2026年设备监理师之设备监理合同考试题库【轻巧夺冠】

2026年设备监理师之设备监理合同考试题库第一部分单选题(100题)1、某建筑设计院超越资质等级承揽设计任务，且设计中未按照工程建设强制性标准进行设计，建设行政主管部门查证后对其作出吊销资质证书的处罚，设计院欲对该处罚提起行政诉讼。对此，下列说法正确的是()。

A.作出具体行政处罚的工作人员是本案的被告

B.设计院应在知道处罚之日起2个月内提起诉讼

C.人民法院可就此争议在判决前对原告和被告进行调解

D.人民法院对该案件应当公开宣告判决

【答案】：D2、根据《合同法》规定，下列关于标的物提存的事由，表述不正确的是()。

A.债权人丧失民事行为能力未确定监护人的

B.债权人下落不明的

C.债权人被宣告死亡，未确定继承人的

D.债权人主张提存的

【答案】：D3、根据《招标投标法》，评标委员会经过评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以()。

A.与投标人分别谈判，重新确定合同条件

B.降低评标标准，宣布综合得分最高者中标

C.向招标人建议中标候选人，由招标人酌情决定

D.否决所有投标

【答案】：D4、根据《产品质量法》，下列情形中，属于“产品缺陷”的是()。

A.不具备产品应当具备的使用性能而事先未作说明

B.产品不符合注明采用的推荐性行业标准

C.产品的结构、配方等方面存在不合理的危险

D.产品不符合以实物样品等方式表明的质量状况

【答案】：C5、一般情况下，设备工程在试运行期间生产的产品都属于()的财产。

A.业主

B.承包商

C.工程师

D.指定分包商

【答案】：A6、下列单位可以作保证人的是()。

A.教育部直属高校

B.医科大学附属医院

C.社会团体

D.企业法人的子公司

【答案】：D7、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当在施工现场的楼梯口、电梯井口，设置明显的()。

A.安全设施

B.安全警示标志

C.安全疏散标志

D.安全报警装置

【答案】：B8、根据《产品质量法》的规定，因产品存在缺陷造成损害要求赔偿的请求权，在造成损害的缺陷产品交付最初消费者满()年丧失；但是，尚未超过明示的安全使用期的除外。

A.l

B.2

C.4

D.10

【答案】：D9、承包商按照工程师的指示更新了进度计划，并按照新的进度计划实施设备工程。承担由此带来的风险和费用的是()。

A.工程师承担风险，承包商承担费用

B.工程师承担风险，业主承担费用

C.承包商承担风险和费用

D.业主承担风险和费用

【答案】：C10、根据我国《招标投标法》规定，开标由()主持，邀请所有投标人参加。

A.招标地建设主管部门

B.工程项目所在地建设主管部门

C.招标人

D.招标代理机构

【答案】：C11、在保证合同的一般保证中，保证人依法享有先诉抗辩权的情形是()。

A.债务人住所变更，致使债权人要求其履行债务发生重大困难的

B.人民法院受理债务入破产案件，中止执行程序的

C.主合同争议未经审判的

D.债务人无偿转让财产的

【答案】：C12、根据《安全生产法》，生产经营单位新建工程项目的安全设施必须与主体工程()。

A.同时开工、同时竣工

B.同时设计、同时开工、同时竣工

C.同时设计、同时施工、同时投入生产和使用

D.同时设计、同时施工、同时验收

【答案】：C13、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，承包商根据价值工程原理，向业主提出变更建议书时，编制建议书的费用由()承担。

A.业主

B.工程师

C.承包商

D.业主和承包商共同

【答案】：C14、根据《招标投标法》，评标委员会如认为所有投标都不符合招标文件要求，正确做法是()。

A.与投标人分别谈判，重新确定合同条件

B.降低条件，宣布综合得分最高者中标

C.否决所有投标

D.向招标人说明情况，由招标人酌情决定

【答案】：C15、经济生活中，最为常见的债权债务关系的产生原因是()。

A.侵权

B.合同

C.无因管理

D.不当得利

【答案】：B16、FIDIC“新黄皮书”中，按合同规定的计量方法，实际支付给承包商的金额是()。

A.进度款

B.结算款

C.合同价格

D.保留金

【答案】：C17、我国《合同法》规定，当事人在合同中既约定违约金，又约定定金的，当违约发生时，()。

A.违约方可以选择适用违约金或者定金

B.守约方可以选择适用违约金或者定金

C.双方可以协商选择适用违约金或者定金

D.违约金和定金可以同时并用

【答案】：B18、在设备工程合同的索赔争议提起仲裁或诉讼时，设备监理工程师处于()地位。

A.原告

B.第三人

C.证人

D.被告

【答案】：C19、承包商应从现场撤走所有属于承包商的货物的时限是()。

A.工程通过竣工试验后

B.业主接收工程前

C.承包商收到履约证书后

D.缺陷通知期届满前

【答案】：C20、对于无权代理行为，被代理人可以根据无权代理行为的后果，对自己有利或者不利的原则，行使()。

A.追认权或者拒绝权

B.催告权或者撤销权

C.追认权或者撤销权

D.同意权或者拒绝权

【答案】：A21、承包商应按照()，为业主人员提供必要的设施。

A.业主要求中的规定

B.投标书附录的规定

C.工程师的指示

D.业主人员的需要

【答案】：A22、根据《建筑法》，除国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程外，建筑工程开工前，建设单位应当依法向()申请领取施工许可证。

A.建设单位所在地县级以上人民政府建设行政主管部门

B.工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门

C.建设单位所在地省级以上人民政府建设行政主管部门

D.工程所在地省级以上人民政府建设行政主管部门

【答案】：B23、工程师对承包商按照合同中承包商文件的送审程序提交的样品和资料进行审核的期限是：从工程师收到承包商样品和资料起，一般不应超过()天。

A.7

B.14

C.21

D.28

【答案】：C24、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，对承包商的设备进行投保时，保险金额应为()。

A.设备的购买价格

B.设备的残值

C.设备的全部重置成本

D.设备的制造成本

【答案】：C25、甲、乙双方在合同中既约定违约金，又约定定金，乙违约时，()。

A.违约金与定金可以同时并用

B.甲方可以选择适用违约金或者定金

C.乙方可以选择适用违约金或者定金

D.双方应当协商适用违约金或定金

【答案】：B26、某文艺团体于1970年集体创作了一部作品，该作品于1971年5月4日首次公开发表。1982年对该作品进行了修改，于1984年3月8日再度公开发表。根据我国《著作权法》规定，该作品著作权的财产权保护期限至()。

A.2021年5月4日

B.2034年3月8日

C.2021年12月31日

D.2034年12月31日

【答案】：C27、根据我国招标投标法律、行政法规的规定，招标方式不包括()。

A.议标

B.公开招标

C.邀请招标

D.分两阶段进行招标

【答案】：A28、承包商出现的下列情况中，业主有权立即终止合同的是()。

A.收到违约通知不改正

B.企业破产

C.放弃工程

D.不按合同规定实施工程

【答案】：B29、我国解决合同争议采取“或裁或审”制度，如果当事人就合同争议的解决方法未订立有效的仲裁协议时，只能通过()方式最终解决合同争议。

A.和解

B.调解

C.行政复议

D.诉讼

【答案】：D30、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，承包商因不可抗力索赔工期的，应在不可抗力发生后的()天，向工程师发出通知。

A.7

B.14

C.28

D.42

【答案】：C31、根据世界银行的《生产设备设计、供应和安装采购标准招标文件》(2008年版，2010年修订)，设备工程的招标文件包括()。

A.投标邀请函、业主要求以及合同条件和合同格式

B.招标程序、业主要求以及合同条件和合同格式

C.招标程序、设备工程要求以及合同条件和合同格式

D.投标人须知、设备工程要求以及合同条件和合同格式

【答案】：B32、如果业主未能按合同约定的时间和方式给予承包商进入和占用现场的权利，承包商有权获得()的补偿。

A.工期延长

B.相应费用

C.合理利润

D.工期延长和相应费用加合理利润

【答案】：D33、《担保法》规定，在留置权的实现过程中，债权人留置财产后，应当确定债务人履行债务的期限不少于()个月。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】：B34、根据《建设工程安全生产管理条例》，下列选项中，属于施工单位应采取的安全措施的是()。

A.建设工程施工前，组织设计单位与施工班组进行技术交底

B.不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍

C.实施爆破作业前，向公安机关申请领取《爆破物品使用许可证》

D.向建设行政主管部门报送安全施工措施的资料

【答案】：B35、诉讼时效的中止，只能发生在诉讼时效期间的()。

A.最后4个月

B.最后6个月

C.最后3个月

D.最后2个月

【答案】：B36、承包商未遵守对履约保证的相关要求而导致业主终止合同的，业主应提前()天通知承包商。

A.10

B.14

C.20

D.28

【答案】：B37、根据《安全生产法》的规定，施工人员在施工过程中的应当承担的法定义务是()。

A.拒绝执行违章指挥

B.拒绝冒险作业

C.检举危害生命安全的行为

D.严格遵守安全操作规程

【答案】：D38、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，“不可预见”被定义为“一个有经验的承包商在()前不能合理预见”。

A.提交投标书日期

B.基准日期

C.实施工程

D.进入现场

【答案】：A39、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》，承包商应提前21天发出其可进行每项竣工试验的日期通知。该通知应发给()。

A.工程师

B.监理公司

C.业主

D.安全生产主管部门

【答案】：A40、下列关于留置担保的说法中，正确的是()。

A.定做人未向承揽人支付报酬，承揽人可以对工作成果实施留置

B.可以留置的财产包括不动产

C.定做人只是未向承揽人支付材料款，承揽人不可以对工作成果实施留置

D.承揽合同、设备工程合同都属于法定可以采用留置担保形式的合同

【答案】：A41、对于下列无效的施工合同，人民法院可以收缴当事人已经取得的非法所得的是()。

A.承包人越级承揽工程

B.承包人超越范围承揽工程

C.承包人向评标委员行贿中标

D.承包人将主体结构的施工进行分包

【答案】：D42、下列文件均属于设备工程监理服务合同的组成部分，如果在运用时发生矛盾，应优先适用()。

A.监理投标书

B.中标通知书

C.专用条件

D.协议书及附件

【答案】：D43、投标邀请书，是指招标人向()个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定法人或者其他组织发出的投标邀请通知。

A.3

B.5

C.7

D.9

【答案】：A44、下列关于承包人的工程价款优先权的说法，正确的是()。

A.承包人行使优先权的期限为1年

B.行使优先权的建筑工程价款包括承包人因发包人违约造成的损失

C.承包人就商品房享有的工程价款优先权不得对抗交付该商品房全部价款的消费者

D.抵押权人优先于承包人的工程价款受偿

【答案】：C45、发包方与承包方签订设备工程合同后，发包方与承包方形成的法律关系是()。

A.物权关系

B.雇佣关系

C.债权关系

D.产权关系

【答案】：C46、根据《担保法》，债权人和保证人对保证方式没有约定或约定不明确的，保证人承担保证责任的方式是()。

A.一般保证

B.保证人要求的方式

C.债权人要求的方式

D.连带责任保证

【答案】：D47、如果一方因不可抗力事件将或已经使其履行合同义务受阻，通知另一方其受阻不能履行的具体合同义务的期限是，()。

A.觉察到该不可抗力事件的14天内

B.该不可抗力事件发生的14天内

C.觉察到该不可抗力事件的28天内

D.该不可抗力事件发生的28天内

【答案】：A48、在下列各项中，符合代理特征的是()。

A.代理人不应仅限于代理权限内实施代理行为(滥用代理权)

B.代理人以自己的名义实施代理行为

C.代理人在授权范围内独立地表现自己的意思

D.代理结果归属代理人

【答案】：C49、承包商应当在()之前，任命承包商代表。

A.基准日期

B.开始现场工作

C.提交履约担保

D.开工日期

【答案】：D50、有关组织或机构编制的合同条件范本，一般分为通用条件和专用条件，其中专用合同条件构成是()。

A.履约保证和合同格式

B.合同格式和合同数据

C.合同格式和对拟招标合同的特殊条款规定

D.合同数据和对拟招标合同的特殊条款规定

【答案】：D51、只有当工程师向承包商签发了()，才能认为承包商的合同义务已经完成。

A.接收证书

B.履约证书

C.最终付款证书

D.结清证明

【答案】：B52、根据《仲裁法》，一方当事人向人民法院申请执行仲裁裁决，另一方当事人向人民法院申请撤销仲裁裁决的，人民法院应当裁定()裁决。

A.执行

B.撤销

C.中止执行

D.不予执行

【答案】：C53、承包商提交履约保证的期限是()。

A.收到中标函后的28天内

B.签订合同后的28天内

C.收到开工通知后的28天内

D.设备工程合同生效前

【答案】：A54、某必须招标的项目，招标文件规定采用评标价法评标，有甲、乙、丙、丁四家单位投标有效。四家单位的投标报价和评标得分为：甲单位投标报价1050万元，评标价1030万元；乙单位投标报价1000万元，评标价1000万元；丙单位投标报价980万元，评标价1050万元；丁单位投标报价950万元，评标价1020万元。据此，第一中标候选单位应是()。

A.甲

B.乙

C.丙

D.丁

【答案】：B55、根据《行政诉讼法》，复议机关应当在收到复议申请书之日起()内作出复议决定，申请人不服复议决定的，可以在收到复议决定之日起15日内向人民法院提起诉讼。

A.15日

B.2个月

C.3个月

D.6个月

【答案】：B56、FIDIC新黄皮书规定，如果修补任何缺陷或损害的工作可能影响工程的性能时，工程师可在修补缺陷或损害后()天内要求重新进行合同中提出的任何试验，包括竣工试验和(或)竣工后试验。

A.7

B.14

C.21

D.28

【答案】：D57、基于现场保安，负责阻止未经授权的人员进入现场的是()。

A.工程师

B.承包商

C.业主

D.保安公司

【答案】：B58、由于业主原因造成竣工试验的延误，承包商有权获得的补偿是()。

A.竣工时间

B.费用

C.费用和利润

D.竣工时间、费用和利润

【答案】：C59、在我国，下列知识产权中，保护期限为20年的是()。

A.发明专利权

B.实用新型专利权

C.职务作品著作权

D.商标专用权

【答案】：A60、合同履行中行使先履行抗辩权的方式是()。

A.不履行合同

B.终止履行合同

C.中止履行合同

D.要求对方履行合同

【答案】：C61、根据《招标投标法》《招标投标法实施条例》和《评标委员会和评标方法暂行规定》，下列人员中，不得担任评标委员会成员的是()。

A.投标单位董事长的父亲

B.投标单位总经理的同学

C.因交通肇事犯罪受过刑事处罚的人

D.招标项目所在地统计局局长

【答案】：A62、中标人放弃中标，依法应当向招标人承担的法律责任，属于()。

A.缔约过失责任

B.违约责任

C.行政责任

D.经济责任

【答案】：A63、按照《招标投标法实施条例》的规定，投标人对开标有异议的，应当在()提出。

A.开标前

B.提交投标书时

C.开标现场

D.确定招标人前

【答案】：C64、保险作为风险转移的手段之一，其功能在于()。

A.避免风险事件的发生

B.避免风险事件对保险标的的损害

C.发生风险事件后得到经济补偿

D.发生风险事件后转移责任

【答案】：C65、业主可以使用某部分工程的条件是()。

A.工程师为该部分工程签发了接收证书

B.承包商完成了该部分工程的全部施工

C.已经对该部分工程进行了竣工试验

D.业主已对该部分工程支付了工程款

【答案】：A66、根据《招标投标法》及《招标投标法实施条例》，下列投标文件中，开标时应当作为废标处理的是()。

A.逾期送达的投标文件

B.没有送到指定地点的投标文件

C.关键内容字迹模糊、无法辨认的投标文件

D.未通过资格预审的申请人提交的投标文件

【答案】：C67、按照国际惯例，如果承包商没有在合同规定的支付时间内收到付款，有权向业主收取延误期的融资费用，计算融资费用的费率是()。

A.以银行贷款年利率计算

B.以高出银行贷款利率的1个百分点的年利率计算

C.以高出银行贷款利率的2～3个百分点的年利率计算

D.以高出银行贷款利率的5个百分点的年利率计算

【答案】：C68、在买卖合同中，当事人约定检验期间的，买方应当在检验期间内将标的物不符合约定的情形通知卖方。买方怠于通知的，()。

A.视为数量和质量符合约定

B.视为数量和质量不符合约定

C.卖方可以行使催告权

D.视为卖方违约，追究违约责任

【答案】：A69、FIDIC“新黄皮书”规定，业主与承包商签订合同协议书的时限是()天内。

A.业主发出中标函的28

B.承包商收到中标函的28

C.承包商提交履约保证的14

D.业主退还投标保证的14

【答案】：B70、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》的规定，仲裁应以()进行。

A.英语

B.法语

C.世界语

D.合同规定的交流语言

【答案】：D71、下列所有权的取得方式中，属于原始取得的是()。

A.受赠

B.收益

C.继承

D.受让

【答案】：B72、设备工程合同生效后，设备工程合同的变更，()。

A.不能出自于业主的要求

B.不能出自于承包商的建议

C.只能出自于监理工程师的建议

D.既可以出自于业主的要求，也可以来自于承包商的建议

【答案】：D73、如果业主拟对其资金安排作任何重要改变，业主应提前通知()。

A.承包商

B.项目经理

C.工程师

D.工程师代表

【答案】：A74、保险合同订立后，投保人向保险人支付一定保险费，在()遭遇特定灾害事故造成其财产损毁或人身伤亡之后，由保险人承担经济补偿或给付保险金的责任。

A.投保人

B.受益人

C.被保险人

D.保险人

【答案】：C75、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，仲裁解决合同争议的，除非双方另有商定，否则，应当适用()的仲裁规则。

A.国际商会

B.中国商会

C.中国国际经济贸易仲裁委员会

D.FIDIC

【答案】：A76、如果业主不合理地拖延竣工后试验，由此产生的损失，承包商有权索赔()。

A.竣工时间及相关费用

B.相关费用并加合理利润

C.竣工时间、相关费用并加合理利润

D.缺陷通知期及相关费用

【答案】：B77、设备采购合同中，因出卖人原因导致不能全部或部分交货，应依照()的违约金数额支付违约金。

A.法律规定

B.合同约定

C.买受人要求

D.出卖人接受

【答案】：B78、承包商编制的质量管理计划，在得到()的批准后，将此类文件提交给工程师参考。

A.业主

B.承包商项目经理

C.承包商

D.工程师代表

【答案】：B79、跃兴工程公司与建设单位签订了工程施工承包合同，建设单位的下列行为中，属于违法行为的是()。

A.委托与建设单位同属于一个集团的具有监理该项目资质的某监理公司实施工程施工监理

B.为早日实现投资效益，书面通知跃兴公司将合同约定的13个月工期压缩为12个月

C.向工地派驻1名建设单位的代表

D.所有取样的试块、试件送由建设单位委托具有相应资质的检测机构进行检测

【答案】：B80、如果承包商隐蔽已经完成的工作前未通知工程师进行检验，则当工程师提出剥露检验要求时，承担由于检验所产生的费用的是()。

A.业主

B.承包商

C.工程师

D.如果检验的结果证明完成的隐蔽工程符合合同要求，则由业主承担全部费用，否则，将由承包商承担全部费用

【答案】：B81、为保护无行为能力的人和限制行为能力的人的合法权益而设立的代理方式是()。

A.有权代理

B.法定代理

C.指定代理

D.委托代理

【答案】：B82、下列产品中需要依照《产品质量法》予以规范的是()。

A.农产品质量

B.建筑工程质量

C.建筑材料质量

D.军工产品质量

【答案】：C83、隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和()。

A.监理单位

B.设计单位

C.建设工程质量监督机构

D.建设行政主管部门

【答案】：C84、设备工程完工后，()应组织对设备工程项目进行验收。

A.业主

B.设备监理工程师

C.设计人

D.承包人

【答案】：A85、凭样品买卖的设备，出卖人交付的设备应当与()相同。

A.封存的样品

B.封存的样品及其说明的质量

C.封存的样品及其法律规定

D.封存的样品及其品质担保

【答案】：B86、发包方在与承包方结算工程款时，发包方的财务人员误将核定的工程结算额190.5万元看成196.5万元，因此多付6万元。后来，在复核中发现该错误，发包方随后向承包方索要6万元。该债务关系属于()之债。

A.合同

B.侵权行为

C.不当得利

D.无因管理

【答案】：C87、根据《合同法》的规定，下列关于代位权行使的表述，错误的是()。

A.债权人可以向人民法院请求以自己的名义代为行使债务人的债权

B.专属于债务人自身的债权，债权人不得行使代位权

C.代位权的行使范围以债务人的债权为限

D.债权人行使代位权的必要费用，由债务人承担

【答案】：C88、在买卖合同中，买受人的义务有()。

A.对标的物提供质量保证

B.受领标的物

C.对标的物提供权利担保

D.提供有关单证和资料

【答案】：B89、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，双方应在仲裁前尽力友好解决争议，仲裁可在不满意通知发出第()天后开始。

A.14

B.28

C.56

D.84

【答案】：C90、FIDIC新黄皮书对扣除保留金的规定是()。

A.保留金的限额为中标合同金额的10%，每次支付时应扣除的保留金为当期支付金额的5%

B.保留金的限额为中标合同金额的5%，每次支付时应扣除的保留金为当期支付金额的10%

C.保留金的限额为中标合同金额的10%，每次支付时应扣除的保留金为当期支付金额的10c%

D.保留金的限额为中标合同金额的5%，每次支付时应扣除的保留金为当期支付金额的5%

【答案】：B91、下列属于民事法律关系客体中行为的是()。

A.货币

B.计算机软件

C.勘察设计单位为委托人完成勘察设计任务

D.专利权

【答案】：C92、甲方向乙方购买10台设备，双方在买卖合同中没有约定履行顺序。乙向甲供应了5台设备，却要求甲支付全部货款。甲依法有权行使的权利是()。

A.同时履行抗辩权

B.先履行抗辩权

C.不安抗辩权

D.合同撤销权

【答案】：A93、下列关于设备采购合同中出卖人义务的陈述，错误的是()。

A.交付设备

B.交付设备所有权凭证和其他凭证

C.移交设备中体现的知识产权

D.接受设备检验

【答案】：C94、承包商将运达现场的承包商的主要设备移出现场时，应经()同意。

A.业主

B.工程师

C.工程师助理

D.项目经理

【答案】：B95、甲公司授权其业务员张某采购2台设备，张某采购时认为价格便宜便购买了4台，并签订了合同。此合同的效力为()。

A.有效

B.可撤销

C.效力待定

D.无效

【答案】：C96、在()后，承包商应仔细检查业主要求和定位放线的基础资料，并将发现的任何问题通知工程师。

A.收到开工通知

B.收到中标通知

C.进驻现场

D.提供设计文件

【答案】：A97、甲、乙两公司设备工程合同纠纷一案，由某仲裁委员会开庭审理。开庭当天，街道开庭通知书的被申请人乙无正当理由拒不到庭，则仲裁庭可以()。

A.撤销案件

B.中止审理

C.终结审理

D.缺席判决

【答案】：D98、若由于业主原因使竣工试验无法按预定的时间和地点进行，则承包商有权索赔因此造成的()。

A.缺陷通知期延长损失

B.费用支出，且含合理利润

C.直接损失

D.费用支出，但不含合理利润

【答案】：B99、检核表的核心思想是()。

A.确定事件的逻辑关系

B.持续改进

C.分析事件的合理性

D.完整描述事件的全过程

【答案】：B100、质量技术监督部门对许可证获准企业进行监督检查的方式不包括()。

A.日常监督检查

B.定期监督检查

C.产品质量监督抽查

D.产品自查自检

【答案】：D第二部分多选题(20题)1、在我国，下列产品质量问题中，属于产品瑕疵的有()。

A.产品原材料中含有毒成分

B.不具备产品应当具备的使用性能而事先未作说明

C.不符合在产品包装上注明采用的产品标准

D.不符合生产企业的产品标准

E.与实物样品表明的质量状况不符

【答案】：BC2、在买卖合同中，双方当事人就标的物的交付地点没有约定的，其交付地的确定规则是()。

A.由当事人补充协议

B.不能达成协议的，按合同有关条款或交易习惯

C.标的物需要运输的，以第一承运人承运地为交付地

D.标的物不需要运输，当事人不知道标的物所在地的，以出卖人订立合同时的营业地为交付地

E.标的物不需要运输，当事人于合同订立时都知道标的物所在地的，以标的物所在地为交付地

【答案】：ABD3、设备工程合同中列明的业主风险发生后，承包商有权()。

A.延长工期

B.索赔费用

C.索赔利润

D.索赔合同价格

E.延长缺陷通知期

【答案】：AB4、买卖合同属于()。

A.双务合同

B.不要式合同

C.有偿合同

D.实践合同

E.诺成合同

【答案】：ABC5、设备工程合同中，确定承包商工作范围的文件有()。

A.业主要求

B.资料表

C.投标书

D.中标通知书

E.承包商建议书

【答案】：AB6、在设备工程合同履行中，承包商按照合同向工程师提交的申请付款的报表，应包括的内容有()。

A.因法律变更和调整费用的各类款项

B.期中付款证书的最低限额

C.扣除保留金

D.业主认为应扣减承包商的估算款额

E.预付款的支付或返还额

【答案】：AC7、民法调整的财产关系主要包括()。

A.财产权益关系

B.财产支配关系

C.财产流转关系

D.财产继承关系

E.财产救济关系

【答案】：BC8、下列选项中，属于要约邀请的有()。

A.寄送的价目表

B.拍卖公告

C.悬赏告示

D.招股说明书

E.投标文件

【答案】：ABD9、下列有关承诺生效的表述，正确的有()。

A.采用书面形式作出承诺的，承诺通知发出时生效

B.采用电报形式作出承诺的，电报到达要约人时生效

C.采用电子邮件形式作出承诺的，电子邮件进入要约人指定的邮箱时生效

D.采用电子邮件作出承诺的，要约人了解内容时生效

E.采用行为方式作出承诺的，承诺行为作出时生效

【答案】：BC10、在设备工程合同履行过程中，设备监理工程师合同管理的主要工作包括()、索赔管理等。

A.审查承包商的履约能力

B.