建设工程准时完工承诺书7篇

第=PAGE1*2-11页（共=NUMPAGES1*22页）PAGE建设工程准时完工承诺书[7篇]建设工程准时完工承诺书第（1）篇承诺方类型：□企业□个人□其他__________鉴于建设工程的顺利完成对各方利益的重要性，承诺方本着诚信、负责的原则，特作出如下承诺：一、承诺内容承诺方郑重承诺，将严格按照合同约定及相关法律法规的要求，全面履行建设工程的义务，保证工程项目按时、保质、安全完成。具体包括但不限于工程进度、质量标准、安全生产等方面的承诺。二、执行规范承诺方将遵循以下执行规范：（一）制定科学合理的施工计划，明确各阶段工作目标和时间节点，保证工程按计划有序推进。（二）严格按照设计图纸和施工规范进行施工，保证工程质量符合国家及行业相关标准。（三）加强施工现场管理，落实安全生产责任制，采取有效措施预防安全的发生。（四）建立健全质量控制体系，对施工过程中的关键环节进行重点监控，保证工程质量稳定可靠。（五）加强与监理单位、设计单位及相关部门的沟通协调，及时解决工程实施过程中出现的问题。三、检查评估为保证承诺内容的落实，承诺方将建立以下检查评估机制：（一）定期对工程进度进行检查，评估工程完成情况与计划进度的偏差，及时采取纠正措施。（二）委托具有相应资质的检测机构对工程质量进行检测，保证工程质量符合设计要求及国家相关标准。（三）组织安全生产检查，排查施工现场的安全隐患，落实整改措施，保证安全生产。（四）设立专项考核指标，__________项指标纳入年度考核，对工程进度、质量、安全等方面进行综合评估。（五）定期向项目相关方汇报工程进展情况，接受监督和指导。四、效力与调整本承诺书自签订之日起生效，具有法律约束力。承诺方将严格遵守承诺内容，履行相关义务。在工程实施过程中，如遇政策调整、市场变化等不可抗力因素，承诺方将及时与相关方沟通协商，共同研究解决方案，保证工程顺利进行。同时承诺方将根据工程实际情况和合同约定，适时调整施工计划和资源配置，以适应工程需求的变化。承诺人签名：__________签订日期：__________建设工程准时完工承诺书第（2）篇本承诺书依据__________文件制定1.总则1.1制定宗旨为规范建设工程施工行为，保障项目按期完成，维护合同双方合法权益，依据国家相关法律法规及行业规范，特制定本承诺书。1.2权责界定承诺人系本建设工程项目的施工单位，应严格遵守本承诺书约定，保证工程项目在合同约定工期内完成。2.核心承诺2.1禁止行为承诺人承诺，在项目实施过程中，禁止以下行为：（1）擅自变更工程范围或设计内容；（2）以任何理由延误工程进度，包括但不限于未按计划提交关键节点验收；（3）未履行必要的协调义务，导致与其他参建单位工作衔接不畅；（4）因管理不善造成工程质量问题，进而影响工期；（5）未及时上报重大风险或突发事件，导致工期延误。2.2保障措施承诺人承诺采取以下措施保证工程准时完工：（1）组建专业进度管理团队，制定详细施工计划并动态调整；（2）保证人力资源、机械设备、材料供应满足施工需求，避免因资源不足导致停工；（3）加强施工现场管理，优化作业流程，提高工作效率；（4）与监理单位、建设单位保持密切沟通，及时解决影响工期的障碍；（5）建立风险预警机制，提前应对可能影响工期的因素。3.实施机制3.1监督主体__________部门负责日常监督检查。3.2检查频次监督部门每__________月组织一次现场检查，并可根据需要开展突击检查。检查内容包括施工进度、资源投入、质量管控等。4.法律责任4.1违约情形若承诺人未按合同约定或本承诺书要求完成工程，构成以下情形之一：（1）逾期完工超过合同约定的__________日；（2）因承诺人责任导致工期延误，经监督部门确认；（3）违反本承诺书禁止行为，经查证属实。4.2处罚标准违约将处以__________元至__________元罚款。罚款金额根据延误天数、影响程度等因素综合确定。若违约行为造成建设单位额外损失，承诺人应承担赔偿责任。5.附则本承诺书自签订之日起生效，与相关合同具有同等法律效力。承诺人确认已充分理解并愿意遵守本承诺书所有条款。承诺人签名：__________签订日期：__________建设工程准时完工承诺书第（3）篇合同编号：__________一、承诺事项定义1.1本单位承诺__________事项符合国家相关标准。1.2本单位承诺严格按照合同约定工期完成工程建设，保证工程质量达到设计要求及行业规范标准。二、实施准则2.1本单位将组建专业的项目管理团队，明确责任分工，制定详细的施工计划，并保证资源的合理配置与有效利用。2.2本单位承诺在施工过程中严格遵守国家及地方颁布的法律法规、技术规范及安全生产规定，保证工程安全文明施工。2.3本单位将定期向监理单位及建设单位提交施工进度报告，接受监督，并及时解决施工过程中出现的各类问题。三、违约责任3.1若本单位未能按合同约定工期完工，每逾期一日，应向建设单位支付合同总价款_____%的违约金，但累计违约金不超过合同总价款的____%。3.2若因本单位原因导致工程质量不符合合同约定，本单位应承担由此产生的全部修复费用及相应的经济赔偿责任。3.3若本单位违反安全生产规定，造成人员伤亡或财产损失，应承担全部法律责任及经济赔偿。四、生效条款4.1本承诺书自双方签字盖章之日起生效，具有法律约束力。4.2本承诺书一式____份，建设单位执____份，本单位执____份，具有同等法律效力。特此郑重承诺承诺人签名：__________签订日期：__________建设工程准时完工承诺书第（4）篇建设工程准时完工承诺书框架一、基本规范1.1甲方：指（建设单位）。1.2乙方：指（施工单位）。1.3本单位保证在承建的建设工程项目中，严格遵守国家法律法规及相关工程建设规范标准，保证项目按计划准时完成。1.4本承诺书是乙方履行合同义务的补充，与合同条款具有同等法律效力。1.5乙方承诺对本承诺书内容的真实性、合法性负责，并承担相应法律责任。二、具体承诺2.1项目概况2.1.1项目名称：（填写项目名称）。2.1.2项目地点：（填写项目地点）。2.1.3项目规模：（填写项目规模）。2.1.4计划开工日期：（填写计划开工日期）。2.1.5计划竣工日期：（填写计划竣工日期）。2.2工期保证2.2.1乙方承诺严格按照合同约定的工期进行施工，保证项目准时完工。2.2.2本单位保证__________指标达标率100%。2.2.3如遇不可抗力或甲方原因导致工期延误，经甲方书面确认后，工期相应顺延。2.3质量保证2.3.1乙方承诺严格按照设计图纸和国家相关标准进行施工，保证工程质量达到合同约定标准。2.3.2本单位保证__________质量验收合格率100%。2.3.3乙方将积极配合甲方及监理单位进行工程质量检查，及时整改存在的问题。2.4安全保证2.4.1乙方承诺严格遵守安全生产法律法规，落实安全生产责任制，保证施工安全。2.4.2本单位保证__________安全生产发生率为零。2.4.3乙方将定期开展安全生产教育培训，提高施工人员的安全意识和技能。三、实施保障3.1组织保障3.1.1乙方将成立项目工期、质量、安全保证小组，明确责任分工，保证各项承诺内容落实到位。3.1.2本单位保证项目管理人员配备齐全，且持证上岗。3.2技术保障3.2.1乙方将采用先进施工技术和设备，提高施工效率，保证项目按计划推进。3.2.2本单位保证__________施工技术方案科学合理。3.3资源保障3.3.1乙方将保证施工所需的人力、物力、财力等资源及时到位，满足项目施工需求。3.3.2本单位保证__________材料进场及时率100%。3.4协调保障3.4.1乙方将积极配合甲方及监理单位进行项目协调管理，及时解决施工过程中出现的问题。3.4.2本单位保证__________与相关单位的沟通协调顺畅。四、其他约定4.1乙方承诺在本承诺书签订后，将严格按照承诺内容履行合同义务，如有违反，愿意承担相应的违约责任。4.2本承诺书未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。4.3本承诺书一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。4.4甲方有权对本承诺书的履行情况进行监督检查，乙方应予以配合。承诺人签名：__________签订日期：__________建设工程准时完工承诺书第（5）篇承诺方：（单位全称）__________________法定代表人：__________________注册地址：__________________联系方式：__________________接收方：（单位全称）__________________项目负责人：__________________地址：__________________联系方式：__________________第一条承诺内容与目标1.1承诺方郑重承诺，就位于__________________的建设工程项目（项目名称：__________________），严格按照国家及地方相关法律法规、行业标准及合同约定，保证工程如期完成。1.2承诺方将根据工程合同约定的工期，即自____年____月____日至____年____月____日，全面履行施工、监理、设计等职责，保证工程主体结构、附属设施及配套工程按计划推进，最终实现竣工验收目标。1.3承诺方承诺在施工过程中，将配备充足的施工人员、机械设备及优质建筑材料，并建立健全质量管理体系与安全生产责任制，以专业能力与高效管理保障工程进度。1.4承诺方承诺及时与接收方沟通工程进展情况，定期提交进度报告，并在出现可能影响工期的风险时，提前制定应急预案并报接收方备案。第二条双方权利与责任2.1承诺方的权利与义务承诺方在履行本工程合同过程中，享有以下权利：（1）根据合同约定及相关法律法规，对工程进度、质量、安全进行全程管控；（2）在施工过程中，如遇不可抗力或接收方原因导致的工期延误，有权申请合理顺延工期；（3）承诺方享有__________项服务权益。承诺方应承担以下责任：（1）严格遵守工程合同约定，不得擅自变更施工方案或降低工程质量标准；（2）对施工人员进行安全生产教育，杜绝重大安全发生；（3）在工程完工后，及时提交完整的竣工资料，配合接收方进行验收。2.2接收方的权利与义务接收方在工程实施过程中，享有以下权利：（1）对工程进度、质量进行监督，并有权要求承诺方提交阶段性验收报告；（2）如发觉施工存在重大问题或延误，有权要求承诺方限期整改。接收方应承担以下责任：（1）按时支付工程款项，保障施工资金到位；（2）提供施工所需场地及必要配合，避免因接收方原因导致工期延误；（3）在工程验收合格后，及时签署竣工确认文件。第三条违约处理与争议解决3.1若承诺方未能按合同约定完成工程，导致工期延误，应承担相应违约责任。违约责任包括但不限于：（1）按日向接收方支付合同总价款____‰的违约金，直至工程实际完工之日止；（2）若延误超过____日，接收方有权解除合同，并要求承诺方赔偿由此造成的全部损失。3.2若接收方未能按合同约定支付工程款项，导致承诺方资金链断裂，影响施工进度，承诺方有权暂停施工，并要求接收方在____日内支付拖欠款项。3.3双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向工程所在地人民法院提起诉讼。本承诺书一式两份，承诺方执一份，接收方执一份，自双方签字盖章之日起生效。承诺方（盖章）：__________________法定代表人（签字）：__________________签订日期：____年____月____日接收方（盖章）：__________________项目负责人（签字）：__________________签订日期：____年____月____日承诺人签名：__________________签订日期：__________________建设工程准时完工承诺书第（6）篇根据__________协议合同要求1.基本规定1.1本承诺书由承建单位（以下简称"乙方"）与建设单位（以下简称"甲方"）共同签署，旨在明确乙方在建设工程项目（以下简称"项目"）中保证准时完工的义务与责任。1.2本承诺书所载条款与__________协议合同（以下简称"主合同"）构成整体，互为补充，任何一方均应严格履行。1.3乙方承诺其具备完成项目所需的全部资质、技术能力及组织保障，且所有施工活动将严格遵循国家及行业相关法律法规。2.承诺事项2.1乙方承诺按照主合同约定的工期节点及工程量清单，全面负责项目的施工组织与管理，保证项目于__________年__________月__________日前完成全部建设内容并通过竣工验收。2.2乙方将制定详细的施工进度计划，并报甲方审核确认。如遇不可抗力或主合同约定的特殊情形，经甲方书面认可后，工期可相应顺延，但乙方需承担因工期延误造成的直接损失。2.3乙方承诺在施工过程中严格遵守__________指本承诺书涉及的特定技术标准，保证工程质量符合设计文件及行业规范要求。任何因施工质量问题导致的返工或延误，均由乙方承担全部责任。2.4乙方将设立专职项目管理团队，负责施工现场的协调与监督，保证人力、物力及机具设备的及时到位。如因乙方原因导致资源调配不当，造成工期延误，乙方应承担违约责任。3.责任划分3.1乙方责任（1）乙方需按时提交施工进度报告，并接受甲方的定期检查与考核。对甲方提出的合理化建议，乙方应积极采纳并调整施工方案。（2）乙方需承担因自身管理疏忽导致的工程延误责任，包括但不限于施工人员不足、设备故障未及时维修等情形。（3）如项目因乙方原因未能按期完工，乙方应按主合同约定支付违约金，并赔偿甲方因此遭受的直接经济损失。3.2甲方责任（1）甲方应按主合同约定及时支付工程款项，保证乙方资金链稳定，避免因支付问题影响施工进度。（2）甲方需提供必要的施工条件及协调外部关系，如部门审批、周边单位配合等事宜。若因甲方原因导致施工受阻，工期相应顺延。4.补充条款4.1本承诺书自双方签字盖章之日起生效，与主合同具有同等法律效力。如任何一方违反本承诺书约定，守约方有权要求其承担违约责任或解除合同。4.2本承诺书未尽事宜，由双方另行协商解决；协商不成的，依法向项目所在地人民法院提起诉讼。4.3本承诺书一式__________份，甲方执__________份，乙方执__________份，具有同等法律效力。4.4本承诺书项下的所有日期均以中国法律规定的日历为准。4.5定义与解释：（1）"不可抗力"指本承诺书签订后发生的，非因任何一方过错而无法预见、无法避免且无法克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、战争等。（2）"竣工验收"指本承诺书涉及的特定工程项目经法定程序检验合格，并取得主管部门出具的合格证明文件。（3）"直接经济损失"指本承诺书签订后，因违约行为导致的实际支出与收入损失，包括但不限于合同解除补偿、第三方索赔等费用。建设工程准时完工承诺书第（7）篇承诺方：一、背景说明为保障建设工程项目按期完成，维护合同双方的合法权益，保证工程质量与进度达到预期标准，承诺方基于对项目实际情况的全面评估，结合自身资源与管理能力，特此作出以下承诺。本工程涉及的合同内容、技术要求、工期安排等均已严格审查，承诺方将严格按照相关法律法规及合同约定履行义务，保证项目顺利推进。二、具体承诺1.工期保证承诺方保证在合同约定的工期内完成全部工程建设任务。如遇不可抗力或合同双方协商一致调整工期的情况，将以书面形式确认变更内容，并相应调整后续工作计划。承诺方将设立专