水利监理施工合同范本

水利监理施工合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：XX水利工程建设有限公司。

甲方地址：中国XX省XX市XX区XX路XX号。

甲方法定代表人/负责人：张明。

甲方联系方式

甲方是一家依法注册成立的水利工程建设企业，具备相应的企业法人资格和工程监理资质。甲方为推进XX水利工程项目（以下简称“本项目”）的建设，根据国家相关法律法规及项目实际情况，委托乙方提供专业的监理服务。本项目位于XX省XX市XX区，总投资额约XX亿元人民币，旨在改善区域水资源配置，提升防洪减灾能力，促进当地经济社会发展。甲方基于自身项目需求，经多方考察与评估，选择乙方作为本项目的监理服务提供方，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成本合同。

在项目实施过程中，甲方作为项目投资主体和建设管理方，负责项目的整体规划、资金筹措及工程建设的组织协调工作。甲方有权对监理服务的内容、标准及履行情况进行监督，并确保监理服务符合国家及行业相关技术标准和规范要求。同时，甲方有义务向乙方提供必要的项目资料、现场条件及协助，保障乙方顺利履行监理职责。

乙方在接受甲方委托后，将按照本合同约定及国家相关法律法规、技术标准，全面负责本项目的监理工作，确保监理服务质量达到合同要求。甲方将根据乙方的监理成果及履约情况，按照合同约定支付监理服务费用，并配合乙方完成监理工作的相关确认及验收程序。双方的合作基于互利共赢的原则，甲方将充分信任乙方的专业能力，乙方也将恪尽职守，以高标准、高质量完成监理任务，共同推动本项目的顺利实施。

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：XX水利工程监理咨询有限公司。

乙方地址：中国XX省XX市XX区XX路XX号。

乙方法定代表人/负责人：李强。

乙方联系方式

乙方是一家依法注册成立的水利工程监理咨询企业，具备国家认可的工程监理甲级资质，拥有丰富的水利工程监理经验和技术实力。乙方在承接各类水利工程监理业务方面具有显著优势，团队成员均具备相应的专业技术职称和执业资格，能够为甲方提供全面、专业的监理服务。基于甲方的委托，乙方同意按照本合同约定，为本项目的建设提供全过程监理服务，确保项目质量、进度及投资控制目标的实现。

在项目实施过程中，乙方将严格按照国家相关法律法规、技术标准和规范要求，以及本合同约定的监理范围和工作内容，开展监理工作。乙方将组建专业的监理团队，配备必要的监理设备和工具，确保监理工作的科学性、规范性和有效性。乙方有权对项目的设计、施工、材料、设备等环节进行监督检查，并提出改进建议，同时也有义务向甲方及时汇报监理工作进展及发现的问题，确保项目建设的顺利推进。

甲方将作为乙方的委托方，负责提供项目监理所需的基础条件和支持，包括但不限于项目设计文件、技术规范、施工图纸等资料，以及必要的现场办公和交通条件。甲方将按照合同约定，及时审核乙方的监理报告和费用申请，并按时支付监理服务费用，保障乙方的合法权益。双方将建立良好的沟通机制，定期召开监理例会，共同解决项目实施过程中出现的问题，确保监理工作的顺利进行。

本项目的监理服务是双方合作的核心内容，乙方将充分发挥自身专业优势，以高度的责任心和敬业精神，为甲方提供优质、高效的监理服务，助力本项目实现预期目标。甲方也将积极配合乙方的监理工作，共同推动项目的顺利实施，实现双方的共同利益。

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的是明确甲乙双方在XX水利工程项目（以下简称“本项目”）建设过程中的权利与义务，确保项目按照国家相关法律法规、技术标准和规范要求，在预定的质量、进度和投资控制目标内顺利完成。乙方作为监理方，受甲方委托，对项目的工程设计、施工、材料、设备等各个环节进行全面、专业的监理服务，以保障工程建设的质量与安全，控制项目进度与成本，维护甲方的合法权益。

本合同涉及的具体内容包括但不限于：

1.工程设计文件审查：乙方负责审查项目的设计文件是否符合国家及行业相关技术标准和规范要求，提出优化建议。

2.施工过程监理：乙方对施工单位的施工方案、施工工艺、材料设备、质量检验、安全措施等进行全过程监督，确保施工质量符合设计要求。

3.进度控制：乙方负责监督施工进度，确保项目按计划推进，并对可能出现的延期风险提出预警和解决方案。

4.投资控制：乙方协助甲方审核工程计量与支付申请，控制项目投资，避免超支。

5.竣工验收：乙方参与工程竣工验收，确保项目达到设计和使用标准，并协助甲方办理相关验收手续。

6.文档管理：乙方负责整理和归档监理过程中的相关文件和资料，确保监理资料的完整性和可追溯性。

第二条定义

1.本项目：指位于XX省XX市XX区，由甲方投资建设的水利工程项目。

2.监理服务：指乙方根据本合同约定，对项目的工程设计、施工、材料、设备等环节进行监督、管理和服务的工作。

3.设计文件：指本项目的设计图纸、技术规范、施工方案等与项目相关的技术资料。

4.施工单位：指承担本项目施工任务的依法注册施工单位。

5.材料设备：指本项目施工过程中使用的各类建筑材料和设备。

6.监理报告：指乙方在监理过程中形成的各类报告，包括质量报告、进度报告、投资报告等。

7.竣工验收：指项目完成后，由甲方组织相关单位对项目进行的验收程序。

第三条双方权利与义务

1.甲方的权力和义务

（1）甲方有权对乙方的监理工作进行监督和检查，确保监理服务质量符合合同要求。甲方有权要求乙方及时纠正监理工作中的不足，并有权根据监理成果调整监理方案。

（2）甲方有义务向乙方提供项目相关的背景资料、设计文件、技术规范等资料，并确保乙方能够顺利获取项目现场信息及施工条件。甲方应配合乙方开展监理工作，提供必要的办公场所和交通便利。

（3）甲方应按照本合同约定，及时审核乙方的监理报告和费用申请，并在审核通过后，按时支付监理服务费用。甲方有权根据项目进展情况，调整监理范围和工作内容，并就调整部分协商变更费用。

（4）甲方应组织或参与项目相关的会议和评审，并确保乙方能够列席或参与相关讨论，以保障乙方在监理过程中的知情权和发言权。

（5）甲方应负责处理项目实施过程中出现的重大风险和突发事件，并协助乙方解决与第三方之间的纠纷或争议。

（6）甲方应确保监理工作的顺利进行，避免因自身原因导致乙方无法正常开展监理工作，如因甲方原因造成的延误，相关责任由甲方承担。

2.乙方的权力和义务

（1）乙方有权根据本合同约定，全面负责本项目的监理工作，并对监理服务质量承担最终责任。乙方有权要求甲方提供必要的支持和配合，以确保监理工作的顺利开展。

（2）乙方应组建专业的监理团队，配备满足项目需求的专业人员和设备，并确保监理工作符合国家及行业相关技术标准和规范要求。乙方应制定详细的监理方案，并报甲方审核确认。

（3）乙方有权对项目的设计文件、施工方案、材料设备、质量检验、安全措施等进行全过程监督，并有权要求施工单位整改不符合要求的问题。乙方有权暂停施工或提出停工要求，如发现存在重大质量或安全隐患。

（4）乙方应定期向甲方提交监理报告，包括质量报告、进度报告、投资报告等，并就项目实施过程中发现的问题及时提出解决方案。乙方有权参与项目相关的会议和评审，并就监理工作发表专业意见。

（5）乙方应妥善保管项目监理过程中的各类文件和资料，并确保监理资料的完整性和可追溯性。乙方应配合甲方完成监理工作的相关确认及验收程序，并协助甲方办理相关手续。

（6）乙方应严格遵守国家法律法规和职业道德，不得泄露项目秘密或利用监理职务谋取不正当利益。乙方应与施工单位保持独立的关系，不得接受施工单位的任何利益输送。

（7）乙方应就项目实施过程中出现的重大风险和突发事件，及时向甲方报告并提出解决方案，并采取有效措施控制风险扩大。如因乙方原因导致项目延误或损失，乙方应承担相应责任。

（8）乙方应配合甲方完成监理工作的相关审计和检查，并按要求提供必要的资料和说明。如甲方对监理服务质量提出异议，乙方应积极配合整改，并承担由此产生的责任。

（9）乙方应确保监理工作的连续性和稳定性，不得无故中断监理服务。如因乙方原因导致监理工作中断，甲方有权要求乙方赔偿损失，并有权解除合同。

（10）乙方应遵守本合同约定的监理范围和工作内容，不得超越权限或擅自变更监理方案。如需调整监理方案，应报甲方审核确认，并就调整部分协商变更费用。

第四条价格与支付条件

本项目的监理服务费用总额为人民币XX万元（大写：XX元整），该价格为固定总价，包含乙方为提供本合同约定的监理服务所发生的一切费用，包括但不限于人员工资、办公费用、交通费用、设备费用及税金等。

乙方应在收到甲方书面监理服务费用支付通知后，按照甲方要求提供等额的合规发票。甲方应在收到乙方发票并完成审核后，按照以下支付节点及比例支付监理服务费用：

1.合同签订后XX日内，甲方向乙方支付合同总价款的XX%，即人民币XX万元（大写：XX元整），作为项目启动预付款；

2.项目主体工程施工完成XX%后，甲方向乙方支付合同总价款的XX%，即人民币XX万元（大写：XX元整）；

3.项目竣工验收合格后XX日内，甲方向乙方支付至合同总价款扣除XX%尾款后的XX%，即人民币XX万元（大写：XX元整）；

4.项目完成结算审计并通过后XX日内，甲方向乙方支付合同总价款剩余的XX%，即人民币XX万元（大写：XX元整），作为监理服务尾款。

甲方支付监理服务费用应通过银行转账方式，乙方应在收到款项后及时确认。如甲方未能按时支付监理服务费用，每逾期一日，应按逾期支付金额的XX%向乙方支付违约金，但累计违约金不超过合同总价款的XX%。若逾期超过XX日，乙方有权暂停监理服务，并要求甲方一次性付清全部款项及违约金，甲方逾期支付导致的监理工作延误责任由甲方承担。

第五条履行期限

本合同有效期自双方签字盖章之日起生效，至本项目监理服务完成并经甲方书面确认之日终止，合同总有效期预计为XX个月。

乙方应按照国家及行业相关技术标准和规范要求，在合同有效期内全面履行监理职责，确保监理服务质量达到合同约定标准。乙方应按照监理方案及项目实际进展，及时完成各阶段的监理工作，并定期向甲方提交监理报告。

关键时间节点包括：

1.项目开工日期：XX年XX月XX日；

2.项目主体工程施工完成节点：预计XX年XX月XX日；

3.项目竣工验收日期：预计XX年XX月XX日；

4.监理服务终止日期：预计XX年XX月XX日。

如因项目调整或不可抗力因素导致履行期限顺延，双方应协商书面变更协议。乙方应提前XX日向甲方提交监理工作进度报告，并就项目实施过程中可能出现的风险及解决方案进行书面说明，甲方应在收到报告后XX日内予以书面确认或提出修改意见。

第六条违约责任

1.甲方违约责任

（1）如甲方未能按时支付监理服务费用，除按第四条约定的违约金标准承担责任外，还应承担因逾期支付导致的乙方人员及设备闲置损失。若甲方逾期支付超过XX日，乙方有权解除合同，甲方应支付已完成监理工作的XX%费用及相当于合同总价款XX%的违约金，并赔偿乙方因此遭受的直接经济损失。

（2）如甲方未能按照约定提供项目资料或现场条件，导致乙方监理工作受阻，甲方应承担由此造成的工期延误责任，并按延误天数补偿乙方XX万元/天的直接损失。

（3）如甲方擅自变更监理方案或干预监理工作，乙方有权拒绝执行，由此产生的后果由甲方承担。若甲方因此导致乙方人员受伤或设备损坏，甲方应承担全部赔偿责任。

2.乙方违约责任

（1）如乙方未能按时提交监理报告或未能按计划履行监理职责，导致项目进度延误，乙方应承担相应的违约责任。每逾期提交报告或未能履行监理职责超过XX日，应按合同总价款的XX%向甲方支付违约金，但累计违约金不超过合同总价款的XX%。若因乙方违约导致项目延期超过XX个月，甲方有权解除合同，乙方应退还已支付的全部监理服务费用并支付相当于合同总价款XX%的违约金。

（2）如乙方在监理过程中出现重大失职，如未及时发现重大质量或安全隐患，导致项目出现重大损失，乙方应承担全部赔偿责任，包括但不限于工程修复费用、第三方索赔费用等。

（3）如乙方擅自泄露项目秘密或利用职务之便谋取不正当利益，甲方有权解除合同，乙方应支付相当于合同总价款XX%的违约金，并承担相应的法律责任。

（4）如乙方人员违反职业道德或安全规范，导致项目安全事故或人员伤亡，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的经济损失及法律责任。

3.违约金与赔偿

双方约定的违约金标准具有补偿性，违约方应按约定支付违约金。若违约金不足以弥补守约方实际损失，守约方有权要求违约方赔偿差额部分。如违约行为构成刑事犯罪，违约方还应承担相应的刑事责任。

4.解除合同责任

除本合同另有约定外，任何一方单方面解除合同，应向对方支付相当于合同总价款XX%的违约金。若因解除合同导致对方遭受额外损失，解除方还应承担赔偿责任。双方应在解除合同后XX日内完成项目监理资料的交接，并就未完成的工作进行结算。

第七条不可抗力

1.定义：不可抗力是指双方在签订合同时不能预见、对其发生和后果不能避免并不能克服的事件，包括但不限于地震、台风、洪水、火灾、战争、动乱、政府行为（如法律、政策调整）、流行病疫情等自然灾害或社会事件。

2.通知义务：任何一方因不可抗力导致无法履行或无法完全履行合同义务时，应在不可抗力发生后XX日内书面通知对方，并提供相关证明文件（如政府公告、事故报告等）。通知内容应包括不可抗力事件的发生时间、影响范围、预计持续时间及对合同履行的影响程度。

3.责任免除：因不可抗力导致合同部分或全部无法履行的，受影响一方根据不可抗力的影响程度，可部分或全部免除违约责任。不可抗力影响消除后，双方应协商是否继续履行合同或调整合同条款。

4.合同解除：如不可抗力影响持续超过XX日，双方可协商解除合同。合同解除后，双方应就已完成的工作进行结算，已支付的费用按实际履行比例退还，双方互不承担违约责任。

5.风险承担：不可抗力事件造成的直接经济损失由双方自行承担，但双方应采取措施减少损失扩大。如因不可抗力导致第三方索赔，相关责任由索赔方承担，双方应相互配合处理。

6.不可抗力证明：双方应妥善保存不可抗力证明文件，并在合同履行完毕后XX日内提交给对方备案。如一方对不可抗力证明有异议，可向争议解决机构申请核实。

第八条争议解决

1.协商解决：双方在履行合同过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决。协商应本着诚实信用、公平合理的原则进行，双方应指定专人负责协商，并争取在XX日内达成一致意见。协商过程中形成的书面协议具有同等法律效力。

2.调解解决：如协商不成，双方可共同向XX（调解机构名称）申请调解。调解机构应遵循中立、公正的原则，协助双方达成调解协议。调解协议经双方签字盖章后生效，具有法律约束力。

3.仲裁解决：如调解仍无法解决争议，或双方在合同签订时已明确约定仲裁，应将争议提交至XX（仲裁委员会名称）按照其仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力，任何一方不得向法院起诉或申请撤销，但仲裁裁决违反法律强制性规定或严重损害国家利益、社会公共利益的除外。

4.诉讼解决：如双方未约定仲裁，且协商、调解均无法解决争议，任何一方均有权向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。诉讼过程中，双方应积极配合法院调查取证，并遵守法院的裁判结果。

5.争议管辖：无论采用何种争议解决方式，争议解决机构或法院的管辖权均以本合同签订地或项目所在地为准。双方在争议解决前，均应暂停执行合同争议部分，但为维持项目正常运转所必需的合同义务除外。

6.保密条款：双方在争议解决过程中，对涉及商业秘密或不宜公开的信息应予以保密，但法律法规另有规定的除外。争议解决完毕后，双方应将争议情况及处理结果作为合同附件存档，不得泄露给第三方。

第九条其他条款

1.通知方式：本合同项下的所有通知、请求、要求或其他通信均应以书面形式，通过专人递送、挂号信、电子邮件或传真等方式发送至本合同首部列明的地址或联系方式。任何一方变更联系方式，应提前XX日书面通知对方。以电子邮件方式发送的，发出时视为送达；以专人递送或挂号信方式发送的，签收日或邮寄发出后XX日视为送达。

2.合同变更：对本合同的任何修改或补充，均须经双方协商一致，并签署书面补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。任何一方未经对方书面同意，不得单方面变更合同内容。

3.保密义务：双方应对在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术信息等confidentialinformation（保密信息）承担保密义务，未经对方书面许可，不得向任何第三方披露、使用或允许他人使用。保密期限为本合同有效期内及合同终止后XX年。因法律规定或监管要求必须披露的，披露方应尽可能限制披露范围并通知对方。

4.不可分割性：本合同各条款为相互独立的部分，任何条款的无效或不可执行，不影响其