2026年设备监理师考试题库及完整答案【考点梳理】

2026年设备监理师考试题库第一部分单选题(200题)1、甲、乙两公司设备工程合同纠纷一案，由某仲裁委员会开庭审理。开庭当天，街道开庭通知书的被申请人乙无正当理由拒不到庭，则仲裁庭可以()。

A.撤销案件

B.中止审理

C.终结审理

D.缺席判决

【答案】：D2、某购房人从银行贷款50万元，贷款期限10年，按月等额还本付息，贷款年利率6％，每月计息一次，其每月应向银行还款的数额为()元。

A.4917

B.5551

C.7462

D.7581

【答案】：B3、根据《建设工程安全生产管理条例》，下列选项中，属于施工单位应采取的安全措施的是()。

A.建设工程施工前，组织设计单位与施工班组进行技术交底

B.不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍

C.实施爆破作业前，向公安机关申请领取《爆破物品使用许可证》

D.向建设行政主管部门报送安全施工措施的资料

【答案】：B4、不属于服务质量特性的是()。

A.服务的性能

B.服务的舒适性

C.服务的文明性

D.服务的经济性

【答案】：A5、《合同法》规定，商业广告的内容()，视为要约。

A.包含价格内容的

B.符合要约规定的

C.详细介绍商品的

D.附加了期限的

【答案】：B6、某一必须招标的施工项目，采用综合评估法评标。评标委员会经评审，推荐的3名中标候选人：甲报价1000万元，评标得分96；乙报价980万元，评标得分90，丙报价950万元，评标得分95。下列关于中标人的确定和合同金额的说法，正确的是()。

A.中标人为甲，合同价为950万元

B.中标人为甲，合同价为1000万元

C.中标人为丙，合同价为950万元

D.中标人为乙，合同价为980万元

【答案】：B7、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，承包商因不可抗力索赔工期的，应在不可抗力发生后的()天，向工程师发出通知。

A.7

B.14

C.28

D.42

【答案】：C8、任何组织以外的信息命令只能作为影响或干扰，必须通过决策层接受并变换之后(有必要的话)才能传递至组织内部各层次各部门，进而对其行动产生影响，这体现了组织设计的()原则。

A.最佳跨度

B.统一指挥

C.组织优化

D.责任至上

【答案】：B9、采用成本加固定百分比酬金合同，酬金一般按()的固定百分比计算。

A.实际发生的成本

B.估算工程成本

C.报价成本

D.限额成本

【答案】：A10、下列关于权利与义务对等性的说法，正确的是()。

A.合同当事人享有的权利与履行的义务应对等，并与合同的预期目的相匹配

B.合同当事人相互享有同等的权利

C.合同当事人相互承担同等的义务

D.合同当事人一方享有的权利等同对方承担的义务

【答案】：A11、按照《招标投标法实施条例》的规定，投标人对开标有异议的，应当在()提出。

A.开标前

B.提交投标书时

C.开标现场

D.确定招标人前

【答案】：C12、甲、乙订立合同后，甲以重大误解为由向人民法院提出撤销合同请求。人民法院依法撤销了该合同。该合同自()时起无效。

A.合同订立

B.甲提出撤销请求

C.人民法院受理撤销请求

D.人民法院判决撤销

【答案】：A13、由于质量要求不断变化，因此质量管理的内容和方法具有()的特点。

A.稳定性

B.动态性

C.固定性

D.确定性

【答案】：B14、交付设备的规格、质量等不符合合同规定，当采购方不同意接收时，由供货方负责()。

A.包换

B.保修

C.包修

D.包修或包换

【答案】：D15、承包商向工程师提交承包商在履行合同过程中的各类人员的数量以及每类施工设备的数量的时间周期是()。

A.1周

B.2周

C.1个月

D.2个月

【答案】：C16、被监理方已完成的设备(阶段或最终结果)质量按事先约定好的报验项目内容提交监理检查／见证的申报，应采用()。

A.见证情况表

B.见证通知单

C.报验申请表

D.工作联系单

【答案】：C17、在承包商负责照管期间，由于业主风险中所列的风险以外的原因，致使工程发生任何损失，由()承担修正该项损失的费用。

A.业主

B.承包商

C.工程师

D.保险公司

【答案】：B18、设备工程监理服务的实施，重点围绕()的实现展开。

A.核心服务

B.可感觉服务

C.附加服务

D.额外服务

【答案】：A19、某厂开发出一种新型炉具，先后制造出10件样品，后有1件被盗。2011年，一居民家炉具因缺陷导致爆炸。经查，爆炸炉具是该厂丢失的炉具样品。居民向该厂提出索赔。该厂拒赔的下列事由中，能得到法院认可的是()。

A.该炉具尚未投入流通

B.该居民获得炉具的途径不清

C.该居民应当向提供炉具的人索赔

D.对该居民的损失，该厂主观上无过错

【答案】：A20、由于设计人员错误造成设备质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应()。

A.免收直接受损失部分的设计费，并支付赔偿金

B.重新设计、并支付赔偿金

C.赔偿委托人的实际损失

D.支付违约金并赔偿损失

【答案】：A21、()要对整个服务项目过程活动予以识别.确定并提出规范要求作为行动准则，用于指导和规范一类项目监理服务提供。

A.服务规范

B.服务提供规范

C.服务质量控制规范

D.服务测量规范

【答案】：B22、下列关于承包人的工程价款优先权的说法，正确的是()。

A.承包人行使优先权的期限为1年

B.行使优先权的建筑工程价款包括承包人因发包人违约造成的损失

C.承包人就商品房享有的工程价款优先权不得对抗交付该商品房全部价款的消费者

D.抵押权人优先于承包人的工程价款受偿

【答案】：C23、设备监理规划应经()审核批准后报送业主。

A.总监理工程师

B.监理单位的总经理

C.监理单位的技术负责人

D.监理单位的法定代表人

【答案】：C24、一般认为()由设备变差(即系统内变差)引起。

A.重复性

B.再现性

C.精密度

D.准确度

【答案】：A25、根据设备工程监理服务质量差距分析模型，()差距是主要的质量差距。

A.服务规划

B.服务认知

C.服务提供

D.服务感知

【答案】：D26、按组织规划所建立的设备项目监理机构的特点及运行效果是()所要做的工作内容。

A.工作说明

B.组织影响评价

C.人员配备及培训

D.任务和责任的分配

【答案】：B27、在进行设备工程监理服务分析时，必须预先设计好的设计文件是()。

A.设备工程监理规划/大纲

B.设备工程监理细则

C.设备工程监理服务质量标准

D.设备工程服务蓝本

【答案】：C28、承包商按照合同要求编制的竣工文件，应保存在现场，并在()，提交工程师两套副本。

A.移交工程时

B.竣工试验开始前

C.通过竣工试验后

D.申请签发接收证书时

【答案】：B29、进行可靠性设计时，在没有现成数据和可用的经验时，()是唯一的手段。

A.失效安全设计

B.安全寿命设计

C.可靠性确认试验

D.设置故障监测和诊断装置

【答案】：C30、设备工程进度管理的最终目的是实现其()。

A.进度优化

B.时间目标

C.工期反索赔

D.资源均衡

【答案】：B31、关于故障树的以下说法，错误的是()。

A.每一个逻辑门都要有明确的结果事件

B.两个事件可以形成不经任何逻辑门的事件串。

C.同一共同事件可能在故障树的不同分支上出现，必须有相同的事件编号

D.同一共同事件不是底事件，必须用相似的转移符号进行简化

【答案】：D32、直接从事设备安装的生产工人职工福利费应该列入()。

A.直接工程费

B.措施费

C.企业管理费

D.规费

【答案】：A33、对于一个大型的设备工程，相关人员在合同文件编制完成后，需对此文件进行评估，并最终得到()的审查认可。

A.业主

B.承包商

C.设备监理工程师

D.总监理工程师

【答案】：A34、在委托代理中，代理人享有代理权的依据是()。

A.委托合同

B.委托授权行为

C.人民法院指定

D.法律规定

【答案】：B35、在质量方面指挥和控制组织的协调的活动称为()。

A.质量策划

B.质量改进

C.质量控制

D.质量管理

【答案】：D36、建立职业健康安全管理体系(OHSMS)时，所成立的工作组的主要任务是()。

A.培训相关管理人员

B.负责建立职业健康安全管理体系

C.对组织现在的职业健康状况进行调查与分析

D.对与职业健康相关的危险源进行辨识

【答案】：B37、下列关于设备工程监理与建设工程监理的表述中，正确的是()。

A.设备工程监理与建设工程监理在所有项目管理中的地位相同

B.设备工程监理与建设工程监理的监理目标不同

C.设备工程监理与建设工程监理是相互独立的

D.设备工程监理与建设工程监理的监理对象不同

【答案】：D38、根据《担保法》的规定，有关抵押表述正确的是()。

A.只能由债务人提供抵押物

B.抵押人转移对抵押物的占有

C.抵押权人有权依法以抵押物的变卖价款优先受偿

D.债务人不履行债务时，抵押物归债权人所有

【答案】：C39、监理工程师责任风险的具体对策不包括()。

A.提高委托方履约意识

B.提高专业技能

C.提高管理水平

D.严格履行合同

【答案】：A40、在某工程单代号搭接网络计划中，关键线路是指()的线路。

A.相邻两项工作之间的时距之和最大

B.相邻两项工作之间时间间隔全部为零

C.工作的持续时间总和最大

D.相邻两项工作之间的时距全部为零

【答案】：B41、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当在施工现场的楼梯口、电梯井口，设置明显的()。

A.安全设施

B.安全警示标志

C.安全疏散标志

D.安全报警装置

【答案】：B42、美国项目管理协会的《项目管理知识体系指南(第4版)》中的项目范围管理的子过程不包括()。

A.收集需求

B.创建工作分解结构

C.控制范围

D.指导和管理项目

【答案】：D43、按照《建设工程安全生产管理条例》，由施工单位进行安全生产教育培训的人员是()。

A.安装拆卸工

B.钢筋工

C.专职安全生产管理人员

D.项目负责人

【答案】：B44、设备工程监理服务实现策划的输入通常包括信息和实物两方面内容，其中实物主要是指()。

A.来自监理单位的资源

B.来自委托人的资源

C.来自被监理方的资源

D.来自顾客的要求

【答案】：A45、下列关于设备监理单位的监理业务范围的叙述，正确的是()。

A.甲级设备监理单位可以监理所有设备工程

B.乙级设备监理单位可以监理所有设备工程

C.甲级设备监理单位可以监理《设备监理单位资格证书》规定工程专业所有设备工程

D.乙级设备监理单位可以监理《设备监理单位资格证书》规定工程专业所有设备工程

【答案】：C46、根据索赔依据不同划分索赔，当事人按照合同条款进行的索赔是()。

A.按约索赔

B.依法索赔

C.项目索赔

D.费用索赔

【答案】：A47、审查人员资格，尤其是特种专业人员资格，属于设备()过程规定的工作内容。

A.设计

B.制造

C.安装

D.调试验收

【答案】：B48、下列关于可靠性设计的说法，错误的是()。

A.为了达到产品的可靠性指标而进行的设计，称为可靠性设计

B.必须提高设计人员预测和预防故障的能力

C.只需考虑一般的设计特性

D.目的是尽可能降低产品在寿命周期内的总费用

【答案】：C49、某设备安装工程完工预算为1000万元，到6月底累积成本绩效指数为0.8。据此进行完工尚需估算，则其预测值为()万元。

A.800

B.1000

C.1200

D.1250

【答案】：D50、下列文件中，属于确认承包商的工作成果是否符合合同的重要依据的是()。

A.设计文件

B.业主要求

C.承包商文件

D.投标书

【答案】：B51、设备的规划、设计、采购、制造、安装、调试等设备形成的全过程和/或最终形成的结果，我们统称为()。

A.设备监理

B.设备工程项目

C.设备工程

D.设备形成过程

【答案】：C52、以下关于工作或活动间的先后次序，即逻辑关系的说法正确的是()。

A.组织逻辑关系在一定条件下是可以改变的

B.组织逻辑是由工作或活动间客观的科学规律所决定的，不可改变

C.挖完沟才能敷设管线，此两项工作间的逻辑关系属于组织逻辑关系

D.工艺逻辑是从活动组织安排及资源约束等方面考虑，确定各项工作或活动的工作顺序

【答案】：A53、因业主提前占用部分工程导致承包商增加费用时，承包商根据索赔程序提出了要求，()应对补偿金额作出公正的决定。

A.业主

B.项目经理

C.工程师

D.工程师代表

【答案】：C54、()工作完成的标志是设备、散材制造完成。

A.运输

B.采买

C.催交

D.检验

【答案】：C55、甲定做单位在乙处定做设备，乙按期交货后，甲一直拖欠乙部分工程款，乙多次索要未果，遂申请仲裁，仲裁庭作出裁决后，甲仍不履行，则乙可向()申请执行。

A.仲裁委员会

B.人民法院

C.人民政府

D.甲的上级主管部门

【答案】：B56、设备工程监理服务提供过程的输出文件包括()。

A.监理计划

B.监理细则

C.监理报告

D.监理服务规划

【答案】：C57、按风险影响的范围不同，项目风险可分为()。

A.纯风险和投机风险

B.独立风险和非独立风险

C.基本风险和特殊风险

D.可管理风险和不可管理风险

【答案】：C58、设备工程监理的项目管理体现在两个方面：其一是项目业主委托设备监理单位所进行的项目管理；其二是设备监理单位从自身角度出发对其承担的设备工程项目的监理任务进行的项目管理。两者的不同点主要表现在()不完全相同。

A.管理目标

B.管理范围

C.管理原理.管理内容的类别

D.所采用的管理方法及工具

【答案】：A59、当设备发生不可消除的有形磨损时，可采取的设备磨损补偿方式为()。

A.设备修理

B.设备更新

C.设备现代化改造

D.设备报废

【答案】：B60、进口设备采用的主要运输方式为()。

A.公路运输

B.铁路运输

C.内河航运

D.海洋运输

【答案】：D61、对于下列无效的施工合同，人民法院可以收缴当事人已经取得的非法所得的是()。

A.承包人越级承揽工程

B.承包人超越范围承揽工程

C.承包人向评标委员行贿中标

D.承包人将主体结构的施工进行分包

【答案】：D62、在()后，承包商应清除并运走所有承包商的设备、剩余材料以及残物、垃圾和临时工程，使现场和工程处于清洁、安全的状态。

A.工程竣工

B.业主接收工程

C.签发工程接收证书

D.签发履约证书

【答案】：C63、根据《产品质量法》，下列情形中，属于“产品缺陷”的是()。

A.不具备产品应当具备的使用性能而事先未作说明

B.产品不符合注明采用的推荐性行业标准

C.产品的结构、配方等方面存在不合理的危险

D.产品不符合以实物样品等方式表明的质量状况

【答案】：C64、项目开始时，项目成功完成的可能性()。

A.较低

B.最低

C.较高

D.最高

【答案】：B65、项目是由人、技术、资金、各类资源、时间和空间等各种要素组合在一起，为实现特定的目标而形成的一个有机整体。这体现了项目()特点。

A.目标性

B.系统性

C.固定性

D.临时性

【答案】：B66、监理人员在监理过程中与费用有关的检查内容包括检查付款条件是否具备、()和进度款、清算审核等。

A.检查项目进展情况

B.核查材料消耗

C.核实工作量

D.检查工程质量

【答案】：C67、设备采购方案最终需获得()的批准。

A.建设单位

B.总监理工程师

C.项目经理

D.质检站

【答案】：A68、在分析更新方案时，不应考虑()。

A.机会成本

B.变动成本

C.经营成本

D.沉没成本

【答案】：D69、按照《安全生产法》规定：特别重大事故是指造成()的事故。

A.30人以上死亡，或者50人以上重伤，或者5000万元以上直接经济损失

B.20人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失

C.30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失

D.20人以上死亡，或者50人以上重伤，或者5000万元以上直接经济损失

【答案】：C70、某机械设备已使用多年，拟进行大修。当前市场变现价值为80万元，预计大修理费用为100万元。大修后可继续使用4年，平均每年生产产品50吨，年经营成本为40万元，4年后设备残值忽略不计。假设基准收益率为10%，则大修后的单位产品生产成本是()万元/吨。[(A/P，10%，4)=0.315]

A.0.63

B.1.134

C.1.43

D.1.934

【答案】：D71、沟通策划就是要识别并确定项目所需要的信息和如何建立有效的沟通机制，通过策划()。

A.制订长期的沟通计划

B.制订临时的沟通计划

C.制订形成文件的沟通计划

D.制订形成文件的质量计划

【答案】：C72、风险识别过程的输入不包括()。

A.风险管理计划

B.已识别的风险

C.风险分类

D.历史信息

【答案】：B73、以下说法正确的是()。

A.总监理工程师领导监理资料的管理工作，并指定专人具体负责该项工作

B.总监理工程师领导监理资料的管理工作，专业监理工程师具体负责该项工作

C.总监理工程师领导监理资料的管理工作，专业监理工程师助理具体负责该项工作

D.专业监理工程师领导监理资料的管理工作，专业监理工程师助理具体负责该项工作

【答案】：A74、根据世界银行的《生产设备设计、供应和安装采购标准招标文件》(2008年版，2010年修订)，设备工程的招标文件包括()。

A.投标邀请函、业主要求以及合同条件和合同格式

B.招标程序、业主要求以及合同条件和合同格式

C.招标程序、设备工程要求以及合同条件和合同格式

D.投标人须知、设备工程要求以及合同条件和合同格式

【答案】：B75、设备工程监理是指具有相应资质的设备工程监理单位，接受委托方的委托，按照与委托方签订的设备工程监理合同的约定，遵循设备工程的一般规律，依据国家有关的法律、法规、规章、技术标准和委托方的要求，对设备工程提供的咨询和()服务。

A.策划

B.技术

C.协助

D.管理

【答案】：D76、设备工程监理服务提供过程也是监理服务项目()过程。

A.执行

B.监督

C.管理

D.验证

【答案】：C77、美国项目管理学会的项目管理知识体系将项目管理进程分为5个过程组，其中不包括()。

A.启动

B.交接

C.执行

D.控制

【答案】：B78、质量管理八项原则中，()是质量管理的首要原则。

A.以顾客为关注焦点

B.全员参与

C.持续改进

D.领导作用

【答案】：A79、不能用于寿命期相等的互斥方案优选的是()。

A.增量净现值法

B.增量内部收益率法

C.净现值法

D.内部收益率法

【答案】：D80、项目开始时，项目的风险和不确定性()。

A.较低

B.最低

C.较高

D.最高

【答案】：C81、根据《仲裁法》，一方当事人向人民法院申请执行仲裁裁决，另一方当事人向人民法院申请撤销仲裁裁决的

【答案】：C82、在组织中，每个功能部门都是一个权力结点，组织内部的命令通过各功能结点发布、传递和执行，同时每个功能部门又都有相应责任，这体现了()原则。

A.权力层次性

B.职责与权力一致

C.分工与合作

D.责任不可下推

【答案】：B83、下列与不可抗力相关的叙述，错误的是()。

A.不可抗力是指不能预见、不可避免并不能克服的客观情况

B.因不可抗力不能履行合同的，可部分或全部免除责任责任

C.当事人迟延履行后发生不可抗力的，也可根据情况部分免除责任

D.不可抗力包括合同中约定的不可抗力情形

【答案】：C84、根据一般设备制造过程监理工作流程，在编制监理规划后和监理交底之前需要完成的任务是()。

A.编制工艺方案和试验方案

B.审查工艺方案和试验方案

C.整理监理资料

D.签订监理合同

【答案】：B85、①确定对策；②确定每种对策的负责人与完成日期；③为工序编号；④确定存在问题。下列正确的对策表应用顺序为()。

A.①②③④

B.③①②④

C.①②④③

D.③④①②

【答案】：D86、由于出现了性能更优越的设备，使现有设备过时、经济效益相对降低，这种情况属于()。

A.有形磨损

B.外力磨损

C.无形磨损

D.物质磨损

【答案】：C87、设备工程监理服务实现策划过程的活动不包括()。

A.识别输入要求

B.编制质量计划

C.评审、批准、认可质量计划

D.签订监理合同

【答案】：D88、在设备工程监理服务的策划过程中，从事不同专业范围的不同项目监理服务时，()。

A.应分别策划策划

B.可能要进行多次策划

C.可能一次完成多次采用

D.可能要进行多次策划或在原来策划的基础上再策划

【答案】：D89、①拟定改进质量的措施；②判断质量问题；③进行统计分析；④分析影响质量的因素；⑤收集整理质量数据。利用数据统计方法控制质量的步骤为()。

A.⑤③②④①

B.②③⑤④①

C.⑤②③①④

D.②①③⑤④

【答案】：A90、监理工程师控制建设工程进度的技术措施是指()。

A.建立工程进度报告制度及进度信息沟通网络

B.协调合同工期与进度计划之间的关系

C.加强风险管理，预测风险因素并提出预防措施

D.审查承包商提交的进度计划，使承包商在合理的状态下施工

【答案】：D91、工程项目的质量目标和水平是通过设计使其具体化的，设计质量的优劣，直接影响工程项目的功能、使用价值和投资的经济效益，所以设计项目首先应()。

A.满足决策的质量目标和水平

B.满足业主所需的功能和使用价值

C.符合城市规划的要求

D.符合国家规范、规程和标准

【答案】：B92、下列选项中，不属于检验文件的是()。

A.程序

B.偏差分析

C.检验通则

D.检验和试验规程

【答案】：B93、下列关于设备制造工艺文件的说法，正确的是()

A.工艺文件是技术性文件，需经业主正式批准发布

B.操作者在生产过程中逐步掌握和完善工艺文件

C.制造工艺方案是进行制造管理的指导性文件

D.各种工艺文件种类繁多，无法统一和完整

【答案】：C94、在我国，下列知识产权中，保护期限为20年的是()。

A.发明专利权

B.实用新型专利权

C.职务作品著作权

D.商标专用权

【答案】：A95、在()后，承包商应仔细检查业主要求和定位放线的基础资料，并将发现的任何问题通知工程师。

A.收到开工通知

B.收到中标通知

C.进驻现场

D.提供设计文件

【答案】：A96、根据《建设工程质量管理条例》，设备安装工程的最低保修期限为()。

A.设计文件规定的合理使用年限

B.双方约定的合理使用年限

C.2年

D.5年

【答案】：C97、设备工程合同履行过程中，合同实施情况跟踪的对象不包括()。

A.具体合同事件

B.设备工程进度情况

C.工程资金使用情况

D.合同管理人员管理情况

【答案】：D98、设计验证工作包括()。

A.变换计算方法、类比设计、试验验证

B.变换计算方法、不同输入核算、试验验证

C.变换计算方法、类比设计、调整核实

D.类比设计、调整核实、设计成果评审

【答案】：A99、按照《招标投标法实施条例》的规定，投标人认为招标活动不符合法律规定进行投诉的，应当在自知道或者应当知道之日起10日内，向()投诉。

A.有关行政监督部门

B.仲裁机构

C.人民法院

D.行业协会

【答案】：A100、下列文件中，属于工程师监督承包商实施过程和实施方法的重要依据的是()。

A.设计文件

B.业主要求

C.承包商建议书

D.中标通知书

【答案】：C101、处在“职务设计和资源规划”与“评估组织设计方案”之间的组织设计程序是()。

A.确定组织总体框架

B.管理规范设计

C.规划组织所需的资源

D.运行制度设计

【答案】：D102、根据《民法通则》的规定，下列情形中，诉讼时效期间为4年的是()。

A.张某因工伤要求损害赔偿

B.某设备厂商因租用仓库而拒付租金

C.甲厂购买的机床存在质量缺陷

D.某项目部进口日本的数控设备与合同不符，提起仲裁

【答案】：D103、组织是指为了完成特定目标而设置的()的群体。

A.人的职务及其关系的体系

B.管理机构

C.社会团体

D.法人机构

【答案】：A104、根据《民事诉讼法》，证据必须符合()要求。

A.真实性、合法性、客观性

B.合法性、客观性、公正性

C.合法性、客观性、关联性

D.真实性、关联性、公正性

【答案】：C105、在装运港交货类中，FOB习惯称为()。

A.离岸价

B.到岸价

C.抵岸价

D.运费在内价

【答案】：A106、FIDIC合同条件规定，最终解决争端的方法是()。

A.DAB决定

B.友好协商

C.仲裁

D.诉讼

【答案】：C107、如果业主未能按合同约定的时间和方式给予承包商进入和占用现场的权利，承包商有权获得()的补偿。

A.工期延长

B.相应费用

C.合理利润

D.工期延长和相应费用加合理利润

【答案】：D108、FIDIC合同条件引入的解决争端机制，要求业主和承包商的任何争端首先书面交由()解决。

A.工程师

B.争端评判委员会(DAB)

C.仲裁机构

D.人民法院

【答案】：B109、在搭接网络计划中，工作i与工作j存在搭接关系，工作i的最迟完成时间等于()。

A.

B.

C.

D.

【答案】：B110、设备监理工程师注册制度是政府对设备监理从业人员实行()的手段，是政府对设备监理工程师从事设备监理工作的行政许可。

A.市场准入

B.工作聘任

C.职称评定

D.管理评审

【答案】：A111、下列选项中，不属于检验基本职能的是()。

A.鉴别

B.把关

C.报告

D.调查

【答案】：D112、过程能力是指产品生产的每个过程对产品质量的保证程度，其高低可以用标准差σ的大小来衡量，下列说法正确的是()。

A.过程能力越强、σ越小，则过程越不稳定

B.过程能力越弱、σ越大，则过程越不稳定

C.过程能力与σ无关，与产品的技术要求有关

D.σ既取决于质量因素，又与规范有关

【答案】：B113、正确的协调方法和技术有助于问题的解决。下面对协调及协调的方法和技术的表述，正确的是()。

A.人际关系改善是协调的手段之一

B.协调的手段之一是协商，协商与谈判是不同的

C.行政组织无助于协调相关方人员保持合作愿望

D.畅通的信息沟通会带来协调需求

【答案】：A114、项目管理中常见的组织结构模式有()。

A.平面型、项目型和矩阵型

B.职能型、项目型和矩阵型

C.项目型、网络型和职能型

D.直线型、纵树型和项目型

【答案】：B115、在合同实施过程中经常要对合同规定的要求与实际履行情况之间产生的偏差进行分析，这种分析是()。

A.静态的

B.预防性的

C.动态的

D.补救性的

【答案】：C116、买受人在合同内错填到货地点或接货人，导致出卖人送货或代运过程中不能顺利交接货物，所产生的后果由()承担。

A.出卖人

B.承运人

C.买受人

D.出卖人与买受人

【答案】：C117、设备设计过程的设计输入应予以规定并形成文件，包括()。

A.设计采用的标准.规范及相关法规

B.以前类似设计提供的适用信息

C.分承包方的正式的组织和技术接口

D.项目的设计数据和基础资料

【答案】：B118、专业监理工程师的职责包括()。

A.签发工程暂停令

B.主持整理全部设备监理资料

C.撰写设备监理报告

D.审核工程计量数据和原始凭证

【答案】：D119、某住宅工程竣工1年后，房地产开发商尚欠施工企业一笔工程款，并以资金紧张为由拒不付款。同时，购房者也拖欠房地产开发商的购房款，且已到该支付的时间。此时，施工企业应()。

A.以自己的名义向人民法院主张该购房款

B.以房地产开发商名义向人民法院主张该购房款

C.以自己的名义直接向购房者主张该购房款

D.以房地产开发商名义直接向购房者主张该购房款

【答案】：A120、没备监理除具有一般监理所共有的一些特点外，还具有时空跨度大、涉外贸易量大、()等特点。

A.人员众多

B.难度大

C.一次性任务

D.设备类别及专业繁多

【答案】：D121、通过识别组织内的关键过程，随后加以实施和管理并不断进行持续改进以达到顾客满意，这是指八项质量管理的()原则。

A.管理的系统方法

B.持续改进

C.过程方法

D.基于事实的决策方法

【答案】：C122、在FIDIC合同条件关于解决争端的工作流程中，当事人将争端提交争端评判委员会后，争端评判委员会应在()天内作出决定。

A.21

B.28

C.56

D.84

【答案】：D123、项目管理的目的是达到项目要求，项目要求体现在()。

A.项目实施前能确定项目支出

B.项目质量能超越规定标准

C.项目能提前投入使用

D.项目的过程令各方满意

【答案】：D124、监理记录是用以表现设备在监理过程中实际质量情况的()。

A.核心文件

B.关键性文件

C.管理技术文件

D.见证性文件

【答案】：D125、根据世界银行《生产设备设计、供应和安装采购标准招标文件》，招标文件包括()。

A.招标程序、业主要求以及合同条件和合同格式

B.投标人须知、招标资料表和投标保函

C.投标人须知、业主要求和设计文件

D.招标程序、招标资料表、合同条件和进度计划

【答案】：A126、一般建设项目都包括建筑工程和设备工程两个组成部分；这两个组成部分是()

A.不可分割的

B.相互分开的

C.相互对立的

D.一部分包含另一部分

【答案】：A127、12%人可向甲、乙两家银行申请贷款，到期一次性偿还本息。甲银行贷款年利率12%，每季度计息一次；乙银行贷款年利率13%，每半年计息一次。借款人按利率高低作出正确选择后，其借款年实际利率为()。

A.12%

B.12.55%

C.13%

D.13.42%

【答案】：B128、在生产流水线上，采用间隔一定时间或空间抽取试样的方法是()。

A.分层抽样法

B.随机数骰子法

C.二次抽样法

D.系统抽样法

【答案】：D129、FIDIC“新黄皮书”规定，确定竣工试验的具体日期并发出指示的是()。

A.业主

B.工程师

C.工程师代表

D.承包商

【答案】：B130、表示故障树名词“或门”的符号是()。

A.

B.

C.

D.

【答案】：C131、总监理工程师的设备工程监理资料具体管理职责是()。

A.负责监理资料的验收、分类整理

B.负责本专业有关监理资料的收集汇总及整理

C.负责将完整、真实的监理资料交资料员验收归档

D.领导监理资料的管理工作

【答案】：D132、设备采购评标结束后，由评标委员会编写评标报告。评标报告的内容不应当包括()。

A.争议的解决方式

B.评标委员会的人员组成

C.主要技术性能数据

D.推荐的中标候选人

【答案】：A133、甲厂业务员范某一直负责与乙厂的购销业务，后因故被甲厂开除。此后，范某用盖有甲厂公章的空白合同书与乙厂订立了一份购销合同，乙厂对范某被开除并不知情，按时将货送至甲厂，甲厂拒绝收货而引起纠纷。此案中，范某的行为是()。

A.无权代理

B.表见代理

C.越权代理

D.委托代理

【答案】：B134、建设工程从表面上检查，就很难发现内在的质量问题，这体现了工程质量的()。

A.波动大

B.评价方法的特殊性

C.隐蔽性

D.终检局限性

【答案】：C135、在同一建设项目中，设备工程监理与建设监理的()是相同的。

A.工作内容

B.工作性质

C.工作方法

D.工作进度

【答案】：B136、某文艺团体于1970年集体创作了一部作品，该作品于1971年5月4日首次公开发表。1982年对该作品进行了修改，于1984年3月8日再度公开发表。根据我国《著作权法》规定，该作品著作权的财产权保护期限至()。

A.2021年5月4日

B.2034年3月8日

C.2021年12月31日

D.2034年12月31日

【答案】：C137、在雇用多个承包商的情况下，设备监理工程师负责()设备工程的详细进度计划。

A.编制；

B.审核；

C.编制或审核；

D.修改。

【答案】：B138、资金有约束情况下的独立方案选择，可以保证得到最优组合的方法是()。

A.双向排序均衡法

B.现值法

C.净现值率法

D.独立方案互斥化方法

【答案】：D139、当事人依法经过协商，可以变更合同，当事人对合同变更的内容约定不明确的()。

A.按变更的内容确定

B.由仲裁机构裁决决定合同内容

C.推定为未变更

D.重新确定合同内容

【答案】：C140、以下关于设备监理活动的表述中，错误的是()。

A.设备监理是一种中介服务

B.设备监理是一种工程咨询

C.设备临理是一种管理服务

D.设备监理是一种技术合作

【答案】：D141、某建设项目有四个方案，甲功能评价总分为12.0，成本系数为0.22；乙功能评价总分为9.0，成本系数为0.18；丙功能评价总分为14.0，成本系数为0.35；丁功能评价总分为13.0，成本系数为0.25；根据价值工程原理，最好的方案是()。

A.甲

B.乙

C.丙

D.丁

【答案】：A142、根据《招标投标法》，下列项目必须进行招标采购的是()。

A.某新式武器的设计

B.地震灾区道路抢修

C.部分使用国有投资项目的施工

D.全部国有投资的项目前期咨询

【答案】：C143、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，对承包商的设备进行投保时，保险有效期限是()。

A.设备起运日起，至设备离开现场

B.设备运抵现场起，至使用该设备的工程竣工

C.开工之日起，至颁发接收证书

D.开工之日起，至竣工时间届满

【答案】：A144、FIDIC合同条件规定，如果业主在()天内未支付进度款，则应对延迟付款金额支付融资成本。

A.工程师收到承包商申请付款的月报表后28

B.工程师开出付款证书后28

C.工程师收到承包商申请付款的月报表后56

D.工程师开出付款证书后56

【答案】：C145、某建设工程施工总承包单位经建设单位认可，将电气线路安装进行了分包。工程竣工验收中，发现电气线路安装质量不符合工程设计要求，存在安全隐患，导致工程未能通过竣工验收。对此，下列说法正确的是()。

A.建设单位认可了总承包单位的分包，总承包单位对电气线路安装质量不承担责任

B.电气线路安装不符合工程设计要求导致工程竣工延误，应由分包人向建设单位承担工程竣工延误的责任

C.分包人应当向建设单位承担电气线路安装的返修、保修责任

D.总承包单位不仅对电气线路承担维修责任，还应承担由此导致的工期延误的责任

【答案】：D146、设备监理单位，如具有二类设备工程的设计、制造、安装、调试中某()个阶段的监理能力和监理业绩或类似业绩，则可被认定具有监理同类设备工程的相关业绩或从事同类设备工程工作的类似业绩。

A.一

B.二

C.三

D.四

【答案】：B147、下列表述错误的是()。

A.规范故障树：是仅含有底事件、结果事件及与门、或门、非门三种逻辑门的故障树

B.正规故障树：仅含有故障事件及与门、或门的故障树

C.非正规故障树：含有成功事件或非门的故障树

D.仅正规故障树属于规范故障树

【答案】：D148、根据检验项目特性所确定的抽样数量、接受标准和方法的是()。

A.抽样检验方案

B.检验

C.接受概率

D.批不合格品率

【答案】：A149、在网络计划中，若某工作的()最小，则该工作必为关键工作。

A.自由时差

B.总时差

C.持续时间

D.时间间隔

【答案】：B150、在网络计划中，工作间的逻辑关系分为工艺关系和组织关系。下列关于工作间逻辑关系的说法，正确的是()。

A.工艺关系是绝对无法改变的一种逻辑关系

B.组织关系是根据资源优化配置原则决定的

C.工艺关系是在研究施工方案的基础上作出的人为安排

D.组织关系是由工作间客观的科学规律决定的且不可改变

【答案】：A151、依据《建设工程工程量清单计价规范》中的规定，由于设计变更引起新的工程量清单项目，其相应综合单价应()。

A.由承包商自行确定

B.由承包商提出，经发包人确认后，作为结算依据

C.由发包人自行确定

D.由监理工程师提出，经发包人确认后，作为结算依据

【答案】：B152、因产品缺陷导致损害的受害人依法提出赔偿请求时，该产品责任法律关系的外部责任主体是()。

A.产品的生产者和运输者

B.产品的销售者和运输者

C.产品的生产者和销售者

D.产品的仓储者和销售者

【答案】：C153、内部审核又称为()。

A.第一方审核

B.第二方审核

C.第三方审核

D.第四方审核

【答案】：A154、甲公司按合同向乙公司出售一台通用设备，但合同中未约定设备的质量标准，则甲公司应按照()履行交货义务。

A.地方标准

B.国家标准

C.乙方要求

D.甲方企业标准

【答案】：B155、实现目标过程的管理，首先进行的是()。

A.高层管理预定目标

B.确立下级目标

C.要向下级通报进度

D.定期检查

【答案】：D156、某厂开发一种新型节能炉具，先后制造出10件样品，后来样品有6件丢失。1996年某户居民的燃气罐发生爆炸，查明原因是使用了某厂丢失的6件样品炉具中的一件，而该炉具存在重大缺陷。该户居民要求某厂赔偿损失，某厂不同意赔偿，下列理由中哪一个最能支持某厂立场()。

A.该炉具尚未投入流通

B.该户居民如何得到炉具的事实不清

C.该户居民偷盗样品，由此造成的损失应由其自负

D.该户居民应向提供给其炉具的人索赔

【答案】：A157、如果承包商因工程师未能及时签发付款证书而终止合同，则应提前()天通知业主终止合同。

A.7

B.14

C.21

D.28

【答案】：B158、双代号网络计划的计算工期应等于其所有最后结束工作的()。

A.最早完成时间最小值

B.最迟完成时间最小值

C.最早完成时间最大值

D.最迟完成时间平均值

【答案】：C159、下列选项中，最适合作为寿命期不同的互斥方案选择的方法是()。

A.净现值法

B.差额法

C.净年值法

D.净将来值法

【答案】：C160、设备工程投资控制的原则中不包括()。

A.投资最低原则

B.主动控制原则

C.技术与经济相结合原则

D.令人满意原则

【答案】：A161、某项目检查期间的挣值为100万元，计划价值为120万元，实际成本为90万元。下列关于偏差计算的说法，正确的是()。

A.进度偏差(SV)为-20万元，表示进度提前

B.进度偏差(SV)为-30万元，表示进度延误

C.成本偏差(CV)为-30万元，表示实际成本超过预算

D.成本偏差(CV)为10万元，表示实际成本低于预算

【答案】：D162、根据《侵权责任法》，生产者采取召回措施责任的起始时间为产品“投入流通后”，该时间从()时起算。

A.产品离开生产者的成品仓库

B.发现产品质量问题

C.产品造成人身伤害

D.受害人投诉

【答案】：A163、风险管理的基础和前提是()。

A.风险编码

B.风险分析

C.制定风险应对策略

D.风险识别

【答案】：D164、所谓检查工程，就是对项目任务的承包人履行合同的结果()进行的检查。

A.满足合同规定的符合性

B.满足业主要求的符合性

C.满足国家标准的符合性

D.满足监理要求的符合性

【答案】：A165、根据美国项目管理协会的《项目管理知识体系指南(第4版)》，“制定项目管理计划”是九大知识领域中()的一个子过程。

A.项目整合管理

B.项目时间管理

C.项目质量管理

D.项目沟通管理

【答案】：A166、通常，工程担保中担保金额最大的是()担保。

A.投标

B.履约

C.预付款

D.维修

【答案】：B167、设备监理单位的服务对象是()。

A.项目法人和承建商

B.项目法人

C.承建商

D.政府管理部门

【答案】：B168、设备监理的协调是对处于冲突境界中的双方或多方通过()的方式，使其利益分配达到新的公平。

A.监理与控制

B.信息沟通与协商

C.妥协与和解

D.领导裁决

【答案】：B169、在双代号网络计划中，某工作有四项紧后工作，它们的最迟开始时间分别是第13天、第15天、第19天和第20天，则该工作的最迟完成时间是第()天。

A.13

B.15

C.19

D.20

【答案】：A170、在工程项目实施过程中，设备监理是由具有()代表业主对建设项目实施过程中的没备形成过程和／或最终形成的结果进行监理。

A.管理经验的单位

B.法人资格的单位

C.监理资格的单位

D.监理经验的单位

【答案】：B171、影响设备质量的主要因素有人员、环境以及()。

A.管理体系、工艺、系统

B.管理体系、工艺、方法

C.机器设备、材料、系统

D.机器设备、材料、方法

【答案】：D172、当项目较多时会产生人员、设施和设备的重复设置，并增加成本，这是()组织结构的特点。

A.职能型

B.项目型

C.弱矩阵型

D.强矩阵型

【答案】：B173、通常，用于确定设备最佳更新时期或最佳折旧年限的是指设备的()。

A.折旧寿命

B.使用寿命

C.经济寿命

D.技术寿命

【答案】：C174、一般情况下，设备监理实施细则确定的内容包括()。

A.项目监理组织的分工表

B.监理工作制度

C.检查控制点及目标值

D.项目总进度规划

【答案】：C175、FIDIC“新黄皮书”中，，业主和承包商在签订合同时，中标函和协议书中对实施、完成和修补设备工程所列明的金额是()。

A.中标合同金额

B.合同价格

C.承包商的报价金额

D.评标价格

【答案】：A176、6σ管理法中提到的6σ质量水平意味着产品合格的上下规格为目标值左右减加()。

A.2σ

B.3σ

C.6σ

D.12σ

【答案】：C177、根据《设备工程监理规范》，当发生重大设备质量事故时，设备监理单位应要求被监理单位在规定时间内采取有效措施予以整改，并()，也可责令其停工整改。

A.扣除其部分工程款

B.对其进行相应处罚

C.及时向委托人报告

D.及时向上级报告

【答案】：C178、检核表的核心思想是()。

A.确定事件的逻辑关系

B.持续改进

C.分析事件的合理性

D.完整描述事件的全过程

【答案】：B179、在监理项目实施中，沟通的中心是()。

A.监理单位负责人

B.信息管理人员

C.专业监理工程师

D.总监理工程师

【答案】：D180、下列关于统计分析中“第1类错误”的说法，错误的是()。

A.过程中特殊原因没有发生但操作者误认为发生了

B.采取了对待特殊原因的措施

C.拒绝了一个真实的假设

D.没有拒绝一个错误的假设

【答案】：D181、行为人对行为内容有重大误解而实施的民事行为，违背了民事法律行为生效要件中的()，属于可变更或可撤销的民事行为。

A.意思表示真实

B.行为不得违反法律

C.行为人具有相应的行为能力

D.行为不得违反社会公共利益

【答案】：A182、以下项目风险管理对策属于合同转移的是()。

A.缩小项目范围以排除风险

B.咨询专业人员要购买专业责任险

C.设定机动车保险和医疗保险免赔额

D.通过签订固定价合同的形式将资源价格变化的风险转移给承包商

【答案】：D183、纯风险的特点是()。

A.重复性较差，一般很难捕捉

B.重复性强，出现概率比较容易预测

C.影响范围大，后果严重

D.影响范围小，后果并不严重

【答案】：B184、14000是()管理体系标准。

A.健康

B.安全

C.环境

D.健康、安全、环境

【答案】：C185、设备监理成果是设备监理单位对设备的质量、进度、投资、()等实施监督的结果。

A.管理与环境

B.安全及环境

C.安全监控

D.风险及环境

【答案】：B186、承接工程设计任务时，()工程设计行业资质单位承担相应行业中、小型建设项目的工程设计任务，地区不受限制。

A.甲级

B.乙级

C.丙级

D.丁级

【答案】：B187、定义项目或项目阶段的活动和工作是项目管理中的()过程组的工作。

A.启动

B.规划

C.执行

D.收尾

【答案】：A188、建设项目中的设备属于()商品。

A.标准型

B.普通型

C.契约型

D.特殊型

【答案】：C189、凭样品买卖的设备，出卖人交付的设备应当与()相同。

A.封存的样品

B.封存的样品及其说明的质量

C.封存的样品及其法律规定

D.封存的样品及其品质担保

【答案】：B190、总监理工程师的职责之一是()并对其进行审批。

A.主持编写设备监理实施细则

B.组织编写设备监理大纲

C.督促编写设备监理大纲

D.督促编写各专业的设备监理实施细则

【答案】：D191、设备工程监理服务设计与开发的输出文件不包括()规范。

A.服务质量控制

B.服务策划

C.服务提供

D.服务

【答案】：B192、在设备安装调试合同中，对承包商来讲，风险最大的是()。

A.总价合同

B.单价合同

C.百分比酬金合同

D.固定酬金合同

【答案】：A193、在设计准备阶段监理的工作内容中，不应包括()。

A.编制设计大纲

B.协助建设单位编制设计招标文件

C.组织对设计的咨询

D.编制监理规划

【答案】：C194、在实施设备工程监理过程中，设备监理工程师应履行的义务之一是()。

A.对设备工程的有关资料进行审核确认

B.对设备工程进度情况进行监督

C.根据所在设备工程监理机构赋予的职责，承担相应责任

D.代表设备监理机构独立执行本设备工程监理任务，参与设备形成过程的监理工作

【答案】：C195、下列财务评价指标中，反映项目偿债能力的指标是()。

A.利息备付率

B.财务净现值

C.投资回收期

D.总投资收益率

【答案】：A196、甲方向乙方购买10台设备，双方在买卖合同中没有约定履行顺序。乙向甲供应了5台设备，却要求甲支付全部货款。甲依法有权行使的权利是()。

A.同时履行抗辩权

B.先履行抗辩权

C.不安抗辩权

D.合同撤销权

【答案】：A197、()初步确定了设计方案，其后的研制开发工作就是不断完善、细化各项工作。

A.产品研发质量屋

B.产品策划质量屋

C.产品设计质量屋

D.产品分析质量屋

【答案】：B198、从目标的实际输出中发现偏差，及时纠偏的控制方式称为()。

A.主动控制

B.被动控制

C.混合型控制

D.事前控制

【答案】：B199、设备工程质量具有其内在规律性，其形成包括了设备工程的设计过程、()、制造过程以及安装调试过程等。

A.运营过程

B.知识创新过程

C.采购过程

D.风险分析过程

【答案】：C200、建设单位因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期，经延期，建筑工程施工许可证的有效期限最长可达到()。

A.三个月

B.六个月

C.九个月

D.一年

【答案】：C第二部分多选题(100题)1、设备承揽合同中，定作人的主要义务有()。

A.协助承揽人完成工作

B.支付报酬

C.保守秘密

D.不得随意变更工作事项、范围

E.领取承揽物、接收工作成果

【答案】：ABD2、设计失效模式及影响分析可在以下()方面辅助设计，降低失效风险。

A.有助于对设计要求的评价，并可对不同设计方案作出客观真实评价

B.提高设计开发过程中设计质量和可靠性

C.确定失效起因，减少失效

D.为制定全面的设计开发计划提供信息

E.根据失效严重程度制定一套设计改进和开发试验优先控制系统

【答案】：ABD3、根据《设备工程监理规范》，监理工作总结报告的内容包括()。

A.项目投资与进度情况

B.工作完成量与计划工作量比较

C.合同履行情况

D.监理工作成效

E.质量状况分析和质量不符合的处理及跟踪

【答案】：CD4、没备监理规划的作用包括()。

A.指导企业的经营和发展

B.指导项目临理工作

C.用于业主检查设备监理机构的监理工作

D.用于政府管理部门监管监理单位的经营活动

E.作为监理单位内部考核的依据和再要的存档资料

【答案】：BCD5、在2000版PMBOK体系中，项目沟通管理的主要过程包括()。

A.编制沟通计划

B.合同管理

C.信息分发

D.执行状况报告

E.管理收尾

【答案】：ACD6、进口设备计算应纳增值税时，组成计税价格应包括()。

A.到岸价

B.银行财务费

C.消费税

D.增值税

E.进口关税

【答案】：AC7、申请设备工程监理单位资格所需提交的文件包括()。

A.营业执照

B.质量管理手册程序文件目录

C.注册资金证明

D.单位负责人证明材料

E.单位的设施和设备情况详细说明

【答案】：ABC8、下列关于缺陷通知期的说法，正确的有()。

A.缺陷通知期限由双方在合同中规定

B.缺陷通知期从业主接收工程之日起开始计算

C.在签发接收证书时尚未完成的工作，承包商应在缺陷通知期届满期完成

D.缺陷通知期到签发履约证书之日止

E.如果由于业主原因导致交付生产设备延误，承包商不再承担任何修复缺陷的义务

【答案】：ABC9、合同的成立必须经过()。

A.要约邀请

B.要约

C.承诺

D.鉴证

E.公证

【答案】：BC10、建设工程的静态投资部分包括()。

A.基本预备费

B.涨价预备费

C.建筑安装工程费

D.铺底流动资金

E.工程建设其他费

【答案】：AC11、根据我国《招标投标法》的规定，招标代理机构应当具备的条件有()。

A.有从事招标代理业务的营业场所和相应资金

B.有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量

C.有可以作为评标委员会人选的技术、经济等方面的专家库

D.有自己的名称的事业单位

E.经有关行政机关批准成立

【答案】：ABC12、在实际抽样检验中，一个好的抽样方案或OC曲线应当是()

A.当批质量好，p≤P1时，接收概率Ｌ(p)=1

B.当批质量好，p≤Po时，能以高概率接收

C.当批质量差于某个规定界限(p≥Po)时，能以高概率拒绝

D.当批质量差，p＞P1时，接收概率为Ｌ(p)=1

E.当产品批质量变坏，Po＜P1时，接收概率迅速减小

【答案】：BC13、可以作为完成当年注册设备监理工程师的继续教育选修内容的条件包括()。

A.在国内外公开发行的出版物作为主要撰写人发表学术文章3篇以上

B.参加全国性设备工程监理专业技术活动

C.在正式出版发行的设备工程监理有关专业著作中撰写1万字以上

D.在设备工程监理行业专业刊物上作为主要撰写人发表学术文章1篇以上

E.独立承担继续教育授课10课时

【答案】：BC14、业主管理和设备监理在内的各个参与方的管理事实上都是项目管理，差别体现在管理的()上。

A.阶段

B.范围

C.目标

D.思想

E.方法

【答案】：ABC15、建设投资估算方法包括()。

A.生产能力指数法

B.分项详细估算法

C.扩大指标估算法

D.资金周转率法

E.功能单元法

【答案】：AD16、检验和试验文件的内容应包括()。

A.检验方法

B.检测装备

C.检验人员

D.合格判定准则

E.环境要求

【答案】：ABD17、工程项目年度计划的内容包括()。

A.投资计划年度分配表

B.年度计划形象进度表

C.年、季、月进度计划表

D.年度建设资金平衡表

E.竣工投产交付使用表

【答案】：BD18、编制检验和试验文件时，应考虑如何尽可能减小误差，可以采取的措施有()。

A.基准同一

B.型式试验

C.误差最小化

D.测量链最短

E.进货检验控制

【答案】：AD19、国家实行设备监理制度的目的包括()。

A.保证重点项目的顺利实施

B.加强对国家投资的调控

C.保证设备质量和投资效益

D.促进设备监理活动的规范有序

E.促进设备监理活动的健康发展

【答案】：ACD20、在解决设备工程项目中的物流冲突时，设备监理工程师应()。

A.首先考虑各方的价值补偿

B.首先保证物畅其流

C.首先向业主通报物流冲突的调查结果

D.检查业主在履行合同过程中有无违约问题

E.检查承包商在履行合同过程中有无非法变更问题

【答案】：BD21、属于设备工程合同变更的情况有()。

A.业主的变更要求

B.承包商提出的变更建议，并经业主批准

C.业主提出的变更建议，并经承包商批准

D.承包商管理制度调整

E.政府领导的决定

【答案】：AB22、下面对组织协调的表述，正确的有()。

A.承包商内部协调的主体是其负责人

B.业主和承包商之间协调的主体是设备监理机构

C.承包商和分包商间的协调由业主负责

D.没备监理机构主要的协调任务是解决设备工程各参与方之间的冲突

E.设备监理单位负责人处于组织协调工作的中心地位并起领导作用

【答案】：ABD23、以下属于总监理工程师职责范围的是()。

A.工程结算签认权

B.监理细则的审批权

C.工序质量检查确认权

D.质量计划编写主持权

E.监理机构成员的调配、调换权

【答案】：ABD24、设备质量具有()等特点。

A.隐蔽性

B.偶然性

C.行业多

D.难度大

E.影响因素多

【答案】：AC25、属于企业管理费的有()。

A.危险作业意外伤害保险费

B.6个月以上的病假人员工资

C.生产工人休假期间的工资

D.现场管理人员工资

E.职工探亲路费

【答案】：BD26、设备工程合同管理中进度管理的要点主要包括()。

A.工程开工

B.工程暂停

C.竣工时间的延长

D.赶工

E.误期损害赔偿

【答案】：ABCD27、设备工程监理服务设计与开发活动的主要工作环节包括()。

A.勘察

B.策划

C.评审

D.变更

E.验收

【答案】：BC28、按项目计划的作用划分，可以将项目计划分为()。

A.竞争性计划

B.指导性计划

C.操作性计划

D.概念计划

E.滚动计划

【答案】：ABC29、计算项目的挣值(EV)需要依据的数据资料包括()。

A.计划工作量

B.预算单价

C.已完工程量

D.完工预算

E.完工估算

【答案】：BC30、质量计划编制的程序包括()。

A.按规定的格式和要求分工撰写

B.总监理工程师负责汇总审核

C.专业监理工程师组织修订

D.监理单位技术负责人签字批准

E.报送委托人审核确认

【答案】：ABD31、将设备监理的文件按作用可分为()。

A.监理记录

B.监理合同

C.监理依据

D.监理大纲

E.监理实施细则

【答案】：AD32、对设备监理单位资格进行核准，并负责颁发《设备监理单位资格证书》的部门是()

A.国家质检总局

B.国家发改委

C.中国设备监理协会

D.设备监理管理协调办公室

E.国家人事部

【答案】：AB33、6σ过程改进模式(DMAIC)应包括()阶段。

A.界定

B.测量

C.分析

D.设计

E.验证

【答案】：ABC34、按照规定，()可负责乙级设备工程监理单位资格申请的受理。

A.国家质检总局

B.国务院有关管理部门

C.国家发改委

D.省、自治区、直辖市质量技术监督机构

E.中国设备监理协会

【答案】：BD35、某施工单位组织编制深基坑的专项施工方案时实施的下列行为中，符合《建设工程安全生产管理条例》的有()。

A.组织专家论证

B.附具安全验算结果

C.经专职安全生产管理人员和项目经理签字报送监理机构

D.经总监理工程师签字后实施

E.由专职安全生产管理人员现场监督实施

【答案】：ABD36、下列关于仲裁协议的说法，错误的有()。

A.仲裁协议必须是书面形式

B.当事人在纠纷发生前达成的仲裁协议才是有效的

C.当事人达成仲裁协议后，一方向人民法院提起诉讼的，人民法院仍可受理

D.合同被解除后，合同中关于解决纠纷的仲裁条款随之无效

E.仲裁没有法定管辖的规定，当事人协议选择仲裁委员会时不受地点限制

【答案】：BCD37、某设备工程进度计划在执行过程中，已知工作M的总时差和自由时差分别为6天和3天，在进行进度检查时，发现该工作比原计划拖延了4天，则此时的进度状况是()。

A.总工期将会延长

B.后续工作受到影响

C.工作M总时差减少3天

D.工作M尚有总时差2天

E.紧后工作最早开始时间向后推迟1天

【答案】：BD38、若某设备工程项目的净现值大于零，则该工程项目()。

A.净年值大于零

B.净现值率大于零

C.内部收益率大于基准收益率

D.利息备付率小于零

E.项目可行

【答案】：ABC39、对策表的应用过程包括()。

A.对策措施

B.为工序编号。

C.确定存在问题。

D.确定对策。

E.确定每种对策的负责人、完成日期

【答案】：BCD40、设备安装工程预算中应包含的费用内容有()。

A.直接工程费

B.设备购置费

C.措施费

D.预备费

E.工程建设其他费用

【答案】：AC41、设备工程具有的特点包括()。

A.形式单一，有一定规则性

B.专业性和综合性强

C.设施设备比较集中，方便管理

D.产品同时具备固定性和流动性

E.时间跨度大

【答案】：BD42、设备工程发生质量缺陷时，如果承包商未按设备监理师的指示及时进行处理，则业主可采用的处理方法有()。

A.自己修补，由承包商承担费用

B.终止合同，收回相关费用

C.让他人修补，由承包商承担费用

D.退还缺陷设备或材料，自行购买，并对承包商加倍索赔

E.相应减少合同价格

【答案】：ABC43、实施领导作用原则时一般要采取的措施包括()。

A.全面考虑所有相关方的需求

B.做好发展规划

C.确保实现组织的各项目标

D.提倡公开和诚恳的交流和沟通

E.创造并坚持一种共同的价值观，形成企业的精神和企业文化

【答案】：ABD44、故障树分析的主要用途包括()。

A.从安全的角度出发，比较各种设计方案；或者已确定了某种设计方案，评估是否满足了安全性要求

B.对于大型复杂系统，通过FTA可能发现由几个非致命的故障事件组合导致的意外致命事件。据此，采取相应的改进措施

C.估计事故的可能后果，寻求最经济的预防手段和方法

D.为制定使用、试验及维修程序提供依据

E.对于不曾参与系统设计的管理和使用人员来说，故障树为他们提供了一个形象管理、使用维修指南或查找故障的线索表

【答案】：ABD45、设备工程采购的类型包括()。

A.工程项目采购

B.招标采购

C.设计一施工总承包采购

D.货物采购

E.咨询服务采购

【答案】：AD46、项目中沟通的主要目的包括()。

A.交换信息和思想

B.促进相互理解

C.为项目决策和计划提供依据

D.取得共识，统一思想和行动

E.发挥组织.激励.领导和控制职能

【答案】：ABD47、6σ管理的基本原则有()等。

A.基于数据和事实的管理

B.聚焦于流程的改进和管理

C.事情发生以后积极补救

D.无边界合作

E.追求完美，杜绝失误

【答案】：ABD48、认证机构收到申请方的质量管理体系认证正式申请后，将对申请方的申请文件进行审查，有关认证申请的审查和批准的说法中，正确的是()。

A.审查质量手册的内容是否覆盖了质量管理体系要求标准的内容

B.经审查符合规定的申请要求，则批准注册并颁发注册证书

C.申请单位在提文申请书时，应同时预交认证费用

D.认证机构决定接受申请后，应向申请单位发出“接受申请通知书”

E.认证机构应审查申请内容包括填报的各项内容是否完整正确

【答案】：AD49、下列属于设备安装工程措施费的有()。

A.大型机械设备进出场费

B.安全施工费

C.工程排污费

D.已完工程及设备保护费

E.文明施工费

【答案】：ABD50、遇到()情况时，承包商可以向业主要求既延长工期，又索赔费用。

A.设计文件有缺陷

B.由于业主原因造成临时停工

C.业主供应的设备和材料推迟到货

D.特殊恶劣气候，造成施工停顿

E.工程师对竣工试验干扰

【答案】：ABC51、基本预备费的计算基数包括()。

A.设备工器具购置费

B.涨价预备费

C.建筑安装工程费

D.建设期利息

E.工程建设其他费用

【答案】：AC52、设备工程监理工作的主要性质表现为它的()。

A.标准性

B.规范性

C.专业性

D.公正性

E.独立性

【答案】：BCD53、过程失效模式及影响分析(PFMEA)的作用包括()。

A.确定与产品相关的过程失效模式

B.评价失效模式对顾客的潜在影响

C.确定失效起因，减少失效

D.确定失效过程的最小割集

E.根据失效模式的级别建立纠正措施的优选体系

【答案】：ABC54、买卖合同属于()。

A.双务合同

B.不要式合同

C.有偿合同

D.实践合同

E.诺成合同

【答案】：ABC55、审查施工组织设计是施工准备阶段监理工程师进行质量控制的重要工作，这项工作的内容应包括()。

A.对承包单位编制的施工组织设计的审核签认由总监负责

B.承包商应按审定的施工组织设计文件组织施工，不得对其进行调整

C.经审定的施工组织设计应由项目监理机构报送工程质量监督机构

D.经审定的施工组织设计应由项目监理机构报送建设单位

E.经建设单位批准，工艺复杂的工程可分阶段报审施工组织设计

【答案】：AD56、对于承包商未按照合同规定的期限撤走的剩余货物，下列说法正确的有()。

A.业主取得剩余货物的所有权

B.业主取得剩余货物的处置权

C.变卖剩余货物的所得价款归业主

D.承包商承担处置剩余货物的开支

E.变卖剩余货物的收入不足弥补变卖开支的，差额部分由承包商承担

【答案】：BD57、设备工程总投资费用中的固定资产投资包括()。

A.设备购置费

B.流动资金

C.预备费

D.建设期利息

E.土地使用费

【答案】：ACD58、建设工程静态投资包括()。

A.建筑安装工程费

B.设备工器具购置费

C.工程建设其他费

D.基本预备费

E.土地使用税

【答案】：ABCD59、设备监理大纲是()。

A.设备工程项目供货合同的一部分

B.设备工程项目设备监理投标文件的一部分

C.没备工程项目监理机构开展监理工作的指导方针

D.制定设备供货合同的指导文件

E.制定设备监理规划的指导文件

【答案】：BC60、下列关于被动控制的说法，错误的有()。

A.可以消除偏差

B.稳定性较好

C.操作性较差

D.控制目标明确

E.应用较为普遍

【答案】：AC61、设备工程监理服务分析的主要目的包括()。

A.评价组织的绩效

B.识别服务的领域

C.评价监理单位的经营状况

D.找出差距和产生差距的原因

E.提高服务质量

【答案】：AD62、注销注册设备监理工程师的情况包括()。

A.不具有完全民事行为能力的

B.受到刑事处罚

C.未达到继续教育学时要求

D.脱离设备监理工程师岗位连续满1年

E.同时在三个设备工程监理单位进行监理活动

【答案】：ABD63、采用FIDIC新黄皮书的设备工程合同，工程暂停时，承包商获得生产设备款和/或材料款的支付，须满足的条件有()。

A.生产设备和/或材料的运输被暂停超过合同中规定的期限

B.承包商已向供应商支付了相应的款项

C.承包商已经将此设备和/或材料标记为业主的财产

D.生产设备和/或材料已经起运

E.生产设备和/或材料经检验符合合同要求

【答案】：AC64、设备安装工程费用中的直接工程费包括()。

A.环境保护费

B.材料费

C.人工费

D.临时设施费

E.机械使用费

【答案】：BC65、按照现代设备工程学的理论，下列不属于设备维持阶段的是设备的()。

A.决策

B.试运行

C.调拨

D.调试

E.报废

【答案】：ABD66、下列费用中，属于设备工程总投资构成的有()。

A.基本预备费

B.涨价预备费

C.运营费

D.建设期贷款利息

E.日常维护修理费用

【答案】：ABD67、根据我国相关规定，评标方法包括()。

A.经评审的最低投标价法

B.综合打分法

C.平均分值法

D.经验估计法

E.设备寿命周期成本评标价法