方保证，本承诺书所述内容均真实、准确、完整，无任何虚假陈述或隐瞒。3.2承诺方保证，将严格按照本承诺书及《建设工程施工合同》的约定，全面履行各项义务，采取一切必要且合理的措施，保证本项目能够克服各种可能遇到的困难与挑战，最终实现准期竣工的目标。3.3承诺方保证，将指定本项目现场的项目经理作为本承诺书的唯一授权联系人，负责处理与接收方就本承诺书相关事宜的沟通与协调。项目经理姓名：__________，联系方式：__________。3.4承诺方承诺，已充分理解并完全接受本承诺书的所有条款，并愿意受其约束。本承诺书自签署之日起生效，直至本项目经验收合格、接收方结清所有应付工程款且双方履行完毕其他合同义务为止。四、补充说明4.1本承诺书是对《建设工程施工合同》关于工期的补充承诺与保证，与合同条款具有同等法律效力。当本承诺书的相关约定与合同条款存在不一致时，以本承诺书为准。4.2本承诺书一式____份，承诺方执____份，接收方执____份，具有同等法律效力。承诺人（签字）：__________签订日期：____年____月____日建设工程进度准期完成承诺书第（7）篇承诺书承诺方信息：承诺方名称：______________________法定代表人：______________________注册地址：______________________联系方式：______________________接收方信息：接收方名称：______________________项目负责人：______________________地址：______________________联系方式：______________________第一条承诺内容承诺方郑重承诺，就位于______________________的建设工程项目（项目名称：______________________），严格按照国家及行业相关法律法规、技术标准及合同约定，保证工程进度按计划准时完成。具体承诺内容1.承诺方将根据合同约定的工期要求，制定科学合理的施工进度计划，并严格按照计划组织施工，保证工程各关键节点按时完成。2.承诺方将配备充足的施工人员、机械设备及优质材料，保障施工质量与进度同步提升，避免因资源不足或管理不善导致工期延误。3.承诺方将主动与接收方保持密切沟通，定期汇报工程进展情况，及时解决施工过程中遇到的问题，保证工程顺利推进。4.承诺方承诺在施工过程中严格遵守安全生产规范，杜绝重大安全发生，为工程进度提供稳定保障。5.如遇不可抗力因素（如自然灾害、政策调整等）导致工期延误，承诺方将第一时间向接收方报告，并积极采取补救措施，尽最大努力减少工期影响。第二条权利与义务1.承诺方享有在合同约定范围内自主安排施工进度的权利，但须保证施工活动符合法律法规及合同要求。2.承诺方享有__________项服务权益（此处留白，由双方根据实际情况填写具体服务内容）。3.承诺方有义务按照合同约定履行施工责任，保证工程按期交付使用。4.承诺方有义务配合接收方进行工程检查、验收及资料整理等工作。5.承诺方有义务对施工过程中产生的废弃物进行妥善处理，符合环保要求。6.接收方有权对工程进度进行，并要求承诺方提供相关施工资料及进度报告。第三条违约责任1.若因承诺方原因导致工程进度延误，每逾期一日，承诺方应向接收方支付合同总价款__________%的违约金，但累计违约金不超过合同总价款的__________%。2.若逾期超过__________日，接收方有权解除合同，并要求承诺方退还已支付的全部款项，并赔偿因此造成的损失。3.承诺方在施工过程中如发生重大安全或质量问题，除承担相应赔偿责任外，接收方有权立即终止合同，并追究其法律责任。4.承诺方承诺本承诺书内容真实有效，如有虚假，愿承担相应法律责任。本承诺书一式两份，承诺方与接收方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。承诺方（盖章）：______________________法定代表人（签字）：______________________签订日期：______________________接收方（盖章）：______________________项目负责人（签字）：______________________签订日期：______________________建设工程进度准期完成承诺书第（8）篇根据__________协议合同要求，为明确本工程进度及质量保障责任，依据相关法律法规及行业规范，特制定本承诺书，具体内容1.基本规定1.1本承诺书由__________（承诺方名称）向__________（接收方名称）作出，就__________项目（以下简称“本项目”）的施工进度及质量标准作出郑重