2025二建真题模拟冲刺答案

2025二建真题模拟冲刺答案考试时间：______分钟总分：______分姓名：______一、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.根据《建筑法》，下列关于建筑工程发包的说法，正确的是（）。A.承包单位可以将其承包的全部工程转包给他人B.提倡实行工程招标发包，但禁止肢解发包C.发包单位可以指定分包单位D.中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，应当承担法律责任2.某工程采用固定总价合同，合同履行期间，由于市场价格波动导致工程成本上升，则合同价款（）。A.应当进行调整B.不得调整C.由承包人承担风险D.由发包人承担风险3.下列施工风险控制措施中，属于风险规避的是（）。A.加强安全教育培训B.实施质量保修C.选择有经验的施工队伍D.放弃或改变原计划4.建设工程项目管理中的“三检制”是指（）。A.自检、互检、交接检B.初检、复检、终检C.检查、测试、验收D.监理检、业主检、设计检5.某工程网络计划中，工作M的总时差为3天，自由时差为1天。在该工作实际进度拖延了2天时，则其影响工期（）天。A.0B.1C.2D.36.项目管理中，“香蕉”曲线是由两条S型曲线组合而成，分别代表（）。A.最乐观和最悲观进度计划B.最乐观和最可能进度计划C.最可能和最悲观进度计划D.平均进度计划和实际进度7.建设工程定额按其编制程序和用途不同，可分为（）。A.国家定额、行业定额、地区定额、企业定额B.人工定额、材料定额、机械定额C.施工定额、预算定额、概算定额、投资估算指标D.通用定额、专业定额8.某工程采用工程量清单计价，招标文件提供的分部分项工程量清单项目编码为010302005001，则该编码表示的含义是（）。A.建筑工程、砌体工程、砖基础、一般砖基础B.安装工程、静置设备、水泵基础、一般水泵基础C.装饰装修工程、门窗工程、木门、一般木门D.地基与基础工程、桩基工程、混凝土桩、一般混凝土桩9.安全生产管理中，事故调查处理的“四不放过”原则是指（）。A.事故原因未查清不放过、责任人员未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受到教育不放过B.事故责任者未受到追究不放过、事故损失未得到赔偿不放过、事故报告未提交不放过、事故教训未吸取不放过C.事故现场未保护好不放过、事故原因未分析不放过、责任人员未处理不放过、事故记录未完善不放过D.事故隐患未消除不放过、事故责任者未受到批评不放过、整改措施未制定不放过、事故报告未提交不放过10.建筑工程施工质量管理中，检验批是按（）划分的，是施工质量检验的基础单元。A.工程部位B.检验项目C.施工条件D.专业性质11.混凝土结构施工中，模板拆除时，侧模板的拆除应在混凝土强度达到（）时方可进行。A.能保证其表面及棱角不因拆模而受损B.设计要求的强度标准值的50%C.设计要求的强度标准值的75%D.能够承受自重12.脚手架搭设作业前，应进行安全技术交底，其目的是（）。A.确定脚手架搭设方案B.明确脚手架搭设责任C.使作业人员了解作业环境和安全要求D.验算脚手架承载力13.建筑工程采用平行流水作业组织施工时，其特点是（）。A.某个施工过程按顺序依次在各个分项工程上作业B.同一时间内在不同的空间进行不同的施工过程C.同一时间内在同一个空间进行不同的施工过程D.某个施工过程集中在一个分项工程上完成后再转移到下一个分项工程14.某工程采用成本加酬金合同，发包人支付给承包人的报酬由（）组成。A.实际发生的工程成本、按约定计取的管理费和利润B.预算工程量乘以合同单价、按约定计取的管理费和利润C.实际完成的工程量乘以合同单价、按约定计取的风险金D.实际发生的工程成本、按约定比例提取的风险金15.根据《标准施工招标文件》，施工合同履行期间发生变更，合同价款调整的原则是（）。A.合同中已有适用的价格，按合同已有价格执行B.合同中有类似价格的，参照类似价格执行C.合同中没有适用或类似价格的，由承包人提出变更价格，经发包人确认后执行D.A、B、C均正确16.施工企业为了提高项目质量，推行卓越绩效模式，其核心是（）。A.以顾客为关注焦点B.全员参与C.持续改进D.过程方法17.某工程采用固定单价合同，合同履行期间，由于发包人原因导致工程量增加，则增加工程量的合同价款（）。A.应按照新的市场价格计算B.应按照原合同单价计算C.应由承包人承担风险D.需要双方协商确定18.建设工程采用FIDIC合同条件，工程师发布的指令和通知，应以（）形式进行。A.口头B.电子邮件C.书面D.电话19.施工现场临时用电线路的敷设应符合安全要求，以下做法中，正确的是（）。A.可以将电线直接挂在铁丝上或钉在墙上B.可以在地面直接敷设电缆C.应采用三相五线制，并设置漏电保护器D.可以使用裸导线20.建筑工程竣工验收应具备的条件之一是（）。A.质量监督机构已出具质量评价报告B.承包人已提交竣工结算报告C.设计单位已签署意见D.发包人已支付全部工程款二、多项选择题（共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）21.下列关于施工许可制度的规定，正确的有（）。A.依法批准开工报告的建筑工程，因故不能按批准日期开工的，应当向发证机关报告B.建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告C.建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工D.按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程，因故不能按批准日期开工的，应当报经原批准机关批准E.未取得施工许可证擅自开工的，责令停止施工，限期改正，并处工程合同价款1%以上2%以下的罚款22.建设工程风险按风险来源分类，可分为（）。技术风险、组织风险、经济风险、法律风险、管理风险、自然风险23.项目管理中，组织结构模式的选择应考虑的因素有（）。组织规模、管理幅度、项目复杂度、工作性质、沟通方式24.施工进度控制措施包括（）。组织措施、技术措施、经济措施、合同措施25.建筑工程质量管理中，检验批的质量验收合格标准包括（）。主控项目和一般项目的质量经抽样检验合格、所含子项目全部合格、质量记录齐全26.脚手架工程属于危险性较大的分部分项工程，其专项施工方案应（）。由施工单位技术负责人签字经总监理工程师签字由专职安全管理人员签字进行专家论证经施工单位审核27.施工合同履行过程中，常见的索赔类型有（）。工期索赔、费用索赔、合同索赔、道义索赔业主索赔、承包人索赔28.安全生产责任体系的主要内容有（）。政府部门的安全生产职责、生产经营单位的安全生产主体责任、从业人员的安全生产权利和义务、安全生产监管部门的监管职责29.建筑工程采用工程量清单计价，综合单价包括（）。完成单位假定实体工程量所发生的直接人工费、直接材料费、施工机具使用费企业管理费、利润、规费、税金30.建设工程合同纠纷的解决方式有（）。协商、调解、仲裁、诉讼三、案例分析题（共4题，共70分）（一）（本题20分）某办公楼工程，建筑面积8000m²，采用框架结构，工期为500天。承包人甲公司与发包人乙公司签订了固定总价合同。合同约定，工程采用包工包料的方式，材料价格采用合同签订时的市场价格。施工过程中，发生如下事件：事件1：合同签订时，市场价格信息如下：钢筋每吨3000元，水泥每吨4000元。施工至第200天时，由于市场价格波动，钢筋价格上涨至每吨3500元，水泥价格上涨至每吨4500元。事件2：施工至第300天时，由于发包人原因，工程暂停施工60天。暂停期间，承包人甲公司人员窝工损失2万元，设备闲置损失1万元。事件3：复工后，承包人甲公司发现原设计图纸存在错误，导致某分项工程返工，增加人工费1.5万元，材料费0.5万元。事件4：承包人甲公司因采购的材料质量不合格，进行了返工，增加人工费0.8万元，材料费0.2万元。问题：1.事件1中，钢筋和水泥价格上涨对工程合同价款有何影响？请说明理由。（6分）2.事件2中，承包人甲公司可以索赔的费用有哪些？请说明理由。（6分）3.事件3中，承包人甲公司可以索赔的费用有哪些？请说明理由。（4分）4.事件4中，增加的人工费和材料费能否索赔？请说明理由。（4分）（二）（本题15分）某住宅楼工程，建筑面积5000m²，采用现浇钢筋混凝土框架结构，工期为400天。承包人丙公司与发包人丁公司签订了施工合同。合同约定，工期每延迟一天，承包人丙公司应向发包人丁公司支付工期延误赔偿金0.5万元。施工过程中，发生如下事件：事件1：施工至第150天时，由于台风袭击，导致施工现场停工，工期延误5天。事件2：施工至第250天时，由于承包人丙公司采购的材料质量不合格，导致某分项工程返工，工期延误3天。事件3：施工至第350天时，由于发包人丁公司指令设计变更，导致该分项工程工期延误2天。事件4：承包人丙公司在施工过程中，发现地下文物，经确认属于国家保护范畴，需进行保护处理，导致工期延误4天。问题：1.根据合同约定，承包人丙公司可以索赔的工期延误有哪些？分别为多少天？（6分）2.发包人丁公司是否应支付承包人丙公司工期延误赔偿金？请说明理由。（6分）3.对于因不可抗力导致的工期延误，承包人丙公司应采取哪些措施？（3分）（三）（本题15分）某厂房工程，建筑面积10000m²，采用装配式钢结构体系，工期为300天。承包人戊公司与发包人己公司签订了施工合同。合同约定，采用成本加酬金合同，酬金按工程直接费（人工费、材料费、机械费）的5%计取。施工过程中，发生如下事件：事件1：承包人戊公司因采购的材料质量不合格，进行了返工，增加人工费5万元，材料费10万元，机械费3万元。事件2：承包人戊公司因管理不善，导致工程返工，增加人工费2万元，材料费4万元，机械费1万元。事件3：发包人己公司指令增加工程量，增加人工费8万元，材料费15万元，机械费5万元。事件4：承包人戊公司因不可抗力事件导致人员受伤，发生医疗费2万元，临时设施搭建费用1万元。问题：1.事件1中，承包人戊公司可以索赔的费用有哪些？请说明理由。（4分）2.事件2中，承包人戊公司可以索赔的费用有哪些？请说明理由。（4分）3.事件3中，增加的工程量费用如何处理？请说明理由。（4分）4.事件4中，承包人戊公司可以索赔的费用有哪些？请说明理由。（3分）（四）（本题20分）某商业综合体工程，建筑面积20000m²，采用土建与安装工程总分包模式。土建承包人庚公司与发包人辛公司签订了施工合同，安装承包人壬公司与土建承包人庚公司签订了分包合同。合同约定，土建工程采用固定总价合同，安装工程采用成本加酬金合同。施工过程中，发生如下事件：事件1：土建承包人庚公司在施工过程中，发现设计图纸存在错误，导致某分项工程返工，增加人工费10万元，材料费20万元。事件2：安装承包人壬公司在施工过程中，因发包人辛公司提供的设备存在质量问题，导致设备损坏，增加人工费5万元，材料费10万元。事件3：土建承包人庚公司因管理不善，导致工程返工，增加人工费8万元，材料费16万元。事件4：安装承包人壬公司因不可抗力事件导致人员受伤，发生医疗费3万元，临时设施损坏修复费用2万元。问题：1.事件1中，土建承包人庚公司可以索赔的费用有哪些？请说明理由。（5分）2.事件2中，安装承包人壬公司可以索赔的费用有哪些？索赔对象是谁？请说明理由。（5分）3.事件3中，土建承包人庚公司可以索赔的费用有哪些？请说明理由。（4分）4.事件4中，安装承包人壬公司可以索赔的费用有哪些？索赔对象是谁？请说明理由。（6分）试卷答案一、单项选择题1.D解析：中标通知书发出后，承发双方已形成合同关系，若招标人单方面改变中标结果，构成违约，需承担法律责任。2.B解析：固定总价合同中，承包人承担了材料价格波动等风险，合同总价一般不调整。3.D解析：风险规避是指从根本上消除风险或风险发生的条件，放弃或改变原计划可以完全避免项目实施带来的风险。4.A解析：自检是施工队自身的检查，互检是班组之间的检查，交接检是工序交接时的检查，是施工质量检验的基本形式。5.A解析：总时差是指在不影响工期的前提下，本工作可以利用的机动时间。工作M总时差为3天，实际拖延2天，未超过总时差，故不影响工期。6.B解析：“香蕉”曲线是由两条S形曲线组合而成，分别代表最乐观和最可能进度计划，两条曲线的交点表示共同完成的时间。7.C解析：建设工程定额按编制程序和用途分为施工定额、预算定额、概算定额、投资估算指标。8.A解析：项目编码由五级组成，从左至右分别表示：工程类别、专业工程、分部工程、分项工程、清单项目。9.A解析：“四不放过”原则是事故调查处理的基本原则，指事故原因未查清不放过，责任人员未处理不放过，整改措施未落实不放过，有关人员未受到教育不放过。10.A解析：检验批是按工程结构或功能划分的，是施工质量检验的基础单元。11.A解析：侧模板主要承受侧向压力，拆除时只要保证混凝土表面及棱角不因拆模而受损即可。12.C解析：安全技术交底是为了让作业人员了解作业环境、存在的危险因素及相应的安全措施，确保作业安全。13.B解析：平行流水作业是指在几个不同的分项工程上，同时进行不同的施工过程，不同施工过程在不同空间进行。14.A解析：成本加酬金合同中，发包人支付给承包人的报酬由实际发生的工程成本和按约定计取的管理费、利润组成。15.D解析：根据《标准施工招标文件》，合同价款调整原则包括A、B、C三种情况。16.A解析：卓越绩效模式的核心是以顾客为关注焦点，追求卓越绩效。17.B解析：固定单价合同中，工程量增加按原合同单价计算，风险由承包人承担。18.C解析：根据FIDIC合同条件，工程师发布的指令和通知应以书面形式进行。19.C解析：临时用电线路应采用三相五线制，并设置漏电保护器，确保用电安全。20.A解析：建筑工程竣工验收应具备的条件之一是质量监督机构已出具质量评价报告。二、多项选择题21.A,B,D,E解析：选项C错误，依法批准开工报告的建筑工程，因故不能按批准日期开工的，应当向发证机关报告，而不是必须3个月内开工。选项E正确，未取得施工许可证擅自开工的，应承担相应责任。22.A,B,C,D,E,F解析：建设工程风险按来源分类，包括技术风险、组织风险、经济风险、法律风险、管理风险、自然风险。23.A,C,D解析：组织结构模式的选择应考虑组织规模、项目复杂度、工作性质等因素。管理幅度是组织设计的内容，不是选择模式的主要因素。24.A,B,C,D解析：施工进度控制措施包括组织措施、技术措施、经济措施、合同措施。25.A,B,C解析：检验批的质量验收合格标准包括主控项目和一般项目的质量经抽样检验合格，所含子项目全部合格，质量记录齐全。26.A,B,D,E解析：危险性较大的分部分项工程专项施工方案应由施工单位技术负责人签字，经总监理工程师签字，进行专家论证，经施工单位审核。27.A,B解析：常见的索赔类型有工期索赔、费用索赔。道义索赔、业主索赔不是标准的索赔类型。28.A,B,C,D解析：安全生产责任体系包括政府、企业、从业人员及监管部门的安全生产责任。29.A,B,C,D,E解析：综合单价包括完成单位假定实体工程量所发生的直接人工费、直接材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润，以及规费和税金。30.A,B,C,D解析：建设工程合同纠纷的解决方式有协商、调解、仲裁、诉讼。三、案例分析题（一）1.钢筋和水泥价格上涨对工程合同价款没有影响。理由：合同约定材料价格采用合同签订时的市场价格，属于固定总价合同，材料价格风险由承包人承担。2.承包人甲公司可以索赔的费用有：人员窝工损失2万元、设备闲置损失1万元。理由：由于发包人原因导致工程暂停施工，承包人由此造成的损失应向发包人索赔。3.承包人甲公司可以索赔的费用有：人工费1.5万元、材料费0.5万元。理由：由于发包人原因导致的设计错误，造成的返工损失应向发包人索赔。4.增加的人工费和材料费不能索赔。理由：材料质量不合格是承包人自身原因造成的，属于承包人应承担的风险。（二）1.承包人丙公司可以索赔的工期延误有：台风袭击导致的工期延误5天、发包人指令设计变更导致的工期延误2天。分别为7天。理由：台风袭击属于不可抗力，承包人可以索赔工期；发包人指令设计变更属于发包人责任，承包人可以索赔工期。安装地下文物属于不可抗力，承包人可以索赔工期4天，但合同约定工期延迟赔偿金，因此实际索赔工期为5天（台