2026年一级建造师之一建工程法规考试题库500道有完整答案

2026年一级建造师之一建工程法规考试题库500道第一部分单选题(500题)1、以下不属于调解主要方式的是（）。

A.行业调解

B.专业机构调解

C.人民调解

D.双方调解

【答案】：D

2、以下不属于《生产安全事故报告和调查处理条例》规定的安全报告事故主要内容的是()。

A.事故现场情况

B.事故可能造成的伤亡人数

C.事故初步估计的直接经济损失

D.事故防范和整改措施

【答案】：D

3、施工合同管理规定，对于无效的施工合同，承包单位已根据合同要求完成工程建设任务，建设单位以合同无效不支付工程款，承包人请求人民法院要求建设单位支付工程款，则对于承包单位的要求应该（）。

A.合同无效，不予支持

B.工程合格，予以支持

C.资质合格，予以支持

D.已经付出，部分支持

【答案】：B

4、下列关于知识产权的说法正确的是（）。

A.知识产权在空间上的效力是无限的

B.知识产权受到法律的保护是无期限的

C.知识产权具有财产权和人身权的双重属性

D.知识产权是整个社会的共同财富,可任意使用

【答案】：C

5、甲施工企业与乙供应商于2015年4月1日签订了水泥供应合同，约定2015年5月1日前交货。乙供应商随即与丙水泥厂签订了一份水泥买卖合同，要求丙水泥厂于2015年4月20日前交货。后来由于原材料紧张，丙水泥厂于2015年5月8日才将水泥交付给乙供应商。乙供应商收到货物后立即办理托运手续发货。2015年5月11日，货物在运输途中因不可抗力灭失。关于本案的违约责任，下列表述正确的是()。

A.由于发生不可抗力，乙供应商对甲施工企业不承担违约责任

B.甲施工企业只能要求乙供应商承担违约责任

C.甲施工企业可以要求乙供应商和丙水泥厂连带承担违约责任

D.由于是丙水泥厂迟延交货造成的，乙供应商对甲施工企业不承担违约责任

【答案】：B

6、甲公司是某项目的总承包单位，乙公司是该项目的建设单位指定的分包单位。在施工过程中，乙公司拒不服从甲公司的安全生产管理，最终造成安全生产事故，则（）。

A.甲公司负主要责任

B.乙公司负主要责任

C.乙公司负全部责任

D.监理公司负主要责任

【答案】：B

7、在下列担保方式中，只能由第三方担保的方式是（）。

A.质押

B.抵押

C.留置

D.保证

【答案】：D

8、引起债权债务关系发生的最主要、最普遍的根据是（）。

A.合同

B.扶养

C.不当得利

D.无因管理

【答案】：A

9、依法必须招标的建设项目，招标人应当自确定中标人之日起()日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报考。(2015真题)

A.15

B.20

C.30

D.60

【答案】：A

10、甲建筑公司与乙水泥厂约定，如果此次施工项目中标了，就购买乙水泥厂的水泥1000t，并为此交付了1万元定金。但是，甲建筑公司没有中标，也就没有去购买乙水泥厂的水泥，则（）。

A.这1万元定金归乙水泥厂所有

B.乙水泥厂应该返回给甲建筑公司2万元

C.乙水泥厂应该返回给甲建筑公司1万元

D.乙水泥厂应该返回给甲建筑公司5000元

【答案】：C

11、建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托（）鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定使用期（2013）

A.勘察、设计单位

B.监理单位

C.建筑安全监督管理机构

D.工程质量监督机构

【答案】：A

12、要式合同是指()的合同。（2012）

A.法律上已经确定了一定的名称和规则

B.当事人双方互相承担义务

C.根据法律规定必须采用特定形式

D.当事人双方意思表示一致即告成立

【答案】：C

13、关于建筑市场诚信行为信息公告变更的说法，正确的是（）。（2014）

A.对发布有误的信息，由发布该信息的省、自治区和直辖市建设行政主管部门提出修改意见，并报国务院建设行政主管部门批准

B.被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符合，可向公告部门提出书面符合申请

C.行政处理决定在被行政复议或者行政诉讼期间，公告部门依法不停止对违法行为的记录的公告，但行政处理决定被依法停止执行的除外

D.原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，无需再公告平台上予以声明

【答案】：C

14、某建筑工程深基坑施工过程中，基坑支护专项方案由土方分包单位组织编制完成。则该专项方案应由（）来组织专家论证。

A.总承包单位

B.建设单位

C.分包单位

D.监理单位

【答案】：A

15、关于地方性法规批准和备案的说法，正确的是()。2016

A.设区的市的地方性法规应当报省级人大常委会备案

B.自治州的单行条例报送备案时，应当说明作出变通的情况

C.省级人大常委会的地方性法规应报全国人大常委会批准

D.自治县的单行条例由自治州人大常委会报送全国人大常委会和国务院备案

【答案】：B

16、某施工单位拒不履行法院生效判决,现查明该单位在银行账户存有一笔款项，则法院可采取的强制执行措施是()。

A.冻结

B.查封

C.拍卖

D.提存

【答案】：A

17、某建筑公司中标了某桥梁工程，依照《建筑法》的规定，该建筑公司必须投保的险种是（）。

A.建筑工程一切险

B.安装工程一切险

C.工伤保险

D.建筑意外伤害险

【答案】：C

18、下列选项中，用人单位经济性裁员时，应当优先留用的是（）。

A.订立短期固定期限劳动合同的劳动者

B.订立无固定期限劳动合同的劳动者

C.女职工

D.年老体弱的职工

【答案】：B

19、关于注册建造师延续注册的说法，正确的是()。

A.延续注册有效期为3年

B.延续注册申请应当在注册有效期满前3个月内提出

C.申请延续注册只需要提供原注册证书

D.延续注册执业期间不能申请变更注册

【答案】：A

20、某大型工程基坑支护施工前，施工项目部拟安排专项方案的安全施工技术交底工作。正确的是()。

A.施工单位技术负责人应当向项目经理进行交底

B.方案编制人员应当向现场管理人员进行书面交底

C.负责项目管理的技术人员应当向安全员书面交底

D.交底记录无需专职安全员签字

【答案】：B

21、《建设工程质量管理条例》规定，建设工程质量保修期限应当由（）。

A.法律直接规定

B.发包人与承包人自主决定

C.法律规定和发承包人双方约定

D.发包人规定

【答案】：C

22、某施工分包合同约定，某大型施工起重机械由分包单位租赁用于工程施工，则该施工起重机械在使用前应当由（）共同进行验收。

A.总承包单位、分包单位、出租单位和安装单位

B.总承包单位、出租单位、安装单位和监理单位

C.分包单位、出租单位、安装单位和建设单位

D.总承包单位、出租单位、监理单位和建设单位

【答案】：A

23、施工过程中，建设单位违反规定提出降低工程质量要求时，施工企业应当()。

A.予以拒绝

B.征得设计单位同意

C.征得监理单位同意

D.与相关各方协商一致

【答案】：A

24、注册建造师异地执业的，工程所在地省级人民政府建设主管部门应当将处理建议转交注册建造师注册所在地省级人民政府建设主管部门，注册所在地省级人民政府建设主管部门应当在（）个工作日内作出处理，并告知工程所在地省级人民政府建设行政主管部门。

A.7

B.14

C.21

D.28

【答案】：B

25、根据《建设工程质量管理条例》,关于设计单位权利的说法,正确的是()。2017真题

A.为节约投资成本,设计单位可不依据勘察成果文件进行设计

B.设计单位有权将所承揽的工程交由资质等级更高的设计单位完成

C.有特殊要求的专用设备,设计单位可以指定生产厂商或供应商

D.设计深度由设计单位酌定

【答案】：C

26、根据《劳动合同法》，劳动者的下列情形中，用人单位不得解除劳动合同的是()。

A.在试用期间被证明不符合录用条件的

B.严重违反用人单位规章制度的

C.患病或非因工负伤，在规定的医疗期内的

D.被依法追究刑事责任的

【答案】：C

27、某施工单位的材料采购员乙，一直负责本单位与甲公司的钢材采购业务。后乙被单位开除，但甲公司并不知情。乙用盖有原单位公章的已届期的空白合同书与甲公司签订了一份钢材采购合同，则该合同为()合同。

A.效力待定

B.无效

C.可撤销

D.有效

【答案】：A

28、某施工企业准备将一项发明创造申请专利，导致该发明创造新颖性丧失的情形是()。

A.申请日前5个月被他人泄密的

B.申请日前3个月在学术论文中发表的

C.申请日当日在规定的技术会议上首次发表的

D.申请日前3个月在中国政府承认的国际展览会首次展出的

【答案】：B

29、某工程项目施工合同于2014年6月5日签订，该工程的开工报告于2014年6月15日批准，工程于2014年7月10日正式开工。建设单位最迟应当于（）前，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

A.2014年6月15日

B.2014年6月30日

C.2014年7月10日

D.2014年7月15日

【答案】：B

30、对于地方性法规、部门规章而言，同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由（）裁决。

A.制定机关

B.地方人民政府

C.国务院

D.全国人民代表大会

【答案】：A

31、企业首次申请、增项申请建筑业企业资质，不考核企业（），其资质等级按照最低资质等级核定。

A.工程业绩

B.注册资本

C.技术人员情况

D.技术装备情况

【答案】：A

32、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当组织专家对超过一定规模的危险性较大工程的专项施工方案进行论证、审查，下列工程需要编制专项施工方案但是不需要专家论证的工程是()。

A.爆破工程

B.深基坑工程

C.高大模板工程

D.地下暗挖工程

【答案】：A

33、某人挂靠某建筑施工企业并以该企业的名义承揽工程，因工程质量不合格给建设单位造成较大损失，关于责任承担的说法,正确的是()

A.建筑施工企业与挂靠个人承担连带赔偿责任

B.挂靠的个人承担全部责任

C.建筑施工企业承担全部责任

D.建筑施工企业与挂靠个人按比例承担责任

【答案】：A

34、同一债权既有保证又有物的担保的，当债务人不履行债务时，如果当事人之间没有约定担保责任的承担方式，关于债权人债权实现的说法，正确的是()。

A.第三人提供物的担保的，债权人应当先就该物的担保实现债权

B.债务人自己提供物的担保的，债权人可以就物的担保实现债权，也可以要求承担保证责任

C.债权人放弃物的担保的，保证人在债权人放弃权利的范围内免除保证责任

D.提供物的提保的第三人承担担保责任后，有权向保证人或债务人追债

【答案】：C

35、根据《绿色施工导则》，临时用电照明设计以满足最低照度为原则，照度不应超过最低照度的（）。

A.10%

B.15%

C.20%

D.30%

【答案】：C

36、涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，应当在施工前委托原设计单位或者()提出设计方案。

A.其他设计单位

B.具有相应资质等级的设计单位

C.监理单位

D.装修施工单位

【答案】：B

37、关于物权保护的说法，正确的是()。(2015真题)

A.物权受到侵害的，权利人不能通过和解方式解决

B.侵害物权造成权利人损害的，权利人既可请求损害赔偿，也可请求承担其他民事责任

C.侵害物权的，承担民事责任后，不再承担行政责任

D.物权的归属、内容发生争议的，利害关系人应当请求返还原物

【答案】：B

38、工程建设国家标准的制订程序分为以下四个阶段,下列的阶段划分中,正确的是（）。

A.征求意见、准备、送审和报批

B.准备、专家会审、征求意见和报批

C.专家会审、准备、征求意见和报批

D.准备、征求意见、送审和报批

【答案】：D

39、某建设单位与某施工企业签订了施工合同，约定开工日期为2019年4月10日，并于同年4月5日与保险公司签订了建筑工程一切保险合同，保险单中列出的保险起始时间和终止时间为2019年8月1日-2020年8月1日，同年7月20日施工企业将建筑材料运至工地。实际开工日期为同年8月10日。该建筑工程一切险责任的起始日期为()。

A.2019年4月10日

B.2019年8月1日

C.2019年7月20日

D.2019年8月10日

【答案】：B

40、甲建筑公司的经理李某因经济问题被解职后，以自己的名义成立乙建筑公司，由于业务开展很不顺利，于是李某仍然以甲公司经理的名义与丙公司签订了工程承包合同。因此产生的法律责任应由（）承担。

A.甲建筑公司

B.乙建筑公司

C.丙公司

D.李某

【答案】：D

41、按照《文物保护法》的规定，以下不属于施工单位在进行工程建设中发现文物应采取措施的是（）。

A.停止施工，配合保护现场

B.报告当地文物行政部门

C.进行发掘并移交发掘物品

D.发掘未结束前不得继续施工

【答案】：C

42、下列关于建筑业企业资质管理的说法中，正确的是（）。

A.企业向资质许可机关提供信息仅限于良好行为档案信息

B.企业的信用档案信息无需向全社会公示

C.投诉举报和处理、行政处罚等不良行为不记入信用档案

D.企业的信用档案应包括企业基本情况、业绩、工程质量和安全、合同履约等

【答案】：D

43、关于建设活动中的民事商事法律关系的说法，正确的是()。

A.建设活动中的民事商事法律关系不是平等主体之间的关系

B.建设活动中的民事商事关系主要是非财产关系

C.惩罚性责任是建设活动中的民事商事关系的主要责任形式

D.在建设活动中，建设单位与施工企业之间的合同关系属于民事商事法律关系

【答案】：D

44、甲施工企业从乙公司购进一批水泥，乙公司为甲施工企业代办托运。在运输过程中，甲施工企业与丙公司订立合同将这批水泥转让给丙公司，水泥在运输途中因山洪暴发火车出轨受到损失。该案中水泥的损失应由()。

A.甲施工企业承担

B.乙公司承担

C.丙公司承担

D.甲施工企业与丙公司分担

【答案】：C

45、建设单位向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料的日期应为竣工验收后?（）。

A.3个月内

B.4个月内

C.6个月内

D.9个月内

【答案】：C

46、根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，已经取得安全生产许可证的施工企业发生重大安全事故所产生的法律后果是()。

A.撤销安全生产许可证

B.吊销安全生产许可证

C.暂扣安全生产许可证并限期整改

D.责令停止生产，并处罚款

【答案】：C

47、《绿色施工导则》规定，施工现场的照明设计应以满足最低照度为原则，照度不应超过最低照度的（）。

A.50%

B.30%

C.20%

D.10%

【答案】：C

48、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,未造成人员伤亡的一般事故,组织事故调查组进行调查的主体可以是（）。

A.安监部门

B.市级政府

C.事故发生单位

D.建设行政主管部门

【答案】：C

49、根据《民法典》，债权人将合同中的权利转让给第三人的，()。

A.需经债务人同意，且需办理公证手续

B.无需经债务人同意，也不必通知债务人

C.无需债务人同意，但需办理公证手续

D.无需经债务人同意，但需通知债务人

【答案】：D

50、某施工企业在施工过程中降低工程质量标准，偷工减料，导致了建筑整体倒塌，十余名工人伤亡，该行为涉嫌触犯（）。

A.重大责任事故罪

B.工程重大安全事故罪

C.重大劳动安全事故罪

D.以其他方式危害公共安全罪

【答案】：B

51、甲建筑企业与乙混凝土厂签订混凝土供应合同，总计金额约600万。甲先行支付定金150万，剩余款项根据供应进度结算；同时约定，若乙方迟延供货，违约金为按日支付5万元。后由于乙混凝土厂设备检修，迟延供货达30日。则甲建筑企业应如何要求乙承担违约责任最为妥当（）。

A.要求乙双倍返还定金300万元

B.要求乙支付违约金150万元，返还定金120万元，并返还超出定金的30万元

C.要求乙双倍返还定金240万

D.要求乙支付违约金150万元，并返还定金120万元

【答案】：B

52、（2019年真题）关于工程分包的说法，正确的是（）

A.分包单位应当具有相应的资质条件

B.中标人可以将中标项目肢解后分别向他人分包

C.专业分包工程可以再次分包

D.分包单位就分包工程承担按份责任

【答案】：A

53、建设工程施工合同实质上是一种特殊的（）。

A.技术合同

B.买卖合同

C.委托合同

D.承揽合同

【答案】：D

54、关于行政许可的说法，正确的是()。

A.部门规章可以设定行政许可

B.行政机关在实施行政许可时，一律进行听证

C.行政许可可以延续，但是不得变更行政许可事项

D.行政许可可以统一办理或者联合办理

【答案】：D

55、甲公司和乙施工企业订立一份合同，其条款核心要点为：甲公司按照乙施工企业指定的型号和技术要求购进一套机械设备提供给乙施工企业使用，乙施工企业按期交纳租金，租赁期满设备归乙施工企业所有。根据《合同法》，此协议为（）。（2016）

A.财产租赁合同

B.融资租赁合同

C.买卖合同

D.租买合同

【答案】：B

56、根据《建筑法》，属于申请领取施工许可证法定条件的是()。

A.项目复杂，施工难度大的，已经投保建筑工程一切险

B.需要拆迁的，拆迁工作已完成

C.按照规定应当委托监理的工程，已委托监理

D.已经确定建筑施工企业

【答案】：D

57、关于评标的说法，正确的是（）。（2016）

A.评后委员会认为所有投标都不符合招标文件要求的。可以否决所有投标。

B.招标项目设有标底的。可以以投标报价是否接近标底作为中标条件。

C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签宇的，视为不同意评标结果。

D.投标文件中有含义不明确的内容的。评标委员会可以口头要求投标人作出必要澄清、说明。

【答案】：A

58、因工伤致残或者死亡的职工，享受工伤保险待遇时，应当由用人单位支付的是（）。

A.一次性伤残补助金

B.一次性伤残医疗补助金

C.一次性伤残就业补助金

D.一次性工亡补助金

【答案】：C

59、根据《立法法》，下列事项中必须由法律规定的是()。2016

A.税率的确定

B.环境保护

C.历史文化保护

D.增加施工许可证的申请条件

【答案】：A

60、某工商局工作人员李某驾车下班途中与行人张某发生剐蹭，双方为此发生争执，李某情急之下将张某打伤，后送至医院治疗，发生治疗费、护理费等6000余元，为此()应当就上述费用向张某承担赔偿责任。

A.李某

B.工商局

C.李某和工商局共同

D.李某和工商局任意选择其一

【答案】：A

61、下列工程承包活动中，不属于违法行为的是（）。

A.甲公司注册后尚未取得资格证书就承包了一栋住宅楼

B.乙公司有施工总承包二级资质等级，承包的35层写字楼工程正在施工

C.丙公司刚刚成立，以合作伙伴企业的名义承包工程

D.丁公司作为总承包人并负有采购责任，拒绝了业主指定的材料供应商

【答案】：D

62、《城乡规划法》规定，建设单位未在建设工程竣工验收后（）个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料的，由所在地城市、县人民政府城乡规划主管部门责令限期补报。

A.2

B.3

C.4

D.6

【答案】：D

63、关于企业申请资质条件中“净资产”的说法，正确的是()。2017

A.是指企业拥有的资产

B.是指企业的注册资本金

C.应当以企业申请资质前3年度财务报表中净资产的平均额为准

D.即所有者权益

【答案】：D

64、按照《建筑企业资质管理规定》和《注册建造师管理规定》的规定，建筑业企业、注册建造师或聘用单位未按规定提供其信用档案信息的，由有关主管部门责令限期整改，逾期未改正的，可以（）。

A.处1000元以上1万元以下罚款

B.撤回资质证书

C.吊销资质证书

D.降低资质等级

【答案】：A

65、（2019年真题）法人进行民事活动的物质基础是（）

A.有自己的名称

B.有自己的组织机构

C.有必要的财产或经费

D.有自己的住所

【答案】：C

66、关于环境保护设施竣工验收的说法，正确的是()。2014

A.环境保护设施未经竣工验收，主体工程投入使用的，由环境保护行政主管部门责令停止使用

B.需要进行试生产的建设项目，环境保护设施应当在投入试生产前申请竣工验收

C.分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其相应的环境保护设施应当同时验收

D.建设项目投入试生产超过3个月，建设单位未申请环境保护设施竣工验收的，应当处10万元以下的罚款

【答案】：A

67、关于施工企业资质，下列说法错误的是（）。

A.建筑业企业资质分为工程总承包、专业承包、劳务分包三个序列

B.建筑业企业的三个资质序列，可以划分为若干个资质类别

C.各资质类别又可以划分为若干个级别

D.房屋建筑工程施工总承包企业可以分为特级、一级、二级、三级四个级别

【答案】：A

68、案外人对执行标的提出确有理由的异议的，人民法院应当（）。

A.中止执行

B.终结执行

C.不予执行

D.继续执行

【答案】：A

69、下列关于安全生产许可证的说法中正确的是（）。

A.装饰装修公司不需要取得安全生产许可证

B.施工单位的架子工应当持证上岗

C.建筑施工企业，其生产管理人员必须经有关部门考核合格方可任职

D.参加建设工程一切险是申请安全生产许可证的条件之一

【答案】：B

70、根据《仲裁法》，合议仲裁庭作出仲裁裁决应当()。

A.按照首席仲裁员的意见作出

B.按照多数仲裁员的意见作出

C.按照仲裁委员会主任的意见作出

D.按照首席仲裁员和仲裁委员会主任的共同意见作出

【答案】：B

71、施工单位因违反施工合同而支付违约金后，建设单位仍要求其继续履行合同，则施工单位应（）。

A.拒绝履行

B.继续履行

C.缓滅履行

D.要求对方支付一定费用后履行

【答案】：B

72、李某原是甲建筑公司材料员，辞职后成立一物资经销公司。李某利用手头留有的原盖甲公司公章的空白合同与某木材公司签订木材购销合同，木材公司对李某辞职并不知晓。请问，对该合同承担付款义务的是（）。

A.甲建筑公司

B.物资经销公司

C.李某

D.李某和甲建筑公司

【答案】：A

73、下列属于企业所得税征税收入的是()。

A.财政拨款

B.利息收入

C.依法收取并纳入财政管理行政事业性收费、政府性基金

D.国务院规定的其他不征税收入

【答案】：B

74、甲公司根据生效判决书向法院申请强制执行。执行中与乙公司达成和解协议。和解协议约定：将乙所欠220万元债务减少为200万元，乙自协议生效之日起2个月内还清。协议生效2个月后，乙并未履行协议的约定。下列说法中，正确的是()。

A.甲可向法院申请恢复原判决的执行

B.甲应向乙住所地法院提起民事诉讼

C.由法院执行和解协议

D.由法院依职权恢复原判决的执行

【答案】：A

75、限制民事行为能力人订立的合同在以下（）种情况下是无效的。

A.可以不经过法定代理人追认

B.纯获利益的合同，如赠与合同

C.与其年龄、智力、精神健康状况相适应而订立的合同

D.经法定代理人追认

【答案】：A

76、某施工企业于2014年3月5日向发包人提交了竣工验收报告，比合同约定工期提前一周，但发包人以质量存在严重缺陷为由拒绝组织验收。双方经协商，于2014年3月20日提请有关部门进行质量鉴定，鉴定部门于2014年4月10日出具了工程质量合格的鉴定结论。则该工程的实际竣工日期应为()。

A.2014年3月5日

B.2014年3月12日

C.2014年3月20日

D.2014年4月10日

【答案】：A

77、施工企业在施工中未采取相应防范措施，造成第三人人身伤害的，其应当承担()责任。

A.合同

B.不当得利

C.无因管理

D.侵权

【答案】：D

78、供应商在供应水泥运输途中发生泥石流造成交通中断，迟延运输10日，给施工方造成损失。下列说法中错误的是（）。

A.供应商应及时通知施工方

B.施工方接到通知后有义务防止损失扩大

C.施工方因止损产生的费用由双方合理分担

D.施工方接到通知后没有采取止损措施，扩大的损失自行负担

【答案】：C

79、在委托代理中，委托授权书的内容不包括（）。

A.代理人的姓名或者名称

B.代理的事项、权限

C.代理的期间

D.第三人的姓名或者名称

【答案】：D

80、下列行为中，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人的是（）。

A.招标人就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息

B.招标人组织全部潜在投标人踏勘现场

C.招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人

D.招标人未按照招标文件规定的时间、地点开标

【答案】：A

81、关于行政调解的说法,正确的是()。2017真题

A.行政调解属于诉讼内调解

B.行政调解达成的协议具有强制约束力

C.行政调解应当事人的申请方可启动

D.行政机关可以对不属于其职权管辖范围内的纠纷进行调解

【答案】：C

82、根据《工程建设项目施工招投标办法》，对于应当招标的工程建设项目，经批准可以不采用招标发包的情形是()。（2012）

A.拟公开招标的费用与项目价值相比，不值得

B.当地投标企业较少

C.施工主要技术采用特定专利或专有技术

D.军队建设项目

【答案】：C

83、建设单位将建设工程发包给不具有相应资质等级的勘察、设计、施工单位或者委托给不具有相应资质等级的工程监理单位的，责令改正，处（）的罚款。

A.30万元以上，80万元以下

B.30万元以上，100万元以下

C.50万元以上，100万元以下

D.50万元以上，80万元以下

【答案】：C

84、政府部门应当自受理消防验收申请之日起()日内组织消防验收，并出具消防验收意见。

A.5

B.10

C.15

D.20

【答案】：D

85、下列关于上位法与下位法效力的说法中，错误的是()。

A.法律的效力仅次于宪法而高于其他法的形式

B.行政法规的效力高于地方性法规和部门规章

C.地方性法规的效力高于本级和下级地方政府规章

D.部门规章的效力高于地方政府规章

【答案】：D

86、对于现场大气污染的防治，下列说法中错误的是()。

A.重点是防止扬尘污染

B.运送土方、垃圾、设备及建筑材料等，不污损场外道路

C.土方作业阶段，采取措施后，作业区目测扬尘高度小于1.5米

D.结构安装装饰阶段，作业区目测扬尘高度小于1米

【答案】：D

87、关于注册建造师执业管理的说法,正确的是（）。

A.施工中形成的施工管理文件,应当由注册建造师签字或盖执业印章

B.施工单位签署质量合格的文件上,必须有注册建造师的签字盖章

C.所有工程施工项目负责人必须由木专业注册建造师担任

D.大型工程项目施工负责人可以由一级或二级注册建造师担任

【答案】：B

88、某体育中心工程，建设单位在2017年5月5日领取施工许可证后，于2017年8月1日开工，后因资金链断裂致使工程停工，6个月后才可以开工，则开工时()。

A.建设单位应当向发证机关报告

B.应当报发证机关核验施工许可证

C.建设单位无需报告发证机关，可以直接开工

D.施工许可证已自行作废

【答案】：A

89、某设计院法定代表人授权其合约部经理李某签订某工程设计合同，该行为属于（）。

A.法定代理

B.委托代理

C.表见代理

D.指定代理

【答案】：B

90、注册建造师担任施工项目负责人，在其承建的工程项目竣工验收手续办结前，可以变更注册至另一个企业的情形是()。2017真题

A.同一工程分期施工

B.发包方同意更换项目负责人

C.承包方同意更换项目负责人

D.停工超过120天承包方认为需要调整的

【答案】：B

91、施工起重机械现场安装完毕后，以下不属于安装单位工作的是（）。

A.出具自检合格证明

B.向施工单位进行安全使用说明

C.办理验收手续并签字

D.定期进行检验检测

【答案】：D

92、在建设工程施工过程中，关于施工节材的说法，正确的是()。

A.应当使用散装水泥

B.应当使用预拌混凝土

C.禁止损毁耕地烧砖

D.禁止远距离运输

【答案】：C

93、一般保证的保证人与债权人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起（）。

A.3个月

B.6个月

C.1年

D.2年

【答案】：B

94、采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程，（）应当在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。

A.建设单位在招标文件中

B.施工单位在投标文件中

C.监理单位在监理大纲中

D.设计单位在设计文件中

【答案】：D

95、甲砂场将应该发给乙建筑公司的2500立方米细砂发给了丙路桥公司，三天后，甲砂场向丙路桥公司索取这批细砂。所产生的债权债务关系是（）之债。

A.合同

B.侵权

C.不当得利

D.无因管理

【答案】：C

96、建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后又以使用部分的质量不符合约定为由，向人民法院申请主张权利的，说法正确的是()。

A.承包人不再承担工程质量保修责任

B.发包人以屋面防水工程质量不符合约定为由要求赔偿的，应予支持

C.凡属不符合合同约定或者法律规定的质量标准的，承包人均应承担责任

D.承包人应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担责任

【答案】：D

97、某工程项目施工过程中，施工单位根据建设单位提供的地下管线资料进行基坑挖掘作业，将一根未标识的电缆挖断造成停电事故，则对该起事故应承担责任的是()。

A.施工单位

B.建设单位

C.建设单位和施工单位共同

D.地下管线专业管理机构

【答案】：B

98、按照《民法典》的规定，出质人可以提供（）办理质押担保。

A.建筑物

B.构筑物

C.依法可以转让的股票

D.土地

【答案】：C

99、下列关于建设用地使用权的转让、互换、出资、赠与等相关规定的表述，错误的是（）。

A.当事人应当采取书面形式订立相应的合同

B.附着于该土地上的建筑物、构筑物及其附属设施一并处分

C.应当向登记机构申请变更登记

D.住宅建设用地使用权期间届满的，需要依照法律规定办理续期

【答案】：D

100、李某日工资200元，按规定向公司提出休带薪年假5天。因工作需要未获批准。如李某同意不跨年度带薪年假，则公司应额外支付李某（）元年假工资。

A.500

B.1000

C.1500

D.2000

【答案】：D

101、关于工程总承包项目管理的说法，正确的是（）

A.建设单位不可以自行对工程总承包项目进行管理

B.项目的可行性研究单位不得作为项目管理单位

C.项目的工程设计、施工或者监理等单位不得作为项目管理单位

D.项目管理单位不得与工程总承包单位具有利害关系

【答案】：D

102、根据《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》,对建筑工程安全防护、文明施工措施费用的使用负总责的单位是()。2017

A.监理单位

B.建设单位

C.总承包单位

D.分包单位

【答案】：C

103、根据《历史文化名城名镇名村保护条例》，下列对历史文化街区、名镇、名村核心保护范围内施工活动的规定不正确的是()。

A.不得进行新建、扩建活动，除必要的基础设施和公共服务设施除外

B.拆除历史建筑以外的建筑物、构筑物或者其他设施的，应当经城市、县人民政府城乡规划主管部门会同同级文物主管部门批准

C.不得进行改变园林绿地、河湖水系等自然状态的活动

D.任何单位或者个人不得损坏或者擅自迁移、拆除历史建筑

【答案】：C

104、劳动者对用人单位管理人员违章指挥、强令冒险作业，有权（）。

A.不执行安全规程

B.不执行公司制度

C.拒绝执行

D.不遵守劳动纪律

【答案】：C

105、根据《建筑法》,为施工现场工作的职工参加工伤保险和缴纳工伤保险费的是（）。

A.建筑施工企业

B.建设单位

C.项目负责人

D.总承包单位

【答案】：A

106、下列有关代理的法律特征，说法正确的是()。

A.代理人实施代理行为时有独立进行意思表示的权利

B.代理人必须以被代理人名义实施代理行为

C.代理行为可不产生权利义务关系

D.代理行为后果归属于代理人

【答案】：A

107、下列由第三人向债权人履行债务的说法，错误的是()。

A.必须征得债权人同意

B.第三人并不因此成为合同当事人

C.不得损害债权人的利益

D.第三人应向债权人承担违约责任

【答案】：D

108、王某自2010年1月至2016年5月一直在某安装工程公司工作，2016年5月公司提出解除劳动合同并与王某协商一致后解除劳动合同，王某离职前月工资8000元，所在城市上年度职工月平均工资2000元，该公司应向王某支付（）元的经济补偿。

A.3.1万

B.3.9万

C.4.2万

D.5.2万

【答案】：B

109、下列哪一项属于地方性法规()。

A.《北京市建筑市场管理条例》

B.《城市房地产管理法》

C.《建设工程勘察设计条例》

D.《天津市招标公告发布暂行办法》

【答案】：A

110、根据《水下文物保护管理条例,下列文物中,属于国家所有的水下文物的是（

A.遗存于中国内水的起国不明的文物

B.遗存于中国领海以外依照中国法律由中国管洁的其他海域内的起源于外国的文物

C.存于外国领海以外的其他管海域内的起源国不明的文物

D.造存于外国领海内的起源于中国的文物

【答案】：A

111、根据《城市建设档案管理规定》，建设单位应当在工程竣工验收后()内，向城建档案馆报送一套符合规定的建设工程档案。

A.6个月

B.3个月

C.9个月

D.1年

【答案】：B

112、关于确定中标人的说法，正确的是()。2017真题

A.投标人不得授权评标委员会直接确定中标人

B.排名第一的中标候选人放弃中标的，招标人必须重新招标

C.确定中标人选，招标人可以就投标价格与投标人进行谈判

D.国有资金占控股地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人

【答案】：D

113、甲施工企业为能在市政府办公楼项目中中标，以投资考察的名义，安排市主管领导及家人赴欧洲旅游，并在国外为其购买了贵重的纪念品，共花费人民币近50万元。甲已构成行贿罪，人民法院应当()。

A.仅对甲单位进行刑事处罚

B.仅对甲单位直接负责人进行刑事处罚

C.对甲单位或直接负责人进行刑事处罚

D.对甲单位和直接责任人分别进行刑事处罚

【答案】：D

114、某建设单位支付工程最终结算款的时间应为2007年4月1日。由于建设单位逾期未予支付，施工单位于2007年8月1日致函建设单位要求付款，但未得到任何答复。那么，施工单位的诉讼时效期间届满的时间为（）。

A.2008年4月1日

B.2008年8月1日

C.2009年4月1日

D.2010年8月1日

【答案】：D

115、甲市的玉先生购买了位于乙市的商品房一套，该住房的开发商为丙市的某房地产开发公司，工程由了市的某建筑企业施工建设。玉先生入住不到一年，发现该房屋的承重墙出现严重开裂。王先生欲对此提起诉讼，则本案应由()人民法院管辖。

A.甲市

B.乙市

C.丙市

D.丁市

【答案】：B

116、下列合同中，属于实践合同的是()。2016

A.保管合同

B.运输合同

C.租赁合同

D.建设工程合同

【答案】：A

117、甲方与乙方签订了一项工程承揽合同并约定仲裁机构，后在合同履行期间产生纠纷，双方按照约定进行了仲裁，乙方不服仲裁裁决，根据我国《仲裁法》规定，乙方可以向（）的中级人民法院提出撤销仲裁裁决的申请。

A.仲裁委员会所在地

B.合同签订地

C.乙方所在地

D.建设工程所在地

【答案】：A

118、根据建设工程质保证全管理力法》,关于预留质保证全的说法,正确的是()

A.合同约定由承包人以银行保代预保证金的,保函金额不得高于工程价款结算总额的5%

B.采用工程质量保证担保,工程质量保险等保证方式的,发包人不得再预留保证金

C.社会投资项目采用预保证金方式的,发、承包双方应当将保证金交由第三方全融机构托管

D.在工程项目竣工前,已经缴纳履约保证全的,发包人可以同时预留工程质量保证全

【答案】：B

119、商品混凝土供应商甲作为证人，欲证明施工单位乙用于承包工程的商品混凝土数量及价款等事实。以下说法不符合《关于民事诉讼证据的若干规定》的是（）。

A.询问证人甲时，其他证人不得在场

B.审判人员和当事人可以对甲进行询问

C.甲应当出庭作证

D.甲可以旁听法庭审理

【答案】：D

120、根据《水污染防治法》，企业事业单位发生事故或者其他灾害性事件，造成或者可能造成水污染事故的，应当立即启动本单位的应急方案，采取应急措施，并向()的县级以上地方人民政府或者环境保护主管部门报告。(2015真题)

A.单位所在地

B.污染影响地

C.单位登记地

D.事故发生地

【答案】：D

121、下列已经颁布的规范性法律文件中，不属于宪法部门法范畴的是（）。

A.《全国人民代表大会组织法》

B.《中华人民共和国国籍法》

C.《中华人民共和国反垄断法》

D.《全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》

【答案】：C

122、行政复议机关逾期不做决定的，申请人可以在复议期满之日起（）日内向人民法院提起诉讼。

A.10

B.15

C.30

D.60

【答案】：B

123、下列有关著作权的主体，说法正确的是()。

A.国家不得成为著作权的主体

B.施工单位所做出的投标文件，由施工单位享有著作权

C.勘察单位受建设单位委托作出勘察文件，未约定著作权归属，勘察文件的著作权归建设单位

D.设计单位员工王某利用单位物质条件创作出的设计文件，由设计单位承担责任，王某拥有于此设计文件的著作权

【答案】：B

124、依据《劳动争议调解仲裁法》，劳动争议申请仲裁的时效期间为（）

A.15日

B.30日

C.1年

D.半年

【答案】：C

125、根据《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》，关于对个人挂靠行为处罚的说法，正确的是()。

A.有执业资格证书的，吊销其执业资格证书，5年内不予执业资格注册

B.处以一定比例的罚款

C.不得再担任项目负责人

D.造成重大质量安全事故的，吊销其执业资格证书，5年后可以重新注册

【答案】：A

126、根据《建筑业企业资质管理规定》，施工企业采用提供虚假材料申请建筑业企业资质的，不予受理，申请人在()内不得再次申请。

A.4年

B.3年

C.2年

D.1年

【答案】：D

127、关于代理的说法，正确的是()。

A.经被代理人同意的转代理，代理人不再承担责任

B.同一代理事项有数位代理人的，应当推选牵头人

C.表见代理属于无权代理，代理行为有效

D.代理人明知被委托代理的事项违法仍进行代理的，代理人承担全部民事责任

【答案】：C

128、关于仓储合同法律特征的说法，正确的是（）。（2014）

A.因仓储物包装不符合约定造成仓库变质、循坏的，不免除保管人的损害赔偿责任

B.仓储合同自仓储物交付时成立

C.第三人对仓储物主张权利的，保管人不得自行向存贷人交付

D.仓储合同自成立时生效

【答案】：D

129、施工单位为了保证工程质量而提高混凝土标号一个等级，此行为属于（）。

A.擅自修改标准行为

B.擅自修改设计行为

C.偷工减料行为

D.正常行为

【答案】：B

130、根据《建设工程质量管理条例》，建设工程保修期自()之日起计算。

A.竣工验收合格

B.交付使用

C.发包方支付全部价款

D.竣工验收备案

【答案】：A

131、下列授予专利权的条件中，属于共性条件的是()。

A.创造性

B.实用性

C.新颖性

D.艺术性

【答案】：C

132、某地区拟建设一项大型工程项目，按照项目建设程序，该项目的可行性研究报告已上报给了国家具有审批权限的审批机构。但在审查过程中，发现该项目没有（），最终该项目未能通过。

A.项目招标计划

B.项目施工组织设计

C.安全管理实施方案

D.合理用能的专题论证

【答案】：D

133、建设单位甲与施工企业乙签订施工合同后，乙按约定投保了建筑工程一切险，并经甲同意将幕墙工程分包给丙公司，该工程由丁公司负责监理。以下说法正确的是()。

A.保费由乙自行承担

B.甲乙丙是被保险人，丁不是被保险人

C.工程施工中因泥石流导致丙存放现场的幕墙材料损失，保险公司应当赔偿

D.工程交工后，因失火导致的损失，保险公司应当赔偿

【答案】：C

134、A公司与B公司共同承包了某大型建筑工程，并签订了联合承包协议。其中，A公司资质为施工总承包特级，B公司资质为施工总承包一级。下列关于该承包行为的说法中，正确的是（）。

A.该行为属于肢解工程发包的违法行为

B.A公司就工程质量和安全对建设单位承担连带责任

C.B公司应按照联合承包协议的约定对建设单位负责

D.建设单位必须与A、B分别签订承包合同

【答案】：B

135、施工企业向建设单位出具质量保修书的时间是()。

A.提交工程竣工验收报告时

B.自提交工程竣工验收报告之日起30日内

C.工程竣工验收合格之日

D.自工程竣工验收合格之日起30日内

【答案】：A

136、下列进项税额不得从销项税额中抵扣的是（）。

A.非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进交通运输服务

B.自境外单位购进无形资产,从税务机关或者扣缴义务人取得的代扣代缴税款的完税凭证上注明的增值税额

C.从海关取得的海关进口增值税专用缴款书上注明的增值税额

D.从销售方取得的增值税专用发票上注明的增值税额

【答案】：A

137、关于专职的安全生产管理人员的配备，下列说法正确的是()。

A.总承包企业特级企业，不少于10人

B.专业承包一级企业，不少于6人

C.劳务分包企业，不少于3人

D.建筑和装修工程应该按照面积配备专职的安全管理人员

【答案】：D

138、下列关于建筑业企业资质证书的撤销，说法正确的是()。

A.企业取得建筑业企业资质后不再符合相应资质条件的，资质许可机关可以撤销其资质

B.企业将承包的工程转包或违法分包的，资质许可机关可以撤销其资质

C.以贿赂、欺骗等不正当手段取得建筑业企业资质证书的，应当予以撤销

D.资质证书有效期满，未依法申请延续的，资质许可机关应当撤销其资质

【答案】：C

139、特种设备试用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，最迟应在安全检验合格有效届满前（）内向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。

A.1个月

B.10天

C.15天

D.2个月

【答案】：A

140、甲为某事业单位的技术人员，取得一级建造师资格证书后，正确的做法是（）。

A.甲不辞职，即可受聘并注册于一个施工企业

B.甲辞职后，可以受聘并注册于一个勘察企业

C.甲不辞职，即可受聘并注册于一个设计企业

D.甲辞职后，只能受聘并注册于一个施工企业

【答案】：B

141、下列不属于《安全生产法》适用范围的情形是（）

A.船只水上交通安全

B.深基坑支护安全

C.高层住宅项目的高空作业安全

D.爆炸物品存储安全

【答案】：A

142、某工程施工单位甲中标后，将工程按比例提取6%管理费后交由乙施工单位完成,合同同时约定由乙公司承担工程全部责任；后施工中发现安全事故造成工程毁损，对此，应由()向业主承担责任。

A.乙施工单位承担全部责任

B.甲施工单位承担全部责任

C.甲、乙承担连带责任

D.甲、乙各承担一半责任

【答案】：C

143、甲房地产公司在A地块开发住宅小区，为满足该小区的住户观景的需要，便与相邻的乙工厂协商约定，甲公司支付乙工厂800万元，乙工厂在20年内不在本厂区建设15米以上的建筑物，以免遮挡住户观景。合同签订生效后甲公司支付了全部款项。后来，甲公司将A地块的建设用地使用权转让给丙置业公司。下列说法中正确的是()。

A.甲、乙公司约定的权利自合同公证后获得

B.甲公司对乙工厂的土地拥有担保物权

C.甲公司转让A地块后，丙公司不享有甲公司对乙工厂约定的权利

D.转让前，甲公司对乙工厂的土地拥有地役权

【答案】：D

144、根据我国《民事诉讼法》，当事人申请司法确认调解协议，由双方当事人依法共同向（）基层人民法院提出。

A.被告住所地

B.原告住所地

C.调解协议签订地

D.调解组织所在地

【答案】：D

145、根据《建设工程质量管理条例》,建设工程在超过合理使用年限后仍需要继续使用,产权所有人应当委托具有相应资质等级的鉴定,并根据鉴定结果采取加固维修等措施,重新界定使用期

A.工程质量监督单位

B.建筑安全监督管理单位

C.监理单位

D.勘察、设计单位

【答案】：D

146、建设工程发生纠纷时，当事人应事先考虑通过（）解决纠纷。

A.调解

B.诉讼

C.仲裁

D.和解

【答案】：D

147、下列关于诉讼代理人的说法，不正确的是()。

A.在工程建设领域，最常见的是法定诉讼代理人

B.诉讼代理人分为法定诉讼代理人、委托诉讼代理人和指定诉讼代理人

C.当事人、法定代理人可以委托1至2人作为诉讼代理人

D.委托诉讼代理人既可以是律师，也可以是当事人的近亲属

【答案】：A

148、根据施工许可制度的要求，建设项目因故停工，（）应当自中止施工之日起1个月内向发证机关报告。

A.项目部

B.施工企业

C.监理单位

D.建设单位

【答案】：D

149、关于确定中标人的说法，正确的是()。2017

A.投标人不得授权评标委员会直接确定中标人

B.排名第一的中标候选人放弃中标的，招标人必须重新招标

C.确定中标人选，招标人可以就投标价格与投标人进行谈判

D.国有资金占控股地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人

【答案】：D

150、某建设项目实行施工总承包，则该建设工程的安全生产事故应急救援预案应由（）编制。

A.监理单位统一组织

B.总承包单位统一组织

C.总承包单位和分包单位各自

D.建设单位统一组织

【答案】：B

151、关于建设工程自竣工验收备案的说法，正确的是()。

A.施工企业自竣工验收合格之日起15日内办理备案

B.竣工验收备案必须提交竣工验收报告，包括竣工验收人员签署的验收文件复印件

C.住宅工程与市政工程办理竣工验收备案提交的文件相同

D.工程竣工验收完成后，质量监督机构应向备案机关提交工程质量监督报告

【答案】：D

152、建设单位办理工程竣工验收备案应提交的材料不包括()。（2012）

A.规划、招投标、公安消防、环保部门的完整备案文件

B.工程竣工验收报告

C.施工企业签署的工程质量保修书

D.住宅工程的《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》

【答案】：A

153、甲公司将其塔式起重机租给乙公司使用，乙公司却将该塔式起重机卖给丙公司。依据我国《民法典》的规定，乙公司与丙公司的塔式起重械买卖合同属于()合同。

A.无效

B.可撤销

C.效力待定

D.可变更

【答案】：C

154、关于建设用地使用权设立的表述中，不正确的是（）。

A.设立建设用地使用权，可以采取出让或者划拨等方式

B.国家严格限制以划拨方式设立建设用地使用权

C.新设立的建设用地使用权，不得损害已设立的用益物权

D.建设用地使用权不得在土地的地表、地上或者地下分别设立

【答案】：D

155、李某研发了一种混凝土添加剂，向国家专利局提出实用新型专利申请，2010年5月12日国家专利局收到李某的专利申请文件，经过审查，2013年8月16日国家专利局授予李某专利权。2018真题该专利权届满的期限是（）。2018真题

A.2033年8月16日

B.2030年5月12日

C.2023年8月16日

D.2020年5月12日

【答案】：D

156、在下列担保方式中，不转移对担保财产占有的是()。

A.定金

B.质押

C.抵押

D.留置

【答案】：C

157、根据《建筑业企业资质管理规定》，关于建筑业企业资质的说法，正确的是()。

A.建筑业企业资质分为施工总承包资质，专业承包资质，施工劳务资质三个序列

B.国务院办公厅负责全国建筑业企业资质的统一监督管理

C.省级人民政府负责本行政区域内建筑业企业资质的统一监督管理

D.企业违反建筑业企业资质规定，违法行为发生地的市级以上地方人民政府，住房城乡建设主管部门应当依法查处

【答案】：A

158、关于建设工程施工合同变更的说法,正确的是（）

A.发包人可依据其单方需要变更合同

B.合同变更内容约定不明确,推定为未变更

C.合同变更与工程变更范围一致

D.合同变更协议自签字之日起生效

【答案】：B

159、王某在施工工地工作时，不慎受伤，在监理工程师的调解下，王某与雇主达成协议，雇主一次性支付王某2万元作为补偿，王某放弃诉讼权利.这种调解方式为()。

A.行政调解

B.法院调解

C.仲裁调解

D.民间调解

【答案】：D

160、某建筑工程施工中，由于现场监理工程师的错误导致甲施工单位的完成工作部分计入乙施工单位已完工程中，建设方依此而付款，则乙施工单位和建设方之间构成的是（）之债。

A.施工合同

B.无因管理

C.侵权行为

D.不当得利

【答案】：D

161、某工程施工联合体参加资格预审并获通过后，投标过程中其组成成员发生变化，虽未经招标人同意，但新联合体仍然符合资格预审条件要求，则招标人（）。

A.应当认定投标文件无效

B.可以认定投标文件有效

C.征得投标人同意后可以认定投标文件有效

D.征得评标委员会同意后可以认定投标文件有效

【答案】：A

162、根据《民法典》,当事人对合同价款约定不明确,合同价款的确定规则为（）。

A.按照订立合同时履行地的市场价格履行

B.按照履行合同时履行地的市场价格履行

C.按照纠纷发生时履行地的市场价格履行

D.按照订立合同时订立地的市场价格履行

【答案】：A

163、甲公司把A、B两栋楼工程发包给乙公司施工，乙公司私下把B楼的施工任务转包给丙公司，丙公司又把B楼的外装修工程分包给丁施工队完成。工程完工后甲公司付清了乙公司工程款，但是丁施工队没有拿到工程款，准备起诉。下面的说法中，不正确的是（）。

A.丁施工队是B楼外装修工程的实际施工人

B.甲公司没把工程款给实际施工人，应当承担还款责任

C.丁施工队可以起诉丙公司、乙公司及甲公司

D.丁施工队只可以起诉丙公司

【答案】：D

164、关于建设工程分包的说法，正确的有（）（2014）

A.总承保单位可以按照合同约定将建设工程部分非主体、非关键性工作分包给其他企业

B.总承包单位可以将全部建设工程拆分成若干部分后全部分包给其他施工企业

C.总承包单位可以将建设工程主体结构中技术较为复杂的部分分包给其他企业

D.总承包单位经建设单位同意后，可以将建设工程的关键性工作分包给其他企业

【答案】：A

165、关于联合体共同承包的说法,正确的是()。

A.联合体中标的,联合体各方就中标项目向招标人承担连带责任

B.联合共同承包适应范围为大型且结构复杂的建筑工程

C.两个以上不同资质等级的单位实行联合体共同承包的,应当按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程

D.联合体中标的,联合体各方应分别与招标人签订合同

【答案】：A

166、甲公司向乙公司购买50吨水泥，后甲通知乙需要更改购买数量，但一直未明确具体数量。交货期届至，乙将50吨水泥交付给甲，甲拒绝接受，理由是已告知要变更合同。关于双方合同关系的说法，正确的是()。（2012）

A.乙承担损失

B.甲可根据实际情况部分接收

C.双方合同已变更，乙送货构成违约

D.甲拒绝接收，应承担违约责任

【答案】：D

167、根据《保险法》的规定，保险合同的当事人为（）。

A.投保人和被保险人

B.保险人和投保人

C.被保险人和受益人

D.保险人和被保险人

【答案】：B

168、施工单位于6月1日提交工程竣工验收报告，建设单位因故不予组织竣工验收；同年10月8日建设单位组织竣工验收时因监理单位过错未能正常进行；10月20日建设单位实际使用该工程，则施工单位承担的保修期应于（）起计算。

A.6月1日

B.8月30日

C.10月8日

D.10月20日

【答案】：A

169、关于借款合同法律特征的表述中，不正确的是（）。

A.借款合同一般为要式合同

B.借款合同一般为不要式合同

C.借款合同的标的物是货币

D.借款合同一般是有偿合同

【答案】：B

170、对意外伤害保险投保的表述中，不正确的是（）。

A.施工企业应在工程项目开工前办理完投保手续

B.业主直接发包的工程项目由承包企业直接办理

C.工程项目中有分包单位的由总承包施工企业统一办理，分包单位不承担投保费用

D.投保人办理投保手续后，应将投保有关信息以布告形式张贴于施工现场，告之被保险人

【答案】：C

171、根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，属于应当注销安全生产许可证情形的是（）。（2016）

A.安全生产许可证颁发管理机关超越法定职权颁发安全生产许可证的

B.建筑施工企业破产、倒闭、撤销的

C.安全生产许可证颁发管理机关对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的

D.安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的

【答案】：B

172、根据《行政处罚法》规定，下列不属于行政处罚形式的是（）。

A.记过

B.责令停止营业

C.暂扣或者吊销许可证

D.停业整顿

【答案】：A

173、根据《建筑法》，下列情形中，符合施工许可证办理和报告制度的是()。

A.实行开工报告批准制度的工程，其开工报告主要反映的是施工企业应具备的开工条件

B.某工程因地震中止施工，1年后向发证机关报告

C.某工程因洪水中止施工，1个月内向发证机关报告，2个月后自行恢复施工

D.某工程因政府宏观调控停建，1个月内向发证机关报告，1年后恢复施工前报发证机关核验施工许可证

【答案】：D

174、下列法律责任中，属于刑事处罚的是（）（2013）

A.处分

B.暂扣执照

C.恢复原状

D.罚金

【答案】：D

175、某生产安全事故死亡人数5人，直接经济损失5000万元，则事故等级定为（）。

A.特别重大事故

B.重大事故

C.较大事故

D.一般事故

【答案】：B

176、关于一级建造师执业范围的说法,正确的是()

A.可以在建设监理企业从事管理活动

B.只能担任大型工程施工项目负人

C.可以同时担任两个建设工程施工项目负责人

D.担任施工项目负责人间一律不得更换

【答案】：A

177、进场的建筑材料、建筑构配件和设备在使用或者安装前，应该经过（）签字。

A.监理工程师

B.总监理工程师

C.项目经理

D.建设单位代表

【答案】：A

178、根据我国《劳动法》的规定，下列内容不属于用人单位不得解除劳动合同的情形的是（）。

A.职业病或者因公负伤并被确认丧失或部分丧失劳动能力的

B.劳动者在本单位持续工作满10年以上的

C.患病或非因工负伤，在规定的医疗期内的

D.女职工在孕期、产假、哺乳期内的

【答案】：B

179、某施工企业拟向商标局申请注册商标，2010年3月5日申请书以挂号信寄出，3月15日商标局收到申请书，5月5日商标局对其申请的商标予以公告，12月15日核准注册。该商标的有效期计算日为（）。

A.2010年3月5日

B.2010年3月15日

C.2010年5月5日

D.2010年12月15日

【答案】：D

180、著作人身权中的署名权、修改权和保护作品完整权的保护期不受限制，商标权可通过续展依法延长保护期，商业秘密则没有时间限制，体现了知识产权的（）特征。

A.具有人身权和财产权的双重性质

B.专有性

C.地域性

D.时间性

【答案】：D

181、根据《建设工程安全生产管理条例》,注册执业人员因未执行法律、法规和工程建设强制性标准的而造成重大安全事故的,应当受到的处罚是（）。

A.停止执业3个月以上1年以下

B.停止执业1年以上3年以下

C.吊销执业资格证书,5年内不予注册

D.吊销执业资格证书,终身不予注册

【答案】：D

182、失业人员失业前用人单位和本人累计缴纳失业保险费（），领取失业保险金的期限最长为12个月。

A.满1年不足5年的

B.满3年不足8年的

C.满5年不足10年的

D.10年以上的

【答案】：A

183、《安全生产许可证条例》的直接立法依据是（）。

A.《中华人民共和国宪法》

B.《建设工程安全生产管理条例》

C.《中华人民共和国安全生产法》

D.《中华人民共和国行政许可法》

【答案】：C

184、根据《民法典》的相关规定，以动产抵押的，抵押权自()时设立。

A.合同生效

B.备案

C.交付

D.登记

【答案】：A

185、关于用能单位节能管理要求的说法，正确的是()。

A.用能单位应当加强能源计价管理

B.用能单位应当不定期开展节能教育和岗前节能培训

C.用能单位应当建立节能目标责任制

D.鼓励用能单位对能源消费实行包费制

【答案】：C

186、根据《民法典》,允许单方解除合同的情形是（）。

A.由于不可抗力致使合同不能履行

B.法定代表人变更

C.当事人一方发生合并、分立

D.当事人一方违约

【答案】：A

187、某用人单位招聘一名员工，由于工作疏忽一直未与其签订劳动合同。一年后，用人单位决定辞退该员工，在用人单位应承担的法律后果中错误的是（）。

A.可提前30日书面通知，并额外支付一个月工资后解除劳动关系

B.如果该员工被追究刑事责任，用人单位可以解除劳动合同

C.应视为用人单位已与该员工订立无固定期限劳动合同

D.用人单位应自满一个月后按每月两倍的工资向该员工支付

【答案】：A

188、某大型体育馆工程，建设单位领取施工许可证后满一年才开工，则开工时()。

A.建设单位应当向发证机关报告

B.应当报发证机关核验施工许可证

C.应当报发证机关申请延期

D.施工许可证已自行作废

【答案】：D

189、（2020年真题）关于建设工程施工合同解除的说法，正确的是（）。

A.合同约定的工期内承包人没有完工，发包人可以解除合同

B.发包人未按合同约定支付工程价款，承包人可以解除合同

C.承包人将承包的工程转包，发包人可以解除合同

D.承包人已经完工的建设工程质量不合格，发包人可以解除合同

【答案】：C

190、某业主和承包商签订了施工合同，承包商和分包商签订了分包合同。为保证施工合同的认真履行，业主要求承包商提供保证人，则保证合同的当事人是（）。

A.承包商和分包商

B.承包商和保证人

C.业主和保证人

D.业主和承包商

【答案】：C

191、某旧城改造项目范围内有部分建筑需要拆除，建设单位向市政府房屋拆迁管理部门申请领取房屋拆迁许可证，则其应提交的资料中不包括()。

A.旧城改造项目批准文件

B.建设用地规划许可证

C.建设工程规划许可证

D.国有土地使用权批准文件

【答案】：C

192、（2020年真题）根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，下列安全生产许可证违法行为中，罚款额度区间最小的是（）。

A.未取得安全生产许可证擅自从事施工活动

B.转让安全生产许可证

C.冒用安全生产许可证

D.安全生产许可证有效期满未办理延期手续继续从事施工活动

【答案】：D

193、根据《环境噪声污染防洽法》,产生环境噪声污染的企业事业单位在拆除或者闲置环境噪声污染防治设施的,必须事先报经（）批准。

A.设区的市级以上环境保护行政主管部门

B.县级以上环境保护行政主管部门

C.县级以上公安部门

D.当地人民政府

【答案】：B

194、甲是政府安全生产检查人员，则其在行使现场处理权时不可以（）。

A.对安全生产违法作业当场纠正

B.对现场检查出的隐患责令停止使用

C.责令紧急避险

D.将不合格的安全设施查封扣押

【答案】：D

195、刑事责任的承担方式是刑事处罚，刑事处罚有主刑和附加刑，下列不属于附加刑的是（）。

A.管制

B.罚金

C.没收财产

D.剥夺政治权利

【答案】：A

196、当事人交换证据的时限是（）。

A.起诉后至答辩结束

B.答辩期满后至开庭审理前

C.开庭后至审理结束前

D.起诉后至裁决前

【答案】：B

197、按照我国《民法典》和《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，下列当事人签订的施工合同中属于有效合同的是()。

A.承包人超越资质等级与发包人签订的承包合同

B.合同专用条款中列有承包人带资承包条款的承包合同

C.没有资质的实际施工人借用有资质的企业名义与承包人签订了承包合同，但在工程竣工后取得了相应的资质

D.建设工程必须进行招标而未招标、经当事人双方协商签订的书面承包合同

【答案】：B

198、下列关于施工单位安全生产责任制度的说法，正确的是()。

A.施工单位主要负责人是指施工单位法定代表人

B.施工单位的项目负责人对项目的安全施工负责

C.专职安全生产管理人员应常驻现场对安全生产进行监督检查

D.装修工程应按照工程总造价配备相应数量的专职安全生产管理人员

【答案】：B

199、下列人员中，可以被委托为民事诉讼代理人的是()。

A.知名法学家

B.基层法律服务工作者

C.当事人的亲属

D.建设行政主管部门推荐的公民

【答案】：B

200、关于承揽合同当事人权利义务的说法，正确的是（）。

A.定作人不得中途变更承揽工作的要求

B.定作人提供的材料不符合约定的，承揽人可以自行更换材料

C.承揽人向定作人交付工作成果的，定作人应当验收该工作成果

D.定作人可以随时解除承揽合同，造成承揽人损失的，应当赔偿损失

【答案】：D

201、甲总承包单位将部分非主体工程分包给具有相应资质条件的乙分包公司，且已征得建设单位同意。下列关于分包行为的说法中，正确的是（）。

A.甲总承包单位必须报上级主管部门批准备案

B.建设单位必须与乙分包公司重新签订分包合同

C.乙分包公司应按照分包合同的约定对甲总承包单位负责

D.建设单位必须重新为乙分包工程办理施工许可证

【答案】：C

202、注册建造师延续执业，应申请延续注册，按照有关规定，下列关于延续注册的表述中正确的()。

A.延续注册申请应在注册有效期满前3个月内提出

B.申请延续注册只需提供原注册证书

C.延续注册有效期为3年

D.延续注册执业期间不能申请变更注册

【答案】：C

203、下列选项不属于消防安全重点单位应履行的消防安全职责的是（）。

A.确