2025二级建造师《工程法规》冲刺模拟题库

2025二级建造师《工程法规》冲刺模拟题库考试时间：______分钟总分：______分姓名：______一、单项选择题（下列选项中，只有一项符合题意）1.根据我国《建筑法》，从事建筑活动的专业技术人员，应当依法取得相应的执业资格证书，并在执业资格证书许可的范围内从事建筑活动。这主要体现了建筑活动的（）。A.市场准入制度B.安全保障制度C.质量责任制度D.程序管理制度2.某施工单位与建设单位签订了施工合同，合同中约定了工程款支付方式。施工过程中，因建设单位原因导致资金周转困难，无法按时支付工程进度款。施工单位因此暂停施工，给工期造成了延误。根据《合同法》（现为《民法典》合同编）相关规定，施工单位要求建设单位支付停工损失和延误工期的费用，应当（）。A.无权要求，因不可抗力导致延期B.无权要求，属于施工单位自身风险C.有权要求，因建设单位违约导致D.需与建设单位协商，不能单独提出索赔3.招标投标活动中，招标人应当根据招标项目的特点和需要，编制招标文件。招标文件应当包括招标项目的技术要求、对投标人资格的要求、招标项目的实施过程、要求投标人提交的其他材料等。招标人不得以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或者对潜在投标人实行歧视待遇。该规定主要依据的是我国的（）。A.《建筑法》B.《招标投标法》C.《安全生产法》D.《建设工程质量管理条例》4.在建设工程施工过程中，项目负责人、技术负责人、专职安全生产管理人员必须持证上岗。这是对施工单位安全生产责任人的基本要求，主要体现了我国安全生产法律制度的（）原则。A.安全第一、预防为主、综合治理B.全面负责、分级管理C.统一标准、严格认证D.谁主管、谁负责5.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。专职安全生产管理人员负责对现场作业人员安全进行教育、日常安全检查以及安全技术的推广应用。这项规定的目的是（）。A.确保工程质量和进度B.预防和减少生产安全事故C.规范施工合同管理D.加强对建设单位的监管6.某工程在施工过程中，发生了质量安全事故，造成了人员伤亡和财产损失。根据我国相关法律法规规定，事故发生后，事故现场有关单位应当立即采取措施，防止事故扩大，并保护事故现场，同时按照国家有关规定及时向有关部门报告。这一要求的目的是（）。A.尽快恢复施工生产B.查明事故原因，追究相关人员责任C.为事故调查提供客观依据D.减少事故对周边环境的影响7.建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起（）日内，将竣工验收报告和规划、公安、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。A.15B.30C.60D.908.某施工单位在其承包的工程中使用了不符合国家规定标准的建筑材料，导致工程质量不合格，并造成了重大损失。根据《建设工程质量管理条例》，由（）依法承担相应的法律责任。A.建设单位B.监理单位C.设计单位D.施工单位9.合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。如果按照合同有关条款或者交易习惯仍不能确定的，适用下列规定：价款或者报酬不明确的，按照（）履行。A.市场中等价格B.订立合同时履行地的市场价格C.最高人民法院司法解释D.当事人协商一致后的价格10.甲施工企业与乙建设单位签订了建设工程施工合同，合同工期为12个月。合同履行过程中，因乙建设单位原因导致工程停工2个月。停工期间，甲施工企业人员、设备闲置，发生了额外的费用。根据《合同法》（现为《民法典》合同编）相关规定，甲施工企业要求乙建设单位承担该停工期间的额外费用，应当（）。A.无权要求，因不可抗力导致停工B.无权要求，属于施工单位自身风险C.有权要求，因建设单位违约导致D.需与建设单位协商，不能单独提出索赔二、多项选择题（下列选项中，至少有两项符合题意）1.下列关于建设工程发承包管理的表述中，正确的有（）。A.提倡实行总承包，禁止将工程肢解发包B.提倡实行分包，禁止将工程非法分包C.中标的施工单位应当依法履行合同约定，对建设单位负责D.中标的施工单位应当接受建设行政主管部门的监督E.禁止承包单位将工程转包或者违法分包2.根据《安全生产法》，生产经营单位的安全生产管理机构或者安全生产管理人员履行职责时，有权（）。A.检查本单位的安全生产状况B.向主管人员提出改进安全生产管理的建议C.对不符合安全生产要求的情况提出处理意见D.独立决定停产停业整顿E.对违章指挥、违章作业行为进行制止3.建设工程竣工验收应当具备下列条件：（）。A.完成建设工程设计和合同约定的各项内容B.有完整的技术档案和施工管理资料C.有工程使用的主要建筑材料、构配件和设备的进场试验报告D.有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件E.有建设单位签署的工程竣工报告4.下列关于建设工程质量保修制度的表述中，正确的有（）。A.建设工程保修期从工程竣工验收合格之日起计算B.房屋建筑工程的保修期自竣工验收合格之日起计算，分别为5年、2年、1年等C.保修期内，因施工原因造成的质量问题，由施工单位负责维修，费用由施工单位承担D.因使用单位使用不当造成的质量问题，不属于保修范围E.保修期满后，工程出现的质量问题，施工单位不再承担任何责任5.合同编撰应当遵循的原则包括（）。A.合法原则B.公平原则C.诚实信用原则D.自愿原则E.技术优先原则6.招标投标活动中，招标人不得以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或者对潜在投标人实行歧视待遇。下列属于不合理条件限制或歧视待遇的有（）。A.要求潜在投标人具有特定地域的业绩B.要求潜在投标人提供低于成本的报价C.对不同地区的潜在投标人设定不同的资格要求D.对潜在投标人采取不同的评审标准E.要求潜在投标人参与过招标人的前任供应商7.施工现场安全防护措施是建设工程安全生产管理的重要内容。下列属于施工现场常见安全防护措施的有（）。A.高处作业平台的防护栏杆B.脚手架的搭设与验收C.施工现场临时用电的安全管理D.危险作业的安全防护措施E.施工现场消防设施配备8.《建筑法》规定的建筑活动应当遵循的原则包括（）。A.强制许可原则B.公开、公平、公正原则C.合法原则D.安全原则E.质量原则三、案例分析题（根据背景资料，回答问题）背景资料：某城市拟建一座大型商业综合体项目。建设单位通过公开招标方式选择了A施工单位作为总承包单位，签订了施工合同。合同工期为24个月。合同履行过程中，发生了以下事件：事件一：工程开工后3个月，因设计单位提供的施工图纸存在严重错误，导致A施工单位窝工，工期延误1个月。A施工单位及时书面提出了索赔，并提供了解释合同错误、影响进度等情况的证明材料。事件二：工程进行到第10个月时，因遭遇罕见台风袭击，导致施工现场部分临时设施损毁，部分人员受伤，工期延误2周。A施工单位立即向建设单位报告，并采取了抢修措施，同时收集了天气情况说明、人员伤亡证明等材料。事件三：工程进行到最后阶段，A施工单位发现B分包单位施工的某分项工程质量不合格，存在安全隐患。A施工单位立即要求B分包单位整改，并暂停了对其后续工程的付款。B分包单位认为A施工单位的做法不合理，拒绝整改，并停止了施工，导致工程整体工期延误1个月。问题：1.对于事件一中的工期延误，A施工单位是否有权要求建设单位承担由此造成的工期延误责任？说明理由。2.对于事件二中的工期延误，A施工单位是否有权要求建设单位承担由此造成的工期延误责任？说明理由。3.对于事件三中B分包单位的行为，A施工单位应如何处理？说明理由。4.在合同约定不明确的情况下，A施工单位与B分包单位之间因工程款支付产生的纠纷，应如何解决？---试卷答案一、单项选择题1.A解析：题干内容明确指出“从事建筑活动的专业技术人员，应当依法取得相应的执业资格证书，并在执业资格证书许可的范围内从事建筑活动”，这直接体现了对建筑市场参与者的资格准入限制，即市场准入制度。2.C解析：根据《民法典》第五百七十七条规定：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。”题干中，建设单位因自身原因导致资金周转困难，无法按时支付工程进度款，构成违约。施工单位因此遭受损失（停工损失和延误工期），有权要求建设单位承担违约责任。3.B解析：题干内容描述了招标文件编制的要求以及招标人不得限制或排斥潜在投标人的规定，这正是《招标投标法》旨在规范招标行为、确保公平竞争的核心内容。4.A解析：题干强调“项目负责人、技术负责人、专职安全生产管理人员必须持证上岗”，这是落实安全生产责任的重要措施，直接体现了“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产基本方针。5.B解析：根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位配备专职安全生产管理人员的目的，就是通过日常检查、安全教育、技术推广等工作，及时发现和消除安全隐患，从而“预防和减少生产安全事故”。6.C解析：事故发生后，立即采取措施保护现场，目的是为了“为事故调查提供客观依据”。只有保护好现场，才能准确查明事故原因，分清责任，避免破坏证据，确保调查结果的真实性和公正性。7.A解析：根据《建设工程质量管理条例》第六十三条：“建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起十五日内，将竣工验收报告和规划、公安、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。”故正确答案为十五日。8.D解析：根据《建设工程质量管理条例》第六十二条规定：“违反本条例规定，施工单位在施工中偷工减料、使用不合格建筑材料、不按设计图纸施工，或者有其他违法行为，造成建设工程质量不符合规定的质量标准，并造成损失的，应当承担相应的赔偿责任。”题干中施工单位使用不合格材料导致质量问题，依法应承担主要责任。9.B解析：根据《民法典》第五百一十条关于合同履行规则的规定：“合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地的市场价格履行；依法应当执行政府定价或者政府指导价的，按照规定履行。”故应按照订立合同时履行地的市场价格履行。10.C解析：根据《民法典》第五百九十条关于不可抗力和合同履行的规定：“当事人一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但是法律另有规定的除外。当事人一方违约后，不能以不可抗力为由免除责任。题干中，停工原因是“乙建设单位原因”，并非不可抗力，属于建设单位违约，因此甲施工企业有权要求乙建设单位承担停工期间的额外费用。二、多项选择题1.A,B,C,D,E解析：A选项，根据《建筑法》第二十六条：“提倡对建筑规模较大的工程项目实行总承包，禁止将建筑工程肢解发包。”B选项，根据《建筑法》第二十七条：“禁止承包单位将工程转包或者违法分包。”C选项，根据《建筑法》第三十一条：“中标的施工单位应当依法履行合同约定，对建设单位负责。”D选项，根据《建筑法》第三十二条：“中标的施工单位应当接受建设行政主管部门的监督。”E选项，与B选项同，禁止违法分包。故全选。2.A,B,C,E解析：根据《安全生产法》第六十四条：“生产经营单位的安全生产管理机构或者安全生产管理人员履行职责，有权进入现场进行检查，了解有关情况。对检查中发现的安全生产违法行为，有权责令立即停止违法行为。”A项正确。该法第六十五条规定：“安全生产管理人员发现事故隐患，应当及时向主管人员或者有关人员报告；对违章指挥、违章作业的行为，应当立即制止。”B、C、E项正确。D项，停产停业整顿通常由负有安全生产监督管理职责的部门决定，或按照法定程序由生产经营单位自行决定，但并非专职安全管理人员有权独立决定。故选A、B、C、E。3.A,B,C,D解析：根据《建设工程质量管理条例》第五十一条：“建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。”验收应当具备的条件包括：A、已完成设计和合同约定的内容；B、有完整的技术档案和施工管理资料；C、有主要材料、构配件和设备的进场试验报告；D、有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件。E选项，工程竣工报告应由施工单位编制，建设单位是接收和组织的主体。故选A、B、C、D。4.A,B,C,D解析：A选项，根据《建设工程质量管理条例》第四十条：“建设工程保修期从工程竣工验收合格之日起计算。”B选项，该条例第四十一条规定了房屋建筑工程的最低保修期限，分别为5年（主体结构）、2年（防水工程、供热和供冷系统、电气管线、给排水管道、设备安装）、1年（装修工程）等。C选项，该条例第四十二条规定：“保修期内，因施工原因造成的质量问题，由施工单位负责维修，费用由施工单位承担。”D选项，该条例第四十一条规定：“保修期内，因使用单位使用不当或者第三方原因造成的质量问题，不属于保修范围。”E选项，保修期满后，如果出现非使用不当等非施工单位原因造成的质量问题，施工单位可能仍需承担一定的责任，如因设计问题等。故选A、B、C、D。5.A,B,C,D解析：根据《民法典》第四条：“民事活动应当遵循自愿、公平、诚信、公序良俗的原则。”故合同编撰作为民事活动，应遵循合法、公平、诚实信用、自愿原则。E选项，“技术优先原则”并非民法典规定的合同编撰基本原则。故选A、B、C、D。6.A,C,D解析：根据《招标投标法》第三十二条：“招标人不得以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或者对潜在投标人实行歧视待遇。”A选项，“要求潜在投标人具有特定地域的业绩”，可能对非该地域的投标人造成不合理的限制。C选项，“对不同地区的潜在投标人设定不同的资格要求”，若无合理依据，构成歧视待遇。D选项，“对潜在投标人采取不同的评审标准”，若无合理依据，构成歧视待遇。B选项，要求“低于成本的报价”，属于招标人设定的不合理条件，防止不正当竞争。E选项，要求“参与过招标人的前任供应商”，可能构成限制竞争。故全选。7.A,B,C,D,E解析：这些都是施工现场常见的安全生产防护措施。高处作业平台的防护栏杆（A）是防止高处坠落的安全措施；脚手架的搭设与验收（B）是保证结构施工安全的基础；施工现场临时用电的安全管理（C）是预防触电事故的关键；危险作业（如高空作业、动火作业等）的安全防护措施（D）是针对特定高风险环节的管理；施工现场消防设施配备（E）是预防和扑灭火灾的重要保障。故全选。8.B,C,D,E解析：根据《建筑法》第三条：“建筑活动应当遵循法律、行政法规的规定，符合国家有关建筑技术标准和规范，保证建筑工程质量和安全，适应社会发展和人民生活的需要。”体现了C、D、E原则。该法第五条：“从事建筑活动的单位应当依法取得相应的资质证书，并在资质证书许可的范围内从事建筑活动。”体现了准入管理（可理解为一种广义的合法原则的延伸）。该法第五条和第二章“建筑许可”等章节都体现了公开、公平、公正的原则（B），通过资质审查、招投标等方式规范市场秩序。故选B、C、D、E。三、案例分析题1.A施工单位有权要求建设单位承担由此造成的工期延误责任。理由：根据《民法典》第五百九十条关于合同履行障碍的规定，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但是法律另有规定的除外。当事人一方违约后，不能以不可抗力为由免除责任。在本事件中，虽然施工图纸错误属于设计单位的责任，属于合同履行障碍，但A施工单位已“及时书面提出了索赔，并提供了解释合同错误、影响进度等情况的证明材料”，表明其履行了通知义务，且该错误直接导致了其窝工和工期延误。根据《民法典》第五百三十三条：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，致使不能实现合同目的的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。”建设单位作为合同另一方，未能保证合同所依据的设计文件符合要求，导致施工单位无法正常履行合同并遭受损失（工期延误），应当承担相应的违约责任。2.A施工单位有权要求建设单位承担由此造成的工期延误责任。理由：根据《民法典》第一百八十条：“因不可抗力不能履行合同的，不承担民事责任。法律另有规定的，依照其规定。”本事件中，“遭遇罕见台风袭击”属于不可抗力事件。A施工单位“立即向建设单位报告，并采取了抢修措施”，履行了通知义务和减损义务。不可抗力事件直接导致施工现场损失、人员受伤和工期延误，根据不可抗力规则，A施工单位对于该不可抗力事件造成的损失（包括工期延误）不承担责任，而该风险通常由合同双方共同承担或按合同约定分配。由于A施工单位是因不可抗力导致工期延误，而非自身原因，因此有权要求建设单位承担由此造成的工期延误责任（通常是在合同约定或法定范围内）。3.A施工单位应首先与B分包单位进行沟通，明确指出其施工质量问题及安全隐患，要求其立即整改。根据《建筑法》第二十九条：“施工单位应当对施工质量负责。施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得偷工减料。施工单位应当建立质量责任制，确定工程质量的责任人。”A施工单位作为总承包单位，对分包单位的施工质量承担连带责任，有权also管理分包单位的施工行为。根据《建设工程质量管理条例》第七十一条：“分包单位应当对其分包工程的质量承担连带责任。”因此，A施工单位有权要求B分包单位整改，并暂停支付其相应工程款（需符合合同约定和法律规定程序）。如果B分包单位拒绝整改，A施工单位可以依据合同约定和相