2026年设备监理师之设备监理合同考试题库带答案（综合题）

2026年设备监理师之设备监理合同考试题库第一部分单选题(100题)1、根据《民事诉讼法》，因设备采购合同纠纷提起的诉讼，由()人民法院管辖。

A.原告住所地

B.合同签订地

C.合同标的物所在地

D.被告住所地或合同履行地

【答案】：D2、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》，在投标函附录中规定的保留金扣除限额的比例是()。

A.中标合同金额的5%

B.中标合同金额的10%

C.合同价格的5%

D.合同价格的10%

【答案】：A3、承包商的设计、承包商文件、工程的实施和完成，均应遵守的相关法律法规、技术标准和规范的版本，这些版本是指在()时正在使用的。

A.基准日期

B.投标截止日期

C.中标通知到达承包商

D.开工日期

【答案】：A4、诉讼时效的中止，只能发生在诉讼时效期间的()。

A.最后4个月

B.最后6个月

C.最后3个月

D.最后2个月

【答案】：B5、下列关于分包商的说法，正确的是()。

A.承包商选择的材料供应商应取得工程师的事先同意

B.承包商拟分包工程，应提前28天通知工程师

C.承包商应当对指定分包商的行为负责

D.承包商可将整个工程分包给他人

【答案】：C6、根据《行政诉讼法》，复议机关应当在收到复议申请书之日起()内作出复议决定，申请人不服复议决定的，可以在收到复议决定之日起15日内向人民法院提起诉讼。

A.15日

B.2个月

C.3个月

D.6个月

【答案】：B7、保险合同是()约定保险权利义务关系的协议。

A.投保人与被保险人

B.投保人与受益人

C.投保人与保险人

D.保险人与被保险人

【答案】：C8、根据《招标投标法》，投标人少于()个时，招标人应当依法重新招标。

A.2

B.3

C.4

D.5

【答案】：B9、《合同法》中规定的“缔约过失责任”是指()。

A.订立合同时，由于本方对合同风险估计不足，履行过程中受到的损失应由自己负责

B.委托代理人订立合同，由于条款约定不明确导致的损失，应由委托人承担

C.由于本方授权签订合同代表的失误而受到的损失，追究代表人缔约的过失责任

D.因订立合同时对方提供虚假情况而使本方受到损失，要求对方承担赔偿责任

【答案】：D10、承包商执行工程师恢复施工的指示后，对暂停期间设备工程发生的任何损害，正确的处理方法是()。

A.承包商应负责修复并承担由此产生的费用

B.承包商应负责修复，由此产生的费用由责任方承担

C.责任方应负责修复并承担由此产生的费用

D.责任方应负责修复，由此产生的费用由承包商承担

【答案】：B11、下列关于设备工程合同沟通相关内容的说法，正确的是()。

A.为合同各方建立相关术语的统一解释有利于提高沟通效率

B.书面沟通方式与口头沟通方式相比，约束力较差

C.统一文件格式的规定不利于合同各方对信息的理解

D.冲突会对履行合同产生破坏作用，工程师应依据经验确定冲突解决方式

【答案】：A12、采用FIDIC新黄皮书的设备工程合同，付款计划详细规定了合同价格分期支付的金额，如果合同有要求，付款计划应当由()编制。

A.承包商根据中标合同金额

B.承包商根据投标金额

C.工程师根据合同价格

D.业主根据资金落实情况

【答案】：A13、甲给乙发的要约中表明：“本要约9月10日前答复有效”，乙在9月5日以电报的方式作出承诺，但由于邮局的原因，直到9月13日甲才收到电报，甲立即给乙打电话称不接受该承诺。根据题义，下列表述正确的是()。

A.承诺迟延但有效

B.承诺迟延且无效

C.承诺超期但有效

D.承诺超期且无效

【答案】：B14、甲、乙双方在合同中既约定违约金，又约定定金，乙违约时，()。

A.违约金与定金可以同时并用

B.甲方可以选择适用违约金或者定金

C.乙方可以选择适用违约金或者定金

D.双方应当协商适用违约金或定金

【答案】：B15、由于业主原因造成未经竣工试验而接收工程，应在缺陷通知期内进行竣工试验的，工程师应按提前()天通知承包商进行竣工试验的日期。

A.7

B.14

C.21

D.28

【答案】：B16、根据FIDIC《设计采购施工(EPC)／交钥匙工程合同》的规定，在颁发工程接收证书前的任何时间，()可通过发布指示或要求承包商提交建议书的方式，提出变更。

A.工程师

B.工程师助手

C.雇主

D.雇主代表

【答案】：C17、甲公司授权其业务员张某采购2台设备，张某采购时认为价格便宜便购买了4台，并签订了合同。此合同的效力为()。

A.有效

B.可撤销

C.效力待定

D.无效

【答案】：C18、生产设备在运输过程中涉及的各类保险，应由()负责办理投保手续。

A.承包商

B.业主

C.承运人

D.设备供应商

【答案】：A19、根据《民法通则》的规定，出售质量不合格的商品未声明的，应承担产品合同责任的诉讼时效期间为()年。

A.l

B.2

C.4

D.10

【答案】：A20、根据索赔依据不同划分索赔，当事人按照合同条款进行的索赔是()。

A.按约索赔

B.依法索赔

C.项目索赔

D.费用索赔

【答案】：A21、如果承包商延误工程竣工试验且在收到工程师通知后21天内未进行竣工试验，业主人员自行进行了相应试验。下列对此试验的风险和费用承担的说法，正确的是()。

A.工程合格，承包商承担风险，业主承担费用

B.工程合格，业主承担风险和费用

C.工程不合格，业主承担风险，承包商承担费用

D.无论试验结果如何，均由承包商承担风险和费用均由承包商承担

【答案】：D22、某设备工程合同履行期间，业主基于自身利益的考虑而终止合同。业主3月1日发出的终止合同通知于次日到达承包商、业主于3月10日退还履约保证，则该合同终止生效的时间是()。

A.3月2日

B.3月10日

C.3月30日

D.4月7日

【答案】：D23、2006年5月10日，甲公司向乙公司发出要约，要约中说明乙公司在5月16日前答复有效。甲公司发出要约后后悔，遂于5月11日发出取消要约的通知。要约于5月12日到达乙公司，取消要约的通知于5月13日到达乙公司。乙公司于5月14日做出承诺，该承诺于5月15日到达甲公司。根据题义，下列表述正确的是()。

A.要约被撤销

B.承诺生效

C.要约失效

D.要约被撤回

【答案】：A24、根据《劳动法》，用人单位在法定休假日安排劳动者工作的，应当按照不低于工资的()支付劳动者工资报酬。

A.100%

B.150%

C.200%

D.300%

【答案】：D25、当工程师动用暂定金额指示承包商从指定渠道购买生产设备、材料或服务时，承包商应得到款项是()。

A.承包商为此工作实际支付的成本

B.承包商为此工作实际支付的成本以及按一定比例收取的管理费

C.承包商为此工作实际支付的成本以及按一定比例收取的利润

D.承包商为此工作实际支付的成本以及按一定比例收取的管理费和利润

【答案】：D26、买受人在合同内错填到货地点或接货人，导致出卖人送货或代运过程中不能顺利交接货物，所产生的后果由()承担。

A.出卖人

B.承运人

C.买受人

D.出卖人与买受人

【答案】：C27、设备工程合同的计价方式不同，双方当事人的风险分担不同，承包商承担风险最多的合同计价方式是()。

A.工程量清单合同

B.固定总价合同

C.成本加固定费用

D.混合合同

【答案】：B28、根据《民法通则》，下列责任形式中，属于民事责任形式的是()。

A.赔礼道歉

B.责令停业

C.罚款

D.具结悔过

【答案】：A29、在因缺陷产品导致人身损害的产品责任法律关系中，权利主体是()。

A.法人

B.自然人

C.销售者

D.仓储者

【答案】：B30、在我国，依法代表国家对产品质量进行全面监督管理的部门是()。

A.国务院

B.国家质量监督检验检疫总局

C.卫生部

D.国家工商总局

【答案】：B31、对基准点、基准线和基准标高等原始数据的错误，应由()承担责任。

A.工程师

B.业主

C.承包商

D.分包商

【答案】：B32、依法必须进行招标的项目，招标人公示中标候选人的公示期不得少于()日。

A.l

B.2

C.3

D.5

【答案】：C33、某必须招标的项目，招标文件规定采用评标价法评标，有甲、乙、丙、丁四家单位投标有效。四家单位的投标报价和评标得分为：甲单位投标报价1050万元，评标价1030万元；乙单位投标报价1000万元，评标价1000万元；丙单位投标报价980万元，评标价1050万元；丁单位投标报价950万元，评标价1020万元。据此，第一中标候选单位应是()。

A.甲

B.乙

C.丙

D.丁

【答案】：B34、某厂开发一种新型节能炉具，先后制造出10件样品，后来样品有6件丢失。1996年某户居民的燃气罐发生爆炸，查明原因是使用了某厂丢失的6件样品炉具中的一件，而该炉具存在重大缺陷。该户居民要求某厂赔偿损失，某厂不同意赔偿，下列理由中哪一个最能支持某厂立场()。

A.该炉具尚未投入流通

B.该户居民如何得到炉具的事实不清

C.该户居民偷盗样品，由此造成的损失应由其自负

D.该户居民应向提供给其炉具的人索赔

【答案】：A35、根据《安全生产法》，除从事矿山开采、建筑施工和危险品的生产、经营、储存活动的生产经营单位外，从业人员超过()人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

A.50

B.100

C.200

D.300

【答案】：D36、某工程因连日降雨基坑积水，总承包施工负责人指示土方分包人将积水处理后，再继续施工，分包人以下雨已经影响工期为由，一边抽水一边施工，随后发生基坑坍塌安全事故，则该事故的主要责任人是()。

A.总承包单位

B.总承包单位施工负责人

C.分包人

D.施工人员

【答案】：C37、在市场经济条件下，()是民法的主要调整对象。

A.财产关系

B.人身关系

C.支配关系

D.生产关系

【答案】：A38、由于业主原因造成竣工试验的延误，承包商有权获得的补偿是()。

A.竣工时间

B.费用

C.费用和利润

D.竣工时间、费用和利润

【答案】：C39、如果业主基于自身利益的考虑而提出终止合同，则承包商获得相应付款的根据是()条款。

A.不可抗力

B.索赔

C.风险与保险

D.竣工结算

【答案】：A40、下列选项中，属于合同收尾阶段工作内容的是()。

A.修补质量缺陷

B.结算预付款

C.设计交底

D.裁决合同争端

【答案】：A41、投标人参加投标的，应当在()送达投标文件。

A.投标有效期内

B.评标开始之前

C.开标时间之前

D.中标通知书发出之前

【答案】：C42、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当在施工现场的楼梯口、电梯井口，设置明显的()。

A.安全设施

B.安全警示标志

C.安全疏散标志

D.安全报警装置

【答案】：B43、下列属于民事法律关系客体中行为的是()。

A.货币

B.计算机软件

C.勘察设计单位为委托人完成勘察设计任务

D.专利权

【答案】：C44、债务人将合同的部分义务转让给第三人的，应当()。

A.通知债权人

B.经债权人同意

C.与第三人约定且经主管部门批准

D.通知债权人并在合同管理机关备案

【答案】：B45、施工单位与建材公司订立一份钢材采购合同，履行期限内钢材市场价格发生波动，根据《合同法》的规定，下列关于该钢材采购合同计价的说法，正确的是()。

A.双方按期履行合同的，按照交付时的市场价格计价

B.双方按期履行合同的，按照合同约定的价格计价

C.卖方逾期交付标的物的，遇价格下降时，按新的价格计价

D.买方逾期付款的，遇价格下降时，按新的价格计价

【答案】：B46、根据《招标投标法》，评标委员会如认为所有投标都不符合招标文件要求，正确做法是()。

A.与投标人分别谈判，重新确定合同条件

B.降低条件，宣布综合得分最高者中标

C.否决所有投标

D.向招标人说明情况，由招标人酌情决定

【答案】：C47、FIDIC新黄皮书规定，工程师应在收到有关报表和证明文件后的()天内，向业主发出期中付款证书。

A.14

B.28

C.42

D.56

【答案】：B48、下列关于民事诉讼的表述，正确的是()。

A.原告是与诉讼案件有直接或间接利害关系的公民、法人或其他组织

B.被告不提出答辩将败诉

C.被告不到庭案件将无法审理

D.人民法院在判决前可以进行调解

【答案】：D49、《安全生产法》确定的安全生产管理方针是()。

A.行业管理、企业负责

B.安全为了生产、生产必须安全

C.安全第一、人人有责

D.安全第一、预防为主

【答案】：D50、FIDIC新黄皮书规定，工程师签发履约证书的期限是()的28天内。

A.通过竣工试验后

B.完成缺陷修补工作后

C.缺陷通知期期满后

D.承包商提交最终报表前

【答案】：C51、买卖合同中标的物毁损、灭失的风险，不属于买受人承担的是()。

A.因买受人的原因致使标的物不能按照约定的期限交付的

B.交由承运人运输的在途标的物

C.因标的物质量不符合要求，买受人拒受或解除合同的

D.出卖人完成了标的物交付，但未按约定交付有关单证资料的

【答案】：C52、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，实施工程的费用发生波动，根据合同的价格调整规定，对因市场价格变化不能完全得到补偿时，()。

A.工程师应确定一个费用指数，重新价格调整的数额

B.获得现行费用指数后，重新计算价格调整的数额

C.应被认为在中标合同金额中已经包含了这一部分物价波动的风险费

D.应被认为已经按照合同中规定的调价公式予以了调整

【答案】：C53、设备工程合同履行过程中，合同实施情况跟踪的对象不包括()。

A.具体合同事件

B.设备工程进度情况

C.工程资金使用情况

D.合同管理人员管理情况

【答案】：D54、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》，下列关于费用的解释，正确的是()。

A.费用是指承包商在现场内或现场外发生(或将发生)的所有开支，包括管理费，但不包括利润

B.费用是指承包商在现场内发生(或将发生)的所有开支，不包括管理费和利润

C.费用是指承包商在现场内或现场外发生(或将发生)的所有开支，包括管理费和利润

D.费用是指承包商在现场内发生(或将发生)的所有开支，包括管理费和利润

【答案】：A55、如果由于非承包商原因导致竣工后试验未能在缺陷通知期(或双方商定的其他期限)内完成，则()。

A.承包商另行选择日期进行竣工后试验

B.此设备工程或单位工程应被认为已通过了竣工后试验

C.缺陷通知期后，工程师再安排竣工后试验

D.双方商定其他期限，完成竣工后试验

【答案】：B56、根据《建筑法》，除国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程外，建筑工程开工前，建设单位应当依法向()申请领取施工许可证。

A.建设单位所在地县级以上人民政府建设行政主管部门

B.工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门

C.建设单位所在地省级以上人民政府建设行政主管部门

D.工程所在地省级以上人民政府建设行政主管部门

【答案】：B57、根据《招标投标法》，下列项目必须进行招标采购的是()。

A.某新式武器的设计

B.地震灾区道路抢修

C.部分使用国有投资项目的施工

D.全部国有投资的项目前期咨询

【答案】：C58、《安全生产法》规定，矿山、建筑施工单位和危险物品的()单位，应当设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员。

A.生产、运输、储存

B.生产、使用、储存

C.生产、运输、使用

D.生产、经营、储存

【答案】：D59、根据我国《招标投标法》的规定，必须实行招标的项目是()。

A.外商投资工业项目

B.涉及国家安全工程

C.关系社会公共利益的大型基础设施

D.抢险救灾工程

【答案】：C60、某工程的承包单位向业主提交的工程质量保修书中确定的供热，、供冷系统的保修期限为1年，该工程的供热、供冷系统的保修期限应为()。

A.设计文件规定的合理使用年限

B.5年

C.两个采暖期、供冷期

D.2年

【答案】：C61、如果承包商隐蔽已经完成的工作前未通知工程师进行检验，则当工程师提出剥露检验要求时，承担由于检验所产生的费用的是()。

A.业主

B.承包商

C.工程师

D.如果检验的结果证明完成的隐蔽工程符合合同要求，则由业主承担全部费用，否则，将由承包商承担全部费用

【答案】：B62、下列关于行政复议和行政诉讼的表述，正确的是()。

A.当事人对行政诉讼的判决不服，可以申请行政复议

B.当事人对行政复议的决定不服，可以提起行政诉讼

C.行政复议决定书一经送达，即发生法律效力

D.行政诉讼一审终结

【答案】：B63、根据《招标投标法》，评标委员会经过评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以()。

A.与投标人分别谈判，重新确定合同条件

B.降低评标标准，宣布综合得分最高者中标

C.向招标人建议中标候选人，由招标人酌情决定

D.否决所有投标

【答案】：D64、2012年5月8日，王某骑车回家经过一个工地，掉入没有设置明显标志和采取安全措施的坑中，当时未予注意，5月29日去医院检查才发现骨折。王某于6月10日出院找到建设项目的发包人和承包人要求赔偿。二单位相互推委。次日，王某前往法院起诉，突遭台风袭击，中途返回。下列说法正确的是()。

A.本案诉讼时效应于2013年5月29日届满

B.本案诉讼时效应于2013年6月10日届满

C.王某6月11日的行为适用诉讼时效中止

D.王某6月11日的行为适用诉讼时效中断

【答案】：B65、甲与乙订立合同，合同约定：甲向乙购买600m3木材，在600m3木材中，乙向甲供货500m3，另100m3由丙向甲供货。合同履行期限届满，乙如期供货履行，但丙没能如期供货。在此合同中应由()承担违约责任。

A.丙向甲

B.丙和乙共同向甲

C.乙向甲

D.丙和乙向甲连带

【答案】：C66、按照FIDIC新黄皮书对工程接收程序的规定，工程竣工的日期应当是()。

A.承包商完成全部工程的日期

B.工程通过竣工试验的日期

C.工程师签发接收证书的日期

D.接收证书中注明的竣工的日期

【答案】：D67、单位工程的竣工试验，承包商由于业主应负责的原因遇到妨碍达14天以上，正确的处理方法是()。

A.视为在竣工试验本应完成的日期业主已接收了该单位工程

B.视为在竣工试验本应完成的日期承包商已完成了竣工试验

C.工程师应另行通知承包商进行竣工试验的日期

D.承包商可自行完成竣工试验

【答案】：A68、设备工程合同管理的根本任务是()。

A.设备工程合同的签订、履行、保修

B.设备工程合同约定的设计、制造、安装

C.设备工程合同质量、进度、投资控制

D.与业主签订委托监理合同

【答案】：C69、甲乙在其订立的设备买卖合同中约定：甲向乙支付货款100万元；一方不履行合同，应向对方支付违约金30万元；甲向乙支付定金20万元。后乙不交货，给甲造成了30万元的损失。如甲向法院起诉，能最大限度保护自己合法权益又能得到法院支持的诉求是()。

A.请求乙双倍返还定金40万元

B.请求乙支付违约金30万元

C.请求乙支付违约金30万元，并双倍返还定金40万元

D.请求乙支付违约金30万元，并返还定金20万元

【答案】：D70、某工程施工阶段因分包单位违章施工，发生一起死亡5人的安全事故，根据相关规定，下列关于该安全事故的说法，正确的是()。

A.发生事故后，现场有关人员应当于1小时内向本单位负责人报告

B.该安全事故为一般事故，县级人民政府可以委托事故发生单位组织事故组进行调查

C.该安全事故应由总承包单位负责上报事故

D.负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起30日内作出批复

【答案】：C71、承包商应按照()，为业主人员提供必要的设施。

A.业主要求中的规定

B.投标书附录的规定

C.工程师的指示

D.业主人员的需要

【答案】：A72、经济生活中，最为常见的债权债务关系的产生原因是()。

A.侵权

B.合同

C.无因管理

D.不当得利

【答案】：B73、下列关于联营体的说法，错误的是()。

A.联营体的各成员在履行合同上对业主负有连带责任

B.联营体的牵头方应由联营体各方认可

C.如果承包商是依法组建的联营体，应向工程师通知谁是联营体的牵头方

D.未经业主的同意，承包商不得改变其联营体的法律地位

【答案】：C74、如果业主未能按合同约定的时间和方式给予承包商进入和占用现场的权利，承包商有权获得()的补偿。

A.工期延长

B.相应费用

C.合理利润

D.工期延长和相应费用加合理利润

【答案】：D75、如果工程师的指示导致承包商因提供合作发生了某些不可预见费用，则该项指示应构成()。

A.合同文件

B.索赔

C.争议

D.变更

【答案】：D76、FIDIC“新黄皮书”规定，确定竣工试验的具体日期并发出指示的是()。

A.业主

B.工程师

C.工程师代表

D.承包商

【答案】：B77、投标邀请书，是指招标人向()个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定法人或者其他组织发出的投标邀请通知。

A.3

B.5

C.7

D.9

【答案】：A78、甲公司于2006年3月10日收到了一审法院审理其工程承包合同纠纷的判决书，甲公司不服，应在()前提起上诉。

A.2006年3月15日

B.2006年3月25日

C.2006年4月10日

D.2006年9月10日

【答案】：B79、在()后，承包商应清除并运走所有承包商的设备、剩余材料以及残物、垃圾和临时工程，使现场和工程处于清洁、安全的状态。

A.工程竣工

B.业主接收工程

C.签发工程接收证书

D.签发履约证书

【答案】：C80、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》的规定，工程师应在收到承包商要求索赔的最终详细报告后()内作出回应，表示批准或不批准并附具体意见。

A.14天

B.21天

C.28天

D.42天

【答案】：D81、设备工程合同谈判的议程，一般由()提出。

A.工程师

B.业主

C.投标人

D.中标人

【答案】：B82、按照《安全生产法》规定：特别重大事故是指造成()的事故。

A.30人以上死亡，或者50人以上重伤，或者5000万元以上直接经济损失

B.20人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失

C.30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失

D.20人以上死亡，或者50人以上重伤，或者5000万元以上直接经济损失

【答案】：C83、世达公司投资的某工程项目依法应进行招标投标。世达公司的下列行为中，不符合招标投标法规定的是()。

A.世达公司委托某工程咨询公司编制了标底

B.世达公司自行选择了招标代理机构

C.世达公司的招标文件中写明了评标的标准

D.世达公司的招标文件中写明了评标委员会专家名单

【答案】：D84、若由于业主原因使竣工试验无法按预定的时间和地点进行，则承包商有权索赔因此造成的()。

A.缺陷通知期延长损失

B.费用支出，且含合理利润

C.直接损失

D.费用支出，但不含合理利润

【答案】：B85、在FIDIC合同条件关于解决争端的工作流程中，当事人将争端提交争端评判委员会后，争端评判委员会应在()天内作出决定。

A.21

B.28

C.56

D.84

【答案】：D86、我国解决合同争议采取“或裁或审”制度，如果当事人就合同争议的解决方法未订立有效的仲裁协议时，只能通过()方式最终解决合同争议。

A.和解

B.调解

C.行政复议

D.诉讼

【答案】：D87、FIDIC合同条件规定，如果业主在()天内未支付进度款，则应对延迟付款金额支付融资成本。

A.工程师收到承包商申请付款的月报表后28

B.工程师开出付款证书后28

C.工程师收到承包商申请付款的月报表后56

D.工程师开出付款证书后56

【答案】：C88、下列关于误期损害赔偿费的说法，错误的是()。

A.如果承包商没有按合同约定的竣工时间完成工程，需向业主支付误期损害赔偿费

B.误期损害赔偿费不超过投标函附录的最高限额

C.支付误期损害赔偿费后，即可解除承包商合同下的其他义务

D.误期损害赔偿费按日计算

【答案】：C89、承包商应从现场撤走所有属于承包商的货物的时限是()。

A.工程通过竣工试验后

B.业主接收工程前

C.承包商收到履约证书后

D.缺陷通知期届满前

【答案】：C90、在设备工程合同的索赔争议提起仲裁或诉讼时，设备监理工程师处于()地位。

A.原告

B.第三人

C.证人

D.被告

【答案】：C91、执行政府指导价的合同，当事人一方逾期提货时恰遇政府指导价格上涨，应按()执行

A.原价格

B.新价格

C.原价和新价的平均价格

D.当地市场价格

【答案】：B92、在设备工程合同谈判阶段，双方谈判结果一般以()形式，形成书面文件。

A.技术资料

B.商务资料

C.合同专用条件

D.合同补遗

【答案】：D93、按照《招标投标法实施条例》的规定，投标人撤回投标文件的，招标人退还其已收取的投标保证金的期限是()。

A.投标截止时间前

B.收到投标人书面撤回通知时

C.收到投标人书面撤回通知之日起5日内

D.开标之日起15日内

【答案】：C94、对竣工后试验的结果进行评价时，要考虑()使用工程可能对测试结果产生的影响。

A.承包商在竣工试验中

B.业主在缺陷通知期届满之前

C.业主在竣工之前

D.承包商维修缺陷工程中

【答案】：C95、具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的企业是()。

A.个人独资企业

B.合伙企业

C.私营企业

D.法人企业

【答案】：D96、津滨工程公司是设立在天津市滨海新区的建筑施工企业，是中央管理的建筑施工企业下属的建筑施工企业。津滨工程公司办理安全生产许可证时，应当向()提出申请。

A.国务院建设行政主管部门

B.国务院负责安全生产监督管理的部门

C.天津市人民政府建设行政主管部门

D.天津市人民政府责安全生产监督管理的部门

【答案】：C97、根据《招标投标法实施条例》，招标人具有编制招标文件和组织评标能力是指()。

A.招标人是具备法人资格的经济实体

B.招标人是具有相应资质的企业法人

C.招标人是具有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术、经济等方面的专业人员

D.招标人是具有与招标项目规模和复杂程度相适应的专家库

【答案】：C98、发包方与承包方签订设备工程合同后，发包方与承包方形成的法律关系是()。

A.物权关系

B.雇佣关系

C.债权关系

D.产权关系

【答案】：C99、下列关于仲裁审理的说法，正确的是()。

A.仲裁应当开庭审理，当事人也可以协议书面审理

B.仲裁应当书面审理，当事人也可以协议开庭审理

C.仲裁开庭审理的，应当公开审理情况

D.仲裁开庭审理的，一次开庭必须查明全部案件事实

【答案】：A100、FIDIC合同条件引入的解决争端机制，要求业主和承包商的任何争端首先书面交由()解决。

A.工程师

B.争端评判委员会(DAB)

C.仲裁机构

D.人民法院

【答案】：B第二部分多选题(20题)1、按照劳动保护的相关规定，用人单位不得安排女职工和未成年工从事()。

A.加班劳动

B.特种作业劳动

C.矿山井下劳动

D.国家规定的第四级体力劳动

E.国家规定的第三级体力劳动

【答案】：CD2、下列选项中()属于委托代理终止的原因。

A.代理期限届满

B.被代理人取得民事行为能力

C.代理人辞去委托

D.代理人死亡

E.代理事务完成

【答案】：ACD3、根据《民法通则》，下列情形中，可以导致诉讼时效中断的有()。

A.权利人向义务人的代理人主张权利

B.权利人因病住院治疗

C.义务人承诺履行义务

D.权利人向人民法院起诉

E.诉讼时效期间最后6个月内发生地震，导致义务人无法履行义务

【答案】：ACD4、中标人按照约定或者经招标人同意，可以将中标项目的()工作分包给他人完成。

A.全部

B.部分

C.部分非主体

D.非关键

E.总价款三分之一以下的

【答案】：CD5、属于设备工程合同变更的情况有()。

A.业主的变更要求

B.承包商提出的变更建议，并经业主批准

C.业主提出的变更建议，并经承包商批准

D.承包商管理制度调整

E.政府领导的决定

【答案】：AB6、相对其他合同计价方式而言，固定单价合同的优点有()。

A.编制工程量清单不需要花费一定的物质成本和时间成本

B.承包商所做的每项工作都能在合同价格中得到体现，承包商能够根据工程量估算自己的工作范围并据此制订适当的实施计划

C.如果工作范围不发生变化，业主的财务支出将是固定的

D.填入单价的工程量清单有利于业主通过汇总价评判投标人的报价优劣情况

E.在一定程度上可激励承包商降低成本，以提高单位直接成本的效益

【答案】：BCD7、风险管理内容包括()。

A.风险识别

B.风险分析

C.风险评价

D.风险处置

E.风险回避

【答案】：ABCD8、FIDIC在其1999年版《施工合同条件》中规定，调整某项工作的单价应当满足的条件有()。

A.该项工作的数量超过了工程量清单中工程量的10%

B.引起的合同额度变化超过中标合同金额的0.01%

C.工程量的数量变化对单位工作量费用的直接影响超过1%

D.合同没有规定此项工作不调价

E.实际完成该项工作的工程量与招标文件中的工程量相比超过±(15%～30%)

【答案】：ABCD9、承包商应向业主方提供保障责任的情况有()。

A.因承包商的工程设计、施工、竣工以及修补缺陷等活动引起的任何人员的人身伤害、疾病或死亡

B.由于承包商违约行为造成的任何财产损失

C.由于承包商及其人员的疏忽行为造成的任何财产损失

D.承包商履行其合同义务导致的不可避免的损害

E.不包括在保险中的业主风险所引起的损害

【答案】：ABC10、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》，下列关于付款及其程序的说法，正确的有()。

A.预付款结算和竣工结算均为期中付款

B.工程师应在收到承包商提交的月报表后28天内签发期中付款证书

C.承包商应在收到履约证书后56天内提交最终报表草案

D.业主应在收到最终付款证书后56天内付款

E.结清证明应在承包商提交最终报表时生效

【答案】：ABCD11、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》规定，下列关于履约证书的叙述，正确的有()。

A.履约证书是对全部或部分工程符合合同的竣工要求的确认

B.履约证书确认了承包商根据合同已履行了其所有义务时