2026年一级造价师考试题库300道附完整答案【夺冠系列】

2026年一级造价师考试题库300道第一部分单选题(300题)1、纵向接缝部分的施工，摊铺时采用梯队作业的纵缝应采用（）。

A.切刀切齐

B.接缝机技术

C.冷接缝

D.热接缝

【答案】：D2、在混凝土中掺入适量的（），能改善混凝土的微孔结构，提高强度、抗渗性、抗冻性、抗冲磨性等一系列性能。

A.粉煤灰

B.石粉

C.硅粉

D.矿渣

【答案】：C3、工程组价包括工程单价的确定和总价的计算，其中工程单价包括（）。

A.工料单价和实物量单价

B.工料单价和全费用综合单价

C.工料单价和综合单价

D.清单综合单价和全费用综合单价

【答案】：C4、某项目共需贷款资金7000万元，建设期为2年，按年度均衡筹资，第1年贷款为3000万元，第2年贷款为4000万元，建设期内只计利息但不支付，年利率为10%，则建设期利息应为（）万元。

A.500

B.515

C.715

D.665

【答案】：D5、下列不属于建设项目竣工决算报告情况说明书内容的是（）。

A.新增生产能力效益分析

B.债权债务的清偿情况分析

C.工程价款结算情况分析

D.主要实物工程量分析

【答案】：D6、碾压混凝土的原材料不包括（）。

A.混合材料

B.水泥

C.钢筋

D.细骨料

【答案】：C7、某项目根据《建设项目投资估算编审规程》（CECA/GCI-2015），采用概算法编制的估算中，工程费用为8000万元，基本预备费用为880万元，价差预备费为120万元，工程建设其他费800万元，建设期利息为200万元，流动资金为100万元，则该项目建设投资估算为（）万元。

A.9680

B.9800

C.10000

D.10100

【答案】：B8、下列关于BOT与ABS融资方式的说法正确的是（）。

A.BOT融资方式中，经营权在特许经营期内是属于项目公司，项目的所有权归政府

B.ABS融资方式项目的所有权在债券存续期内归原始权益人

C.ABS融资方式经营权与决策权在债券存续期内仍属于原始权益人

D.BOT融资方式中，所有权及经营权始终属于项目公司的

【答案】：C9、（2017年考题）按照价值工程活动的工作程序,通过功能分析与整理明确必要功能后的下一步工作是（）。

A.功能评价

B.功能定义

C.方案评价

D.方案创造

【答案】：A10、某技术方案的财务净现值大于0，则其财务内部收益率（）基准收益率。

A.等于

B.一定小于

C.一定大于

D.可能大于也可能小于

【答案】：C11、下列关于投标限价的表述，正确的是（）。

A.招标人可以设定最低投标限价

B.招标人在设有标底的情况下，不应再设置投标限价

C.招标人设有最高投标限价的，应当在招标文件中明确最高投标限价的计算方法

D.招标人设置的最高投标限价也可以同时作为评标基准使用

【答案】：C12、下列关于装配式混凝土结构，说法正确的是（）。

A.全预制装配式结构通常采用强连接节点

B.预制装配整体式结构通常采用柔性连接技术

C.全预制装配式结构生产效率高，施工速度快，在建设量较大而又相对稳定的地区使用

D.预制装配整体式生产基地一次投资比全预制装配式多

【答案】：C13、根据国外建筑安装工程费用构成，施工用水、用电费应计入（）。

A.材料费

B.施工机械费

C.管理费

D.开办费

【答案】：D14、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用条款中，属于发包人义务的是（）

A.发出开工通知

B.编制施工组织总设计

C.组织设计交底

D.施工期间照管工程

【答案】：C15、（2013年真题）下列费用项目中，属于工程建设其他费中研究试验费的是（）。

A.新产品试制费

B.水文地质勘察费

C.特殊设备安全监督检验费

D.委托专业机构验证设计参数而发生的验证费

【答案】：D16、按工程量清单计量规范规定，下列给排水、采暖、燃气管道工程量计量规则正确的为（）。

A.按设计管道中心线长度，以米计

B.扣除阀门所占长度

C.扣除室外埋设管道附属构筑物（井）所占长度

D.扣除水表、伸缩器等所占长度

【答案】：A17、在机械工作时间消耗的分类中，由于工人装料数量不足引起的砂浆搅拌机不能满载工作的时间属于（）。

A.机械的多余工作时间

B.机械的停工时间

C.违反劳动纪律引起的机械时间损失

D.低负荷下的工作时间

【答案】：D18、锅炉的汽、水压力系统及其附属设备安装完毕后，必须进行水压试验，需单独做水压试验的是（）。

A.锅筒

B.安全阀

C.联箱

D.过热器

【答案】：B19、某工程合同价款为800万元，于2007年7月签订合同并开工，2009年10月底竣工并按约定完成最终结清。合同约定按工程造价指数调整法对工程价款进行动态结算。根据当地造价站公布的造价指数，该类工程2007年7月和2008年8月、2009年9月的造价指数分别为113.15和117.60、128.60，则此工程价差调整额为（）万元。

A.109.2

B.228.8

C.31.5

D.140.8

【答案】：A20、下列费用中，不属于工程造价构成的是（）。

A.用于支付项目所需土地而发生的费用

B.用于建设单位自身进行项目管理所支出的费用

C.流动资金

D.用于委托工程勘察设计所支付的费用

【答案】：C21、下列对于净现值指标评价投资方案描述不正确的是（）。

A.净现值是评价项目盈利能力的绝对指标

B.能够全面反映投资方案在整个计算期内的经济状况

C.净现值反映出项目投资中单位投资的使用效率

D.全面考虑了项目在整个计算期内的经济状况

【答案】：C22、（2016年真题）后张法施工预应力混壤土，孔道长度为12.00m，采用后张混凝土自锚低合金钢筋。钢筋工程量计算的每孔钢筋长度为（）。

A.12.00m

B.12.15m

C.12.35m

D.13.00m

【答案】：C23、水轮发电机的型号SF190-40/10800中，190表示（）

A.功率

B.磁极

C.定子外径

D.转速

【答案】：A24、常用在使用地点固定、使用周期较长的场合，较经济的吊装方法为（）。

A.塔式起重机吊装

B.桥式起重机吊装

C.桅杆系统吊装

D.缆索系统吊装

【答案】：A25、传热系数较小，传热面受到容器限制，只适用于传热量不大的场合，该换热器为（）。

A.夹套式换热器

B.蛇管式换热器

C.列管式换热器

D.板片式换热器

【答案】：A26、已知某建筑材料的供应价格为30000元/吨，材料运杂费为1000元/吨，采购及保管费率2%，运输损耗率1%，则该材料的运输损耗为（）元/吨。（各项价格均不含进项税额）

A.300.0

B.316.2

C.324.5

D.310.0

【答案】：D27、钎焊可用于各种黑色及有色金属和合金以及异种金属的联接，适宜于小而薄和精度要求高的零件。下列焊接方法中不属于按照加热方法分类钎焊的是（）。

A.软阻焊

B.感应钎焊

C.火焰钎焊

D.电阻钎焊

【答案】：A28、护坡的范围对上游面应由坝顶至最低水位以下（）左右。

A.1.5m

B.2.0m

C.2.5m

D.3.0m

【答案】：C29、夏季进行水泥砂浆面层抹压施工后，通常不宜直接养护，正确的养护间隔时间应为（）。

A.7h

B.14h

C.24h

D.48h

【答案】：C30、（2020年真题）下列工程量中，属于公路工程实施阶段按照合同的约定对承包人已完工程进行测量，计算、核查，并确认已完工程的实际数量的是（）。

A.清单工程量

B.合同工程量

C.计量工程量

D.支付工程量

【答案】：C31、关于规费的计算，下列说法正确的是()。

A.规费虽具有强制性，但根据其组成又可以细分为可竞争性的费用和不可竞争性的费用

B.规费由社会保险费和工程排污费组成

C.社会保险费由养老保险费、失业保险费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费组成

D.规费由意外伤害保险费、住房公积金、工程排污费组成

【答案】：C32、下列各项中，不属于旋回破碎机缺点的是（）。

A.构造复杂，价格较高

B.检修比较困难，修理费用大

C.机身较高，使厂房，基础等构筑物的费用增大

D.要分体移运，要求精心安装维护

【答案】：D33、有关投标文件的递交，说法正确的是（）。

A.投标保证金不应作为其投标文件的组成部分

B.投标人不按要求提交投标保证金的，其投标文件应被否决

C.联合体投标的，投标保证金只能由牵头人提交

D.一般项目投标有效期为30～60天

【答案】：B34、与铁素体型不诱钢、马氏体型不锈钢相比，奥氏体型不锈钢的主要合金成分中增加的金属元素为（）。

A.锌

B.铝

C.钛

D.镍

【答案】：D35、具有限流作用及较高的极限分断能力，用于较大短路电流的电力系统和成套配电的装置中的熔断器是（）

A.螺旋式熔断器

B.封闭式熔断器

C.填充料式熔断器

D.自复熔断器

【答案】：C36、根据现行《标准设计施工总承包招标文件》，选用暂估价（A）条款时，若发包人在价格清单中给定暂估价的材料，不属于依法必须招标的，则其价格与暂估价的差额应经确认后计入合同价款，履行该确认职能的应是（）。

A.发包人

B.监理人

C.总承包人

D.材料供应商

【答案】：C37、制作光泽度高、花纹耐久、抗风化、耐火、防潮性好的水磨石板材，应采用（）。

A.硫铝酸盐水泥

B.铝酸盐水泥

C.硅酸盐水泥

D.普通硅酸盐水泥

【答案】：B38、（2016年考题）某工程划分为3个施工过程，4个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，流水节拍分别为4天、6天和4天，则需要派出（）个专业作业队。

A.7

B.6

C.4

D.3

【答案】：A39、可以切割金属和非金属材料，其主要优点是切割速度快、切割面光洁、热变形小，几乎没有热影响区。该切割方法是（）。

A.等离子切割机

B.选项暂缺

C.选项暂缺

D.选项暂缺

【答案】：A40、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》通用合同条款，下列引起承包人索赔的事件中，可以同时获得工期和费用补偿的是（）。

A.发包人原因造成承包人人员工伤事故

B.施工中遇到不利物质条件

C.承包人提前竣工

D.基准日后法律的变化

【答案】：B41、（2017年真题）根据《建设工程质量管理条例》，建设工程的保修期自（）之日起计算。

A.工程交付使用

B.竣工审计通过

C.工程价款结清

D.竣工验收合格

【答案】：D42、在安装工程施工中，忌油系统要进行（）处理。

A.吹洗

B.脱脂

C.钝化

D.预膜

【答案】：B43、（2021年真题）根据《公路工程建设项目概预算编制办法》（JTG3830-2018），计算建设单位管理费时，应在规定费率的基础上乘以1.3的工程是（）。

A.跨径800m的独立悬索桥

B.双洞长度为3500的独立隧道

C.水深15m，跨径300m的斜拉桥

D.水深20m，跨径220m的独立连续刚构桥

【答案】：A44、混凝土面板堆石坝填筑施工时，按“先粗后细”法填筑的顺序为（）

A.上游区填筑顺序为垫层区→过渡层区→堆石区

B.上游区填筑顺序为垫层区→堆石区→过渡层区

C.上游区填筑顺序为堆石区→过渡层区→垫层区

D.上游区填筑顺序为堆石区→垫层区→过渡层区

【答案】：C45、下列不属于水电站厂房设备系统的是（）。

A.水流系统

B.电压系统

C.电气控制设备系统

D.机械控制设备系统

【答案】：B46、关于依法必须招标的工程，下列说法中正确的是（）。

A.国有资金投资的建筑工程招标可不设招标控制价

B.招标人可以自行决定是否编制标底，标底必须保密

C.招标人设有最高投标限价的，应当在开标时公布

D.招标人也可以根据需要，规定最低投标限价

【答案】：B47、（2020年真题）建设单位应当自领取施工许可证之日起（）内开工。

A.1个月

B.6个月

C.3个月

D.12个月

【答案】：C48、在复合材料分类中，属于无机非金属材料基复合材料的是（）。

A.水泥基复合材料

B.铝基复合材料

C.木质基复合材料

D.高分子基复合材料

【答案】：A49、具有流量大、风压低、体积小的特点，在大型电站、大型隧道、矿井等通风、引风装置中得到日益广泛的应用的风机是（）。

A.离心通风机

B.轴流通风机

C.透平式压缩机

D.回转式压缩机

【答案】：B50、某分项工程招标工程量清单为1000m3。施工中由于设计变更调整为1200m3。该分项工程招标控制价单价为300元/m3。投标报价单价为380元/m3。根据《建设工程工程量清单计价规范》，该分项工程的结算款为（）元。

A.430000

B.449000

C.442000

D.454250

【答案】：D51、园林绿化工程专业工程代码为（）。

A.01

B.02

C.04

D.05

【答案】：D52、组合型漏电保护器的组成有漏电开关与（）。

A.熔断器

B.低压断路器

C.接触器

D.电压继电器

【答案】：B53、下列各项中不属于其他项目费的是（）。

A.暂列金额

B.计日工

C.总承包服务费

D.分包工程管理费

【答案】：D54、发达国家对私人投资工程只进行政策引导和信息指导，体现了政府对造价的（）

A.宏观管理和间接调控

B.微观管理和间接调控

C.直接管理和间接调控

D.综合指导和宏观管理

【答案】：A55、对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当向（）提出。

A.评标委员会

B.招标行政监督部门

C.招标人

D.工程造价管理部门

【答案】：C56、下列表示土的饱和度的表述中，哪项是正确的？（）

A.土中水的质量与土粒质量之比

B.土中水的质量与土的质量之比

C.土中水的体积与孔隙体积之比

D.土中水的质量与土粒质量加水的质量的和之比

【答案】：C57、在地基为松散软弱土层，建筑物基础不宜采用（）。

A.条形基础

B.箱形基础

C.柱下十字交叉基础

D.片筏基础

【答案】：A58、能够使钢材的强度、硬度提高，而塑性、韧性不显著降低的化学元素为（）。

A.碳

B.硅

C.磷

D.硫

【答案】：B59、关于工程索赔的相关论述，下列说法正确的是（）。

A.工程索赔是指承包人向发包人提出工期和（或）费用补偿要求的行为

B.由于发包人原因导致分包人遭受经济损失，分包人可直接向发包人提出索赔

C.承包人提出的工期补偿索赔经发包人批准后，可免除承包人非自身原因拖期违约责任

D.由于不可抗力事件造成合同非正常终止，承包人不能向发包人提出索赔

【答案】：C60、具有高的爆破强度和内表面清洁度，有良好的耐疲劳抗震性能。适于汽车和冷冻设备、电热电器工业中的刹车管、燃料管、润滑油管、加热或冷却器的是（）。

A.无缝钢管

B.直缝电焊钢管

C.螺旋缝钢管

D.双层卷焊钢管

【答案】：D61、某应纳消费税的进口设备到岸价为1800万元，关税税率为20%，消费税税率为10%。增值税税率为16%，则该台设备进口环节増值税额为（）万元。

A.316.80

B.345.60

C.380.16

D.384.00

【答案】：D62、密封性能较好，使用周期长，常用于凹凸式密封面法兰的连接，缺点是在每次更换垫片时，都要对两法兰密封面进行加工，因而费时费力，这种垫片是（）。

A.橡胶垫片

B.橡胶石棉垫片

C.齿形垫片

D.金属环形垫片

【答案】：C63、固定式泡沫灭火系统的泡沫喷射可分为液上喷射和液下喷射两种方式，液下喷射泡沫适用于（）。

A.内浮顶储罐

B.外浮顶储罐

C.双盘外浮顶储罐

D.固定拱顶储罐

【答案】：D64、根据《公路工程造价管理暂行办法》，初步设计概算静态投资部分的最高限额是（）。

A.经审批的投资估算静态部分的100%

B.经审批的投资估算静态部分的105%

C.经审批的投资估算静态部分的110%

D.经审批的投资估算静态部分的115%

【答案】：C65、设备比较简单，操作容易，脱硫效率高；但脱硫后烟气温度较低，且设备的腐蚀较干法严重的脱硫方法是（）

A.燃烧前燃料脱硫

B.烟气脱硫

C.干法脱硫

D.湿法烟气脱硫

【答案】：D66、关于质量保证金的预留和管理，下列说法正确的是（）

A.无论竣工前是否缴纳履约保证金，均需预留质量保证金

B.实行国库集中支付的政府投资项目，质量保证金应预留在财政部门

C.社会投资项目的质量保证金，应预留在发包方

D.发包人被撤销的，质量保证金应随交付资产一并移交使用单位

【答案】：D67、下列项目管理组织机构形式中，未明确项目经理角色的是（）组织机构。

A.职能制

B.弱矩阵制

C.平衡矩阵制

D.强矩阵制

【答案】：B68、焊接低、中碳钢和低合金钢构件时，当其受力情况复杂时，宜选用（）。

A.与母材强度相等的焊条

B.比母材强度高一级的焊条

C.比母材强度低一级的焊条

D.与母材化学成分相同的焊条

【答案】：C69、强度适中，有良好的承载性和较好的塑性、韧性，大量制作成钢筋、型钢和钢板用于建造房屋和桥梁的普通碳素结构钢级别为()

A.Q195

B.Q215

C.Q235

D.Q275

【答案】：C70、下面哪一项不属于盐渍土的主要特点？（）

A.溶陷性

B.盐胀性

C.腐蚀性

D.遇水膨胀，失水收缩

【答案】：D71、岩石的（）最高。

A.抗压强度

B.抗剪强度

C.抗拉强度

D.抗切强度

【答案】：A72、单层厂房的结构组成中，属于围护结构的是（）。

A.基础

B.吊车梁

C.屋盖

D.地面

【答案】：D73、防渗墙按不同的分类方式可分为不同的类型，下列说法错误的是（）。

A.按墙体结构型式分类，主要有桩柱型防渗墙、槽孔型防渗墙和混合型防渗墙

B.按墙体材料分类，主要有普通混凝土防渗墙、钢筋混凝土防渗墙、黏土混凝土防渗墙、塑性混凝土防渗墙和灰浆防渗墙

C.按成槽方法分类，主要有钻挖成槽防渗墙、射水成槽防渗墙、链斗成槽防渗墙和锯槽防渗墙

D.按施工工艺分类，主要有嵌固式防渗墙、悬挂式防渗墙和组合式防渗墙

【答案】：D74、某光源在工作中辐射的紫外线较多，产生很强的白光，有“小太阳”美称。这种光源是（）。

A.高压水银灯

B.高压钠灯

C.氙灯

D.卤钨灯

【答案】：C75、（2014年考题）建设工程项目投资决策后，控制工程造价的关键在于（）。

A.工程设计

B.工程施工

C.材料设备采购

D.施工招标

【答案】：A76、（2017年真题）优先发展道路交叉囗型地下综合体，其主要目的是考虑（）。

A.商业设施布点与发展

B.民防因素

C.市政道路改造

D.解决人行过街交通

【答案】：D77、下列关于工程计价的说法中，正确的是（）。

A.工程计价包含计算工程量和套定额两个环节

B.建筑安装工程费=∑基本构造单元工程量×相应单价

C.编制工程概算预算时，主要是按工程定额进行项目的划分

D.工程计价中的工程单价包括清单综合单价和全费用综合单价

【答案】：C78、以数据库为基础，可以把业务作成应用软件包，包内的不同应用程序之间可以互相调用或共享数据的办公自动化系统为（）。

A.事务型办公系统

B.信息管理型办公系统

C.决策支持型办公系统

D.系统科学型办公系统

【答案】：A79、（2018年真题）可用于地下砖石结构和防水混凝土结构的加强层，且施工方便、成本较低的表面防水层应为（）。

A.水泥砂浆防水层

B.涂膜防水层

C.卷材防水层

D.涂料防水层

【答案】：A80、根据《标准施工招标文件》，发包人提供的测量基准点资料错误导致承包人测量放线工作的返工和工程损失的,承包人可索赔的项目有（）。

A.费用

B.费用+工期

C.费用+合理利润

D.费用+工期+合理利润

【答案】：D81、关于人工开挖土方，下列说法错误的是（）。

A.不具备采用机械开挖的条件时，可采用人工开挖

B.渠道宜采用分段施工的平行流水作业组织方式进行开挖

C.开挖冻土时，可采用爆破松土与装载机配合来提高开挖效率

D.处于河床以下的建筑物基础开挖过程中，临近设计高程时，应留出0.1～0.3m的保护层暂不开挖

【答案】：D82、工程索赔按索赔事件的性质不同进行分类，其内容不包括()。

A.工程延误索赔

B.加速施工索赔

C.工程变更赔偿

D.工期索赔

【答案】：D83、（2015年考题）根据《建设工程质量管理条例》，下列工程中，需要编制专项施工方案组织专家进行论证，审查的是（）。

A.爆破工程

B.起重吊装工程

C.脚手架工程

D.高大模板工程

【答案】：D84、（2019年真题）某公司发行优先股股票，票面额按正常市价计算为400万元，筹资费率为5%，年股息率为15%，公司所得税税率为25%，则优先股股票发行成本率为（）。

A.5.89%

B.7.84%

C.11.84%

D.15.79%

【答案】：D85、立式水轮发电机励磁装置的组成不包括（）。

A.灭磁装置

B.励磁调节器

C.信号控制设备

D.励磁变压器

【答案】：C86、隧道长度在800～1000m时，可在隧道中间设置（）。

A.人行横洞

B.车行横洞

C.不设横洞

D.专用洞室

【答案】：B87、某工程合同约定以银行保函替代预留工程质量保证金，合同签约价为800万元，工程价款结算总额为780万元，依据《建过程质量保证金管理办法》该保函金额最大为（）万元。

A.15.6

B.16.0

C.23.4

D.24.0

【答案】：C88、主要应用于消防水管系统、工业管道系统的是（）。

A.PVC-U管

B.PVC-C管

C.PP—R管

D.PB管

【答案】：B89、存在于自由水面以下，在其自身重力作用下可在土体中自由运动的土中水是（）。

A.重力水

B.毛细管水

C.自由水

D.结合水

【答案】：A90、采用开式喷头，一旦动作，系统保护区域内将全面喷水，好似倾盆大雨，可以有效控制火势，这种灭火系统为（）。

A.雨淋系统

B.自动喷水湿式灭火系统

C.预作用自动喷水灭火系统

D.水幕系统

【答案】：A91、为缩短工期而采取的进度计划调整方法中，不需要改变网络计划中工作间逻辑关系的是（）。

A.将顺序进行的工作改为平行作业

B.重新划分施工段组织流水施工

C.采取措施压缩关键工作持续时间

D.将顺序进行的工作改为搭接作业

【答案】：C92、土的含水率是指（）。

A.水的质量与土体总质量之比

B.水的体积与固体颗粒体积之比

C.水的质量与土粒质量之比

D.水的体积与土体总体积之比

【答案】：C93、这种阀在开启和关闭时省力，水流阻力较小，一般只作为截断装置，即用于完全开启或完全关闭的管路中，而不宜用于需要调节大小和启闭频繁的管路上，无安装方向，但不宜单侧受压，否则不易开启的阀门为（）。

A.截止阀

B.蝶阀

C.旋塞阀

D.闸阀

【答案】：D94、投标人就最高投标限价提出投诉，工程造价管理机构完成复查的时限是在受理投诉的（）天内。

A.10天

B.15天

C.20天

D.30天

【答案】：A95、（2012年真题）关于施工机械安拆费和场外运费的说法，正确的是（）。

A.安拆费指安拆一次所需的人工、材料和机械使用费之和

B.安拆费中包括机械辅助设施的折旧费

C.能自行开动机械的安拆费不予计算

D.塔式起重机安拆费的超高增加费应计入机械台班单价

【答案】：B96、桥头或涵洞两头（）范围内，不宜栽植乔木，以免根系破坏桥(涵)台。

A.3-5m

B.3-6m

C.5-10m

D.6-12m

【答案】：C97、土的三相比例指标中可直接测定的指标为（）。

A.含水率、孔隙比、饱和度

B.天然密度、含水率、干密度

C.天然密度、含水率、孔隙比

D.土粒比重、含水率、天然密度

【答案】：D98、关于流水施工参数，下列说法正确的是（）。

A.根据施工组织及计划安排需要而将计划任务划分成的子项称为施工段

B.某施工过程在单位时间内所完成的工程量称之为流水步距

C.组织流水施工时，某个专业工作队在一个施工段上的施工时间称为流水节拍

D.流水步距指的是相邻两个施工过程相继开始施工的最大时间间隔

【答案】：C99、根据土石坝的坝高分类，高坝的高度不低于（）

A.30m

B.50m

C.70m

D.100m

【答案】：C100、特别适用于农药、人造纤维、染料、纸浆和有机溶剂的回收以及废水处理系统等工程，能耐强酸、强碱和有机溶剂腐蚀，且具有完全固化一般需加热后处理的热固性塑料为（）。

A.酚醛树脂

B.酚醛玻璃纤维增强塑料

C.环氧树脂

D.呋喃树脂

【答案】：D101、当初步设计深度不够，设备清单不完备仅有成套设备重量时，编制单位工程概算宜采用（）。

A.扩大单价法

B.概算指标法

C.类似工程预算法

D.综合单价法

【答案】：A102、普通碳素结构钢其强度、硬度较高，耐磨性较好，但塑性、冲击韧性和可焊性较差，此种钢材为（）。

A.Q235钢

B.Q255钢

C.Q275钢

D.Q295钢

【答案】：C103、寿命周期成本分析过程中，进行维持费中各项费用之间的权衡分析时，可采取的手段是（）。

A.进行节能设计，节省运营费用

B.采用整体式结构，减少安装费用

C.采用计划预修，减少停机损失

D.改善原设计材质，降低维修频率

【答案】：C104、热源、热网及散热设备三个主要组成部分在一起，作用于分散平房或独立别墅（独立小楼）的采暖系统为（）。

A.局部采暖系统

B.分散采暖系统

C.集中采暖系统

D.区域采暖系统

【答案】：A105、将叶轮与电动机转子直联成一体，浸没在被输送液体中工作，可以保证绝对不泄漏，特别适用于输送腐蚀性、易燃易爆、高压、高温、低温等液体的离心泵是（）。

A.旋涡泵

B.隔膜计量泵

C.筒式离心油泵

D.屏蔽泵

【答案】：D106、（2017年真题）下列施工成本考核指标中，属于施工企业对项目成本考核的是（）。

A.项目施工成本降低率

B.目标总成本降低率

C.施工责任目标成本实际降低率

D.施工计划成本实际降低率

【答案】：A107、（2018年真题）以下属于静态投资的是（）。

A.涨价预备费

B.基本预备费

C.建设期贷款利息

D.资金的时间价值

【答案】：B108、依据《通用安装工程量计算规范》（GB50856-2013）的规定，风管漏光试验、漏风试验的计量单位为（）。

A.m

B.m2

C.个

D.系统

【答案】：B109、关于材料消耗的性质及确定材料消耗量的基本方法，下列说法正确的是（）。

A.理论计算法适用于确定材料净用量

B.必须消耗的材料量是指材料的净用量

C.土石方爆破工程所需的炸药、雷管、引信属于非实体材料

D.现场统计法主要适用于确定材料损耗量

【答案】：A110、关于国产设备运杂费估算的说法，正确的是（）。

A.国产设备运杂费包括由设备制造厂交货地点运至工地仓库止所发生的运费

B.国产设备出厂价格中没有包含的设备包装和包装材料器具费不应包括在运杂费中

C.运杂费在计取时不区分沿海和内陆，统一按运输距离估算

D.成套公司的服务费不应计入运杂费

【答案】：A111、拟建某教学楼，与概算指标略有不同，概算指标拟定工程外墙贴面瓷砖，教学楼外墙面干挂花岗石。该地区外墙面贴瓷砖的预算单价为80元/m2，花岗石的预算单价为280元/m2。教学楼工程和概箅指标拟定工程每IOOtn2建筑面积中外墙面工程量均为80m2。概箅指标土建工程直接工程费单价为2000元/m2，措施费为170元/m2。则拟建教学楼土建工程直接工程费单价为（)元/m2

A.1760

B.2160

C.2200

D.2330

【答案】：B112、（）是投标人投标报价的共同基础。

A.工料单价

B.工程量清单标明的工程量

C.综合单价

D.按拟采用施工方案计算的工程量

【答案】：B113、（2019年真题）关于插座接线下列说法正确的是（）。

A.同一场所的三相插座,其接线的相序应一致

B.保护接地导体在插座之间应串联连接

C.相线与中性导体应利用插座本体的接线端子转接供电

D.对于单相三孔插座,面对插座的左孔与相线连接,右孔应与中性导体连接

【答案】：A114、根据《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T50353-2013）规定，有顶盖无围护结构的场馆看台，其建筑面积计算正确的是（）。

A.按看台底板结构外围水平面积计算

B.按顶盖水平投影面积计算

C.按看台底板结构外围水平面积的1/2计算

D.按顶盖水平投影面积的1/2计算

【答案】：D115、按照世界银行工程造价的构成，下列费用中，属于项目间接建设成本的是（）。

A.开工试车费

B.工艺设备费

C.服务性建筑费用

D.未明确项目准备金

【答案】：A116、编制不同阶段的公路工程造价文件采用的定额标准不同，编制投资估算要采用现行的（）。

A.《公路工程估算指标》

B.《公路工程概算定额》

C.《公路工程预算定额》

D.《公路工程企业定额》

【答案】：A117、根据《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T50353-2013，设计加以利用的深基础架空层的建筑面积计算，正确的是（）。

A.层高不足2.20m的部位应计算1/2面积

B.层高在2.10m及以上的部位应计算全面积

C.层高不足2.10m的部位不计算面积

D.各种深基础架空层均不计算面积

【答案】：A118、（2020年真题）关于单位工程概算的费用组成，下列表述中正确的是（）。

A.由直接费、企业管理费、利润、规费组成

B.由直接费、企业管理费、利润、规费、税金组成

C.由直接费、企业管理费、利润、规费、税金、设备及工器具购置费组成

D.由直接费、企业管理费、利润、规费、税金、设备及工器具购置费、工程建设其他费组成

【答案】：C119、砌筑砂浆组成材料不包括（）。

A.外掺料及外加剂

B.水泥

C.砂

D.粗骨料

【答案】：D120、因涡流和磁滞作用使钢材发热，具有效率高、升温速度快、调节方便、无剩磁等特点的焊后热处理方法是（）。

A.感应加热

B.火焰加热法

C.电阻炉加热法

D.红外线加热法

【答案】：A121、属于大跨径拱桥无支架的施工方法的是（）。

A.转体施工法

B.劲性骨架施工法

C.逐孔施工法

D.悬臂施工法

【答案】：B122、（2017年真题）关于施工合同履行过程中共同延误的处理原则，下列说法中正确的是（）。

A.在初始延误发生作用期间，其他并发延误者按比例承担责任

B.若初始延误者是发包人，则在其延误期内，承包人可得到经济补偿

C.若初始延误者是客观原因，则在其延误期内，承包人不能得到经济补偿

D.若初始延误者是承包人，则在其延误期内，承包人只能得到工期补偿

【答案】：B123、具有硬度高、耐磨性好、抗腐蚀性能强，除氢氟酸和热磷酸外，能抗任何酸碱的腐蚀。但其韧性、抗冲击性较差，切削加工困难等特点的衬里类型为（）。

A.铸石衬里

B.不透性石墨板衬里

C.辉绿岩衬里

D.耐酸陶瓷砖衬里

【答案】：A124、确定施工机械台班定额消耗量前需计算机械时间利用系数，其计算公式正确的是（）。

A.机械时间利用系数=机械纯工作1h正常生产率×工作班纯工作时间

B.机械时间利用系数=1/机械台班产量定额

C.机械时间利用系数=机械在一个工作班内纯工作时间/（一个工作班延续时间（8h））

D.机械时间利用系数=（一个工作班延续时间（8h））/机械在一个工作班内纯工作时间

【答案】：C125、（2017年真题）下列竣工财务决算说明书的内容，一般在项目概况部分予以说明的是（）。

A.项目资金计划及到位情况

B.项目进度、质量情况

C.项目建设资金使用与结余情况

D.主要技术经济指标的分析、计算情况

【答案】：B126、电动机启动时，可以减少电动机启动电流对输电网络的影响，并可加速电动机转速至额定转速和人为停止电动机运转，对电机具有过载、断相、短路等保护作用，这种启动方式为（）。

A.全压启动

B.星-三角启动法

C.绕线转子异步电动机启动法

D.自耦减压启动控制柜减压启动

【答案】：D127、根据《工程造价咨询企业管理办法》，已取得乙级工程造价咨询企业资质证书满（）年的企业，方可申请甲级资质。

A.3

B.4

C.5

D.6

【答案】：A128、小砌块砌筑施工时应保证砂浆饱满，按净面积计算不得低于（）。

A.60%

B.70%

C.80%

D.90%

【答案】：D129、黏土矿物的含量直接影响到沉积岩的工程性质，含量越高，工程性质（）。

A.越好

B.越差

C.越高

D.不受影响

【答案】：B130、（2018年真题）工程量清单计价项目采用单价合同的，工程竣工结算编制中一般不允许调整的是（）。

A.分部分项工程的清单数量

B.安全文明施工费的清单总额

C.已标价工程量清单综合单价

D.总承包服务费清单总额

【答案】：C131、下列对相对偏差的说法正确的是（）。

A.偏差数值只能为正

B.是每一控制周期所发生的费用偏差

C.通常用绝对偏差与费用计划值的比值来表示

D.是费用计划值与实际值比较所得的差额

【答案】：C132、中国的分类编码体系中，第五级编码的概念是（）。

A.工程分类码

B.专业工程顺序码

C.分部工程顺序码

D.具体清单项目名称顺序码

【答案】：D133、（2013年真题）关于质量保证金的使用及返还，下列说法正确的是（）

A.不实行国库集中支付的政府投资项目，保证金可以预留在财政部门

B.采用工程质量保证担保的，发包人仍可预留5%的保证金

C.非承包人责任的缺陷，承包人仍有缺陷修复的义务

D.缺陷责任期终止后的28天内，发包人应将剩余的质量保证金连同利息返还给承包人

【答案】：A134、（2020年真题）公路高填方路基在较长时间的降雨、降雪等形成的地表积水渗透作用下，使路基中土体（），出现路基开裂、沉陷，甚至滑塌失稳。

A.颗粒增大，有效应力和摩擦力减少

B.颗粒减小，有效应力和摩擦力减少

C.孔隙水压力增大，强度和摩擦力减少

D.孔隙水压力增大，有效应力和摩擦力减少

【答案】：D135、在公路工程的坡面防护中，效果较好、成本较低且施工简单的防护措施是()

A.锚固

B.植物防护

C.喷射混凝土

D.护坡及护面墙

【答案】：B136、悬臂梁式桥的结构特点是（）。

A.悬臂跨与挂孔跨交替布置

B.通常为偶数跨布置

C.多跨在中间支座处连接

D.悬臂跨与挂孔跨分左右布置

【答案】：A137、有粘结预应力筋长度不大于（）m时可一端张拉。

A.20

B.35

C.40

D.50

【答案】：A138、（2017年真题）编制单位工程施工进度计划时，确定工作项目持续时间需要考虑每班工人数量。限定每班工人数量上限的因素是（）。

A.工作项目工程量

B.最小劳动组合

C.人工产量定额

D.最小工作面

【答案】：D139、在签订合同前，中标人应向招标人提交履约担保。中标人应保证其履约保证金在（）一直有效。

A.承包人提交竣工验收申请前

B.工程实际竣工日期前

C.发包人颁发工程接收证书前

D.工程缺陷责任期满前

【答案】：C140、下列对煮炉的过程，表述错误的是（）。

A.煮炉时间通常为48～72小时

B.煮炉的最后48小时宜使蒸汽压力保持在额定工作压力的75％

C.将煮炉用药品先调成20％浓度的水溶液，搅拌均匀

D.加药时，不得使药液进入过热器内

【答案】：B141、中后期水利水电枢纽施工导流一般需要由（）挡水或拦洪。

A.坝坡

B.坝体

C.围堰

D.戗堤

【答案】：B142、形成背斜的岩层______，两侧岩层______。（）

A.向上弯曲；相背倾斜

B.向上弯曲；相向倾斜

C.向下弯曲；相向倾斜

D.向下弯曲；相背倾斜

【答案】：A143、按泡沫发泡倍数分类，发泡倍数为50的泡沫灭火系统是（）。

A.高倍数泡沫灭火系统

B.中倍数泡沫灭火系统

C.低倍数泡沫灭火系统

D.中高倍泡沫灭火系统

【答案】：B144、在融资的每股收益分析中，根据每股收益的无差别点，可以分析判断（）。

A.企业长期资金的加权平均资金成本

B.市场投资组合条件下股东的预期收益率

C.不同销售水平下适用的资本结构

D.债务资金比率的变化所带来的风险

【答案】：C145、混凝土重力坝通常将坝体混凝土按不同工作条件分区，合理划定不同混凝土的特性指标，如上下游最低水位以下坝体外部表面混凝土等级的主要控制因素是强度和（）

A.抗渗

B.抗冻

C.低热

D.抗冲刷

【答案】：A146、关于进口设备到岸价的构成及计算，下列公式中正确的是（）。

A.到岸价=离岸价+运输保险费

B.到岸价=离岸价+进口从属费

C.到岸价=运费在内价+运输保险费

D.到岸价=运输在内费+进口从属费

【答案】：C147、将回风与新风在空气处理设备前混合，利用回风的冷量或热量，来降低或提高新风温度，是空调中应用最广泛的一种形式。该空调属于（）。

A.封闭式系统

B.直流式系统

C.一次回风系统

D.二次回风系统

【答案】：C148、传输电视信号具有传输损耗小、频带宽、传输容量大、频率特性好、抗干扰能力强、安全可靠的是（）。

A.同轴电缆传输

B.光缆传输

C.多频道微波分配系统

D.调幅微波链路

【答案】：B149、（2021年真题）根据《民法典》合同编，除法律另行规定或当事人另有约定外，采用数据电文形式订立的合同，其合同成立的地点为（）。

A.收件人的主营业地，没有主营业地的为住所地

B.发件人的主营业地或住所地任选其一

C.收件人的住所地，没有住所地的为主营业地

D.发件人的主营业地，没主营业地的为住所地

【答案】：A150、在住宅小区规划设计中，其核心问题是（）。

A.小区环境优美

B.经济适用

C.提高土地利用率

D.户型设计

【答案】：C151、对于不能计算工程量的措施项目，当按施工方案计算措施费时，若无“计算基础”和“费率”数值，则（）。

A.以定额计价为计算基础，以国家、行业、地区定额中相应的费率计算金额

B.以“定额人工费+定额机械费”为计算基础，以国家、行业、地区定额中相应费率计算金额

C.只填写“金额”数值，在备注中说明施工方案出处或计算方法

D.备注中说明中计算方法，补充填写“计算基础”和“费率”

【答案】：C152、（2016年真题）国际工程投标报价中，若将分包费列入直接费，则对分包商的管理费通常应列入（）中。

A.直接费

B.分包费

C.间接费

D.暂定金额

【答案】：C153、（2013年真题）根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013），某建筑物首层建筑面积为2000㎡，场地内有部分150mm以内的挖土用6.5T自卸汽车（斗容量4.5m3）运土，弃土共计20车，运距150m，则平整场地的工程量应为（）。

A.69.2m3

B.83.3m3

C.90m3

D.2000㎡

【答案】：D154、（2015年真题）具有结构紧凑、体积小、质量轻，驱动力矩小，操作简单，密封性能好的特点，易实现快速启闭，不仅适用于一般工作介质，而且还适用于工作条件恶劣介质的阀门为（）。

A.蝶阀

B.旋塞阀

C.球阀

D.节流阀

【答案】：C155、电气与仪表设备安装

A.绿色一级灵敏度探测器

B.黄色二级灵敏度探测器

C.红色三级灵敏度探测器

D.黑色四级灵敏度探测器

【答案】：A156、综合单价确定的步骤包括：①分析每一清单项目的工程内容；②确定计算基础；③计算工程内容的工程数量与清单单位含量；④分部分项工程人工、材料、施工机具使用费的计算；⑤计算综合单价。下列工作排序正确的是（）。

A.①②③④⑤

B.②①③④⑤

C.①②④③⑤

D.②①④③⑤

【答案】：B157、以下对于钢材性能表述正确的是（）。

A.钢材强度随着含碳量的增高而增大

B.磷使钢材产生热脆性

C.硫使钢材显著产生冷脆性

D.硅、锰使钢材强度、硬度提高但塑性、韧性不显著降低

【答案】：D158、在自然养护条件下，普通混凝土的浇水养护时间，不应少于14d的有（）。

A.硅酸盐水泥配制的混凝土

B.普通硅酸盐水泥配制的混凝土

C.矿渣硅酸盐水泥配制的混凝土

D.抗渗混凝土

【答案】：D159、（2019年真题）为了增加工作面，缩短工期，加快施工进度，可以设置的辅助坑道有竖井，斜井和（）。

A.横洞和平行导坑

B.井身和井窝

C.涵洞和平行导坑

D.涵洞和井窝

【答案】：A160、根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013），关于砖砌体工程量计算说法正确的为（）。

A.砖基础工程量中不含基础砂浆防潮层所占体积

B.使用同一种材料的基础与墙身以设计室内地面为分界

C.实心砖墙的工程量中不应计入凸出墙面的砖垛体积

D.坡屋面有屋架的外墙高由基础顶面算至屋架下弦底面

【答案】：B161、已知某建筑概算指标中的综合单价为350元/m2,每m2建筑面积所分摊的毛石基础为0.8m3,毛石基础综合单价为70元/m3,现准备建造一个类似的建筑物,采用钢筋混凝土带形基础,若每m2建筑面积分摊的钢筋混凝土带形基础为0.7m3,钢筋混凝土带形基础综合单价为120元/m3,则该拟建新建筑物的修正概算指标综合单价为（）元/m2。

A.322

B.378

C.350

D.400

【答案】：B162、用工料单价法计算建筑安装工程费时需套用定额预算单价，下列做法正确的是（）。

A.分项工程的名称、规格、计量单位与预算单价或单位估价表中所列内容完全一致时，直接套用定额预算单价

B.分项工程计量单位与定额计量单位完全一致时，直接套用定额预算单价

C.分项工程主要材料品种与预算定额不一致时，直接套用定额预算单价

D.分项工程施工工艺条件与预算定额不一致时，调整定额预算单价后套用

【答案】：A163、（2018年真题）墙下肋式条形基础与无肋式相比，其优点在于（）。

A.减少基础材料

B.减少不均匀沉降

C.减少基础占地

D.增加外观美感

【答案】：B164、对城镇燃气管道等进行严（气）密性试验，试验介质为空气。当管道设计压力为4kPa时，其试验压力应取（）。

A.6kPa

B.8kPa

C.16kPa

D.20kPa

【答案】：D165、地下连续墙浇筑，其配合比应按重力自密式流态混凝土设计，水与胶凝材料不应大于（），水泥用量不宜小于（）kg/m3。

A.0.55，300

B.0.55，400

C.0.6，300

D.0.6，400

【答案】：B166、装配整体式结构中，预应力混凝土预制构件的混凝土强度等级（）。

A.不宜低于C25

B.不宜低于C30

C.不宜低于C40

D.不宜低于C50

【答案】：C167、实行建设项目法人责任制的项目，项目董事会需要负责的工作是（）。

A.筹措建设资金并按时偿还债务

B.组织编制并上报项目初步设计文件

C.编制和确定工程招标方案

D.组织工程建设实施并控制项目目标

【答案】：A168、使用膨胀水泥主要是为了提高混凝土的（）。

A.抗压强度

B.抗碳化

C.抗冻性

D.抗渗性

【答案】：D169、安全阀的阀座内径应（）。

A.视情况确定

B.等于25mm

C.小于25mm

D.大于25mm

【答案】：D170、速度1.0-2.0m/s的电梯，通常用在10层以上建筑物内的电梯类型为（）。

A.低速梯（丙类梯）

B.快速梯（乙类梯）

C.高速梯（甲类梯）

D.超高速梯

【答案】：B171、根据墙的构造方式划分，其中包括（）。

A.组合墙

B.砌块墙

C.横墙

D.隔墙

【答案】：A172、投标人编制投标文件时，应以（）作为计算人工、材料、机具台班消耗量的基本依据。

A.企业定额

B.施工定额

C.预算定额

D.概算定额

【答案】：A173、关于招标控制价的相关规定，下列说法中正确的是（）。

A.国有资金投资的工程建设项目，应编制招标控制价

B.投标人经复核认为招标人公布的招标控制价未按照规定进行编制的，应在招标控制价公布后3天内向招标投标监督机构和工程造价管理机构投诉

C.招标控制价超过批准概算3%以内时，招标人不必将其报原概算审核部门审核

D.当招标控制价复查结论超过原公布的招标控制价大于5%时，应责成招标人改正

【答案】：A174、格宾石笼、格宾护垫的网材称为格网，一般采用PVC覆层或无PVC覆层的经热镀工艺进行抗腐处理的低碳钢丝等编织成。钢丝宜为（）。

A.热镀锌钢筋

B.热镀锌铅丝

C.热镀锌低碳钢丝

D.热镀锌高碳钢丝

【答案】：C175、结构筒单，阻力小和便于用耐腐材料制造，尤其对于直径较小、减压蒸馏系统都表现出明显的优越性，宜采用的塔型为（）。

A.筛板塔

B.浮阀塔

C.填料塔

D.泡罩塔

【答案】：C176、（2019年真题）适用柔性排架桩墩的桥梁是（）。

A.墩台高度9m的桥梁

B.墩台高度12m的桥梁

C.跨径10m的桥梁

D.跨径15m的桥梁

【答案】：C177、衡量电气设备绝缘性能好坏的一项重要指标是（）。

A.介质损失角的大小

B.电容比的大小

C.交流耐压试验值的大小

D.电流强度值的大小

【答案】：A178、按照世界银行的规定，下列有关国外建设工程造价构成的说法中，正确的是（）。

A.临时公共设施及场地的维持费属于间接建设成本

B.生产前费用属于直接建设成本

C.未明确项目准备金应作为估算的一个项目单独列出

D.不可预见准备金是由于物质、社会等变化而准备的，是一定会发生的

【答案】：C179、根据《工程造价咨询企业管理办法》，工程造价咨询企业可被处以5000元以上2万元以下罚款的情形是（）。

A.跨地区承接业务不备案的

B.出租资质证书的

C.出借资质证书的

D.提供虚假材料申请资质的

【答案】：A180、下列不属于工程项目多方案比选的内容是（）。

A.选址方案

B.规模方案

C.污染防治措施方案

D.投产后经营方案

【答案】：D181、根据《建设工程造价咨询规范》（GB/T51095-2015），下列投标文件的评审内容，属于清标工作的是（）。

A.营业执照的有效性

B.营业执照、资质证书、安全生产许可证的一致性

C.投标函上签字与盖章的合法性

D.投标文件是否实质性响应招标文件

【答案】：D182、仲裁裁决被人民法院裁定不予执行的，当事人()。

A.只能重新申请仲裁

B.只能向人民法院起诉

C.必须重新决定解决争议的方式

D.可以重新申请仲裁，也可以向人民法院起诉

【答案】：D183、（2021年真题）下列工程定额中，能够反应建设总投资及其各项费用构成的是（）。

A.预算定额

B.施工定额

C.概算指标

D.投资估算指标

【答案】：D184、判断合同是否成立的依据是（）。

A.合同是否生效

B.合同是否产生法律约束力

C.要约是否生效

D.承诺是否生效

【答案】：D185、（2015年真题）地下水补给区与分布区不一致的是（）。

A.基岩上部裂隙中的潜水

B.单斜岩溶化岩层中的承压水

C.黏土裂隙中季节性存在的无压水

D.裸露岩溶化岩层中的无压水

【答案】：B186、根据《民法典》，下列变更中属于新要约的是（）的变更。

A.要约确认方式

B.合同文件寄送方式

C.合同履行地点

D.承诺生效地点

【答案】：C187、在工程寿命周期成本分析中，进行系统设置费与该系统开发、设置所用全部时间之间的权衡分析时采用的主要方法是（）。

A.计划评审技术

B.价值分析法

C.赢得值分析法

D.因素分析法

【答案】：A188、下列属于施工中实体材料中的辅助材料的是（）。

A.钢筋

B.水泥

C.炸药

D.碎石

【答案】：C189、下列投资估算方法中，精度较高的是（）。

A.生产能力指数法

B.单位生产能力估算法

C.系数估算法

D.指标估算法

【答案】：D190、施工现场不能采用支架法，在墩顶安装两个能够行走的挂篮的施工方法是（）。[2019年回忆版]

A.悬臂拼装法

B.顶推法

C.转体施工法

D.悬臂浇筑法

【答案】：D191、某分项工程招标工程量清单数量为3600m2，施工中由于设计变更调减为3000m2，该项目招标控制价综合单价为500元/m2，投标报价为400元/m2。合同约定实际工程量与招标工程量偏差超过±15%时，综合单价以招标控制价为基础调整。若承包人报价浮动率为10%，该分项工程费结算价为（）万元。

A.120.00

B.114.75

C.168.00

D.207.00

【答案】：A192、国际工程招标投标过程中，在合同谈判阶段可以确定的内容是()

A.双方间的权利义务

B.原招标文件中规定的工程数量的增减

C.承担额外任务

D.投标价格

【答案】：B193、（2014年真题）城市建筑的基础工程，采用地下连续墙施工的主要优点在于（）。

A.开挖基坑的土方外运方便

B.墙段之间接头质量易控制，施工方便

C.施工技术简单，便于管理

D.施工振动小，周边干扰小

【答案】：D194、国际工程通用的合同文件中，英国土木工程师学会制定的《新工程合同条件》简称为()。

A.FIDIC“新红皮书”

B.NEC合同

C.AIA合同

D.EPC/交钥匙项目合同条件

【答案】：B195、（2021年真题）隧道工程施工中，干式喷射混凝土工作方法的主要特点为（）

A.设备简单价格较低，不能进行远距离压送

B.喷头与喷射作业面距离不小于2米

C.施工粉尘多，骨料回弹不严重

D.喷嘴处的水压必须大于工作风压

【答案】：D196、根据《造价工程师注册管理办法》的规定，造价工程师初始注册和续期注册的有效期限（）。

A.分别为4年和2年

B.分别为4年和1年

C.均为2年

D.均为4年

【答案】：D197、（2014年真题）下列内容中，属于招标工程量清单编制依据的是（）。

A.分部分项工程清单

B.拟定的招标文件

C.最高投标限价

D.潜在投标人的资质及能力

【答案】：B198、下列不属于施工损失量的是（）。

A.运输损耗

B.操作损耗

C.体积变化损耗

D.物理损耗

【答案】：D199、球阀是近年来发展最快的阀门品种之一，其主要特点为（）。

A.密封性能好，操作复杂

B.启闭慢、维修不方便

C.不能用于输送氧气、过氧化氢等介质

D.适用于含纤维、微小固体颗粒的介质

【答案】：D200、生产人员培训费按每人（）标准计算。

A.1000元

B.2000元

C.3000元

D.4000元

【答案】：C201、对于冻胀力引起的病害，处理方法最好的是（）。

A.隔热保温

B.围岩压浆

C.灌浆锚固

D.隧底加固

【答案】：A202、下列费用中，计入技术服务费中勘察设计费的是（）,

A.设计评审费

B.技术经济标准使用费

C.技术革新研究试验费

D.非标准设备设计文件编制费

【答案】：D203、两台起重机抬吊一个50t的重物，索吊具质量为2t，不均衡荷载系数取上限，吊装计算载荷为（）。

A.62.4t

B.62.92

C.68.64

D.74.88

【答案】：C204、根据《升船机设计规范》（SL660-2013），升船机的级别按设计最大通航船舶吨位分为（）级。

A.5

B.6

C.7

D.8

【答案】：B205、（2020年真题）建设工程全面造价管理是（）。

A.质量、安全、成本、风险

B.资源、成本、盈利、风险

C.工期、质量、成本、风险

D.工期成本、质量成本、安全成本、环境成本

【答案】：B206、电力、路灯、公路、码头、广告等大范围作业的起重机械为（）。

A.塔式起重机

B.液压升降机

C.施工升降机

D.桅杆起重机

【答案】：B207、（2018年真题）采用离心力原理除尘，结构简单，处理烟尘量大，造价低，管理维护方便，效率一般可达到85%的除尘器是（）。

A.麻石水膜除尘器

B.旋风除尘器

C.静电除尘器

D.冲激式除尘器

【答案】：B208、关于河谷地貌，下列说法错误的是（）。

A.在上游地区，多形成两壁陡峭的V形河谷

B.在河床坡度平缓的中、下游地区，多为谷底平缓、谷坡较陡的U形河谷

C.依据河谷两岸谷坡对称情况，可分为对称谷和不对称谷

D.根据河流的位置关系可将河谷分为纵谷和横谷

【答案】：D209、按索赔事件的性质分类，下列各项中列入其他索赔事项的是（）。

A.汇率变化

B.不可抗力

C.不可预见的不利条件

D.合同终止

【答案】：A210、关于工序特征的描述，下列说法中正确的是()。

A.工作者、工作地点不变，劳动工具、劳动对象可变

B.劳动对象、劳动工具不变，工作者、工作地点可变

C.劳动对象、劳动工具、工作地点不变，工作者可变

D.工作者、劳动对象、劳动工具和工作地点均不变

【答案】：D211、关于建设工程招标工程量清单的编制，下列说法正确的是（）

A.总承包服务费应计列在暂列金额项下

B.分部分项工程项目清单中所列工程量应按专业工程量计算规范规定的工程计算规则计算

C.措施项目清单的编制不用考虑施工技术方案

D.在专业工程量计算规范中没有列项的分部分项工程，不得编制补充项目

【答案】：B212、在拱坝设置中，坝体厚度小于（）m时，混凝土强度等级尽量不分区。

A.10

B.20

C.30

D.50

【答案】：B213、下列关于法律法规政策变化引起合同价款调整的规定，正确的是（）。

A.实施招标的建设工程，一般以建设工程施工合同签订前的第28天作为基准日

B.如果政策规定的人工费变化已包含在物价波动事件的调值公式中，则不再予以考虑

C.承包人原因导致的工期延误期间由于行政法规变化导致合同价款增加的，予以调整

D.不可抗力原因导致的工期延误期间由于行政法规变化导致合同价款减少的，价款不予调整

【答案】：B214、在评价投资方案经济效果时，如果A，B两个方案中缺少任何一个，另一个就不能正常运行，则A，B两方案称为（）。

A.组合型

B.互补型

C.混合型

D.相关型

【答案】：B215、在焊接过程中，为减缓熔池冷却速度，有利于排气、排渣，减少气孔、夹渣等缺陷，应采取的热处理方法为（）。

A.焊前预热

B.焊后热处理

C.焊后高温回火处理

D.正火加高温回火处理

【答案】：A216、建设工程项目投资决策完成后，控制工程造价的关键在于（）。

A.工程设计

B.工程招标

C.工程施工

D.工程结算

【答案】：A217、（2016年真题）根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854－2013）。关于金属结构工程量计算，说法正确的是（）。

A.钢桁架工程量应增加铆钉质量

B.钢桁架工程量中应扣除切边部分质量

C.钢屋架工程量中螺栓质量不另计算

D.钢屋架工程量中应扣除孔眼质量

【答案】：C218、下列沉积岩中，属于化学岩及生物化学岩类的是（）。

A.砾岩

B.页岩

C.石灰岩

D.粉砂岩

【答案】：C219、（2014年真题）有永久性顶盖且顶高4.2m无围护结构的场馆看台，其建筑面积计算正确的是（）。

A.按看台底板结构外围水平面积计算

B.按顶盖水平投影面积计算

C.按看台底板结构外围水平面积的1/2计算

D.按顶盖水平投影面积的1/2计算

【答案】：D220、设备按设计压力（P）分类,中压设备的压力范围是（）。

A.0.1MPa≤P＜1.6MPa

B.1.6MPa≤P＜10MPa

C.10MPa≤P＜100MPa

D.P≥100MPa

【答案】：B221、公路工程造价是指公路工程建设项目从（）使用所需的全部费用。

A.开工到交工

B.筹建到竣工验收交付

C.筹建到竣工交工

D.开工到竣工验收交付

【答案】：B222、（2018年真题）根据《标准施工招标文件》（2007年版）通用合同条款，下列引起承包人索赔的事件中，只能获得费用补偿的是（）。

A.发包人提前向承包人提供材料、工程设备

B.因发包人提供的材料、工程设备造成工程不合格

C.发包人在工程竣工前提前占用工程

D.异常恶劣的气候条件，导致工期延误

【答案】：A223、（2013年真题）根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013），编制工程量清单补充项目时，编制人应报备案的单位是（）。

A.企业技术管理部门

B.工程所在地造价管理部门

C.省级或行业工程造价管理机构

D.住房和城乡建设部标准定额研究所

【答案】：C224、（2017年真题）当初步设计深度不够，只有设备出厂价而无详细规格、重量时，编制设备安装工程费概算可选用的方法是（）。

A.设备价值百分比法

B.设备系数法

C.综合吨位指标法

D.预算单价法

【答案】：A225、下列费用中包含在国际工程投标报价其他费用中的是（）。

A.保函手续费

B.保险费

C.代理人佣金

D.暂定金额

【答案】：D226、关于利息备付率的说法，正确的是（）

A.利息备付率越高，表明利息偿付的保障程度越高

B.利息备付率越低，表明利息偿付的保障程度越高

C.利息备付率大于零，表明利息偿付能力强

D.利息备付率小于零，表明利息偿付能力强

【答案】：A227、以下性质中，不属于松散、软弱土层的是（）。

A.强度低

B.刚度低

C.承载力低

D.抗渗性好

【答案】：D228、关于工程建设其他费用中场地准备及临时设施费的内容，下列说法中正确的是（）。

A.新建项目的场地准备和临时设施费应根据估计工程量估算

B.此项费用不包括已列入建筑安装工程费用中的施工单位临时设施费用

C.发生拆除清理费时可按新建同类工程直接费的比例计算

D.场地准备及临时设施应尽量与永久性工程分开单独考虑

【答案】：B229、（2015年真题）压缩回弹性能好，具有多道密封和一定自紧功能，对法兰压紧面的表面缺陷不敏感，易对中，拆卸方便，能在高温、低压、高真空、冲击振动等场合使用的平垫片为（）。

A.橡胶石棉垫片

B.金属缠绕式垫片

C.齿形垫片

D.金属环形垫片

【答案】：B230、（2018年真题）对于技术复杂、各职能部门之间的技术界面比较繁杂的大型工程项目，宜采用的项目组织形式是（）组织形式。

A.直线制

B.弱矩阵制

C.中矩阵制

D.强矩阵制

【答案】：D231、（2020年真题）采用概算定额法编制设计概算的主要工作步骤有：①套用各子目的综合单价；②搜集基础资料；③计算措施项目费：④编写概算编制说明；⑤汇总单位工程造价；⑥计算工程量。上述工作步骤正确的排序是（）。

A.②⑥①③⑤④

B.④②⑥①⑤③

C.②⑥④①③⑤

D.④⑥②①⑤③

【答案】：A232、FIDIC《施工合同条件》的附件不包括()。

A.合同协议书

B.履约保函

C.投标函

D.争端仲裁协议书

【答案】：B233、（2018年考题）根据《工程造价咨询企业管理办法》，工程造价咨询企业资质有效期为（）年。

A.2

B.3

C.4

D.5

【答案】：B234、用在重量不大、跨度、高度较大的场合，如桥梁建造、电视塔顶设备吊装的吊装方法是（）。

A.塔式起重机吊装

B.履带起重机吊装

C.缆索系统吊装

D.液压提升

【答案】：C235、适用于在某一范围内数量多，而每一单件重量较小的设备、构件吊装，作业周期长。该种吊装设备是（）。

A.塔式起重机

B.桅杆起重机

C.流动式起重机

D.缆索系统吊装

【答案】：A236、出料容量为500L的砂浆搅拌机，每循环工作一次，需要运料、装料、搅拌、卸料和中断的时间分别为120s、30s、180s、30s、30s，其中运料与其他循环组成部分交叠的时间为30s。机械正常利用系数为0.8，则500L砂浆搅拌机的产量定额为（）m3/台班。（1m3＝1000L）

A.27.43

B.29.54

C.32.00

D.48.00

【答案】：C237、目前应用最普遍的防水屋面是（）。

A.非柔性防水层屋面

B.刚性防水屋面

C.涂膜防水屋面

D.卷材防水层屋面

【答案】：D238、（2018年真题）能有效的防止风、砂、雨、雪或灰尘的浸入，使液体无蒸气空间，可减少蒸发损失，减少空气污染的贮罐为（）。

A.浮顶

B.固定顶

C.无力矩顶

D.内浮顶

【答案】：D239、在岸上拼装的钢桁梁沿着与河岸垂直的临时码头纵向拖拉装上两组浮船，然后浮运架梁属于（）。

A.纵向浮拖架梁

B.横向浮移架梁

C.纵移装船浮运架梁

D.横向浮移架梁

【答案】：C240、当工程变更引起安全文明施工费发生变化的，其调整原则为（）。

A.按照实际发生变化的措施项目调整，但应考虑承包人的报价浮动因素

B.按照分部分项工程费的调整方法调整单价

C.安全文明施工费为包干使用，不得调整

D.按照实际发生变化的措施项目调整，不得浮动

【答案】：D241、下列因素中，不属于影响人工日工资单价因素的是（）。

A.社会平均工资水平

B.劳动力市场供需变化

C.工厂生产指数

D.生活消费指数

【答案】：C242、（2019年真题）山区河流河床纵坡大，流速大，纵流占主导地位，侵蚀以（）作用为主。

A.下蚀

B.侧蚀

C.拓宽

D.冲击

【答案】：A243、可用来加工焊缝坡口，特别适用于开U形坡口，还可加工多种不能用气割加工的金属的切割方法为（）。

A.氧熔剂切割

B.等离子弧切割

C.碳弧气割

D.激光切割

【答案】：C244、适用于大型机器设备或重型起重运输设备制造的厂房是（）。

A.单层厂房

B.2层厂房

C.多层厂房

D.混合层数厂房

【答案】：A245、正确估算和有效控制工程造价的前提是（）。

A.可行性研究报告

B.正确的决策

C.正确的设计

D.充分的技术经济论证

【答案】：B246、在室内排水系统中，排水管道敷设为隐蔽或埋地的排水管道，在隐蔽前应做（）。

A.通球试验

B.高压水清洗

C.水压试验

D.灌水试验

【答案】：D247、为保证洪水、流冰排泄无阻和符合河流通航净空要求所规定的一个重要设计参数是（）。

A.桥面净空

B.桥下净空

C.建筑高度

D.设计洪水位

【答案】：B248、下列选项中，不属于按外形划分的桁架式屋架的是（）。

A.三角形

B.梯形

C.拱形

D.对称形

【答案】：D249、对于锅炉锅筒的安装,说法正确的是（）。

A.上锅筒设支座,下锅筒靠对流管束支撑

B.上锅筒设支座,下锅筒用吊环吊挂

C.上、下锅筒均设支座

D.水压试验合格前安装锅筒内部装置

【答案】：C250、（2014年真题）关于施工合同履行期间的期中支付，下列说法中正确的是（）。

A.双方对工程计量结果的争议，不影响发包人对已完工程的期中支付

B.对已签发支付证书中的计算错误，发包人不得再予修正

C.进度款支付申请中应包括累计已完成的合同价款

D.本周期实际支付的合同额为本期完成的合同价款合计

【答案】：C251、某承包工程总价为500万元，其中材料费占45％，该工程计划工期为500天，材料储备定额天数为60天，则应支付预付款（）万元。

A.36.99

B.225

C.27

D.60

【答案】：C252、下列关于投资方案偿债能力指标的说法中，不正确的是（）。

A.利息备付率反映投资方案偿付债务利息的