施工合同顺延协议_第1页
施工合同顺延协议_第2页
施工合同顺延协议_第3页
施工合同顺延协议_第4页
施工合同顺延协议_第5页
已阅读5页,还剩1页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

施工合同顺延协议甲方(发包方):名称:法定代表人:地址:联系方式:乙方(承包方):名称:法定代表人:地址:联系方式:鉴于甲乙双方于[施工合同签订日期]签订了《[施工合同名称]》(以下简称“原施工合同”),现因[具体顺延原因],经双方友好协商,依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定,就原施工合同的顺延事宜达成如下协议:一、标的物或服务具体描述1.工程名称:[工程具体名称]2.工程地点:[详细工程地点]3.工程内容及范围:[具体描述工程涵盖的各项工作内容,如建筑结构施工、装修工程、设备安装等,应详细到各分项工程的具体要求][明确工程范围的边界,包括与周边工程或场地的衔接等情况]4.工程规模:[建筑面积、层数、高度等相关规模指标][其他与工程规模相关的参数,如占地面积、道路长度等]二、双方权利义务(一)甲方权利义务1.权利:有权对工程进度、质量等进行监督检查,提出意见和建议。按照本协议约定及原施工合同的相关规定,对工程款项支付进行审核和控制。2.义务:负责协调施工现场周边关系,提供施工所需的场地及相关施工条件,协助乙方办理施工许可证等相关手续(如原施工合同约定由甲方负责的部分)。按照本协议约定及原施工合同的规定,及时足额支付工程款项。在乙方提出合理要求时,提供必要的技术支持和资料。(二)乙方权利义务1.权利:要求甲方按照本协议及原施工合同的约定履行义务,包括支付工程款、提供施工条件等。根据工程实际情况,在符合法律法规及原施工合同要求的前提下,合理调整施工计划和方案。2.义务:严格按照本协议及原施工合同约定的工程内容、范围、质量标准、施工规范等组织施工,确保工程质量和进度。负责施工现场的安全管理,采取必要的安全防护措施,确保施工安全,承担因施工安全问题导致的一切责任。定期向甲方汇报工程进展情况,提交工程进度报告、质量检验报告等相关资料。在工程顺延期间,妥善保管施工现场的材料、设备等,如有损坏或丢失,承担相应责任。三、工程顺延期限及相关事宜(一)顺延期限确定1.经双方协商一致,原施工合同工期顺延[具体顺延天数],自[顺延起始日期]起至[顺延结束日期]止。2.如因不可抗力或其他不可预见、不可避免的原因导致工程无法正常施工,工期顺延期限根据实际影响天数另行确定。乙方应在不可抗力事件发生后及时通知甲方,并提供相关证明材料作为工期顺延的依据。(二)顺延期间工程进度安排1.乙方应在顺延期间制定详细的施工进度计划,并提交给甲方审核。施工进度计划应明确各阶段的工作任务、时间节点、责任人等,确保工程能够有序推进。2.甲方有权根据工程实际情况及整体项目进度要求,对乙方提交的施工进度计划提出意见和建议,乙方应根据甲方意见及时调整和完善施工进度计划。(三)顺延期间工程质量保障1.乙方在顺延期间仍应严格按照原施工合同约定的质量标准进行施工,确保工程质量不低于顺延前的水平。2.甲方有权对顺延期间的工程质量进行不定期检查,如发现质量问题,乙方应立即整改,整改费用由乙方自行承担。如因质量问题给甲方造成损失的,乙方应承担全部赔偿责任。四、工程款项支付(一)支付方式及时间1.支付方式:按照原施工合同约定的支付方式执行,即[具体支付方式,如银行转账、支票等]。2.支付时间:甲方应在收到乙方提交的当月工程进度报告及相关资料后[X]个工作日内,审核确认当月已完成的工程量,并按照原施工合同约定的比例支付工程进度款。在工程竣工验收合格后[X]个工作日内,甲方支付至工程结算总价的[X]%。工程结算完成后[X]个工作日内,甲方支付至工程结算总价的[X]%,预留工程结算总价的[X]%作为质量保证金。质量保证金在质保期届满后[X]个工作日内,如无质量问题,甲方一次性无息支付给乙方。(二)顺延期间工程款项调整1.由于工程顺延导致工程成本增加或减少的,双方应根据实际情况协商调整工程款项。如因工程量增加、材料价格上涨等原因导致工程成本增加的,甲方应按照增加的成本比例相应增加工程款项支付;如因工程量减少、材料价格下降等原因导致工程成本减少的,乙方应按照减少的成本比例相应减少工程款项结算金额。2.乙方应在工程顺延期间及时收集整理因顺延导致成本变化的相关资料,包括但不限于工程量增减记录、材料采购发票、人工费用调整凭证等,并在工程结算时提交给甲方作为调整工程款项的依据。五、违约责任(一)甲方违约责任1.若甲方未按照本协议及原施工合同约定及时足额支付工程款项,每逾期一日,应按照未支付金额的[X%]向乙方支付违约金。逾期超过[X]日的,乙方有权暂停施工,由此造成的工期延误及损失由甲方承担。2.若甲方未按照本协议约定履行协调施工现场周边关系、提供施工条件等义务,导致乙方无法正常施工,延误工期的责任由甲方承担,并赔偿乙方因此遭受的损失。(二)乙方违约责任1.若乙方未按照本协议及原施工合同约定的工程进度、质量标准等组织施工,导致工期延误或工程质量不符合要求的,乙方应承担违约责任。每延误工期一日,应按照工程总造价的[X%]向甲方支付违约金;如工程质量不符合要求,乙方应负责无偿整改直至达到合格标准,整改期间延误的工期仍应按照上述标准支付违约金。如因乙方原因给甲方造成其他损失的,乙方应承担全部赔偿责任。2.若乙方未按照本协议约定定期向甲方汇报工程进展情况、提交相关资料,每逾期一次,应按照[X]元向甲方支付违约金。逾期超过[X]次的,甲方有权采取相应措施督促乙方履行义务,由此产生的费用及损失由乙方承担。3.若乙方在工程顺延期间擅自停工、窝工或违反施工现场管理规定,甲方有权责令乙方整改,并按照工程总造价的[X%]向乙方收取违约金。如乙方拒不整改或整改后仍不符合要求的,甲方有权解除本协议,并要求乙方赔偿因此遭受的损失。六、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在履行本协议过程中如发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他条款1.本协议自双方签字(盖章)之日起生效,一式[X]份,甲乙双方各执[X]份,具有同等法律效力。2.本协议作为原施工合同的补充协议,与原施工合同具有

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论