光伏项目施工进度合同协议2025

光伏项目施工进度合同协议2025合同编号：[填写合同编号]甲方（发包人）：[填写甲方全称]法定代表人/授权代表：[填写姓名]注册地址：[填写地址]通讯地址：[填写地址]联系电话：[填写电话]电子邮箱：[填写邮箱]乙方（承包人）：[填写乙方全称]法定代表人/授权代表：[填写姓名]注册地址：[填写地址]通讯地址：[填写地址]联系电话：[填写电话]电子邮箱：[填写邮箱]根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，就[填写项目名称]光伏项目施工事宜协商一致，订立本合同。第一条项目概况1.1项目名称：[填写项目名称]1.2项目地点：[填写项目详细地址]1.3项目内容与规模：本项目为光伏电站项目，总装机容量约为[填写容量]兆瓦，主要建设内容包括场地平整、土建工程（光伏组件基础、支架基础等）、光伏组件安装、逆变器安装、箱变安装、电缆敷设、汇流箱安装、电气设备安装调试、并网接入调试等。1.4合同范围：乙方按照本合同约定及附件《施工图纸》和《技术规范》的要求，完成本合同第一条所述范围内的全部工程施工、设备安装、调试及缺陷修复等工作。第二条合同工期2.1开工日期：乙方应于[填写年]年[填写月]月[填写日]日前完成施工准备工作，并于[填写年]年[填写月]月[填写日]日正式开工。实际开工日期以甲方书面通知或开工报告批准日期为准。2.2竣工日期：乙方应于[填写年]年[填写月]月[填写日]日前完成全部工程施工、设备安装和调试工作，通过初步验收。2.3总工期：本合同工程总工期为[填写天数]天，自开工日期起计算。2.4里程碑节点：本合同项目设置以下关键里程碑节点，乙方应按期完成并经甲方验收合格：(1)[节点名称，如：场地平整完成并验收]，计划完成时间：[填写年]年[填写月]月[填写日]日；(2)[节点名称，如：土建工程（基础）完成并验收]，计划完成时间：[填写年]年[填写月]月[填写日]日；(3)[节点名称，如：光伏组件安装完成并验收]，计划完成时间：[填写年]年[填写月]月[填写日]日；(4)[节点名称，如：电气设备安装完成并验收]，计划完成时间：[填写年]年[填写月]月[填写日]日；(5)[节点名称，如：系统调试完成并申请初步验收]，计划完成时间：[填写年]年[填写月]月[填写日]日。上述里程碑节点计划时间为参考时间，具体以双方确认的进度计划为准。每个节点完成后，乙方应向甲方提交验收申请，甲方应在收到申请后[填写天数]天内组织验收。第三条施工进度计划与控制3.1进度计划：乙方应在签订本合同后[填写天数]天内，向甲方提交详细的施工总进度计划及各阶段（含上述里程碑节点）详细进度计划，并获得甲方书面认可。乙方应根据合同约定、现场实际情况及甲方指令，动态调整施工进度计划，并定期（如每月）向甲方报告实际进度及下一步计划。3.2进度检查：甲方或其授权代表有权随时对工程现场进行进度检查，乙方应提供必要的工作条件并予以配合。甲方应在检查后[填写天数]天内就进度情况向乙方发出书面确认或提出改进要求。3.3进度协调：甲乙双方应定期召开进度协调会议，至少每月一次。会议纪要经双方代表签字后作为合同附件。如遇影响进度的问题，乙方应及时提出解决方案，并与甲方协商解决。3.4工期延误：若非因乙方原因（包括发包人原因、设计变更、不可抗力等）导致工期延误，乙方应承担相应违约责任。因非乙方原因导致工期延误，经甲方确认后，工期可相应顺延。乙方因自身原因造成工期延误，每逾期一日，应向甲方支付合同总价款[填写百分比，如0.1%]的违约金，但累计违约金不超过合同总价款的[填写百分比，如5%]。逾期超过[填写天数]天，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失。第四条施工范围与内容4.1乙方负责完成本合同第一条所述范围内的全部工程施工，具体包括但不限于：(1)施工现场准备，包括“三通一平”（水通、电通、路通及场地平整）或根据现场实际情况协商确定的准备工作；(2)根据设计图纸要求进行土建工程施工，包括但不限于光伏支架基础、箱变基础、道路等施工及验收；(3)光伏组件的搬运、安装、固定及验收；(4)支架、逆变器、箱变、汇流箱、电缆等电气设备的安装、连接及验收；(5)电气系统、接地系统的安装、调试及验收；(6)工程相关的测量、试验、调试工作；(7)工程施工期间所需的安全、文明施工措施；(8)按照规范和合同要求整理、编制并移交完整的竣工资料；(9)负责处理施工过程中发生的与工程内容相关的现场协调工作。4.2乙方应严格按照甲方提供或确认的《施工图纸》、《技术规范》以及国家现行相关标准和规范进行施工。第五条质量与验收5.1质量标准：本工程应达到国家及行业现行有关质量验收标准的[合格/优良]标准，并满足设计要求。5.2质量保证：乙方应建立完善的质量保证体系，确保工程质量。乙方应按时提交材料、设备的质量证明文件，并配合甲方的质量检查和抽检。5.3隐蔽工程验收：隐蔽工程覆盖前，乙方应提前[填写天数]天书面通知甲方进行验收，甲方应按时派员参加。验收合格后方可进行下道工序施工。5.4分部分项工程验收：每完成一个分部分项工程或里程碑节点，乙方应向甲方申请验收，甲方应在收到申请后[填写天数]天内组织验收。5.5竣工验收：工程具备竣工验收条件时，乙方应向甲方提交竣工验收申请报告及完整的竣工资料。甲方应在收到申请后[填写天数]天内组织相关单位进行竣工验收。验收合格后，方可办理移交手续。如验收不合格，乙方应在甲方要求的期限内整改，并承担由此产生的费用，直至验收合格。第六条费用与支付6.1合同价款：本合同采用[固定总价/固定单价/成本加酬金]方式计价。合同总价款为人民币[填写金额]元（大写：[填写大写金额]）。此价格包含乙方为完成本合同项下全部工作所需的一切费用。6.2支付方式：合同价款支付按以下方式分阶段支付：(1)预付款：合同签订后[填写天数]天内，甲方向乙方支付合同总价款的[填写百分比，如10%]作为预付款，即人民币[填写金额]元。乙方应提供等额发票。(2)里程碑节点支付：1)乙方完成[第一个里程碑节点名称]并通过甲方验收合格后[填写天数]天内，甲方向乙方支付合同总价款的[填写百分比，如20%]，即人民币[填写金额]元。乙方应提供等额发票。2)乙方完成[第二个里程碑节点名称]并通过甲方验收合格后[填写天数]天内，甲方向乙方支付合同总价款的[填写百分比，如20%]，即人民币[填写金额]元。乙方应提供等额发票。3)乙方完成[第三个里程碑节点名称]并通过甲方验收合格后[填写天数]天内，甲方向乙方支付合同总价款的[填写百分比，如20%]，即人民币[填写金额]元。乙方应提供等额发票。4)乙方完成[第四个里程碑节点名称]并通过甲方验收合格后[填写天数]天内，甲方向乙方支付合同总价款的[填写百分比，如20%]，即人民币[填写金额]元。乙方应提供等额发票。5)乙方完成系统调试并通过初步验收后[填写天数]天内，甲方向乙方支付合同总价款的[填写百分比，如5%]，即人民币[填写金额]元。乙方应提供等额发票。(3)质量保证金：甲方在支付上述款项时，可按支付金额的[填写百分比，如5%]扣留质量保证金，即人民币[填写金额]元。质量保证金在工程竣工验收合格且质保期满后[填写天数]天内，无息返还给乙方。(4)竣工结算：工程竣工验收合格后[填写天数]天内，乙方应向甲方提交竣工结算报告及完整资料。甲方应在收到后[填写天数]天内完成审核，并支付至结算总价款[填写百分比，如95%]，即人民币[填写金额]元。剩余[填写百分比，如5%]作为质保金，在质保期满后[填写天数]天内无息返还。6.3支付条件：乙方应在收到甲方支付款项前，向甲方提供符合要求的发票及相应的付款申请或进度报告。6.4支付账户：甲方应将支付给乙方的款项支付至乙方以下银行账户：账户名称：[填写乙方账户名称]开户银行：[填写乙方开户银行]银行账号：[填写乙方银行账号]第七条双方责任7.1甲方责任：(1)负责提供施工所需场地，并确保场地具备施工条件（如“三通一平”等，根据合同范围确定）；(2)提供项目所需的设计图纸、技术规范及相关文件，并保证其准确性；(3)负责协调项目相关的外部关系（如与电网公司、地方政府等），为乙方施工提供必要条件；(4)按照本合同约定及时组织对乙方的施工进度、质量进行检查和验收；(5)按照本合同约定及时支付合同款项；(6)负责组织工程竣工验收。7.2乙方责任：(1)严格按照合同约定、设计图纸、技术规范及国家标准进行施工，确保工程质量；(2)负责组建项目管理机构，配备满足工程需要的管理人员和技术人员；(3)负责所有施工设备、材料的采购、运输、保管和检验，确保其符合合同要求；(4)负责施工现场的安全管理，采取有效措施防止安全事故发生，承担因自身原因造成的安全事故责任和费用；(5)负责施工现场的文明施工和环境保护，遵守当地相关规定；(6)负责按合同约定提交各类报告、申请和资料；(7)负责工程完工后的成品保护，直至验收合格；(8)负责在工程质保期内对工程质量问题进行免费维修；(9)配合甲方及监理（如有）的监督检查。第八条风险分担8.1因国家政策变化、法律法规调整、不可抗力（地震、洪水、战争等）等原因导致合同无法继续履行或造成损失，双方互不承担责任，但应及时通知对方，并采取措施减少损失。8.2因乙方原因（如管理不善、技术能力不足等）造成的工期延误、质量缺陷、安全事故等，由乙方承担全部责任和损失。8.3因甲方原因（如提供资料错误、未及时提供施工条件、指令错误等）造成的工期延误、费用增加等，由甲方承担相应责任。第九条违约责任9.1除本合同已有约定外，任何一方违反本合同约定，应承担违约责任，赔偿由此给对方造成的直接经济损失。9.2甲方未能按时支付合同款项，每逾期一日，应向乙方支付应付未付款项[填写百分比，如万分之五]的违约金。逾期超过[填写天数]天，乙方有权暂停施工或解除合同，并要求甲方支付已完成工作的价款及赔偿损失。9.3乙方未能按时开工或完成合同约定的里程碑节点，每逾期一日，应向甲方支付合同总价款[填写百分比，如万分之五]的违约金。逾期超过[填写天数]天，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失。9.4乙方施工质量不符合合同要求，甲方有权要求乙方返工、修复，并承担相关费用。若返工后仍不合格，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失。9.5乙方在施工过程中发生重大安全事故，应立即停止施工，并承担全部责任和由此产生的一切费用，给甲方造成损失的，应予以赔偿。第十条不可抗力10.1任何一方因不可抗力事件不能履行合同时，应在不可抗力事件发生后[填写天数]天内通知对方，并提供有效证明文件。双方应根据不可抗力的影响，协商决定是否解除合同、部分免除责任或延期履行。10.2因不可抗力导致的合同解除，双方互不承担违约责任。第十一条保密11.1甲乙双方应对在本合同履行过程中知悉的对方的商业秘密、技术信息、数据等承担保密义务，非经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。此保密义务不因合同的终止而解除。第十二条通知与送达12.1双方在本合同中载明的地址、联系人及联系方式为有效联系方式。任何书面通知或文件，均应按此地址邮寄或发送，或通过电子邮件发送至合同中载明的邮箱。邮寄应以挂号信或快递方式发出，发出后[填写天数]天视为送达。电子邮件发送后确认收件人为送达。12.2任何一方变更地址、联系人或联系方式，应提前[填写天数]天书面通知对方。第十三条争议解决13.1因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。13.2协商不成的，任何一方均有权向[选择：甲方所在地/乙方所在地/项目所在地]有管辖权的人民法院提起诉讼。*或者*13.2协商不成的，任何一方均有权向[填写具体仲裁委员会名称]申请仲裁，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。第十四条合同生效、变更与终止14.1本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。14.2对本合同的任何修改或补充，均须经双方书面同意。14.3合同在以下情况下终止：(1)合同履行完毕，工程竣工验收合格，结算支付完毕；(2