工程承包合同资料14篇

工程承包合同资料14篇工程承包合同篇1发包人：项目部（简称甲方）承包人：（身份证号：）（简称乙方）甲方承建的工程，为了进一步加强工程管理，确保工程按质、按量、按时完成，经甲方决定将本工程中的钢筋工程项目承包给乙方施工，现就该工程有关事项，经甲、乙双方共同协商一致，达成如下合同条款：一、工程名称：二、工程地点：三、工程概况：为框剪层，建筑面积约平方米。四、承包方式：包工、不包料（包扎丝，包所有钢筋机械、锯片及工具）的大包干方式。五、承包内容、范围：1、本工程施工图纸中所有的钢筋制作、安装工程、钢筋焊接等项目内容及范围。2、配备技术人员配合甲方施工员做好钢筋制作、安装工程检测及各项工程资料。3、柱子钢筋的电渣压力焊由乙方负责，超过的钢筋采用电弧焊面焊接六、承包价款：基础及地下室按定额含量每吨元（人民币）计算，地上楼层部分按实际建筑面积每平方米元（人民币）计算；工程价款以实际结算价款为准。本价款综合了承包内容、范围内的所有费用。七、付款方式及相关规定：1、在本工程地上四层框剪主体（五层楼面）现浇砼完工后7日内支付已完工程量的50%工程款，五层楼面以上工程量按月支付已完工程量的70%工程款，以此类推；余款在外架全部拆除完毕后7天内一次性付清。2、为保障劳务人员的合法利益，乙方领取工程款后，必须将劳务费发给每一个劳务人员，不得拖欠劳务人员的劳务费（工资）。如违反本规定而发生劳务纠纷，导致劳务人员上访或闹事的，乙方负全部责任，并无条件接受甲方单位做出的5000元/次上访或闹事的经济处罚。八、工程期限：1、以甲方制定工程进度表为准。2、施工中乙方必须严格按照甲方制定的工程进度计划进行，确保本工程按期完成，如延期一天完工罚款20xx元/天，以此推算，罚金在工程款中扣除（在不可抗力的情况下和甲方原因造成延期按同等时间顺延工期）。九、工程质量：1、严格按照施工图纸设计和《建筑安装工程施工规范》要求，精心施工。2、严格执行《建筑安装工程质量管理条例》、《建筑安装工程施工质量统一验收标准》、《工程建设标准强制性条文》和《建筑安装工程施工规范》结合公司规定的《工程施工管理条例》及相关质量管理制度执行。3、经验收有不符合质量标准之处，根据范围大小、程度轻重、由甲方单位或项目经理部提出相应处理意见，乙方应及时整改或返工至符合要求。整改或返工所浪费甲方的材料由乙方赔偿。4、本工程质量以合格工程为标准，如乙方施工质量使整个工程未达到合格，乙方应承担由此造成的一切责任和经济损失。十、工程安全：1、在施工中，乙方必须按照安全文明生产综合治理有关规定进行施工。若因乙方的原因造成的安全事故等一切责任由乙方承担。2、乙方劳务人员上岗时必须佩戴好安全帽，不允许赤膊、赤脚、穿拖鞋上岗，禁止酒后上岗。如出现以上情况甲方有权给予经济处罚，另外由此造成安全事故等一切责任由乙方自负。3、施工中发现安全隐患，乙方必须及时向甲方汇报。如不及时向甲方（项目经理部）汇报或施工中违章操作等造成安全事故的一切责任和经济损失由乙方负责承担。4、在施工期内，乙方劳务人员不得发生打架，斗殴，盗窃等事件，如出现此现象，甲方有权给予经济处罚，若因此造成的伤亡等事故全部由乙方负责处理，并承担一切经济损失。十一、建筑材料管理和现场文明施工管理：1、乙方在保证工程质量的同时，要节约用材，如因乙方的原因造成返工所用的一切材料由乙方按价赔偿。2、施工中乙方必须严格做到不浪费材料，各负其责，各种配好的材料应按不同的类别、规格、型号堆放整齐，凡达不到上述要求的甲方有权根据不同程度给予经济处罚。3、在施工期间，如发现乙方有盗窃材料行为的，甲方有权处罚并终止本合同，严重的移交司法部门处理。十二、施工设备、工具的配备：1、甲方提供垂直运输机械设备及脚手架、塔吊。2、乙方自备钢筋制作、安装所需的机械设备，包括锯片和所有工具，安全帽、安全带。十三、其他条款：1、本工程不得转包给他人，不得擅自停工，不得中途退场，若出现此现象，乙方必须赔偿甲方一切经济损失。另外，甲方单方有权终止本合同。2、乙方必须按时发放工人工资，如因乙方未及时发放工人工资造成工人上访所产生的一切责任和被公司罚款，由乙方承担。3、乙方必须和各工种密切配合施工，若乙方不配合施工，应承担相关责任。4、施工期间乙方自行解决膳、宿等生活问题。5、本工程设计如出现变更，由甲、乙双方另行协商变更有关事项。6、施工中乙方必须服从甲方代表领导，听从甲方代表指挥。7、施工期间乙方必须节约用水、用电，使用后做到及时关闭。8、乙方所有作业人员均应爱护工地的环境卫生，保持工地整洁，严禁在工地随意大小便，发现一次罚款100元。十四、违约责任：上述条款供甲、乙双方共同遵守，甲、乙双方均不得违约，如一方违约，违约方赔偿对方一切损失。十五、本合同自签章之日起生效，生效后具有法律效力。十六、本合同未尽事宜，甲、乙双方协商另立补充合同。十七、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份为凭。甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：__________________年____月____日_________年____月____日工程承包合同篇2甲方：_________乙方：_________由甲方承建的____县三个庄子乡等一乡三镇饮水安全工程，经双方平等协商由乙方负责工程的施工。为了完成双方商定的工程相关事宜，明确甲乙双方权利和义务关系，根据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及国家有关规定，在双方共同遵照执行甲方与____县水管总站签定的《____县__乡等一乡三镇饮水安全施工合同》以及新XX公司20号文件《关于执行公司分包管理办法的通知》和《昌吉州浩源水利建设有限公司董事会决议》（________年____月____日文件）的前提下，经双方协商，签订本工程施工承包协议。一、工程名称、内容、承包方式、质量和保质期1、工程名称：____县三个庄子乡等一乡三镇饮水安全工程2、工程地址：____县3、工程范围及内容：____县三个庄子乡等一乡三镇饮水安全工程水池及附属设施工程。4、承包方式：采用包工包料方式5、工程质量：质量标准达到水利工程质量检验评定标准及__建设厅有关规定合格标准。6、工程质量保修期：保修期自工程竣工验收合格之日起开始计算，执行____县水管总站关于本工程的保修规定。二、工程期限总工期为30天，自________年____月____日开工，至________年____月____日竣工。三、工程造价及管理费用在核算时，甲乙双方按监理及业主认可的实际工程量，以甲方中标清单中的单价和实际完成分项工程量进行计算。甲方负责承担该项工程管理费用，乙方承担该项工程税金5。36%。四、双方责任1、甲方负责提供乙方办理本工程相关手续而必须使用的文件。乙方签订任何与本工程有关的合同文件，必须经甲方复核同意后方可签订，并及时报甲方归档，否则甲方不予认可。乙方应严格履行甲方与____县水管总站所签订的本工程施工合同以及甲乙双方签订的本工程承包协议的各项内容。2、乙方在结算劳务费、机械费用时，应建立进出账款账目，支付时应要求对方打收条并注明收款内容、收款人、收款时间、联系电话及身份证复印件；乙方在每月领取工程款时，必须把当月发生的人工、机械费用使用情况及付款收条报给甲方存档，并有双方签字确认的确认书（一式两份，双方各存一份）后甲方再进行支付。若无上述资料，甲方有权利拒绝支付当月工程款。3、本工程在施工期间，甲方将安排人员到工程施工现场核实工程进度及工程款使用情况；工程款支付到60%时，甲方将安排人员核实乙方财务账目，乙方应积极配合甲方驻派人员的工作。工程完工验收合格后付清全款。4、乙方对____县三个庄子乡等一乡三镇饮水安全工程的质量、工期、安全负完全责任。乙方必须严格依照施工图纸进行施工，工程质量执行国家和自治区现行水利工程施工及验收规范、质量评定标准和《水利工程质量检验评定标准》中的有关规定。因乙方原因造成本工程在质量、工期上达不到合同的要求，所造成的一切损失费用由乙方承担，甲方不承担任何经济、法律上的责任。5、乙方在本工程施工期间，均不得以甲方名义对外赊欠人工、材料、机械及其他相关的费用；本工程对外所发生的一切债权债务，均由乙方负责承担。6、工程施工前，乙方必须向甲方提供管理人员名单和各工种人员名单（上述人员须附身份证复印件、本人签名及手印留档）施工组织设计及各项指标落实的保证措施。乙方负责全面组织、管理好现场施工人员，严格按国家有关安全生产法律、法规及有关条例进行施工，不得违规操作。由乙方违规施工造成的一切人员及机械安全事故和因此发生的费用，均由乙方承担，甲方不承担任何法律经济责任。7、乙方在本工程中应签订好劳动用工合同，及时将劳动考勤、劳务费结算及支付情况报甲方备案，并监督好劳务内部的工资分配。乙方必须确保本工程竣工后，人工、材料、机械等费用及时结清。本工程所有的劳务用工、机械费用、外购材料等结账均由乙方负责，由此产生的债务纠纷由乙方负责，与甲方无任何关系。若因上述费用的拖欠而导致人员上访及造成其他后果，均由乙方负责承担，并按本协议承担违约责任。8、乙方每领取一笔农民工工资，必须将上一期发放给农民工工资的签名表（应与开工时提供的人员名单一致，签字并按手印）提交给甲方备案，以核实是否拖欠农民工工资。每期工程款支付完毕后，乙方应提交相关证明材料（包括发放农民工工资的签名表；材料、机械费用的支付发票等），证明本期农民工工资、机械费、材料费及其他费用已结清，保证不会出现拖欠款现象。9、工程竣工后，乙方应协助甲方做好工程竣工决算，并移交工程资料，清理账务，提供给甲方一套完整的工程资料及竣工验收备案资料归档。全部资料交甲方后，方可办理退还质量保证金手续。10、工程保修期内的修复工作及发生的一切费用均由乙方承担。五、违约责任该协议产生后如有违约，违约方应承担总造价的20%的违约金。六、解决争议的方法在协议履行过程中发生争议，双方应协商解决，协商不能解决的前提下，可向____市人民法院提起诉讼解决。七、本协议自双方签字盖章之日起生效。八、本协议一式两份，甲、乙双方各持一份。甲方（签章）：_________乙方（签章）：_________代表人：_________代表人：_________联系电话：_________联系电话：_________________年____月____日________年____月____日工程承包合同篇3一、工程项目1、工程名称：湖北襄阳市坤记味道餐厅消防安装工程;2、工程地点：襄阳市长虹北路二十二号万家同乐城市广场3、工程内容：消防安装工程图纸范围内消防系统安装工程二楼二、承包方式及工程造价1、承包方式：本消防工程乙方实行包材料、包工程质量、包施工、及包验收合格、包安全2、施工安全：乙方负责自己施工人员的操作安全，在合同施工期间内所发生的一切安全事3、经济责任：因甲方已开始装修施工，乙方确保合同签字日起，甲方不出现因消防部门检4、工程造价____元，双方商是工程价款为(含税)人民币____元。三、工程日期及工程款支付方式：1、工程日期双方商定为：______2、付款方式：乙方设备及人员，材料进场后甲方预付工程款____元，工程全部竣工时甲方支付工程款____元，工程经消防部门验收合格后，乙方负责在__日内办理消防部门出据的验收合格证明，甲方支付工程款____，最后甲方押工程款__元为质保金。3、本合同未尽事宜，经双方协商后作为合同的补充条款，本条款与合同具备同等法律效力。4、甲乙双方发生争议时，应用时协商解决，协商不成的应向建筑所在地经济合同仲裁机构申请仲裁或直接向所在地人民法院起诉解决。5、本合同一式肆份，双方各持贰份。合同盖章之日内生效。甲方：_________(公章)乙方：_________(公章)法定代表人：_________法定代表人：_________委托代理人：_________签约时间：_________年_________月_________日工程承包合同篇4甲方：(以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)甲方为保证完成舞钢市家合小区住宅楼8、05m层檐口造型施工任务，需要乙方配合施工。依据有关法律、法规和遵循自愿、平等、公正及诚实信用的原则。双方就劳务分包事项达成一致，订立本合同。一、工程概况1、工程名称：舞钢市家合小区综合楼工程2、工程地点：垭口影剧院西侧3、质量要求：“合格”4、安全文明目标：省文明工地二、劳务承包内容及范围劳务承包范围及工作内容：家合小区住宅楼8、05m层檐口造型脚手架搭设拆除、钢筋绑扎、模板安装与拆除等全部工作。三、劳务承包方式工程包工不包料，乙方所需工程使用材料由甲方供应，使用工具乙方自理。四、劳务承包价格每米/陆拾元整，以实际完成工程量计算。五、结算付款1、按混凝土浇筑已完成的工作量，拆模后无质量缺陷，经项目部、监理验收合格后进行结算。2、架子拆除完毕，扣件与钢管分离码放，工完料清后，施工员按完成工程量结算，相关负责人签字后到财务科付款。六、工期、质量、安全1、按照甲方要求工期，乙方要精心组织，合理安排劳动力，确保工期保质保量按时完成。2、工期应以甲方要求施工计划为准，达不到要求乙方承担违约金200元/日。3、乙方人员进场，由甲方技术员提供施工简图一份，乙方必须按照简图和施工技术交底进行作业。每完成一道工序，及时向甲方施工员报验，验收合格方可进行下道工序，如验收达不到质量目标，应无条件返工。返工造成的所有损失由乙方自理并负责赔偿甲方材料损，。4、脚手架搭设、模板安装保证在规范允许偏差范围内。5、模板拆除后，确保混凝土构件外光内实、线条顺直、棱角分明，构件观感好。6、乙方应管理好自己的员工，教育员工遵守项目部一切安全管理规定，严禁各类违章作业发生，违者按项目管理规定进行处罚。7、①甲方应根据施工方案和施工安全技术操作规程，向乙方进行安全交底，并负责落实做好检查监督工作，②甲方应做好安全生产的各种防护措施，并经常进行监督检查，确保安全生产。③乙方施工人员应严格遵守国家及甲方有关安全的各项规章制度(安全生产《六大纪律》和《十个不准》)，未经教育不得上岗施工。④遵守安全操作规程，减少一般工伤事故的发生，月事故频率低于1%。如乙方违反安全操作规程，发生一切事故由乙方负责。⑤如乙方发现甲方违章指挥或安全防护措施不符合安全规定，乙方有权拒绝施工，并向甲方质安部门如实反映情况。合同签订后进入施工现场，禁止乙方16周岁以下和50周岁以上人员及体弱病残人员进场务工，一经发现，乙方应承担甲方与发包人间的相关条款规定的责任。8、乙方必须配备一名专业配料工，按图纸要求精心计划、认真下料。不得随意浪费方木和模板。在施工过程中材料使用，如需切割、拼排、改造应科学合理，乙方应提前报方案并经甲方同意后方可实施。各类材料的损耗应控制在定额范围内，超耗部分由乙方承担。9、工程结束后各类材料应分类堆放整齐，清理干净，甲乙双方共同验收合格后，进行结算。七、其它：1、本合同未完事项双方协商解决。2、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。3、本合同双方签字生效，账款结清，合同作废甲方：代表人：联系电话：_________年_________月_________日乙方：代表人：联系电话：_________年_________月_________日工程承包合同篇5发包方：_________________（以下称甲方）承包方：_________________（以下称乙方）甲、乙双方就建设工程项目充分协商签订本合同，共同信守。1．工程名称：_________________________________2．工程地点：_________________________________3．工程面积（包括土建工程、水暖工程、电器工程）：共计_________平方米。4．承包内容：_______________________________________________________5．建筑安装工程造价：共计人民币_________元。6．工程价款和费用的结算依据和付款办法：_____________________________7．工程开工日期：_________年_________月_________日8．工程竣工日期：_________年_________月_________日9．工程质量：以施工图纸及书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。10．甲方主要义务：________________________________________________11．乙方主要义务：_________________________________________________12．违约责任：（1）甲方因自己原因延付工程价款时，每逾期一天，按应付款额_________‰计算违约金。（2）乙方未按合同规定的时间竣工，每逾期一天，按未竣工程造价_________‰计算违约金。（3）甲方未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、技术资料的，乙方可以请求顺延工程日期，还可以请求赔偿停工、窝工等损失。（4）工程竣工后保险期一年。采暖工程保修期为一个采暖期，在保修期内，属承包方施工责任造成的如屋内漏雨、暖气不热、管道漏水等，由承包方负责免费修理。属发包方或设计责任造成的由甲方自理。（5）因乙方原因致使建设工程质量不符合约定，造成人身和财产损害的，承包人应当承担损害赔偿责任。13．本合同附件：共_________份。14．合同有效期：本合同经双方签字盖章后生效。至工程竣工办理交工验收和款项结清时为止。但保修一条除外。15．本合同正本两份，双方各执一份。副本15份，承包方7份，发包方7份，由发包方送建设银行一份。发包方（盖章）：_______________法定代表人（签字）：____________________年________月________日签订地点：_____________________承包方（盖章）：_______________法定代表人（签字）：____________________年________月________日签订地点：_____________________工程承包合同篇6甲方：__________________________乙方：__________________________公司重庆市_____________就_____________建设工程进行竞争性投标，______________市_____________公司参加投标并中选。现根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等法律法规相关规定，经双方充分协商一致，订立本合同，以此共同恪守。第一条基本条款1、项目名称____________________项目2、项目地点：____________________3、工程范围：施工图范围内全部工作内容(除安保工程、硬边沟外)。4、工程质量要求：建设砼面层_____________公里(如长度不足_____________公里，建设经费按长度比例据实结算)，路基宽7米以上的必须修建设7米宽路面(如有特殊地形路基宽度不够_______米，由乙方进行挖填方，建设路面宽度必须达到6米以上，工程总价不变),厚20cm，C30砼路面层(使用______________以上标号水泥)，严格按施工图内容进行建设(除防护栏、涵洞等设施)。如超出以上范围增加建设内容由施工方和业主商定。工程质量满足设计及有关工程质量验收标准、规范的要求，质量合格。5、工期要求：_____________天，_____________年________年________月________日至_____________年________年________月________日。具体开工时间由甲方下达开工令后开始施工，如遇暴雨等恶劣天气不能施工，工期顺延。6、工程总金额：_____________万7、结算原则：工程实行包干价。8、工程款支付方式：本工程实行乙方全垫资建设;巴南区交委的工程进度款拨付到位后，甲方10个工作日内支付给乙方;工程竣工经公路建设主管部门验收合格且补助资金到账10个工作日内支付至结算审计价款的95%;质保金5%在质保期满2年无质量争议后，一次性退还给承包人，不计息;乙方人工费凭劳务发票、工程材料费凭正规票据同甲方结算工程款项;为便于工程款结算，此工程款由甲方委托接龙镇财政所支付给乙方。第二条合同双方权利和义务1、甲方权利和义务(一)做好项目前期工作，即完成项目获巴南区发改委立项、通过施工图设计文件审查等，监督建设单位资金的到位、使用和建设管理情况，审查建设总进度计划。(二)监督施工单位按国家、重庆市有关规定组成项目班子(或在项目所在地成立项目管理部)，全面实施对项目建设质量的管理。(三)按有关要求定期或不定期检查工程质量、安全及进度，抽查工程监理、施工单位的有关资料。(四)监督工程监理单位依据有关工程建设的法律、法规和工程建设合同，实施工程监理。2、乙方权利和义务(一)全权负责项目施工过程中的安全。按照《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》等工程建设相关规范进行工程建设，确保安全文明施工。(二)乙方应组建与项目建设管理相适应的的项目班子(或项目部)，具体实施项目建设。(三)按施工设计组织工程建设，实施项目管理;做好工程现场原始签证记录,并对各种隐蔽工程保存影像资料以备甲方查验(如无影像资料，甲方将可不予认可隐蔽工程工程量);负责组织工程竣工验收、资料归档并移交。(四)负责质量缺陷责任期内施工管理;投保建设工程所涉及的全部保险险种以及完成合同约定的其他事项。建设单位的法定代表人对工程质量实行终身负责制。(五)乙方要严格完成合同约定的建设内容。涉及项目规模、功能、标准的设计变更，必须经甲方同意，重大设计变更还应按有关规定履行审批程序。(六)乙方不得将合同内容转包。(七)乙方应承担中华人民共和国国务院令第279号《建设工程质量管理条例》中建设单位的管理职责，自觉主动配合监理方的监理管理。(八)配合并接受甲方及有关单位对项目工程造价审核以及进行结(决)算审核。(九)负责按相关规定缴纳因实施本合同工程项目所产生的相关税费。(十)严格按照《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及与工程建设相关的规范、标准进行工程建设，确保质量、工期。(十一)主动配合甲方搞好施工期间的民事纠纷，不得擅自决定对占地或毁损事宜进行赔偿。(十二)凡工程施工期间所发生的安全责任事故、意外损害等事故以及处理各种矛盾纠纷所产生的费用均由乙方承担。第三条履约保证承包人按______________万元人民币缴纳该项目履约保证金，工程交工验收合格后5个工作日内无息退还。第四条工程质量、管理及验收1、工程质量(一)本项目工程质量应确保达到单位工程与综合验收一次性合格。质量的评定以国家和重庆市交通委员会的质量检验评定标准为依据。(二)对工程质量的争议，由双方共同选定有资质的工程质量检测机构检测和鉴定，所需费用及因此造成的损失，由乙方承担。2、工程管理(一)甲方派驻_____________为现场代表，参与建设期的协调、管理、监督。(二)甲方代表协助乙方协调与工程相关部门的工作及各类矛盾。(三)审查乙方开工报告及进度计划,并督促乙方按批准的建设进度计划实施。(四)甲方代表有权组织有关机构定期或不定期检查本工程质量、进度、安全文明施工情况,对质量达不到设计文件和国家及行业现行技术标准、规范,进度不能满足已获批准的进度计划,安全文明施工存在重大隐患时,有权发出书面整改通知令，督促乙方限期整改,并报送政府相关职能管理部门。(五)甲方代表审核乙方工程计量报表及技术变更、核定,并按相关程序报批。(六)甲方代表负责对项目因发生技术变更、核定增减工程量及新增建设内容的核定、签证计量和涉及费用变化项目的审核工作,并按相关程序报批。(七)甲方代表负责签收乙方或第三方向甲方递交的文件、文书、资料等。有权要求乙方更换不称职的工作人员。3、工程验收乙方应当在工程完工后10日内提出工程验收申请，并准备好工程验收相关资料，工程质量应确保达到国家和重庆市交通委员会的工程质量检验评定标准。甲方应当在收到乙方提出的验收申请后5日内组织有关部门进行工程验收，并及时出具工程验收报告。第五条合同的转让、变更与解除1、合同其中一方不允许将其在本合同下的权利、义务和责任，全部或部分转让给第三方。2、若在本合同执行期间适用于本工程的法律、法规发生了对一方有重大不良影响的变动，一方要求变更相关的合同条款的，另一方应采取相应措施维护双方的合法权益。3、有下列情形的，当事人可以解除合同：(一)当事人一方违约不履行主要义务，经催告后在15日内仍未履行的;(二)因乙方主要原因，工程工期严重滞后10天以上，甲方有权单方解除合同，乙方不得异议，7天内无条件撤出施工场地，并无条件提供已完部分的工程资料,配合甲方顺利接收;甲方就乙方完成的合格工程进行核算，经审计后按结算金额的50%支付，余下结算金额的50%作为对乙方的违约处罚，并作为甲方重新选择施工单位的费用补偿。审核结算期间不影响甲方另定施工企业进场施工。(三)因乙方主要原因，造成工程质量不符合国家和市的相关评定、验收标准及施工图要求，甲方有权单方解除合同，乙方不得异议，并7天内无条件撤出施工场地，无条件向甲方提供已完部分的工程资料,配合甲方顺利接收，甲方不向乙方支付相关工程费用，相关工程区域维修返工费用由乙方承担同时承担相应部分损失。第六条违约责任一、因乙方工程质量原因造成无法满足国家或行业现行质量检验评定标准，甲方可要求乙方整改，直至能达到国家或行业现行质量检验评定标准。经验收不合格部分的违约责任：1、混凝土厚度未达到20cm：每少一厘米按_______元/公里的标准扣减此部分工程款;厚度未达到18cm的，不支付此部分工程款。2、混凝土强度未达到C30：每少一个点按_______元/公里的标准扣减此部分工程款;混凝土强度低于C28的路段不支付此部分工程款，并由承建方全权负责。二、未经甲乙双方、设计单位共同确认及按甲方相关程序报批的设计变更所带来的一切经济法律责任，概由乙方承担。三、因乙方管理原因造成发生重特大质量、安全事故,经济法律责任由乙方承担,甲方有权解除本合同并要求乙方赔偿所有损失。安全文明施工必须达标，如不能达标而被有关部门或媒体曝光，经查实的，处罚中标价2%。四、乙方分包或将工程转包的，乙方应当向甲方支付发包金额20%的违约金，从其应付工程款中扣除，并纠正其错误行为。造成恶劣后果(如停工、工程质量不合格或拖欠人工费、材料费等)，由承包方全权负责承担一切民事法律责任及经济补偿、赔偿。第七条其他1、未尽事宜双方协商解决。2、本合同共计七份，甲乙双方各执三份，镇政府留存一份，双方签章后同具法律效力。甲方：______________乙方：______________电话：______________电话：____________________年______月______日______年______月______日工程承包合同篇7甲方：×××(写明名称、法定代表人和住所)(发包方)乙方：×××(同上)(承包方)甲乙双方按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑工程承包合同条例》规定的原则，结合工程的实际情况，达成如下协议。第一条承包工程概况(包括工程名称、地点、内容、承包的范围、开工和竣工日期、质量等级等内容)第二条合同文件使用的语言文字、标准和适用的法律(本条主要是用于涉外方面的)第三条图纸(写明图纸提供的日期、套数、保密要求以及图纸的解释等)第四条甲乙双方驻工地代表(写明姓名、性别、年龄、在单位中的职务)第五条甲乙双方的基础工作第六条工程进度计划第七条工程监督(包括隐蔽工程的中间验收等)第八条人事同价款及其调整第九条工程预付款及工程价的支付方式和时间第十条工程验收第十一条决算第十二条保修第十三条争议处理第十四条违约责任第十五条双方约定的其他内容第十六条本合同一式__份，当事人各执__份。本合同自__年__月__日(写明生效的时间或者条件)之日起生效。本合同未尽事宜，双方可以协商订立补充协议。补充协议与本合同具有同等的效力。发包方单位名称(章)：单位地址：法定代表人：委托代理人：电话：电报挂号：开户银行：帐号：邮政编码：年月日承包方单位名称(章)：单位地址：法定代表人：委托代理人：电话：电报挂号：开户银行：帐号：邮政编码：年月日鉴(公)证意见经办人：鉴(公)证机关(章)年月日〔注：除国家另有规定外，鉴(公)证实行自愿原则〕2.说明建筑工程承包合同是以建筑工程为标的的'合同，包括建筑工程施工合同、建筑工程勘察合同、建筑工程设计合同。建筑工程承包合同是很复杂的合同。涉及到工程技术标准、质量的监督检查、施工期限等问题，而且涉及的法律、法规也很多。因此，订立建筑工程承包合同，应当根据不同的情况作出具体规定，力求做到准确、明确和正确，确保工程顺利进行。特别是不同工程的技术术语、语词涵义往往都不相同，因此，更需要在订立合同时明确应当适用的法律和技术标准及其语词涵义。一般来讲，下列三个方面的问题是应当注意的：(1)作为承包方为讲，首先要了解工程基本情况，包括发包方提供的图纸情况、工程量、工程的难易程度、工期要求、需要达到的施工力量等。如果承包方的施工力量与工程不适应，则应当讲明，否则，应当承担相应的责任。(2)作为发包方，应当审查承包方的资质等级，是否有力量承包此项工程。对于是否允许承包方转包，应当事先在合同中讲明。(3)发包方应当加强对工程质量的监督检查，在合同中应当明确监督的方式、时间、工程内容;对需要进行中间验收的部分要作出适当的安排。工程承包合同篇8发包方：＿＿＿＿＿（以下称甲方）承包方：＿＿＿＿＿（以下称乙方）甲、乙双方就建设工程项目充分协商签订本合同，共同信守。１．工程名称：＿＿＿＿＿＿２．工程地点：＿＿＿＿＿＿３．工程面积（包括土建工程、水暖工程、电器工程）：共计＿＿＿＿份平方米。４．承包内容：５．建筑安装工程造价：共计人民币＿＿＿＿份元。６．工程价款和费用的结算依据和付款办法：（１）……（２）……７．工程开工日期：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日８．工程竣工日期：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日９．工程质量：以施工图纸及书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。１０．甲方主要义务：（１）……（２）……１１．乙方主要义务（１）……（２）……１２．违约责任：（１）甲方因自己原因延付工程价款时，每逾期一天，按应付款额＿＿＿＿‰计算违约金。（２）乙方未按合同规定的时间竣工，每逾期一天，按未竣工程造价＿＿＿‰计算违约金。（３）甲方未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、技术资料的，乙方可以请求顺延工程日期，还可以请求赔偿停工、窝工等损失。（４）工程竣工后保险期一年。采暖工程保修期为一个采暖期，在保修期内，属承包方施工责任造成的如屋内漏雨、暖气不热、管道漏水等，由承包方负责免费修理。属发包方或设计责任造成的由甲方自理。（５）因乙方原因致使建设工程质量不符合约定，造成人身和财产损害的，承包人应当承担损害赔偿责任。１３．本合同附件：共＿＿＿份１４．合同有效期：本合同经双方签字盖章后生效。至工程竣工办理交工验收和款项结清时为止。但保修一条除外。１５．本合同正本两份，双方各执一份。副本１５份，承包方７份，发包方７份，由发包方送建设银行一份。发包方：＿＿＿＿＿＿（盖章）法定代表人（签字）：＿＿＿＿＿承包方：＿＿＿＿＿＿（盖章）法定代表人（签字）：＿＿＿＿＿签约日期：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日工程承包合同篇9发包方(以下简称甲方):承包方(以下简称乙方):依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况：1.1工程名称：10/0.4KV变配电安装工程1.2工程地点：1.3工程内容：1.4承包范围：1.5承包方式：二、双方责任范围：2.1甲方责任范围：2.1.1甲方负责本工程有关的土建、接地网等项目的施工和安装，负责开通施工场地与城乡公共道路的通道，施工场地内的主要道路，满足施工运输工具及25吨吊车的行驶及操作需要，并保证施工期间的畅通，以保证乙方设备的顺利进场。2.1.2如土建、接地网等部分工程确需乙方设计及施工的，甲方在乙方施工前必须完成红线图以外"三通"(通水、通电、通路)及红线图以内场地平整等，以保证设计和正常施工的需要;并在开工前办妥建设许可证、建筑许可证、开工证和施工临时用地、占用道路等合法手续。2.1.3根据工程需要，及时把施工图纸交给乙方，所有图纸一式五份，并负责组织施工图纸会审和设计交底。2.1.4负责施工组织设计和施工方案的审批，组织工程质量验收。2.1.5委派为驻工地代表，负责前期工作、施工组织设计和进度计划审批、图纸的提供、质量的检查验收、工程量的核实及按核定的工程进度及时拨付工程款项等工作。2.1.6协助乙方办理进场施工的有关手续;乙方在电气安装过程中如出现需要土建配合时，由甲方负责协调配合。2.1.7合同签订后天内向乙方提供报装资料。2.2乙方责任范围：2.2.1根据甲方委托，乙方在其设计资质等级和业务允许的范围内，完成施工图设计或与工程配套的设计，经甲方确认后使用，并于年月日前暂提供甲方份施工图,乙方设计应满足供电部门的报装要求。合同执行期间，在系统设计符合甲方要求和馈电回路不变的情况下，为使系统设置和开关布置更为合理、紧凑，乙方可以调整开关回路的排列。工程竣工后提供三份竣工图(供电部门的图纸由乙方另行提供)，甲方承担设计费用。2.2.2参加施工图纸会审，编制施工组织设计和施工方案，并在开工前送甲方审定，作为甲方对工程施工监督的依据。2.2.3负责本工程安装、调试的质量与安全，按期、保质、保量、按国家规定标准文明施工。2.2.4委派为项目负责人。2.2.5接受甲方驻工地代表的质量监督与验收。2.2.6负责向甲方报送施工实际进度表。2.2.7及时编制、移交有关工程竣工资料。2.2.8严格执行施工方案，遵守地方政府及有关部门对施工环境卫生的管理规定;工程完工后，清理施工现场。三、工期：3.1甲方负责的配电房土建工程须在20年月日前完工，在确认具备进场施工条件后，交付乙方安装。乙方于20年月日前安装、调试完毕，并具备投运条件。3.2如配电房土建工程不能按时交付乙方安装,乙方则按配电房土建工程所延误的时间顺延施工工期。3.3因以下原因造成工期延误的，经甲方驻工地代表确认，工期相应顺延：3.3.1甲方未能按合同书约定提供开工条件;3.3.2甲方提供的设备到货延迟,影响工程正常施工;3.3.3甲方未能按合同书约定拨付预付款、进度款，致使施工不能正常进行;3.3.4甲方要求变更设计;3.3.5甲方未能按要求提供报装资料造成报装不能如期审批;3.3.6遇到不可抗力及驻工地代表同意顺延的其它情况。四、工程承包价款：4.1甲、乙双方根据乙方提供的施工图预算,经审核后商定该工程合同价款为人民币大写元整(小写：元)。4.2因甲方要求的设计方案修改、设计变更而发生的工程量增减,乙方以签证单形式经甲方确认后,合同价款可以调整。4.3乙方应当在发生第"4.2"条款情况下天内，将调整原因和金额以签证单通知甲方。甲方确认调整金额后作为追加合同价款，与工程款同期支付。五、合同价款的支付：5.1甲方在本合同生效后5天内向乙方支付预付款，以供乙方采购设备及材料(工程施工中预付款抵作工程款)，预付金额为合同总额的30%，共计人民币:￥元(大写)：元。5.2主要设备(变压器、高低压柜)进场后5天内，向乙方支付合同总额的40%，共计人民币:￥元(大写)：元。5.3甲方在工程竣工验收并办理交接证明后10天内，向乙方支付合同总额的30%，共计人民币:￥元(大写)：元。5.4甲方不按约定付款，并在乙方发出要求付款的通知后3天内仍不付款的，乙方有权停止施工，并由甲方承担违约责任，赔偿乙方由此而造成的一切经济损失。5.5甲方逾期付款的，每逾期一天按未付款项数额的千分之三向乙方支付违约金。5.6甲方未按合同约定支付工程款的，乙方有权不予通电。5.7合同生效后，若出现暂停施工、延期开工等情况，则按下述方式执行：5.7.1工程已开工的，因甲方原因造成工程暂停施工的，停工时间超过甲方通知暂停施工日期30天的，由甲方负责赔偿乙方因主要设备材料价格上涨造成的损失，且工期相应顺延。5.7.2工程未开工的，因甲方原因造成工程延期开工的，延期开工时间超过合同签订时间30天的，由甲方承担违约责任并赔偿乙方相应损失。六、质量检验与安全检查：6.1质量检验6.1.1工程质量应符合甲方已确认的设计要求，执行国家电力行业规定的《电气装置安装工程施工及验收规范》标准。6.1.2乙方必须严格按照施工图及设计说明进行施工，配备质检人员。甲方需要检查工程质量时，必须在不防碍乙方正常作业的情况下进行。6.1.3隐蔽工程，乙方须在隐蔽前48小时内以书面形式通知甲方验收，甲方在接通知后如不能按时进行验收的，应在24小时内以书面形式向乙方提出延期要求。如乙方在发出通知24小时后得不到甲方回应，视为甲方放弃验收，乙方可自行组织验收和隐蔽。验收时，乙方须做好验收记录，验收合格，甲方须在验收记录上签字确认。6.1.4如甲方要求对已隐蔽的工程重新验收时，乙方应按要求进行剥离，并在检验后重新修复。检验合格，甲方承担由此而发生的全部费用并追加合同价款，赔偿乙方损失，并相应顺延工期;检验不合格，乙方承担发生的全部费用。6.2安全检查6.2.1乙方应严格按照安全标准组织施工，承担施工安全责任。6.2.2如发生重大伤亡及其它安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。七、设备、材料的供应：7.1甲方供应的材料、设备7.1.1甲方供应材料、设备的品种、规格、型号、数量、单价和提供时间、地点应按下表格式填写，作为合同条款的附件。工程甲方供应设备材料一览表序号设备或材料名称规格型号生产厂家单位数量单价供应时间送达地点备注7.1.2甲方按约定的内容提供材料、设备，并向乙方提供产品合格证明，对其质量负责。甲方供应的材料、设备到货前24小时，以书面形式通知乙方，由双方共同清点数量、检查包装箱外观，并做好记录。如甲方提供的材料、设备与一览表约定的内容(品种、规格、型号、数量、质量、单价等)不一致或损坏的，甲方应承担相关责任，乙方可拒绝接收保管，由甲方运出施工场地并重新采购。7.1.3甲方提供的材料、设备不合格或因甲方原因造成材料、设备丢失、损坏的，由甲方负责重新采购提供，并承担由此发生的费用，由此延误的工期顺延。7.2乙方采购的材料、设备7.2.1乙方应按设计要求和有关标准采购材料、设备，并向甲方提供产品合格证明，对其质量负责。乙方供应的材料、设备到货前24小时，以书面形式通知甲方，由双方共同清点，并做好记录。7.2.2乙方提供的材料、设备不合格或因乙方原因造成材料、设备丢失、损坏的，由乙方负责重新采购提供，并承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。八、工程设计变更：8.1施工中甲方需对原工程设计进行变更的，应立即以书面形式向乙方发出变更通知。变更超出原设计标准的，须经有关供电部门和乙方同意，并由乙方提供变更的相应图纸和说明。8.2设计变更所增加(或减少)的工程量和预算费用，乙方须将变更的相应图纸、工程签证单一齐向甲方报告，甲方应在收到变更的相应图纸、工程签证单后3天内给予确认，并相应调整合同价款。8.3如甲方无正当理由不确认时，乙方有权停止施工直至甲方确认为止，并顺延与之相应工期。九、竣工验收：9.1竣工验收9.1.1工程具备竣工验收条件的，由乙方向市供电管理部门提交工程竣工验收申请，再由市供电管理部门组织工程所在镇(区)供电公司和甲乙双方共同按国家《电气装置安装工程施工及验收规范》标准及甲方业已确认的设计图纸要求，进行工程竣工验收。9.1.2市供电管理部门确定竣工验收日期后,由乙方以书面形式通知甲方。甲方对竣工验收有意见，需在收到竣工验收通知后48小时内提出修改意见;如乙方在发出通知24小时后得不到甲方回应，视为甲方已认可竣工验收日期。如甲方不按期参加，则视为甲方放弃竣工验收。9.1.3在验收中，乙方应做好竣工验收报告记录并提供给甲方。在验收后5天内甲方须在竣工验收报告上签字确认或提出修改意见，乙方按要求修改，并承担由自身原因造成的修改费用;验收后5天内，甲方既不在竣工验收报告上签字确认也不提出修改意见的，视为竣工验收合格，并从验收后第6天起承担工程保管及一切意外风险。9.1.4乙方须在工程竣工验收之日起10天内向甲方提供完整的竣工图、竣工资料一式份。9.1.5工程竣工验收合格，乙方送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按供电部门、甲方、乙方验收要求进行整改后才通过竣工验收的，实际竣工日期为乙方整改后经验收合格的日期。9.1.6乙方在工程验收合格后2天内将竣工工程交付甲方。工程未经竣工验收或竣工验收未合格的,甲方不得使用。甲方擅自使用的，由此发生的质量问题及其它问题，由甲方承担责任。十、质量保修：10.1乙方对交付甲方使用的工程在质量保修期(竣工验收合格并出具正式报告之日起壹年)内承担质量保修责任。10.2在保修期内因乙方施工或乙方购置的材料、设备出现的质量问题，乙方免费保修;非乙方施工或非乙方购置的材料、设备出现的质量问题，乙方负责处理，但由此发生的费用由甲方承担。十一、不可抗力：11.1不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。11.2不可抗力的认定标准：11.2.1六级以上地震。11.2.2八级以上持续两天的台风。11.2.3100毫米以上持续5小时的暴雨。11.2.4战争、动乱。11.2.5核燃料或核废料、放射性有毒炸药或任何爆炸的核装置引起的辐射或放射性污染。11.3因不可抗力导致违约的，双方互不承担责任。十二、违约责任12.1甲方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的，甲方承担违约责任，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失，顺延延误的工期。12.2乙方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的，乙方承担违约责任，赔偿因其违约给甲方造成的经济损失。十三、争议的解决：本合同在履行过程中如发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成的，按下列第种方式解决：13.1提交广州仲裁委员会东莞分会仲裁;13.2依法向人民法院起诉。十四、合同修改：14.1本合同未尽事宜，双方另行协商，并订立书面补充协议。十五、合同文本：15.1本合同(共页)一式二份，其中：正本二份，双方各执一份;副本份，双方各执份。15.2本合同经双方签字盖章后即日生效。发包人：(盖章)承包人：(盖章)住所：住所：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：帐号：帐号：邮政编码：邮政编码：税务登记号：税务登记号：合同订立时间：年月日工程承包合同篇10发包单位：(简称甲方)承包单位：(简称乙方)依照有关法律、法规等规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就甲方不锈钢推拉门、不锈钢刷卡平开门工程施工等事宜协商一致，订立本合同。一、工程承包范围及工期工程范围：不锈钢推拉门、不锈钢刷卡平开门工程工期：___年4月21日——___年4月30日完成。二、材料和质量要求及单价1、不锈钢推拉门，用304不锈钢，如图主管直径76mm，壁厚1.5mm，横管站管为51mm，壁厚为1.4mm，小管直径为38mm，壁厚为1.4mm(承包价6000.00元);2、不锈钢刷卡平开门，用304不锈钢，如图门框为50*50方管，壁厚1.5mm，门扇为40*40方管，壁厚1.4mm，竖管为32mm圆管(承包价3900.00元);3、以上价格含税金，不包含受检检测费超出费用。三、结算方式乙方完成本合同全部工作，履行本合同所有义务后的全部最终结算价格。四、付款方式：合同签订之日起，付给乙方工程款的30%(预付金)工程完工，乙方提供合同总价款的全额发票后，工程款付清。五、乙方责任1、编制施工组织设计和施工组织方案，做好各项准备工作;2、严格按施工方案施工，并配合土建施工单位做好安装施工、中间交接及其后的封堵等工作;3、拟定本工程的质量保证措施，并交甲方认可;4、按合同约定的分工范围，做好符合质量要求的材料和设备的采购供应和管理工作，乙方采购的物资采购前必须事先通知甲方代表参加，并经甲方认可后方可采购，材料必须经甲方验收合格，国家质量检督部门出具合格证明后方可使用;5、及时向甲方提供开工申请隐蔽工程验收通知、竣工验收报告、工程质量事故报告;6、根据工地现状自行铺设临时道路;7、根据国家和行业现行的验收、施工规范和质量标准，严格按照施工图进行施工;在合同工期内及时清理现场和交付合格工程，并在工程竣工后一个月内提交竣工资料;确保工程质量按合同规定的分段时间如期完工。8.工程施工合同签订后，若使用水电，由甲方提供。9.工程质量保修必须符合中华人民共和国国务院建设工程管理条例的规定;10、乙方在合同履行期间提供和使用的设备、工具、材料等全部由乙方自行负责保管及看护，若发生丢失一切责任和损失全部由乙方自负。六、工程交工验收l、本工程的竣工验收，以施工图纸及说明书、国家颁发的现行施工及验收规范和质量检验标准为依据;2、工程完工后，乙方须向甲方提交书面竣工报告，同时提交工程竣工技术资料、竣工结算等作为验收依据。甲方及时组织验收，验收合格后签章验收证书，办理本工程结算手续。七、合同效力及纠纷解决1、本合同经双方签章后生效，未尽事宜，双方协商解决;2、合同发生纠纷，双方殁时协商解决。协商不成时，可由人民法院裁决。八、组成合同的文件1、本工程施工合同;2、标准、规范及有关技术文件;3、图纸、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分;九、本合同一式四份，双方各执两份;十、补充条款：工程变更必须经甲方认可后方可施工。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日工程承包合同篇11甲方：乙方：甲方因承接_x项目工程，经甲方多方考察，乙方具备基础工程施工的人员、技术、设备等条件。经甲、乙双方协商，甲方同意将基础工程承包给乙方施工，双方特签订本基础工程施工承包合同：一、甲方同意将_x项目工程的基础工程（承包范围：独立柱基、孔桩、电梯井、基坑、塔吊基础，包工不包料）承包给乙方施工。二、基础工程价格泥土部分为190元/m，独立柱基、孔桩、电梯井、基坑、塔吊基础、余基部分等六项工程的人工打尖石部份均为850元/m。三、乙方在基础工程施工中，必须按照国家规定的工程质量标准和_x项目工程设计的具体要求，保证基础工程质量。基础工程施工完成后，经由甲方进行初步验收，并报请质监等有关部门进行工程质量验收，所承包基础工程必须达到合格标准。如验收不合格，一切返工损失由乙方负责。四、乙方承包的_x项目工程的基础工程工期为五十日（自20_年12月18日至20_年2月3日止，特殊情况经甲方同意施工工期可顺延），乙方必须在保证约定工期内全面完成基础工程施工任务。五、乙方在基础工程施工中，必须精心组织，特别注重安全施工，千方百计防止出现安全事故。一旦造成工程施工中的安全事故，由甲、乙双方各承担50%责任。六、乙方在基础工程施工中，必须听从甲方技术人员的安排，乙方还应明确两名工程技术管理人员，负责基础工程施工中具体协调工作，保证工程施工质量和进度。七、乙方在基础工程施工中所需机械用具、材料等由乙方自行解决。乙方工程施工人员的生活（吃、住等问题）自行解决。八、付款方式乙方承包的_x基础工程施工任务经质监等相关部门验收合格后，甲方在十五日内付给乙方工程总额的70%，待混泥土浇筑完毕后，在三十日内付给剩余的30%工程余款，同时，乙方所参加施工人员领取工资签字搭迹，并附工资表一份给甲方。九、本基础工程施工合同具有法律效力，甲乙双方必须严格遵守，严格履行合同约定。十、本基础工程施工承包合同未尽事宜，由甲、乙双方另行协商。十一、本工程承包合同一式四份，甲、乙双方各两份。甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：20_年12月___日20_年12月___日工程承包合同篇12甲方(发包人)：乙方(承包人)：甲方将位于施工工程承包给乙方。经双方协商，达成如下协议：一、承包方式：甲方房屋施工工程以包工不包料的形式承包给乙方。楼层施工价格____元/平方米(包括：梁、柱、楼面板、楼梯的浇筑，楼房砌砖，外墙砂浆粉刷)；地基施工价格____元/平方米；外墙贴墙面砖价格____元/平方米；内墙砂浆粉刷价格____元/平方米；内墙贴瓷砖价格____元/平方米；贴地板砖价格____元/平方米；蹲厕价格____元/个；浇筑地基工人用餐费____元/次；浇筑楼面工人用餐费____元/次；扎钢筋工人用餐费____元/人。二、工程内容：1、修建三层半楼房，全楼层为框架结构，第一层、第二层、第三层及楼顶半层均为毛坯房。(装修另计)2、工程包括地基的施工、全楼层梁、柱、楼面板、楼梯的浇筑、楼房砌砖、外墙砂浆粉刷、化粪池。三、施工安全：乙方负责施工期间的安全生产责任。从工程开工到工程竣工验收合格为止，因施工原因导致施工人员及施工人员以外的第三人人身及财产损害的，均由乙方负责，甲方不承担责任。参加建筑施工人员必须投保后才能参加施工，每人投意外险一份，由甲方和乙方各负责一半。四、在工程开工前，甲方负责接通水、电，并按工程进度提前准备好钢筋、水泥、砖、砂子、石子等建筑材料。五、工程质量要求：1、乙方按工程设计图纸及甲方的要求施工，未经甲方同意，乙方不得擅自更改施工要求。2、乙方完成基础以及每层的梁、柱、板面布筋后，由甲方组织有关人员进行质量监督和验收，达到标准后才能进行下一步的施工。如因乙方原因造成返工，返工材料等费用由乙方负责。3、梁、柱、楼面的浇筑必须一次性完成。4、工程竣工后，由甲方组织相关人员按施工技术要求进行检查验收。如出现建筑质量问题，由乙方重新修缮直到符合甲方质量要求为止，并赔偿因建筑质量问题给甲方造成的全部损失。重新修缮的费用(包括修缮工时费用和材料费用)，全部由乙方自行承担。5、上条所说的建筑质量问题，包括以下等方面：(1)主体墙与水平地面不垂直、墙壁凹凸不平、开裂；(2)主体柱与水平地面不垂直、断裂、露筋；(3)横梁、圈梁断裂、露筋、明显扭曲；(4)天板或地板开裂、塌陷、露筋、不与水平面垂直；(5)梁、柱、板面中空；(6)墙壁、屋顶上的砂浆脱落；(7)屋顶漏水，浸水。6、屋面防渗保修期为一年，其他保修按国家相关保修条例执行。六、工程费用的计算：1、工程承包方式为包工不包料，按实际施工面积计算。2、施工过程中的水费、电费、建筑材料费及运费由甲方承担。3、施工人员的食宿费用自理，施工中所用的施工工具费用由乙方承担。4、开工时，甲方预付工程款____元给乙方，之后每层完工甲方付乙方____万元，其余部分待竣工后全部付清。七、本工程工期至____年____月____日竣工，如无特殊原因，乙方不得拖延工期。八、未尽事宜，由甲乙双方共同协商解决。九、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。合同自签字之日起生效。甲方：乙方：____年____月____日工程承包合同篇13甲方：_________身份证：_________电话：_________乙方：_________身份证：_________电话：_________甲方需在自己宅基地上建筑民房，甲乙双方按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑工程承包合同条例》