2026年设备监理师考试题库附参考答案（精练）

2026年设备监理师考试题库第一部分单选题(200题)1、下列选项中，不属于我国已颁布的随机抽样标准的是()。

A.GB/T13262

B.GB/T15329

C.GB/T14001

D.GB/T13263

【答案】：C2、某建设工程施工总承包单位经建设单位认可，将电气线路安装进行了分包。工程竣工验收中，发现电气线路安装质量不符合工程设计要求，存在安全隐患，导致工程未能通过竣工验收。对此，下列说法正确的是()。

A.建设单位认可了总承包单位的分包，总承包单位对电气线路安装质量不承担责任

B.电气线路安装不符合工程设计要求导致工程竣工延误，应由分包人向建设单位承担工程竣工延误的责任

C.分包人应当向建设单位承担电气线路安装的返修、保修责任

D.总承包单位不仅对电气线路承担维修责任，还应承担由此导致的工期延误的责任

【答案】：D3、质量管理体系和卓越模式之间的差别在于()。

A.目标不同

B.应用范围不同

C.作用不同

D.与持续改进的关系不同

【答案】：B4、在工程网络计划中，已知工作A的总时差为3天，持续时间为6天，工作A有三项紧后工作，它们的最迟开始时间分别为第14天、第12天和第17天，则工作A的最早开始时间为第()天。

A.2

B.3

C.5

D.8

【答案】：B5、设备工程监理服务实现策划过程的主要活动包括()。

A.编制质量计划

B.监理交底

C.合同交底

D.编制服务规范

【答案】：A6、下列关于检验和试验文件编制原则的说法，错误的是()。

A.检验和试验文件应保证检验结果是确定的

B.在检验文件颁发前应进行必要的验证

C.检测基准与设计基准、安装基准、加工基准应力求同一

D.参与测量的环节越多越好，可以保证测量的准确性

【答案】：D7、被监理方要根据项目的进展适时地向监理方报告与质量、进度、费用和安全等有关的实际情况，由()作出符合或不符合的判断，对出现的问题及时督促被监理方纠正或改进。

A.监理单位负责人

B.监理单位技术负责人

C.总监理工程师

D.监理工程师

【答案】：D8、在我国处理与设备工程监理活动有关的申诉和争议的机构是()。

A.人力资源和社会保障部

B.国家质量监督检验检疫总局

C.地方质量监督部门

D.全国设备工程监理行业自律组织

【答案】：D9、某工程施工阶段，安装在电梯井口的护栏被撞落后长时间未予安装，施工人员发现后，应立即报告给的管理人员是()。

A.班组长

B.监理工程师

C.本单位负责人

D.总监理工程师

【答案】：C10、某设备的当前市场变现价值为40万元，大修理费预计60万元，市场上同种新设备价格为200万元；现有设备大修前单位生产成本为2.5万元/吨，大修后的单位产品生产成本为2.3万元/吨，同类型新设备单位生产成本为2万元/吨。下列关于该设备大修理决策的说法，正确的是()。

A.应进行大修理，因大修理费未超出购置同种新设备所需费用

B.应进行大修理，因大修理后产品单位成本降低

C.不应进行大修理，因大修后设备单位产品成本高于同种新设备单位产品成本

D.不应进行大修理，因大修理费超出其变现价值

【答案】：C11、根据《注册设备监理师执业资格制度暂行规定》，申请参加注册设备监理师执业资格考试，须是按照《工程技术人员职务试行条例》规定已被评聘为()专业技术职务。

A.高级工程师

B.工程师

C.技术员

D.高级经济师

【答案】：B12、下列关于全国设备工程监理行业自律组织职责的表述，正确的是()。

A.具体负责设备工程监理活动的管理、并组织实施

B.开展设备工程监理的宣传教育和推广工作

C.制定并发布与设备工程监理管理工作有关的规章

D.负责注册设备监理师执业资格的认定工作

【答案】：B13、根据设备工程动态控制原理，进度偏差分析属于()过程的主要工作。

A.进度预测

B.进度计划监测

C.进度计划调整

D.进度计划实施

【答案】：B14、某必须招标的项目，招标文件规定采用评标价法评标，有甲、乙、丙、丁四家单位投标有效。四家单位的投标报价和评标得分为：甲单位投标报价1050万元，评标价1030万元；乙单位投标报价1000万元，评标价1000万元；丙单位投标报价980万元，评标价1050万元；丁单位投标报价950万元，评标价1020万元。据此，第一中标候选单位应是()。

A.甲

B.乙

C.丙

D.丁

【答案】：B15、建立设备工程监理项目信息管理系统的主体是()。

A.业主方的工程部门

B.承包方的项目管理部

C.监理方的项目监理机构

D.行业主管部门

【答案】：C16、在设计准备阶段监理的工作内容中不包括()。

A.发出修改设计描绘

B.协助建设单位签订设计合同

C.确定设计质量要求和标准

D.组建项目监理机构

【答案】：A17、在进行“资源有限一工期最短优化”时，下列关于工作调整的说法，正确的是()。

A.从网络计划的开始节点开始，从左向右逐次进行

B.从资源高峰时段开始，按工作总时差从大到小逐个进行

C.从网络计划的终点节点开始，从右向左逐次进行

D.按工作持续时间从大到小逐次进行

【答案】：A18、设备采购工作程序包括编制采购计划、确定合格供货厂商、报价评审及签订合同、()、催交、包装和运输等环节。

A.明确该设备质量要求和目标

B.明确该设备的接收准则

C.调整采购进度计划

D.适应新产品开发要求

【答案】：C19、项目所创造的产品、服务或成果一般不具有临时性，大多数项目都是为了创造()的结果。

A.一次性

B.持久性

C.临时性

D.周期性

【答案】：B20、甲定做单位在乙处定做设备，乙按期交货后，甲一直拖欠乙部分工程款，乙多次索要未果，遂申请仲裁，仲裁庭作出裁决后，甲仍不履行，则乙可向()申请执行。

A.仲裁委员会

B.人民法院

C.人民政府

D.甲的上级主管部门

【答案】：B21、设备工程监理具有公正性。公正性的前提是()。

A.规范性

B.专业性

C.独立性

D.独特性

【答案】：C22、《设备监理管理暂行办法》要求对()设备的设计、采购、制造、安装、调试等过程的质量、进度和投资等实施监督。

A.所有

B.重要

C.民用

D.核心

【答案】：B23、某建设项目有四个方案，甲功能评价总分为12.0，成本系数为0.22；乙功能评价总分为9.0，成本系数为0.18；丙功能评价总分为14.0，成本系数为0.35；丁功能评价总分为13.0，成本系数为0.25；根据价值工程原理，最好的方案是()。

A.甲

B.乙

C.丙

D.丁

【答案】：A24、一个任务，特别是大任务，通常需要很多人或若干个子任务小组相互密切配合才能完成，经常需要进行任务或信息等方面的合作，这是高效团队的()特征。

A.高度的信任

B.成员对团队有归属感

C.高度的合作互助精神

D.良好的沟通

【答案】：C25、国家实行设备监理制度的目的是为了保证重点项目的顺利实施，加强对建设项目重要设备没计、制造、安装等过程的监督和管理，保证()，促进设备监理活动的规范有序。

A.没备质量和投资效益

B.设备技术水平和质量水平

C.没备综合技术水平和综合质量

D.设备经济效益和社会效益

【答案】：A26、职业健康安全与环境管理体系的建立不包括()。

A.最终状态评审

B.领导决策与准备

C.贯标培训

D.体系策划与设计

【答案】：A27、强矩阵型组织结构适用于()项目。

A.较为简单的、分布地点相对集中的

B.较为简单的、专业跨度不大的

C.大型的、复杂的

D.大型的、专业跨度不大的

【答案】：C28、根据《仲裁法》，一方当事人向人民法院申请执行仲裁裁决，另一方当事人向人民法院申请撤销仲裁裁决的，人民法院应当裁定()裁决。

A.执行

B.撤销

C.中止执行

D.不予执行

【答案】：C29、中标人放弃中标，依法应当向招标人承担的法律责任，属于()。

A.缔约过失责任

B.违约责任

C.行政责任

D.经济责任

【答案】：A30、在下列内容中，不属于监理工程师控制工程建设进度的合同措施是()。

A.分段发包

B.分解项目并建立编码体系

C.提前施工

D.合同期与进度计划的协调

【答案】：B31、某厂开发一种新型节能炉具，先后制造出10件样品，后来样品有6件丢失。1996年某户居民的燃气罐发生爆炸，查明原因是使用了某厂丢失的6件样品炉具中的一件，而该炉具存在重大缺陷。该户居民要求某厂赔偿损失，某厂不同意赔偿，下列理由中哪一个最能支持某厂立场()。

A.该炉具尚未投入流通

B.该户居民如何得到炉具的事实不清

C.该户居民偷盗样品，由此造成的损失应由其自负

D.该户居民应向提供给其炉具的人索赔

【答案】：A32、对竣工后试验的结果进行评价时，要考虑()使用工程可能对测试结果产生的影响。

A.承包商在竣工试验中

B.业主在缺陷通知期届满之前

C.业主在竣工之前

D.承包商维修缺陷工程中

【答案】：C33、某分部工程组织无节奏流水施工，如果甲和乙、乙和丙施工过程之间流水步距分别为5天和3天，丙施工过程的作业时间为12天，则该分部工程的工期为()天。

A.8

B.12

C.14

D.20

【答案】：D34、下列文件如果出现矛盾，应当优先适用的是()。

A.合同条件

B.承包商建议书

C.业主要求

D.投标函

【答案】：D35、某一必须招标的施工项目，采用综合评估法评标。评标委员会经评审，推荐的3名中标候选人：甲报价1000万元，评标得分96；乙报价980万元，评标得分90，丙报价950万元，评标得分95。下列关于中标人的确定和合同金额的说法，正确的是()。

A.中标人为甲，合同价为950万元

B.中标人为甲，合同价为1000万元

C.中标人为丙，合同价为950万元

D.中标人为乙，合同价为980万元

【答案】：B36、设备工程监理单位有()的义务。

A.为委托方和被监理单位提供全面服务

B.为委托方和被监理单位保守商业秘密和技术秘密

C.为政府和被监理单位提供全面服务

D.为委托方和政府提供全面服务

【答案】：B37、根据《设备监理管理暂行办法》，具体负责设备监理活动管理的部门是()。

A.国家发展和改革部门

B.司法行政管理部门

C.国家质量监督检验检疫部门

D.全国设备工程监理行业自律组织

【答案】：C38、建设工程投资中的积极投资部分是指()。

A.建筑安装工程费

B.设备工器具购置费‘

C.工程建设其他费

D.固定资产投资方向调节税

【答案】：B39、某厂开发出一种新型炉具，先后制造出10件样品，后有1件被盗。2011年，一居民家炉具因缺陷导致爆炸。经查，爆炸炉具是该厂丢失的炉具样品。居民向该厂提出索赔。该厂拒赔的下列事由中，能得到法院认可的是()。

A.该炉具尚未投入流通

B.该居民获得炉具的途径不清

C.该居民应当向提供炉具的人索赔

D.对该居民的损失，该厂主观上无过错

【答案】：A40、网络计划的优化中工期优化的目的是()。

A.压缩计算工期；

B.压缩要求工期；

C.压缩计划工期；

D.压缩实际工期；

【答案】：A41、在对投资项目进行不确定性分析时，通过()来分析测算项目主要因素发生变化时对经济评价指标的影响及影响程度。

A.盈亏平衡分析

B.可行性分析

C.概率分析

D.敏感性分析

【答案】：D42、工程师管理合同过程中，无权处理的事项是()。

A.指示承包商调查引发工程质量缺陷的原因

B.撤销对承包商任命的承包商代表的同意

C.修改合同中业主的职责

D.为了检验承包商的工作是否符合合同要求，查看承包商的保密文件

【答案】：C43、关于设备工程监理管理体制的表述中，不正确的是()。

A.由国家质检总局和国家发改委共同负责推进设备工程监理工作的发展

B.由国家发改委组织制定有关法规和制度，并实施行政监督

C.由设备工程监理行业自律组织负责设备工程监理活动的管理

D.由国家人事部门会同国家质检总局负责建立注册设备监理师制度

【答案】：C44、设备监理服务实现的策划过程所需要的信息中，()是监理方进行合同监督和管理的范围和内容依据。

A.项目合同

B.承包人文件

C.设备监理合同

D.监理单位要求

【答案】：A45、施工单位对建设行政管理部门的下列行为提起行政诉讼，人民法院应当受理的是()。

A.对施工现场侵权赔偿纠纷进行的调解

B.撤销施工单位资质证书的决定

C.因工作人员违法颁发资质证书而给与的行政处分

D.关于资质证书颁发的条件不符合法律规定

【答案】：B46、设备监理除了具有一般监理所共有的一些特点外，其自身的特点体现在()。

A.管理跨度大，协调量大，设备的类别及涉及的专业较少

B.空间跨度大，协调量大，设备工程类别及涉及的专业较少

C.时间跨度大，协调量大，设备品种多及专业较少

D.时空跨度大，协调量大，设备的类别及涉及的专业繁多

【答案】：D47、下列关于矩阵型组织的说法，正确的是()。

A.项目经理的权限高于职能经理

B.平衡资源分配是公司的权限

C.可以对顾客要求作出快速响应

D.项目成员只接受单一指令

【答案】：B48、限额设计就是按照设定的投资控制目标控制()，确保不突破投资限额。

A.设备制造过程

B.设备储运过程

C.设备安装调试过程

D.设备工程设计过程

【答案】：D49、设计验证工作包括()。

A.变换计算方法、类比设计、试验验证

B.变换计算方法、不同输入核算、试验验证

C.变换计算方法、类比设计、调整核实

D.类比设计、调整

【答案】：A50、某基础工程土方开挖总量为10000立方米，该工程拟分10个施工段组织固定节拍流水施工，两台挖掘机的台班定额均为100立方米/台班，其流水节拍应为()天。

A.100

B.50

C.10

D.5

【答案】：D51、设备监理服务测量的内容包括绩效测量，下列关于绩效的说法；错误的是()。

A.绩效是监理服务的质量

B.绩效体现监理服务的价值所在

C.绩效是实现监理服务的决定性因素

D.绩效表现为项目合同目标实现的结果

【答案】：C52、信息管理的核心是()，从而为经营决策提供依据。

A.收集信息

B.分析信息

C.传递信息

D.存储信息

【答案】：B53、FIDIC新黄皮书规定，工程师签发履约证书的期限是()的28天内。

A.通过竣工试验后

B.完成缺陷修补工作后

C.缺陷通知期期满后

D.承包商提交最终报表前

【答案】：C54、甲与乙订立合同，合同约定：甲向乙购买600m3木材，在600m3木材中，乙向甲供货500m3，另100m3由丙向甲供货。合同履行期限届满，乙如期供货履行，但丙没能如期供货。在此合同中应由()承担违约责任。

A.丙向甲

B.丙和乙共同向甲

C.乙向甲

D.丙和乙向甲连带

【答案】：C55、由于人力、财力等的限制，设备监理工程师无法对工程实施过程中的任何部位、任何环节都进行细致全面的检查，这种情况所引起的责任风险属于设备监理工程师的()风险。

A.行为责任

B.工作技能

C.技术资源

D.管理

【答案】：C56、某一价值工程对象的整体功能成本为3000元，其中某部件的功能评价系数为0.2，其现实成本为800元，则该部件功能成本改进的期望值是()元。

A.-160

B.-200

C.-400

D.-600

【答案】：B57、从整个设备形成过程来说，设备从最初的规划，到制造、安装、调试，处于不同的空间和时间段，具有()的特点。

A.固定性

B.流动性

C.可变性

D.时空性

【答案】：B58、设备工程监理服务实现策划的输入通常包括信息和实物两方面内容，其中实物主要是指()。

A.来自监理单位的资源

B.来自委托人的资源

C.来自被监理方的资源

D.来自顾客的要求

【答案】：A59、基础工程划分4个施工过程(挖基槽、作垫层、混凝土浇筑、回填土)在5个施工段组织固定节拍流水施工，流水节拍为3天，要求混凝土浇筑2天后才能进行回填土，该工程的流水工期为()天。

A.39

B.29

C.26

D.14

【答案】：C60、纯风险的特点是()。

A.重复性较差，一般很难捕捉

B.重复性强，出现概率比较容易预测

C.影响范围大，后果严重

D.影响范围小，后果并不严重

【答案】：B61、某企业应用质量功能展开(QFD)来改进汽车车门，首先要做的工作是()。

A.进行汽车车门的工程特性分析

B.分析顾客需求及重要度

C.分析市场和技术竞争能力

D.确定工程特性及重要度

【答案】：B62、因产品缺陷导致损害的受害人依法提出赔偿请求时，该产品责任法律关系的外部责任主体是()。

A.产品的生产者和运输者

B.产品的销售者和运输者

C.产品的生产者和销售者

D.产品的仓储者和销售者

【答案】：C63、下列关于设备寿命的说法，正确的是()。

A.在一台设备的使用寿命中，会经历多个物理寿命期

B.设备的技术寿命是指在技术上维持其价值的时期

C.设备的无形磨损决定设备的折旧寿命

D.设备的经济寿命是指一台设备达到最大年均净收益的时期

【答案】：D64、下列属于设备工程监理单位的权利和义务的是()。

A.接受行政机关依法实施的监督及行业组织和社会公众的监督

B.同时承揽监理合同内的设备设计.制造及材料采购等业务

C.可接受被监理单位提供的合理经济利益

D.可参与被监理单位组织的任何活动

【答案】：A65、收到承包商的履约保函并签署合同协议书后，()应尽快将投标保函退还承包商和其他未中标的投标者。

A.业主

B.评标委员会

C.监理工程师

D.监理工程师代表

【答案】：A66、BOT项目是指由一个项目公司发起并提出项目，由政府授予该项目公司以特许权，由()最终所有者。

A.政府融资，项目公司为项目的

B.政府融资，政府为项目的

C.项目公司融资，项目公司为项目的

D.项目公司融资，政府为项目的

【答案】：D67、如果设备制造交货期需延期，被监理单位应用()，并详细说明原因和延期的计划。

A.延期申请表

B.进度计划报审表

C.临时延期申请表

D.施工组织设计报审表

【答案】：B68、以下项目风险管理对策属于合同转移的是()。

A.缩小项目范围以排除风险

B.咨询专业人员要购买专业责任险

C.设定机动车保险和医疗保险免赔额

D.通过签订固定价合同的形式将资源价格变化的风险转移给承包商

【答案】：D69、设备工程监理服务实现过程也是()的形成过程。

A.设备工程项目

B.设备监理合同

C.监理组织机构

D.服务质量

【答案】：D70、工作人员工作不负责任，一般应属于()风险因素。

A.心理

B.客观

C.道德

D.技术

【答案】：C71、设备监理规划应经()审核批准后报送业主。

A.总监理工程师

B.监理单位的总经理

C.监理单位的技术负责人

D.监理单位的法定代表人

【答案】：C72、某设备工程初始投资300万元，第三年年初又追加投资100万元，年利率为10%，则其投资现值为()万元。

A.375

B.383

C.421

D.431

【答案】：B73、甲方向乙方购买10台设备，双方在买卖合同中没有约定履行顺序。乙向甲供应了5台设备，却要求甲支付全部货款。甲依法有权行使的权利是()。

A.同时履行抗辩权

B.先履行抗辩权

C.不安抗辩权

D.合同撤销权

【答案】：A74、凭样品买卖的设备，出卖人交付的设备应当与()相同。

A.封存的样品

B.封存的样品及其说明的质量

C.封存的样品及其法律规定

D.封存的样品及其品质担保

【答案】：B75、依据ISO9001以及ISO14001质量管理体系和环境管理体系文件的实践及我国职业健康安全管理试点企业的经验，一般把职业健康安全和环境管理体系文件结构分成()个层次。

A.两

B.三

C.四

D.五

【答案】：B76、某项目第1年投资500万元，第2年又投资500万元，从第3年进入正常运营期。正常运营期共18年，每年净收人为110万元，设行业基准收益率为80%，该项目的财务净现值为()万元。

A.-7.83

B.-73.35

C.-79.16

D.-144.68

【答案】：A77、项目风险管理过程包括制定、()和管理风险处理方案等过程。

A.监督

B.选择

C.指导

D.控制

【答案】：B78、在工程网络计划执行过程中，监理工程师检查实际进度时发现某工作进度拖延，已超过该工作的自由时差，则()。

A.不影响其后续工作和工程总工期

B.不影响其后续工作，但影响工程总工期

C.影响其后续工作，且可能影响工程总工期

D.影响其后续工作和工程总工期

【答案】：C79、设备监理工程师在制造过程的策划活动中，首先应该确定的管理内容是()。

A.制造工艺方案的审查

B.检验和试验、验证方案的审查

C.对分包商工作质量进行管理

D.明确设备的质量要求和目标

【答案】：D80、挣值(EV)-计划价值(PV)＞0，表明()。

A.成本节约

B.成本超支

C.进度提前

D.进度延误

【答案】：C81、组织目标、组织的内外部联系、组织的内外部制约和限制是组织设计的()。

A.原则

B.依据

C.任务

D.成果

【答案】：B82、现场评审是设备工程监理单位资格评审的重要程序之一，其工作内容是()。

A.对申请方质量管理体系的符合性进行评审

B.对申请方专业管理和能力及质量管理体系运行的有效性进行评审

C.对申请方实施设备监理的能力进行见证评审

D.对申请方的整改项进行跟踪评审

【答案】：B83、在风险对策中，风险自留()。

A.最适合于风险大事故

B.只改变风险的发生概率，不改变风险潜在损失的严重性

C.不改变风险的发生概率，只改变风险潜在损失的严重性

D.最适合于造成损失较小.重复性较高的风险

【答案】：D84、设备采购方案最终需获得()的批准。

A.建设单位

B.总监理工程师

C.项目经理

D.质检站

【答案】：A85、专业监理工程师助理复核或从现场直接获取检验、计量等有关数据并签署原始凭证，发现问题及时向()报告。

A.专业监理工程师或监理组长

B.总监理工程师或专业监理工程师

C.总监理工程师或总监理工程师代表

D.总监理工程师代表或专业监理工程师

【答案】：B86、根据《设备监理单位资格管理办法》(国家质检总局令第28号)，乙级设备监理单位可监理《设备工程监理单位资格证书》中规定的()。

A.一、二类设备工程中的所有设备

B.二类设备工程的重要设备工程，或一类设备工程中专项设备工程

C.二类设备工程的所有设备工程，或一类设备工程中专项设备工程

D.三类设备工程的所有设备工程，或一、二类设备工程中的专项设备工程

【答案】：C87、在八项质量管理原则中，过程方法PDCA中C的含义是指()。

A.过程处置

B.过程认证

C.过程检查

D.过程实施

【答案】：C88、6σ管理的基本原则中，()能消除部门及上下级间的障碍，促进组织内部横向和纵向的协作，营造一种真正密切合作的管理结构和环境，以达到满足顾客需求的目的。

A.无边界合作

B.追求完美，容忍失误

C.真正以顾客为关注中心

D.聚焦于流程的改进和管理

【答案】：A89、承担设备工程监理任务时，设备工程监理人员应承诺并书面保证的内容不包括()。

A.与被监理任务无任何商业关系

B.未曾与被监理方发生聘用合同关系或已解除聘用合同关系已连续一段时间

C.与被监理单位的直接责任人无亲属关系

D.服务期后不受聘于被监理方

【答案】：D90、设备工程监理服务实现策划过程的活动不包括()。

A.识别输入要求

B.编制质量计划

C.评审、批准、认可质量计划

D.签订监理合同

【答案】：D91、设备监理服务质量指数的组成不包括()指数。

A.过程

B.满意度

C.能力

D.绩效

【答案】：B92、根据《行政诉讼法》，复议机关应当在收到复议申请书之日起()内作出复议决定，申请人不服复议决定的，可以在收到复议决定之日起15日内向人民法院提起诉讼。

A.15日

B.2个月

C.3个月

D.6个月

【答案】：B93、为维护设备监理的公正性，设备监理单位必须保持其()。

A.规范性

B.独立性

C.经济性

D.专业性

【答案】：B94、某工作最乐观估计时间为10天，最悲观估计时间为14天，最可能估计时间为12天，那么该工作持续时间为()天。

A.11

B.12

C.13

D.14

【答案】：B95、按照组织设计的程序，在设计组织的协调层之前必须完成()工作。

A.设计绀织决策层

B.设计组织操作层

C.规划组织所需资源

D.调整组织结构

【答案】：B96、根据我国《招标投标法》规定，开标由()主持，邀请所有投标人参加。

A.招标地建设主管部门

B.工程项目所在地建设主管部门

C.招标人

D.招标代理机构

【答案】：C97、甲与乙在订立合同过程中，甲违反保密义务，给乙造成了损失，根据《合同法》规定，甲应承担的法律责任是()。

A.违约责任

B.行政责任

C.经济责任

D.缔约过失责任

【答案】：D98、已知工作A的紧后工作是B和C，工作B的最迟开始时间为14，最开始时间为10；工作C的最迟完成时间为16，最早完成时间为14；工作A的自由时差为5天，则工作A的总时差为()天。

A.5

B.7

C.9

D.11

【答案】：A99、某水泥厂因技术问题致使生产的水泥达不到国家规定的标准，该厂用其他厂家的水泥换上自己的包装后作为样品与采购方签订水泥供应合同。则该合同属于()签订的合同。

A.采取欺诈手段

B.采取胁迫手段

C.因重大误解

D.超越代理权限

【答案】：A100、在电子元器件中，常在一个预应力下进行元器件的筛选试验，淘汰那些可靠性经不起考验的元器件。其采用的可靠性技术是()。

A.冗余技术

B.预应力筛选

C.应力一强度设计

D.潜在通路分析

【答案】：B101、根据设备工程监理服务质量差距分析模型，()差距是主要的质量差距。

A.服务规划

B.服务认知

C.服务提供

D.服务感知

【答案】：D102、应用S形曲线比较法时，通过比较实际进度S形曲线和计划进度S形曲线，可以()。

A.表明实际进度是否匀速开展

B.得到工程项目实际超额或拖欠的任务量

C.预测偏差对后续工作及工期的影响

D.表明对工作总时差的利用情况

【答案】：B103、设备投资方案甲的现时点投资25万元，此后从第一年年末开始，年运行成本为4万元，寿命期为20年，净残值为8万元。甲方案费用现值为()万元。[已知(P/A，20%，20)=4.8696，(P/F，20%，20)=0.02608]

A.54.32

B.50.80

C.44.27

D.38.54

【答案】：C104、根据《建设工程安全生产管理条例》，下列选项中，属于施工单位应采取的安全措施的是()。

A.建设工程施工前，组织设计单位与施工班组进行技术交底

B.不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍

C.实施爆破作业前，向公安机关申请领取《爆破物品使用许可证》

D.向建设行政主管部门报送安全施工措施的资料

【答案】：B105、被监理方已完成的设备(阶段或最终结果)质量按事先约定好的报验项目内容提交监理检查／见证的申报，应采用()。

A.见证情况表

B.见证通知单

C.报验申请表

D.工作联系单

【答案】：C106、设备工程监理服务市场开发第一个子过程的输出是()。

A.投标策划

B.投标文件

C.服务规划

D.服务提要

【答案】：D107、项目管理的成败，在很大程度上取决于()的能力。

A.总监理工程师代表

B.项目经理

C.团队成员

D.设备监理工程师

【答案】：B108、在设备工程监理服务的策划过程中，从事不同专业范围的不同项目监理服务时，()。

A.应分别策划策划

B.可能要进行多次策划

C.可能一次完成多次采用

D.可能要进行多次策划或在原来策划的基础上再策划

【答案】：D109、设备质量监理形式可划分为审核、巡回、()等。

A.跟踪、试验、抽查

B.报验、跟踪、抽查

C.测量、检验、抽查

D.试验、检查、测量

【答案】：B110、甲乙双方于2009年6月1日签订了一份设备租赁合同，约定：承租方于2009年6月15日至6月17日支付租金。但承租方直到2009年6月30日也未支付租金。据此，出租方要求支付租金的诉讼时效起算的时间是()。

A.2009年6月1日

B.2009年6月15日

C.2009年6月17日

D.2009年6月30日

【答案】：C111、诉讼时效的中止，只能发生在诉讼时效期间的()。

A.最后4个月

B.最后6个月

C.最后3个月

D.最后2个月

【答案】：B112、没备监理除具有一般监理所共有的一些特点外，还具有时空跨度大、涉外贸易量大、()等特点。

A.人员众多

B.难度大

C.一次性任务

D.设备类别及专业繁多

【答案】：D113、在设备制造过程中，设备监理工程师进行进度管理时，应编制()。

A.设备制造过程监理工作进度报告

B.设备制造过程进度管理监理规划

C.零部件加工进度计划

D.工期索赔报告

【答案】：A114、过程能力是指产品生产的每个过程对产品质量的保证程度，其高低可以用标准差σ的大小来衡量，下列说法正确的是()。

A.过程能力越强、σ越小，则过程越不稳定

B.过程能力越弱、σ越大，则过程越不稳定

C.过程能力与σ无关，与产品的技术要求有关

D.σ既取决于质量因素，又与规范有关

【答案】：B115、设备工程合同履行过程中合同调整的技术措施是()。

A.增加人员投入

B.变更工程设计

C.加大资金收入

D.调整合同计划

【答案】：B116、下列对策中，与防范设备监理工程师责任风险无关的是()。

A.提高专业技能

B.加强职业道德约束

C.推行职业责任险

D.实行履约担保

【答案】：D117、ISO9000：2000中“明示的，通常隐含的或必须履行的需求或期望”被称为()。

A.特性

B.服务

C.要求

D.过程

【答案】：C118、某项目向银行借款1000万元，年利率为10%，5年后一次偿还本利和，则5年后需偿还的金额为()万元。

A.1450

B.1500

C.1610.51

D.1683.67

【答案】：C119、合同法律关系的内容是()。

A.权利和义务

B.权利和责任

C.法律事实

D.法律行为

【答案】：A120、建设工程施工总承包企业依法将专业工程分包，关于工程质量责任承担的说法正确的是()。

A.分包工程质量由分包企业负总责

B.分包工程质量由分包企业单独承担责任

C.总承包企业对分包工程质量承担连带责任

D.分包企业接受总承包企业的质量管理可不承担责任

【答案】：C121、下列属于设备工程监理服务中的核心服务的是()。

A.对设备的设计.加工制作等过程进行监督管理

B.与委托方沟通，向委托方或承包商提出合理化的建议和报告

C.在项目实施准备阶段提供技术咨询.管理咨询等服务

D.在项目执行阶段提供管理咨询.有关信息管理等服务

【答案】：A122、某施工企业依法获得的安全生产许可证有效期即将届满，该企业办理安全生产许可证延期手续的期限是()。

A.期满前3个月内

B.期满前6个月内

C.期满后15日内

D.期满后3个月内

【答案】：A123、在网络计划中，某项工作M的最短持续时间为6天，直接费为30000元；正常施工持续时间为8天，直接费为25000元；则工作M的直接费率为()元/天。

A.5000

B.3125

C.2500

D.2000

【答案】：C124、设备折旧寿命是指按照财税部门的规定把设备价值的余额折旧到()所经过的时间。

A.合同值

B.使用单位规定值

C.接近于零时

D.零时

【答案】：C125、设备监理机构提供的合同管理的对象是监理合同约定的监理范围内的()。

A.委托人和监理单位签订的合同双方当事人

B.委托人和承包人签订的合同双方当事人

C.监理单位和承包人签订的合同双方当事人

D.委托合同的当事人

【答案】：B126、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当在施工现场的楼梯口、电梯井口，设置明显的()。

A.安全设施

B.安全警示标志

C.安全疏散标志

D.安全报警装置

【答案】：B127、有关组织或机构编制的合同条件范本，一般分为通用条件和专用条件，其中专用合同条件构成是()。

A.履约保证和合同格式

B.合同格式和合同数据

C.合同格式和对拟招标合同的特殊条款规定

D.合同数据和对拟招标合同的特殊条款规定

【答案】：D128、在实施设备工程监理过程中，设备监理工程师应履行的义务之一是()。

A.对设备工程的有关资料进行审核确认

B.对设备工程进度情况进行监督

C.根据所在设备工程监理机构赋予的职责，承担相应责任

D.代表设备监理机构独立执行本设备工程监理任务，参与设备形成过程的监理工作

【答案】：C129、在进度计划执行过程中，若某工作的实际进度比计划进度拖后3天，并且影响工期1天，则该工作原有的总时差应为()天。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】：B130、下列关于设备工程合同沟通相关内容的说法，正确的是()。

A.为合同各方建立相关术语的统一解释有利于提高沟通效率

B.书面沟通方式与口头沟通方式相比，约束力较差

C.统一文件格式的规定不利于合同各方对信息的理解

D.冲突会对履行合同产生破坏作用，工程师应依据经验确定冲突解决方式

【答案】：A131、()是指担保人应工程合同一方(申请人)的要求向另一方(债权人)作出的书面承诺。

A.分包担保

B.工程担保

C.投标担保

D.预付款担保

【答案】：B132、设备监理单位在设备监理活动中具有组织有关各方协作、配合的职能，同时是合同管理的主要承担者，具有调解有关各方之间权益矛盾、维护合同双方合法权益的职能。为使这些职能得以实施，设备监理单位必须坚持其()。

A.规范性

B.专业性

C.公正性

D.独立性

【答案】：D133、招标文件要求招标人提交履约保证金的，履约保证金不得超过()。

A.招标项目估算价的10%

B.中标合同金额的10%

C.招标项目估算价的5%

D.中标合同金额的2%

【答案】：B134、甲公司按合同向乙公司交付一套标准设备，但合同中未约定设备的质量要求，则甲方应按照()履行。

A.地方标准

B.乙方企业标准

C.国家标准

D.甲方企业标准

【答案】：C135、文件评审是指中国设备监理协会组织专家对申请方的质量管理体系文件进行审查以确保其文件符合()的要求。

A.ISO9000-2000

B.GB/T28001：2003

C.CAPEC-S111：2003

D.OHSAS18001：2003

【答案】：C136、建设工程从表面上检查，就很难发现内在的质量问题，这体现了工程质量的()。

A.波动大

B.评价方法的特殊性

C.隐蔽性

D.终检局限性

【答案】：C137、下列选项中，不属于检验基本职能的是()。

A.鉴别

B.把关

C.报告

D.调查

【答案】：D138、当项目较多时会产生人员、设施和设备的重复设置，并增加成本，这是()组织结构的特点。

A.职能型

B.项目型

C.弱矩阵型

D.强矩阵型

【答案】：B139、()工作完成的标志是检验人员签发检验认可证。

A.运输

B.采买

C.催交

D.检验

【答案】：D140、下列属于民事法律关系客体中行为的是()。

A.货币

B.计算机软件

C.勘察设计单位为委托人完成勘察设计任务

D.专利权

【答案】：C141、甲、乙订立合同后，甲以重大误解为由向人民法院提出撤销合同请求。人民法院依法撤销了该合同。该合同自()时起无效。

A.合同订立

B.甲提出撤销请求

C.人民法院受理撤销请求

D.人民法院判决撤销

【答案】：A142、下列关于设备监理质量控制规范相关内容的说法，正确的是()。

A.应确定每一项服务特性的验收标准

B.应识别监督管理的重点过程

C.应明确服务提供的程序和方法

D.应规定对服务和服务提供特性进行评价和控制的程序和方法

【答案】：D143、设备工程监理服务的技术特性中合同行为受控是指()。

A.监理方的合同行为受控

B.承包人的合同行为受控

C.委托人的合同行为受控

D.当事人的合同行为受控

【答案】：B144、适合用最小公倍数法进行方案比选的方案类型是()。

A.混合方案

B.寿命期相同的互斥方案

C.独立方案

D.寿命期不同的互斥方案

【答案】：D145、某产品由A、B、C、D四个零部件组成，进行价值工程对象选择时，它们的价值指数如下所示，则完全不需作为价值工程分析对象的是()。

A.1.8032

B.1.4246

C.1.0000

D.0.6419

【答案】：C146、设备从投入使用开始，到因物质磨损而不能继续使用、报废为止所经历的全部时间，被称为设备的()。

A.技术寿命

B.物理寿命

C.经济寿命

D.无形寿命

【答案】：B147、下列关于承包商暂停工作权利的说法，错误的是()。

A.如果业主未能按照合同规定的时间支付进度款，承包商即可暂停工作

B.暂停工作不影响承包商对延迟付款获得融资费用和终止合同的权利用

C.如果承包商暂停工作致使工期和费用受到影响，工程师应公正确定对承包商的补偿

D.如果承包商因放慢工作进度致使工期和费用受到影响，可以提出工期延长及补偿费用和利润的要求

【答案】：A148、监理工程师通知单应由总监理工程师或()签发，签发时加盖项目监理机构章有效。

A.总监理工程师的授权人

B.总监理工程师代表

C.监理单位技术负责人

D.监理单位负责人

【答案】：A149、《设备工程监理导论》将设备工程定义为设备的规划、设计、采购、制造、安装、调试等设备形成的全过程和／或()。

A.设备的使用和维修过程

B.最终形成的结果

C.设备的没置阶段

D.设备的全寿命周期

【答案】：B150、监理细则可以根据项目执行的具体情况作适当的调整。如确需调整时，由专业设备监理工程师根据项目执行过程出现的变化，具体研究分析后填写监理细则调整申请表，报()批准后执行。

A.总监理工程师

B.监理单位技术负责人

C.总工程师

D.总经理

【答案】：A151、总监理工程师代表的职责可包括在总监理工程师授权下()。

A.主持编写监理规划

B.签发设备出厂验收单

C.调解业主与承包商之间的合同争议

D.审核签认竣工结算

【答案】：C152、下列关于设备工程监理的概念表述正确的是()。

A.设备工程监理是指按照与委托方(顾客)签订的设备工程监理合同的约定，依据国家有关的法律、法规、规章、技术标准和委托方(顾客)的要求，对设备工程提供的咨询服务

B.设备工程监理是指具有相应资质的设备工程监理单位，接受委托方的委托，按照与委托方(顾客)签订的设备工程监理合同的约定，遵循设备工程的一般规律，依据国家有关的法律、法规、规章、技术标准和委托方(顾客)的要求，对设备工程，即设备形成的全过程和最终形成的结果提供的咨询服务

C.设备工程监理是指具有相应资质的设备工程监理单位，接受委托方的委托，按照与委托方(顾客)签订的设备工程监理合同的约定，遵循设备工程的一般规律，依据国家有关的法律、法规、规章、技术标准和委托方(顾客)的要求，对设备工程，即设备形成的全过程和最终形成的结果提供的咨询和管理服务

D.设备工程监理是指具有相应资质的设备工程监理单位，接受委托方的委托，按照与委托方(顾客)签订的设备工程监理合同的约定，遵循设备工程的一般规律，依据国家有关的法律、法规、规章、技术标准和委托方(顾客)的要求，对设备工程，即设备形成的全过程和／或最终形成的结果提供的咨询和管理服务

【答案】：D153、设备工程监理的目标之间呈()关系。

A.线性独立

B.线性相关

C.互相影响

D.质量优先

【答案】：C154、在工程网络计划中，某工作的最迟完成时间与其最早完成时间的差值是()。

A.该工作的总时差

B.该工作的自由时差

C.该工作与其紧后工作之间的时间间隔

D.该工作的持续时间

【答案】：A155、ISO9000：2000标准质量管理八项原则，首要的原则是()。

A.以顾客为关注焦点

B.领导作用

C.全员参与

D.过程方法

【答案】：A156、设备安装合同应约定具体的设备保证期限。保证期从()之日起开始计算。

A.签发初步验收证书

B.启动试车

C.性能验收试验

D.签发最终验收证书

【答案】：A157、设备监理工程师进行索赔审核时，其主要工作之一是()。

A.提出索赔事由

B.核定实际损失

C.提出索赔依据

D.提出赔偿金额

【答案】：B158、用来对具体监理项目的服务过程和资源做出规定的文件，即质量计划，应由()批准。

A.委托人

B.总监理工程师

C.设备监理机构负责人

D.设备监理单位技术负责人

【答案】：D159、下列与不可抗力相关的叙述，错误的是()。

A.不可抗力是指不能预见、不可避免并不能克服的客观情况

B.因不可抗力不能履行合同的，可部分或全部免除责任责任

C.当事人迟延履行后发生不可抗力的，也可根据情况部分免除责任

D.不可抗力包括合同中约定的不可抗力情形

【答案】：C160、项目时间管理的各个子过程中，在制订项目进度计划前进行的工作不包括()。

A.排列活动顺序

B.估算活动持续时间

C.估算活动资源

D.控制进度

【答案】：D161、下列关于风险和风险管理的说法，正确的是()。

A.风险是一种主观认识

B.风险管理目标是消除风险

C.风险是已实际发生的事件

D.风险造成的结果不一定是负面的

【答案】：D162、承接工程设计任务时，()工程设计行业资质单位承担相应行业中、小型建设项目的工程设计任务，地区不受限制。

A.甲级

B.乙级

C.丙级

D.丁级

【答案】：B163、投标文件一般包括综合说明及附件.监理大纲.报价表等内容。综合说明是响应招标文件规定的()中所有要求的陈述。

A.投标人须知

B.任务大纲

C.评标办法和标准

D.主要合同条件

【答案】：A164、下列关于保证的说法不正确的是()。

A.学校不得为保证人

B.保证法律关系包括保证人和被保证人两方当事人

C.保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证

D.当事人没有约定或者约定不明确的，则按照连带责任保证承担保证责任

【答案】：B165、()是加强组织凝聚力和有效完成组织目标的重要保证。

A.组织优化原则

B.最佳跨度原则

C.责任不可下推原则

D.权力分散与守恒原则

【答案】：C166、质量管理的内容和方法具有()，应进行不断完善和改进。

A.隐蔽性

B.多样性

C.广泛性

D.动态性

【答案】：D167、在因缺陷产品导致人身损害的产品责任法律关系中，权利主体是()。

A.法人

B.自然人

C.销售者

D.仓储者

【答案】：B168、()负责设备工程监理活动的管理。

A.国家质检总局和国家发展和改革委员会共同

B.国家发展和改革委员会

C.国家质量监督检验检疫部门

D.国家人事部门会同国家质检总局

【答案】：C169、代理是指代理人以被代理人的名义在代理的权限内向第三人作出的意思表示，所产生的权利和义务直接由被代理人享有和承担的()行为。

A.法律

B.代理

C.行政

D.执法

【答案】：A170、现有甲、乙、丙三个互斥的投资方案，三个方案的内部收益率分别为10%、15%和13.5%。若基准收益率为12%，则下列关于方案选择的说法，正确的是()。

A.应选择乙方案和丙方案

B.应只选择乙方案

C.应同时选择甲、乙、丙三个方案

D.依据给定资料无法得出结论

【答案】：D171、已经某工程双代号网络计划的计算工期为130天。如果计划工期为135天，则关键线路上()。

A.相邻工作之间时间间隔为零

B.工作的自由时差为零

C.工作的总时差为零

D.节点最早时间等于最迟时间

【答案】：A172、设备采购合同中，因出卖人原因导致不能全部或部分交货，应依照()的违约金数额支付违约金。

A.法律规定

B.合同约定

C.买受人要求

D.出卖人接受

【答案】：B173、某公司向银行借款，贷款年利率为6％。第1年初借款100万元，每年计息一次；第2年末又借款200万元，每半年计息一次，两笔借款均在第3年末还本付息，则复本利和为()万元。

A.324.54

B.331.10

C.331.28

D.343.82

【答案】：C174、在一个管理组织中，自上而F，权力由大到小，由宏观到微观，由笼统到具体。这体现了组织设计的()。

A.权力分散与守恒原则

B.统一指挥原则

C.分工与合作原则

D.权力层次原则

【答案】：D175、甲、乙订立合同后，甲与丙串通以明显不合理低价转让给丙两套重要设备，使得合同难于履行，给乙造成了损害。此时，乙有权请求人民法院()。

A.解除甲乙之间的合同

B.撤销甲乙之间的合同

C.撤销甲转让设备的行为

D.变更甲转让设备的价格

【答案】：C176、功能实现应包括项目的工程实现、技术实现、经济效果实现和社会效果实现。项目的社会效果实现包括()。

A.厂房、生产系统的建成

B.项目在经济上的可持续性或盈利性达到设计要求

C.项目最终能为社会带来效益，能与社会、环境相协调

D.技术水平达到最初的设计要求，能保证系统的安全、高效运作

【答案】：C177、按照FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》的规定，()是工程师可以行使的权力之一。

A.修改施工计划

B.解除承包商根据合同应承担的责任

C.在工程进行中向承包商发布信息和指示

D.解除雇主根据合同应承担的责任

【答案】：C178、公开招标与邀请招标在招标程序上的主要差异表现为()。

A.是否进行资格预审

B.是否组织现场考察

C.是否解答投标单位的质疑

D.是否公开开标

【答案】：A179、()方法的特点是：每个样本单位被抽中的概率相等，样本的每个单位完全独立，彼此之间无一定的关联性和排斥性。

A.简单随机抽样

B.分层随机抽样

C.周期系统抽样

D.随机抽样

【答案】：A180、按着国际惯例，认证证书有效期为()年。

A.2

B.3

C.4

D.5

【答案】：B181、在设备工程监理资料的形成过程中，监理机构内部应本着()和监理验收工作一体化的工作原则，建立监理资料管理的内部责任制。

A.监理资料收集

B.监理资料分析

C.监理资料管理

D.工程验收

【答案】：C182、设备采购合同，供货方负责代运设备的，交付设备日期以()的日期为准。

A.发运设备时承运部门签发设备单上的戳记

B.采购方收到设备

C.采购方在承运部门签收设备单上签收

D.供货方将设备交到承运部门

【答案】：A183、监理一词可理解为()。

A.依据法定的准则，对过程行为主体进行监督、控制

B.依据既定的准则，对过程行为主体进矩监督、指导

C.依据既定的准则，对过程行为主体的行为进行监督、控制，并指导、协调行为主体按既定的准则行事

D.依据法定的准则，对设备形成的全过程和／或最终结果进行监察、审核

【答案】：C184、监理交底是指设备工程项目监理机构进驻现场后与()进行的第一次全面沟通。

A.监理单位

B.业主

C.监管部门

D.承包人

【答案】：D185、参与设备(或)工程项目的完工验收，并提出监理验收意见，属于设备()过程规定的工作内容。

A.设计

B.制造

C.安装

D.调试验收

【答案】：D186、在设备工程监理机构中，总监理工程师承担的责任不包括()。

A.刘被监理单位应承担的责任

B.对监理单位应承担的责任

C.对监理服务项目的实施和完成应承担的责任

D.对监理机构成员应承担的责任

【答案】：A187、在搭接网络计划中，若工作B应在工作A完成后3天才能结束，则其搭接关系应表示为()。

A.STFB，A=3天

B.FTFA，B=3天

C.FTSB，A=3天

D.STSA，B=3天

【答案】：B188、施工承包企业资质的升级、降级实行资质公告制度，二级及其以下施工承包企业的资质公告由()发布。

A.国务院建设行政主管部门

B.国家技术监督局

C.各省、自治区、直辖市建设行政主管部门

D.工商管理部门

【答案】：C189、发包方在与承包方结算工程款时，发包方的财务人员误将核定的工程结算额190.5万元看成196.5万元，因此多付6万元。后来，在复核中发现该错误，发包方随后向承包方索要6万元。该债务关系属于()之债。

A.合同

B.侵权行为

C.不当得利

D.无因管理

【答案】：C190、根据《产品质量法》的规定，以下说法正确的是()。

A.产品责任的诉讼时效期间为1年

B.因产品缺陷造成损害的赔偿请求权，自造成损害的缺陷产品最初使用之日起满5年丧失

C.产品只要在明示的安全使用期内因存在缺陷造成损害，生产者和销售者都应承担产品责任

D.因产品缺陷造成损害的赔偿请求权，自造成损害的缺陷产品交付最初消费者之日起满20年丧失

【答案】：C191、在编制设备安装工程概算时，若初步设计的设备清单不完备，或仅有成套设备的重量时，可采用的编制方法为()。

A.综合吨位指标法

B.扩大单价法

C.设备价值百分比法

D.预算单价法

【答案】：B192、作为设备工程监理工程师，应具备设备工程相关的专业背景，掌握与所从事的设备工程专业相关的()。

A.专业知识

B.管理知识

C.基础知识

D.专业技能

【答案】：A193、若设备监理工程师认为设备设计中存在不足之处，设备监理工程师应()。

A.帮助设计单位修改设计，直至修改完成

B.直接向设计单位提出建设性的意见

C.取得总监理工程师的批准后，向设计单位提出建设性的意见

D.修改没计，解决设计问题

【答案】：C194、根据《设备监理单位资格管理办法》，乙级设备工程监理单位可以监理()。

A.《设备工程监理单位资格证书》规定专业的一类设备专项设备工程

B.《设备工程监理单位资格证书》规定专业的二类设备工程

C.《设备工程监理单位资格证书》所列设备工程

D.《设备工程监理单位资格证书》规定专业二类设备工程的所有设备工程或一类设备专项设备工程

【答案】：D195、我国已颁布的常用抽样检验标准中，计量抽样方案包括()。

A.序贯型

B.挑选型

C.连续型

D.周期型

【答案】：A196、某工程l年建成并投产，寿命期为10年，每年净收益2万元，按10%折现率计算，恰好能在寿命期内把初始投资全部回收，则该项目的初始投资为()万元。

A.20

B.18.42

C.12.29

D.10

【答案】：C197、在设备监理服务的提供过程中，设备工程监理交底是在()后、监理服务实施前的一个重要环节。

A.监理服务水平测量完成

B.监理服务制度制定

C.监理大纲编制基本完成

D.监理服务准备工作基本完成

【答案】：D198、网络计划工期优化的前提是()。

A.满足资源有限条件

B.不改变各项工作之间的逻辑关系

C.压缩关键工作工期使之成为非关键工作

D.压缩关键工作工期但保持其仍为关键工作

【答案】：D199、某建筑设计院超越资质等级承揽设计任务，且设计中未按照工程建设强制性标准进行设计，建设行政主管部门查证后对其作出吊销资质证书的处罚，设计院欲对该处罚提起行政诉讼。对此，下列说法正确的是()。

A.作出具体行政处罚的工作人员是本案的被告

B.设计院应在知道处罚之日起2个月内提起诉讼

C.人民法院可就此争议在判决前对原告和被告进行调解

D.人民法院对该案件应当公开宣告判决

【答案】：D200、所谓检查工程，就是对项目任务的承包人履行合同的结果()进行的检查。

A.满足合同规定的符合性

B.满足业主要求的符合性

C.满足国家标准的符合性

D.满足监理要求的符合性

【答案】：A第二部分多选题(100题)1、一般的设备工程进度目标分解方法包括()

A.按项目组成分解

B.按项目计划期分解

C.按项目紧急程度分解

D.按项目实施单位分解

E.按设备工程实施过程分解

【答案】：ABD2、与横道计划相比，网络计划具有以下主要特点()。

A.网络计划能够明确表达各项工作之间的逻辑关系

B.通过网络计划时间参数的计算，可以找出关键线路和关键工作

C.通过网络计划时间参数的计算，可以明确各项工作的机动时间

D.网络计划可以利用电子计算机进行计算、优化和调整

E.比横道计划直观明了

【答案】：ABCD3、设备工程合同中，对设备工程接收条件的约定通常有()。

A.工程已按合同约定基本完成并通过了竣工试验

B.工程已按合同约定全部完成并通过了竣工试验

C.工程师已签发了工程接收证书

D.承包商已经完成了全部扫尾工作

E.业主组织了联合检查，并形成书面文件

【答案】：AC4、作为设备工程监理投标文件之一的监理大纲，其主要内容包括()。

A.项目概况及特点

B.监理服务范围

C.监理服务提要

D.监理服务依据

E.监理质量计划

【答案】：ABD5、下列关于工程网络计划的说法，正确的有()

A.时标网络计划中存在波形线

B.单代号网络计划中不存在虚拟工作

C.单代号网络计划中存在虚拟工作

D.双代号网络计划中不存在虚工作

E.双代号网络计划中存在虚箭线

【答案】：AC6、对于产品的缺陷，我国的分类方法包括()

A.设计缺陷

B.生产缺陷

C.运输缺陷

D.指示缺陷

E.经营缺陷

【答案】：ABD7、根据价值工程理论，下列各项功能中，属于从功能性质角度进行分类的有()。

A.基本功能

B.必要功能

C.使用功能

D.美学功能

E.过剩功能

【答案】：CD8、设备工程合同履行阶段的期中付款包括()。

A.预付款

B.进度付款

C.竣工结算款

D.最终付款

E.材料、设备付款

【答案】：ABC9、非正常终止设备工程合同的情形有()。

A.由业主终止

B.由承包商终止

C.因不可抗力终止

D.根据法律终止

E.因结清证明生效终止

【答案】：ABCD10、在买卖合同中，双方当事人就标的物的交付地点没有约定的，其交付地的确定规则是()。

A.由当事人补充协议

B.不能达成协议的，按合同有关条款或交易习惯

C.标的物需要运输的，以第一承运人承运地为交付地

D.标的物不需要运输，当事人不知道标的物所在地的，以出卖人订立合同时的营业地为交付地

E.标的物不需要运输，当事人于合同订立时都知道标的物所在地的，以标的物所在地为交付地

【答案】：ABD11、设备工程监理的目标体系包括()。

A.项目的盈利目标

B.项目的投资控制目标

C.项目的质量管理目标

D.项目的管理成本目标

E.项目的安全管理目标

【答案】：BC12、监理工程师在业主的委托授权下，有可能编制的进度计划是()。

A.阶段性设计进度计划

B.施工总进度计划

C.单位工程施工进度计划

D.工程项目年度计划

E.设计工作分专业进度计划

【答案】：BD13、审查施工组织设计是施工准备阶段监理工程师进行质量控制的重要工作，这项工作的内容应包括()。

A.对承包单位编制的施工组织设计的审核签认由总监负责

B.承包商应按审定的施工组织设计文件组织施工，不得对其进行调整

C.经审定的施工组织设计应由项目监理机构报送工程质量监督机构

D.经审定的施工组织设计应由项目监理机构报送建设单位

E.经建设单位批准，工艺复杂的工程可分阶段报审施工组织设计

【答案】：AD14、在生产过程中，根据正态分布曲线的理论来控制产品质量，需要符合()。

A.大批量生产的条件下，产品质量分布符合正态分布曲线

B.单件小批量的产品符合正态分布曲线

C.必须具备相对稳定的生产过程

D.要求检查质量数据准确

E.控制界限应该大于公差范围

【答案】：ACD15、对于检验和试验记录表式的编制，下列说法正确的是()。

A.栏目选择应该尽可能多

B.要求有足够的数据

C.记录应力求标准化和规范化

D.检验和试验记录都应具有分类号和流水号

E.检验人员是产品阶段放行人又是最终放行的授权人

【答案】：BCD16、材料／配件／元器件／设备报审表的附件包括()。

A.数量清单

B.监理备忘录

C.质量证明文件

D.自检(复验)报告

E.监理工程师通知单

【答案】：ACD17、《安全生产法》中“三同时”制度是指()。

A.同时安全培训

B.同时资金投入

C.同时设计

D.同时施工

E.同时投入生产和使用

【答案】：CD18、处理下列事项时，工程师不能将要求其作决定的权力委托给助手行使的有()。

A.业主要求中出现错误

B.业主向承包商提出索赔

C.对单位工程进行竣工试验

D.承包商暂停工作

E.承包商无法按合同约定进入现场

【答案】：ABD19、对策表的应用过程包括()。

A.对策措施

B.为工序编号。

C.确定存在问题。

D.确定对策。

E.确定每种对策的负责人、完成日期

【答案】：BCD20、进行投资估算时，流动资金估算的方法有()。

A.分项详细估算法

B.扩大单价法

C.扩大指标法

D.比例估算法

E.综合指标法

【答案】：AC21、在设备工程项目信息管理系统中，合同管理子系统的基本功能包括()。

A.提供和选择标准的合同文本

B.实际投资与合同价的对比分析

C.合同文件、资料的管理

D.项目投资变化趋势预测

E.涉外合同的外汇折算

【答案】：AC22、在设备监理单位参与设备工程项目的投标，并在随后与业主签订设备监理合同的过程中，应当进行的工作包括()。

A.编写设备监理大纲

B.编写设备监理规划

C.与业主拟定设备监理合同的细节

D.与业主签订设备监理合同

E.配合业主召开各方协调会

【答案】：ACD23、职业健康安全管理体系试运行的目的是要在实践中检验体系的()。

A.充分性

B.可靠性

C.科学性

D.适用性

E.有效性

【答案】：AD24、一般较完整的质量屋的组成部分包括()。

A.质量特性

B.质量要求

C.质量计划

D.市场要求

E.试验结果分析

【答案】：ABCD25、国家质量监督检验检疫部门负责设备工程监理活动的管理，其主要职责包括()。

A.组织制定并发布《设备工程监理单位资格管理办法》和《注册设备监理师执业资格制度暂行规定》

B.制定并发布与设备工程监理管理工作有关的规章

C.对设备工程监理单位资格和注册设备监理师执业资格进行监督和年度审查

D.贯彻落实国家设备工程监理制度的方针、政策和法规

E.对注册设备监理师注册后执业情况进行监督、检查，并定期将有关情况向国家人事部门通报

【答案】：BC26、设备安装工程费用中的直接工程费包括()。

A.环境保护费

B.材料费

C.人工费

D.临时设施费

E.机械使用费

【答案】：BC27、进度计划执行的监测与调整阶段，设备监理工程师的主要工作内容包括()。

A.进度调整

B.进度数据采集

C.进度偏差分析

D.处理设备工程的索赔事宜

E.核实已完成任务量，签发应付工程进度款

【答案】：ABC28、在进口设备抵岸价中包含的税金有()。

A.进口关税

B.营业税

C.车船使用税

D.增值税

E.消费税

【答案】：AD29、索赔依据应具有()等特征。

A.经济性

B.合法性

C.真实性

D.完备性

E.先进性

【答案】：BCD30、《设备监理管理暂行办法》要求对重要设备的设计、采购、制造、安装、调试等过程的()等实施监督管理。

A.质量

B.风险

C.进度

D.评估

E.投资

【答案】：AC31、设备工程合同条件的核心条款包括()。

A.工期

B.风险和保险

C.索赔、争端和合同终止

D.履约保证

E.付款

【答案】：ABC32、项目开标后发现投标文件存在下列问题，可以继续评标的情况包括()。

A.没有按照招标文件要求提供投标担保

B.报价金额的大小写不一致

C.总价金额和单价与工程量乘积之和的金额不一致

D.货物包装方式高于招标文件要求

E.货物检验标准低于招标文件要求

【答案】：BCD33、民事法律关系的客体包括()。

A.物

B.行为

C.智力成果

D.权利

E.义务

【答案】：ABC34、下列费用属于设备工程总投资构成的有()。

A.建筑安装工程费用

B.经营费用

C.大修理费用

D.涨价预备费

E.设备购置费

【答案】：AD35、仲裁和诉讼都是解决纠纷的方式，与诉讼相比，仲裁具有()特点。

A.当事人对仲裁庭的组成有权选择；诉讼中审判人员是由法院指定的

B.仲裁必须有合同纠纷当事人的仲裁协议；而诉讼则没有关于诉讼的协议

C.对于仲裁，当事人必须选择仲裁委员会；而诉讼实行法定管辖，当事人不能随意选择管辖法院

D.在仲裁协议中，当事人可不选择仲裁委员会；在合同中，关于解决争议方式中可以选择诉讼管辖法院

E.仲裁裁决不能强制执行，而诉讼判决则能强制执行

【答案】：ABC36、管理的系统方法是八项质量管理原则之一，管理的系统方法可包括()环节。

A.系统收集

B.系统分析

C.系统计算

D.系统管理

E.系统工程

【答案】：BD37、设箭监理大纲的编制依据包括()。

A.设备工程项目概况

B.设备工程项目监理任务的招标文件

C.业主所要达到的监理目标和要求

D.设备工程项目监理合同

E.设备工程项目监理实施细则

【答案】：ABC38、承包商因业主要求的错误导致损失后，获得补偿须满足的条件有()。

A.业主要求中的错误影响了承包商的工作

B.此错误导致工程暂停

C.此错误导致承包商产生了实际损失

D.此错误是工程师认真检查也不能发现的

E.此错误是一个有经验的承包商认真检查也无法发现的

【答案】：AC39、下列选项中，属于质量功能展开的作用的有()。

A.有效地提高公司的经济效益、有利于事先预防为主和早期的质量控制

B.有助于设计和工艺的结合

C.有助于建立工程知识库

D.有助于实现持续的质量改进

E.有助于更好地分析质量目标

【答案】：ABCD40、下列选项中，不属于《设备工程监理规范》八项内容的有()。

A.设备监理的工作范围

B.设备监理的目的和意义

C.设备监理单位的资源管理

D.设备监理服务的实现与提供

E.设备监理服务的监视、测量和评价

【答案】：AB41、下列选项中，属于设备制造过程投资管理措施的有()。

A.编制资金使用计划

B.处理合同变更，确定变更价款

C.处理设备安装过程中的索赔，确定索赔价款

D.审核并签发付款证书，办理结算

E.处理设备运输损耗

【答案】：ABD42、下列关于设备制造过程中特殊过程特性实例的说法，正确的有()。

A.金属零件的熔解

B.设备零部件的装配

C.软件产品或法律文件的正确性

D.烘干产品的味道

E.聚合塑料的染色性

【答案】：ACD43、下列费用中，属于设备工程总投资构成的有()。

A.基本预备费

B.涨价预备费

C.运营费

D.建设期贷款利息

E.日常维护修理费用

【答案】：ABD44、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，工程师提出变更的方式有()。

A.由业主向承包商提出建议书

B.工程师请求承包商提交变更建议书

C.工程师向承包商发出变更建议书

D.工程师直接发出变更指示

E.由业主直接发出变更指示

【答案】：BD45、监理工程师的责任风险包括()。

A.行为责任风险

B.业主违约风险

C.工作技能风险

D.技术资源风险

E.社会环境风险

【答案】：ACD46、监理工程师对施工现场劳动组织及作业人员上岗资格的控制主要是指()。

A.检查从事作业活动的操作者数量是否满足需要、工种配置是否合理

B.检查作业活动的直接负责人，专职质检人员是否在岗

C.检查紧急情况的应急处理规定

D.检查和核实从事特殊作业的是否持证上岗

E.相关制度