2026年设备监理师之设备监理合同考试题库带答案（新）

2026年设备监理师之设备监理合同考试题库第一部分单选题(100题)1、如果工程师的指示导致承包商因提供合作发生了某些不可预见费用，则该项指示应构成()。

A.合同文件

B.索赔

C.争议

D.变更

【答案】：D2、下列关于保证的说法不正确的是()。

A.学校不得为保证人

B.保证法律关系包括保证人和被保证人两方当事人

C.保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证

D.当事人没有约定或者约定不明确的，则按照连带责任保证承担保证责任

【答案】：B3、FIDIC合同条件引入的解决争端机制，要求业主和承包商的任何争端首先书面交由()解决。

A.工程师

B.争端评判委员会(DAB)

C.仲裁机构

D.人民法院

【答案】：B4、发包方与承包方签订设备工程合同后，发包方与承包方形成的法律关系是()。

A.物权关系

B.雇佣关系

C.债权关系

D.产权关系

【答案】：C5、债务人将合同的部分义务转让给第三人的，应当()。

A.通知债权人

B.经债权人同意

C.与第三人约定且经主管部门批准

D.通知债权人并在合同管理机关备案

【答案】：B6、根据《仲裁法》，一方当事人向人民法院申请执行仲裁裁决，另一方当事人向人民法院申请撤销仲裁裁决的

【答案】：C7、设备工程的竣工试验，通常包括启动前试验、启动试验和()。

A.混凝土试块检验

B.钢筋强度检验

C.工程材料试验

D.试运行

【答案】：D8、某工程施工阶段，安装在电梯井口的护栏被撞落后长时间未予安装，施工人员发现后，应立即报告给的管理人员是()。

A.班组长

B.监理工程师

C.本单位负责人

D.总监理工程师

【答案】：C9、合同法律关系的内容是()。

A.权利和义务

B.权利和责任

C.法律事实

D.法律行为

【答案】：A10、合同当事人约定了违约金，也约定了定金。合同履行过程中发生违约后，()。

A.未违约一方可以选择定金或违约金要求对方赔偿

B.违约一方可以选择定金或违约金承担赔偿责任

C.未违约一方可以同时采用定金和违约金要求对方赔偿

D.违约金和定金的约定同时无效，需采用其他方式追究违约责任

【答案】：A11、下列文件中，属于工程师监督承包商实施过程和实施方法的重要依据的是()。

A.设计文件

B.业主要求

C.承包商建议书

D.中标通知书

【答案】：C12、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》的规定，工程师应在收到承包商要求索赔的最终详细报告后()内作出回应，表示批准或不批准并附具体意见。

A.14天

B.21天

C.28天

D.42天

【答案】：D13、按照国际惯例，如果承包商没有在合同规定的支付时间内收到付款，有权向业主收取延误期的融资费用，计算融资费用的费率是()。

A.以银行贷款年利率计算

B.以高出银行贷款利率的1个百分点的年利率计算

C.以高出银行贷款利率的2～3个百分点的年利率计算

D.以高出银行贷款利率的5个百分点的年利率计算

【答案】：C14、出卖人出卖交由承运人运输的在途中的设备，毁损、灭失的风险自()起由买受人承担。

A.自该设备运抵目的地时

B.自该设备买卖合同生效时

C.自该设备买卖合同成立时

D.自该设备交付买受人时

【答案】：C15、根据《安全生产法》的规定，施工人员在施工过程中的应当承担的法定义务是()。

A.拒绝执行违章指挥

B.拒绝冒险作业

C.检举危害生命安全的行为

D.严格遵守安全操作规程

【答案】：D16、甲、乙两公司设备工程合同纠纷一案，由某仲裁委员会开庭审理。开庭当天，街道开庭通知书的被申请人乙无正当理由拒不到庭，则仲裁庭可以()。

A.撤销案件

B.中止审理

C.终结审理

D.缺席判决

【答案】：D17、某工程因连日降雨基坑积水，总承包施工负责人指示土方分包人将积水处理后，再继续施工，分包人以下雨已经影响工期为由，一边抽水一边施工，随后发生基坑坍塌安全事故，则该事故的主要责任人是()。

A.总承包单位

B.总承包单位施工负责人

C.分包人

D.施工人员

【答案】：C18、《合同法》赋予设备工程承包人的工程款享有法定优先权，下列“优先权”表述正确的是()。

A.设备工程承包人工程款债权优先于其他民事主体的权利，但不优先于其他民事主体在设备工程上设定的抵押权

B.具有法定优先权的设备工程价款包括承包人为设备工程应当支付的工作人员报酬等实际支出的费用，也包括承包人因发包人违约所造成的损失

C.消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后，承包人的法定优先权不得对抗买受人

D.承包人行使优先权的期限为12个月

【答案】：C19、设备工程合同的计价方式不同，双方当事人的风险分担不同，承包商承担风险最多的合同计价方式是()。

A.工程量清单合同

B.固定总价合同

C.成本加固定费用

D.混合合同

【答案】：B20、承包商应将准备运往现场的任何生产设备和其他重要物品的名称、日期，至少提前()天，通知工程师。

A.7

B.14

C.21

D.28

【答案】：C21、在我国，下列知识产权中，保护期限为20年的是()。

A.发明专利权

B.实用新型专利权

C.职务作品著作权

D.商标专用权

【答案】：A22、由于变更计划、制造要求而造成设计工作的返工、停工、窝工或修改时，委托人应()。

A.按照合同约定支付设计费

B.依照设计人实际消耗的工作量增付费用

C.与设计人就设计费用问题重新协商

D.偿付逾期违约金

【答案】：B23、在委托代理中，代理人享有代理权的依据是()。

A.委托合同

B.委托授权行为

C.人民法院指定

D.法律规定

【答案】：B24、设备安装合同应约定具体的设备保证期限。保证期从()之日起开始计算。

A.签发初步验收证书

B.启动试车

C.性能验收试验

D.签发最终验收证书

【答案】：A25、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，承包商根据价值工程原理，向业主提出变更建议书时，编制建议书的费用由()承担。

A.业主

B.工程师

C.承包商

D.业主和承包商共同

【答案】：C26、收到承包商的履约保函并签署合同协议书后，()应尽快将投标保函退还承包商和其他未中标的投标者。

A.业主

B.评标委员会

C.监理工程师

D.监理工程师代表

【答案】：A27、根据《招标投标法》《招标投标法实施条例》和《评标委员会和评标方法暂行规定》，下列人员中，不得担任评标委员会成员的是()。

A.投标单位董事长的父亲

B.投标单位总经理的同学

C.因交通肇事犯罪受过刑事处罚的人

D.招标项目所在地统计局局长

【答案】：A28、对招标文件的响应存在细微偏差的投标书，()。

A.不予淘汰，在订立合同前予以澄清、补正即可

B.不予淘汰，在评标结束前予以澄清、补正即可

C.不予淘汰，允许投标人重新报价

D.初评阶段予以淘汰

【答案】：B29、设备工程合同履行过程中合同调整的技术措施是()。

A.增加人员投入

B.变更工程设计

C.加大资金收入

D.调整合同计划

【答案】：B30、设备采购合同，供货方负责代运设备的，交付设备日期以()的日期为准。

A.发运设备时承运部门签发设备单上的戳记

B.采购方收到设备

C.采购方在承运部门签收设备单上签收

D.供货方将设备交到承运部门

【答案】：A31、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，对承包商的设备进行投保时，保险金额应为()。

A.设备的购买价格

B.设备的残值

C.设备的全部重置成本

D.设备的制造成本

【答案】：C32、组建编制设备工程合同的团队时，团队人员的知识构成至少应包括()。

A.设备工程技术知识、商务知识和法律知识

B.设备工程技术知识、商务知识和管理知识

C.商务知识、管理知识和法律知识

D.管理知识、法律知识和设备工程技术知识

【答案】：A33、按照《招标投标法实施条例》的规定，投标人对开标有异议的，应当在()提出。

A.开标前

B.提交投标书时

C.开标现场

D.确定招标人前

【答案】：C34、在保证合同的一般保证中，保证人依法享有先诉抗辩权的情形是()。

A.债务人住所变更，致使债权人要求其履行债务发生重大困难的

B.人民法院受理债务入破产案件，中止执行程序的

C.主合同争议未经审判的

D.债务人无偿转让财产的

【答案】：C35、设备工程合同履行过程中，合同实施情况跟踪的对象不包括()。

A.具体合同事件

B.设备工程进度情况

C.工程资金使用情况

D.合同管理人员管理情况

【答案】：D36、当工程施工过程中有分包商参与时，应掌握各分包商的HSE管理情况，避免可能发生的不利事件对整个工程的实施和其他人员造成影响的是()。

A.业主

B.工程师

C.工程师代表

D.承包商

【答案】：D37、如果承包商需要另外临时征地作为附加工作区域，应当征得()同意。

A.业主

B.工程师

C.工程师代表

D.政府主管部门

【答案】：B38、FIDIC新黄皮书对业主最终付款的支付时间的规定是，()后的56天内支付。

A.工程师收到最终报表

B.业主收到结清证明

C.工程师收到结清证明

D.业主收到工程师发出的付款证书

【答案】：D39、无权代理属于()行为。

A.无效

B.可变更的

C.可撤销的

D.效力待定的

【答案】：D40、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》，工程的照管责任由承包商转移至业主的时间是()之日。

A.进行工程竣工试验

B.签发接收证书

C.接收工程

D.工程竣工

【答案】：B41、因产品缺陷导致损害的受害人依法提出赔偿请求时，该产品责任法律关系的外部责任主体是()。

A.产品的生产者和运输者

B.产品的销售者和运输者

C.产品的生产者和销售者

D.产品的仓储者和销售者

【答案】：C42、根据业主要求中的规定，对业主的人员进行工程操作和维修方面培训的当事人是()。

A.工程师

B.工程师的助理

C.承包商

D.分包商

【答案】：C43、甲、乙两企业欲进行零配件的交易，为了规避税收，双方将买卖合同签订为加工承揽合同，该加工承揽合同的效力为()。

A.无效

B.可撤销

C.可变更

D.效力待定

【答案】：A44、某必须招标的项目，招标文件规定采用评标价法评标，有甲、乙、丙、丁四家单位投标有效。四家单位的投标报价和评标得分为：甲单位投标报价1050万元，评标价1030万元；乙单位投标报价1000万元，评标价1000万元；丙单位投标报价980万元，评标价1050万元；丁单位投标报价950万元，评标价1020万元。据此，第一中标候选单位应是()。

A.甲

B.乙

C.丙

D.丁

【答案】：B45、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》，下列关于费用的解释，正确的是()。

A.费用是指承包商在现场内或现场外发生(或将发生)的所有开支，包括管理费，但不包括利润

B.费用是指承包商在现场内发生(或将发生)的所有开支，不包括管理费和利润

C.费用是指承包商在现场内或现场外发生(或将发生)的所有开支，包括管理费和利润

D.费用是指承包商在现场内发生(或将发生)的所有开支，包括管理费和利润

【答案】：A46、甲、乙订立合同后，甲以重大误解为由向人民法院提出撤销合同请求。人民法院依法撤销了该合同。该合同自()时起无效。

A.合同订立

B.甲提出撤销请求

C.人民法院受理撤销请求

D.人民法院判决撤销

【答案】：A47、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，实施工程的费用发生波动，根据合同的价格调整规定，对因市场价格变化不能完全得到补偿时，()。

A.工程师应确定一个费用指数，重新价格调整的数额

B.获得现行费用指数后，重新计算价格调整的数额

C.应被认为在中标合同金额中已经包含了这一部分物价波动的风险费

D.应被认为已经按照合同中规定的调价公式予以了调整

【答案】：C48、按照FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》规定，竣工时间是指()中写明的，从开工日期算起至工程或者某分项工程根据合同规定的要求竣工的全部时间。

A.投标书附录

B.中标函

C.合同协议书

D.承包商建议书

【答案】：A49、FIDIC“新黄皮书”规定，如果工程师指示的工程暂停时间已经超过合同规定的期限，在收到承包商申请复工的通知后，工程师在()天内没有给出许可，承包商即可采取相应的行动。

A.14

B.28

C.56

D.84

【答案】：B50、根据《民法通则》的规定，出售质量不合格的商品未声明的，应承担产品合同责任的诉讼时效期间为()年。

A.l

B.2

C.4

D.10

【答案】：A51、下列产品中需要依照《产品质量法》予以规范的是()。

A.农产品质量

B.建筑工程质量

C.建筑材料质量

D.军工产品质量

【答案】：C52、基准点、基准线和基准标高等原始数据使用前，应当采取合理措施验证其准确性的责任方是()。

A.工程师

B.业主

C.承包商

D.分包商

【答案】：C53、我国解决合同争议采取“或裁或审”制度，如果当事人就合同争议的解决方法未订立有效的仲裁协议时，只能通过()方式最终解决合同争议。

A.和解

B.调解

C.行政复议

D.诉讼

【答案】：D54、根据《合同法》，因技术进口合同争议提起诉讼的期限为()年。

A.4

B.3

C.2

D.1

【答案】：A55、承包商出现的下列情况中，业主有权立即终止合同的是()。

A.收到违约通知不改正

B.企业破产

C.放弃工程

D.不按合同规定实施工程

【答案】：B56、设备工程合同文件一般包括()。

A.投标保函、合同条件及附件

B.合同条件及投标保函

C.合同协议书及招标文件

D.合同条件、技术文件和附件

【答案】：D57、如果由于非承包商原因导致竣工后试验未能在缺陷通知期(或双方商定的其他期限)内完成，则()。

A.承包商另行选择日期进行竣工后试验

B.此设备工程或单位工程应被认为已通过了竣工后试验

C.缺陷通知期后，工程师再安排竣工后试验

D.双方商定其他期限，完成竣工后试验

【答案】：B58、甲因需资金，将手中一张汇票质押给乙。根据《物权法》，乙对该汇票的质权自+()时成立。

A.甲将汇票交付于乙

B.汇票登记

C.甲将汇票提存于公证处

D.质押合同签字

【答案】：A59、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，给承包商在履约过程中可能造成的人员伤亡或物质财产损失办理责任险时，保险的有效期的终止日是()。

A.工程竣工之日

B.竣工时间届满之日

C.签发接收证书日

D.签发履约证书日

【答案】：D60、甲公司按合同向乙公司出售一台通用设备，但合同中未约定设备的质量标准，则甲公司应按照()履行交货义务。

A.地方标准

B.国家标准

C.乙方要求

D.甲方企业标准

【答案】：B61、某工程的承包单位向业主提交的工程质量保修书中确定的供热，、供冷系统的保修期限为1年，该工程的供热、供冷系统的保修期限应为()。

A.设计文件规定的合理使用年限

B.5年

C.两个采暖期、供冷期

D.2年

【答案】：C62、承包商未遵守对履约保证的相关要求而导致业主终止合同的，业主应提前()天通知承包商。

A.10

B.14

C.20

D.28

【答案】：B63、代理人在代理权限内作出的意思表示应该是()。

A.被代理人的意思表示

B.和第三人协商后的意思表示

C.代理人独立的意思表示

D.代理人和被代理人的共同意思表示

【答案】：C64、根据《安全生产法》，除从事矿山开采、建筑施工和危险品的生产、经营、储存活动的生产经营单位外，从业人员超过()人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

A.50

B.100

C.200

D.300

【答案】：D65、根据《招标投标法》，评标委员会如认为所有投标都不符合招标文件要求，正确做法是()。

A.与投标人分别谈判，重新确定合同条件

B.降低条件，宣布综合得分最高者中标

C.否决所有投标

D.向招标人说明情况，由招标人酌情决定

【答案】：C66、下列关于投标保证金的说法，符合《招标投标法实施条例》规定的是()。

A.投标保证金不得超过投标总价的2%

B.招标人不得挪用投标保证金

C.投标保证金不得以支票形式提交

D.投标保证金有效期应超出投标有效期15天

【答案】：B67、下列单位可以作保证人的是()。

A.教育部直属高校

B.医科大学附属医院

C.社会团体

D.企业法人的子公司

【答案】：D68、甲与乙在订立合同过程中，甲违反保密义务，给乙造成了损失，根据《合同法》规定，甲应承担的法律责任是()。

A.违约责任

B.行政责任

C.经济责任

D.缔约过失责任

【答案】：D69、某建设项目施工招标时，三家投标人组成了联合体参加竞标，最终该联合体中标，应与招标人签订合同的是()。

A.联合体

B.联合体各方

C.联合体中的牵头人

D.联合体中的资质较高方

【答案】：B70、承包商支付给员工的工资水平和提供的劳动条件不得()。

A.低于当地同行业的标准

B.高于当地同行业的标准

C.低于本国同行业的标准

D.高于本国同行业的标准

【答案】：A71、具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的企业是()。

A.个人独资企业

B.合伙企业

C.私营企业

D.法人企业

【答案】：D72、根据《物权法》，物权分为()。

A.所有权、债权和用益物权

B.动产物权、不动产物权和权利质权

C.所有权、用益物权和担保物权

D.抵押权、质权和留置权

【答案】：C73、如果规定必须在工程接收之前完成对业主的人员进行工程操作和维修方面的培训，则完成培训是()的构成条件之一。

A.进行工程竣工试验

B.工程接收

C.进行工程竣工后试验

D.签发履约证书

【答案】：B74、大中型工程从发出中标通知书后的()天内，双方应按照招投标文件订立书面合同。

A.30

B.28

C.20

D.15

【答案】：A75、根据我国《合同法》，要约的生效时间为()。

A.要约人发出要约时

B.要约到达受要约人时

C.要约人通知受要约人时

D.受要约人作出承诺时

【答案】：B76、能够引起民事法律关系产生、变更或终止的客观情况即是()。

A.民事法律关系

B.民事行为

C.法律责任

D.法律事实

【答案】：D77、根据《合同法》规定，招标公告属于()。

A.要约邀请

B.要约

C.再要约

D.承诺

【答案】：A78、FIDIC“新黄皮书”规定，确定竣工试验的具体日期并发出指示的是()。

A.业主

B.工程师

C.工程师代表

D.承包商

【答案】：B79、一般情况下，设备工程在试运行期间生产的产品都属于()的财产。

A.业主

B.承包商

C.工程师

D.指定分包商

【答案】：A80、在设备工程合同的索赔争议提起仲裁或诉讼时，设备监理工程师处于()地位。

A.原告

B.第三人

C.证人

D.被告

【答案】：C81、下列文件均属于设备工程监理服务合同的组成部分，如果在运用时发生矛盾，应优先适用()。

A.监理投标书

B.中标通知书

C.专用条件

D.协议书及附件

【答案】：D82、承包商应按照()，为业主人员提供必要的设施。

A.业主要求中的规定

B.投标书附录的规定

C.工程师的指示

D.业主人员的需要

【答案】：A83、根据《仲裁法》，仲裁裁决发生法律效力的时间是()。

A.自仲裁裁决作出之日起10日内

B.自仲裁裁决作出之日起15日内

C.仲裁裁决作出之日

D.仲裁裁决送达之日

【答案】：C84、基于员工健康和安全保障的需要，承包商应至少指派一名称职的()，负责现场的安全和预防事故工作，并赋予其发布指示和采取各种措施预防事故发生的职权。

A.专职安全员

B.施工监督员

C.应急救援人员

D.专职医护人员

【答案】：A85、隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和()。

A.监理单位

B.设计单位

C.建设工程质量监督机构

D.建设行政主管部门

【答案】：C86、合同法律关系，是指由合同法律规范调整的在民事流转过程中形成的()关系。

A.社会

B.权利义务

C.道德

D.人际

【答案】：B87、根据《担保法》的规定，有关抵押表述正确的是()。

A.只能由债务人提供抵押物

B.抵押人转移对抵押物的占有

C.抵押权人有权依法以抵押物的变卖价款优先受偿

D.债务人不履行债务时，抵押物归债权人所有

【答案】：C88、根据《安全生产法》，生产经营单位新建工程项目的安全设施必须与主体工程()。

A.同时开工、同时竣工

B.同时设计、同时开工、同时竣工

C.同时设计、同时施工、同时投入生产和使用

D.同时设计、同时施工、同时验收

【答案】：C89、按照《建设工程安全生产管理条例》，由施工单位进行安全生产教育培训的人员是()。

A.安装拆卸工

B.钢筋工

C.专职安全生产管理人员

D.项目负责人

【答案】：B90、根据《产品质量法》，下列产品中，属于该法所称“产品”的是()。

A.锅炉辅机

B.天然气

C.军工产品

D.铁矿石

【答案】：A91、在加工承揽合同中，定作人未按合同约定支付报酬的，承揽人对承揽物享有()。

A.扣押权

B.留置权

C.处置权

D.抵押权

【答案】：B92、按照FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》的规定，()是工程师可以行使的权力之一。

A.修改施工计划

B.解除承包商根据合同应承担的责任

C.在工程进行中向承包商发布信息和指示

D.解除雇主根据合同应承担的责任

【答案】：C93、某建筑设计院超越资质等级承揽设计任务，且设计中未按照工程建设强制性标准进行设计，建设行政主管部门查证后对其作出吊销资质证书的处罚，设计院欲对该处罚提起行政诉讼。对此，下列说法正确的是()。

A.作出具体行政处罚的工作人员是本案的被告

B.设计院应在知道处罚之日起2个月内提起诉讼

C.人民法院可就此争议在判决前对原告和被告进行调解

D.人民法院对该案件应当公开宣告判决

【答案】：D94、按照《担保法》的规定，下列财产中可以作为抵押物的是()。

A.抵押人依法有权处分的国有土地使用权

B.抵押人的宅基地使用权

C.抵押人拥有的股票

D.学校设施

【答案】：A95、某住宅工程竣工1年后，房地产开发商尚欠施工企业一笔工程款，并以资金紧张为由拒不付款。同时，购房者也拖欠房地产开发商的购房款，且已到该支付的时间。此时，施工企业应()。

A.以自己的名义向人民法院主张该购房款

B.以房地产开发商名义向人民法院主张该购房款

C.以自己的名义直接向购房者主张该购房款

D.以房地产开发商名义直接向购房者主张该购房款

【答案】：A96、如果工程未能通过竣工试验导致工程价值降低，但合同价格应予减少的扣减金额的方法在合同中没有说明，经双方协商确定后，承包商应在()前将扣减金额支付给业主，或根据业主的索赔约定支付。

A.重新试验

B.承包商提交试验报告

C.工程师认可试验结果

D.签发接收证书

【答案】：D97、业主为了确保设备工程合同有效并顺利实施，在正式签署设备工程合同前，要求中标的承包商提供履约担保，该履约担保一般是()。

A.银行保函

B.汇票

C.土地所有权

D.债券

【答案】：A98、某工程施工阶段因分包单位违章施工，发生一起死亡5人的安全事故，根据相关规定，下列关于该安全事故的说法，正确的是()。

A.发生事故后，现场有关人员应当于1小时内向本单位负责人报告

B.该安全事故为一般事故，县级人民政府可以委托事故发生单位组织事故组进行调查

C.该安全事故应由总承包单位负责上报事故

D.负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起30日内作出批复

【答案】：C99、业主有权延长缺陷通知期的最长期限不得超过()。

A.6个月

B.1年

C.2年

D.3年

【答案】：C100、地处北京的甲公司就购买某一专用设备于2010年4月1日向地处广州的乙公司发出要求，要约书规定乙公司承诺的截止日期为4月30日，22日乙公司发出承诺书，通常可以于4月27日前到达甲公司，但4月23日京广线突遇洪水，承诺于5月5日到达，甲公司也未通知乙公司该承诺因迟到无效。乙公司于6月15日将该设备托运给甲公司，甲拒收，为此给乙造成损失，诉至法院，法院判决应由()承担该损失。

A.乙公司

B.甲公司

C.邮电部门

D.双方各一半

【答案】：B第二部分多选题(20题)1、下列专项施工方案中，施工单位应当组织专家进行论证、审查的有()。

A.起重吊装工程

B.地下暗挖工程

C.高大模板工程

D.拆除、爆破工程

E.脚手架工程

【答案】：BC2、按照我国《民法通则》的规定，行为人实施无权代理行为后，被代理人依法享有()。

A.追认权

B.催告权

C.撤销权

D.默认权

E.拒绝权

【答案】：A3、采用FIDIC新黄皮书的设备工程合同，工程师在收到承包商提交的()后，应向业主发出最终付款证书。

A.最终报表草案

B.最终报表

C.竣工结算报表

D.设备维修和操作手册

E.结清证明

【答案】：B4、承包商的人员实施()行为的，工程师有权要求承包商撤换相应人员。

A.质量检验员工作不认真，玩忽职守

B.作业人员坚持冒险作业

C.现场管理人员指挥作业人员装运临时工程

D.作业组长要求作业人员带伤带病坚持工作

E.捕杀当地野生保护动物

【答案】：ABD5、在设备工程合同履行中，承包商按照合同向工程师提交的申请付款的报表，应包括的内容有()。

A.因法律变更和调整费用的各类款项

B.期中付款证书的最低限额

C.扣除保留金

D.业主认为应扣减承包商的估算款额

E.预付款的支付或返还额

【答案】：AC6、合同的成立必须经过()。

A.要约邀请

B.要约

C.承诺

D.鉴证

E.公证

【答案】：BC7、下列()是行政复议的受案范围。

A.工商局对设备制造企业的罚款

B.土地局拒绝颁发土地使用权证

C.质量监督局对在建项目的查封

D.房屋买卖纠纷的行政调解

E.规划局对“建设工程规划许可证”的申请不予答复

【答案】：ABC8、委托合同与委托代理合同的区别在于：委托事项可以是()行为。

A.事件

B.法律事实

C.法律行为

D.事实行为

E.行政行为

【答案】：CD9、对于分段移交的设备工程，保留金的退还程序有()。

A.单位工程移交时，退还与该单位工程价值相当的保留金的40%

B.单位工程移交时，退还与该单位工程价值相当的保留金的50%

C.单位工程缺陷通知期期满时，再退还40%

D.单位工程缺陷通知期期满时，再退还50%

E.在最后一个单位工程的缺陷通知期期满时，退还剩余的保留金

【答案】：AC10、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，如果承包商在竣工时间后实施工程，价格调整时，采取的价格或者指数有()。

A.基准日期的价格或者指数

B.开工日期的价格或者指数

C.竣工日期的价格或者指数

D.竣工时间期满日前第49