合同管理之法律法规示范题库

合同管理之法律法规示范题库

您的姓名：［填空题］*

1.根据《建筑法》的规定，建设单位领取施工许可证后因故不能按期开工应当句发

证机关申请延期，以延期以（）为限。［单选题］*

A.1次

B・2次（正确答案）

C.3次

D.4次

答案解析：【解析】根据《建筑法》第九条，建设单位应当自领取施工许可证之日

起三个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为

限，每次不超过三个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证

自行废止。

2.根据《建筑法》的规定，按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能

按期开工或者中止施工的，应当及时向批准机关报告情况，因故不能按期开工超过

（）的应当重新办理开工报告的批准手续。［单选题］*

A.1个月

B.3个月

C.6个月（正确答案）

D.I年

答案解析：【解析】根据《建筑法》第十一条,按照国务院有关规定批准开工报告

的建筑工程，因故不能按期开工或者中止施工的，应当及时向批准机矣报告情况。

因故不能按期开工超过六个月的，应当重新办理开工报告的批准手续。

3.由两个以上的承包单位联合共同承包大型建筑工程的，共同承包的各方对所签订的

承包合同履行（）［单选题］*

A.共同承担责任

B.按照承揽工程的比例分别承担责任

C.承担连带宽任（卜丁J「土）

D.各自承担责任

4.关于施工企业项目经理部的说法，正确的是（）。［单选题］*

A.施工项目不论规模大小，均应当设立项目经理部

D.项目经理部不具备法人资格，其与材料供应商订立的合同无效

C.项目经理部是施工企业的常设下属机构

D.项目经理部行为的法律后果由施工企业承担/「小V-）

答案解析：【解析】A项错误，大中型项目，应当设立项目经理部，小型项目可以

根据实际情况选择适当的管理方式。B项错误，项目经理部不具备法人资格，但其

与材料供应商订立的合同有效。C项错误，项目经理部是施工企业的非常设下属机

构。

5.关于建设用地使用权的说法，错误的是（）。［单选题］*

A.建设用地使用权自合同生效时设立（正硒?；*）

B.建设用地使用权可以在土地的地表、地上或者地下分别设立

C.建设用地使用权应当与附着于土地上的建筑物、构筑物及其附属设施一并处分

D.住宅建设用地使用权期间届满的自动续期

答案解析：【解析】A项，建设用地使用权自登记时设立。

6.根据《建筑工程施工许可管理办法》，下列建设工程中，需要办理施工许可证的

是（）。［单选题］*

A.抢险救灾及其他临时性房屋建筑

B.农民自建低层住宅

C.按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程

D.工程投资额在50万元以上的建筑工程」.

答案解析：

【解析】不需要申领施工许可证的工程：

1.限额以下的小型工程

工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300亩以下的建筑工程，可以不申请办

理施工许可证。（省级的人民政府住房城乡建设主管部门可以根据当地实际情况，

对限额进行调整，并报国务院住建部备案）

2.抢险救灾、临时性房屋建筑、农民自建低层住宅

3.已经批准开工报告的建设工程，不再领取施工许可证

4.军用房屋建筑工程是否实行施工许可，由国务院、中央军事委员会另行规定。

7.根据《建筑法》，在建的建筑工程因故中止施工的，安于施工许可证的说法，正

确的是（）。［单选题］*

A.施工企业应当自中止施工之日起1个月内，向发证机关报告

B.中止施工未满1年的，无需向发证机关报告

C.无正当理由中止施工的，施工许可证自行失效

D.中止施工满1年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证

（正确答案）

答案解析：【解析】《建筑法》规定，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单

位应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的

维护管理工作。建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告；中止施工满一年的工

程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。

8.关于中标和订立合同的说法，正确的是（）。［单选题］*

A.招标人不得授权评标委员会直接确定中标人

B.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起5m内，按照招标文件和中标人的

投标文件订立书面合同

C.招标人和中标人可以再行订立背离合同实质性内容的其他协议

D.招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人（

确答案）

答案解析：【解析】A项错误，招标人可以确定中标人，招标人也可以授权评标委

员会直接确定中标人。B项错误，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起

30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。C项错误，招标人和

中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

9.下列法律文书中，不具有强制执行效力的是（）。［单选题］*

A.由行政主管部门主持达成的调解书（「.画工）

B.仲裁委员会在仲裁程序中形成的调解书

C.人民法院在民事案件审理中制作的调解书

D.由人民调解委员会调解达成的并经人民法院司法确认的调解协议

答案解析：

0

法律约束力强制执行力

和解仇议VX

人民调解协议VX

专业机构调解协议VX

行政调解协议VX

仲裁调解书VV

仲裁裁决书VV

法院调解书VV

法院判决/臧定书VV

经司法确认的人民调解书VV

10.下列属于合法分包行为的有（）。［单选题］*

A.专业作业承包人将其承包的劳务再分包的

B.承包单位将其承包的工程分包给个人的

C.专业分包单位将其承包的专业工程中劳务作业部分再分包的（山；"爸）

D.有资质的施工企业相互借用资质承揽工程的

答案解析：

【解析】违法分包的情形有：①分包给不具有相应资质的单位或个人的;②总承包

合同中没有约定，又未经建设单位同意就分包;③将主体结构分包给其他单位（钢

结构工程除外）

；④专业分包单位将其承包的专业工程中的非劳务作业部分再分包的;⑤专业作业承

包人将其承包的劳务再分包的；D项属于挂靠行为。

11.下列行为中，属于施工企业承揽业务不良行为的是（）。［单选题］

A.超越本单位资质承揽工程的

B.允许其他单位或者个人以本单位名义承揽工程的

C.涂改、伪造、出借、转让《建筑业企业资质证书》的

D.不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的（」，仁1）

答案解析：【解析】ABC项属于资质不良。

12.关于违约金的说法，正确的是（）。［单选题］*

A.约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构不得予以减少

B.一方违约，当事人要求支付违约金的，不得再要求继续履行

C.约定的违约金低干造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求

予以增加（正确答案）

D.一方违约，当事人要求解除合同的，不得再要求支付违约金

答案解析：【解析】A项错误，约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲

裁机构可以根据当事人的请求予以增加：约定的违约金过分高于造成的损失的，人

民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以减少。BD项错误，继续履行可以

与违约金、定金、赔偿损失并用，但不能与解除合同的方式并用。

13.关干无效合同法律后果的说法，正确的是（）。［单选题］*

A.无效合同自被确认为无效时起没有法律约束力

B.无效合同的当事人因该合同取得的财产、应当折价补偿

C.无效合同中双方都有过错的，仅需承担各自的损失

D.合同无效的，不影响合同中有关解决争议方法的条款的效力（CM）

答案解析：【解析】A项错误，无效合同自始没有法律约束力。B项错误，无效合

同的当事人因该合同取得的财产，应当予以返还；不能返还或没有必要返还的，应

当折价补偿。C项错误，有过错的一方应当赔偿对方由此所受到的损失；双方都有

过错的，应当各自承担相应的责任。

14.根据《民法典》，关于合同法定解除的说法，正确的是（）。［单选题］*

A.发生不可抗力，即可解除合同

B.在履行期限届满前，当事人一方以自己的行为表明不履行主要债务，即可解除合

同（正确答案）

C.当事人一方迟延履行主要债务，即可解除合同

D.以持续履行的债务为内容的不定期合同，当事人无权随时解除合同

答案解析：

【解析】法定解除合同的情形：

①因不可抗力致使不能实现合同目的；

②在履行期限届满前，当事人一方明确表示或者以行为表明不履行主要债务；

③当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；

④当事人一方迟延馒行债务致使不能实现合同目的。

15.根据《建筑业企业资质管理规定》，建筑业企业资质分为（）序列。［单选题］*

A.特级、一级、二级

B.综合资质、施工总承包、专业承包和专业作业资质（」刖尔）

C.工程总承包、施工总承包、施工分包承包资质

D.甲级、乙级、丙级

答案解析：

【解析】建筑业企业资质分为综合资质、施工总承包资质、专业承包资质和专业作

业资质。

16.关于解决工程价款结算争议的说法，正确的是（）。［单选题］*

A.欠付工程款的利息从当事人起诉之日起算

B.当事人约定垫资利息，承包人请求按照约定支付利息的，不予支持

C.当事人对工程量有争议的，按照施工过程中形成的签证等书面文件确认

案）

D.当事人对欠付工程款利息计付标准没有约定的，视为不支付利息

答案解析：

欠忖工程款

切卑Jins.M同・同类俄“&*4fm市埠・饰何•计・・

利率

wns.詹的坦.但均定的“不于网■■要CUTM率

柳定，承包人■求蓑付切■的,人艮防不多支持.

利曲付工。阶依2日计付,同付款叼■没H的定或，均症不*m,TRm

：

切电兄atm①・婚工程已实际交付的，为交付2日；

gifi工收总11交付的.为想交■工嬉■文件之日;

工■未交付,工际机款也未“的.为当•人晶皆2日.

17.下列建筑施工条件中，属于建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的条件

是（）I单选题］*

A.为职工办理了意外伤害保险

B.依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费W：川一）

C.保证本单位生产经营条件所需资金的投入

D.管理人员和作业人员每年至少进行2次安全生产教育培训并考核合格

答案解析：【解析】申领安全生产许可证应当具备的条件：（1）建立、健全

安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程；（2）保证本

单位安全生产条件所需资金的投入；（3）设置安全生产管理机构，配备专

职安全生产管理人员；（4）主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理

人员考核合格；（5）特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特

种作业操作资格证书；（6）管理人员和作业人员每年至少进行1次安全生

产教育培训并考核合格；（7）参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作

业的人员办理意外伤害保险；（8）施工现场的办公、生活区及作业场所和

安全防护用具、机械设备、施工机具及配件符合有关安全生产法律、法规、

标准和规程的要求；（9）有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合国

家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装；（10）有对危险性较

大的分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节的预防、监控措

施和应急预案；（11）有生产安全事故应急救援预案、应急救援组织或者应

急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备。

18.关于代理的说法，正确的是（）。［单选题］*

A.作为被代理人的法人终止，委托代理终止（「河’二的

B.代理涉及被代理人和代理人两方当事人

C.民事法律行为的委托代理必须采用书面形式

D.代理人明知被委托代理的事项违法仍进行代理的，代理人承担全部民事责任

答案解析：【解析】B项错误，代理涉及被代理人、代理人和相对人三方当事人；

C项错误，委托代理既可以采用书面形式，也可以采用口头胖式；D项错误，代理

人明知被委托代理的事项违法仍进行代理的，由代理人和被代理人负连带责任。

19.关于建筑施工企业安全生产许可证的说法，正确的是（）。|单选题］*

A.安全生产许可证遗失补办，由申请人告知资质许可机关，由资质许可机关在官网

发布信息（正确答案）

区企业在安全生产许可证有效期内未发生死亡事故的，安全生产许可证自动续期

C.安全生产许可证的有效期为5年

D.安全生产许可证有效期满前30天可以向原颁发管理机关办理延期手续

答案解析：【解析】B项错误，企业在安全生产许可证有效期内，未发生死

亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发管理机

关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。（并不是自动延期）

CD项错误，安全生产许可证有效期为3年。有效期满需要延期的，企业应

当于期满前3个月向原安仝生产许可证颁发管理机关办理延期手续。

20.关于保险索赔的说法，正确的是（）。［单选题］*

A.保险事故发生后，索赔时仅需被保险人向保险人提供与确认保险事故有关的证明

和资料

B.保险单上载明的保险财产没有全部损失，但其损害程度已无法修理，只能按照部

分损坏进行索赔

C.保险事故发生后，应当及时通知保险人

D.如果一个建设工程项目，同时由多家保险人承保，则应当平均分配赔偿金额

答案解析：【解析】A项错误，投保人、被保险人或者受益人知道保险事故

发生后，应当及时通知保险人，并应当向保险人提供其所能提供的与确认保

险事故的性质、原因、损失程度等有关的证明和资料。B项错误，保险单上

载明的保险财产没有全部损失，但其损害程度已无法修理，也应当按照全损

进行索赔。D项错误，如果一个建设工程项目，同时由多家保险人承保，则

应当按照约定的比例分别向不同的保险公司索赔。

21.关于合同权利和义务的转让的说法，正确的是（）［单选题］*

A.合同债务的转让应当通知债权人

B.债权人转让债权的应当经债务人同意

C.债务人接到债权转让通知后，债务人对让与人的抗辩，可以向受让人主张（；；

答案）

D.债权人转让权利的，受让人不能取得与债权有关的从权利

答案解析：解析】AB项错误，合同债务的转让应当经债权人同意，合同债

权的转让应当通知债务人。D项错误，债权人传让债权的，受让人取得与债

权有关的从权利。

22.根据《注册建造师执业管理办法（试行）》，注册建造师担任施工项目负责人

期间发生的下列情形中，应当在办理书面交接手续后更换施工项目负责人的是（）

［单选题］*

A.承包人同意更换项目负责人的

B.发包人与注册建造师受聘企业已经解除承包合同的（正丽：不泉）

C.注册建造师本人不愿继续担任项目负责人的

D.担任项目负贡人的施工项目暂时停工的

答案解析：【解析】注册建造师担任施工项目负责人期间原则上不得更换。

如发生下列情形之一的，应当办理书面交接手续后更换施工项目负责人：

（1）发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同的；（2）发包方同意更

换项目负责人的；（3）因不可抗力等特殊情况必须更换项目负责人的。

23.根据《环境保护法》，关于企业违法排放污染物，受到罚款处罚，承担按日连

续处罚法律责任的说法，正确的是（）。［单选题］*

A.责令改正，拒不改正的，可以重新确定处罚数额按日连续处罚

B.按日连续处罚的时间自责令改正之日起算

C.被责令改正，拒不改正是按日连续处罚的前提（「涧仁）

D.罚款处罚按照执法成本确定

答案解析：【解析】企业事业单位和其他生产经营者违法排放污染物，受到

罚款处罚，被责令改正，拒不改正的，依法作出处罚决定的行政机关可以自

责令改正之日的次日起，按照原处罚数额按日连续处罚。处罚按照防治污染

设施的运行成本、违法行为造成的直接损失或者违法所得等因素确定的规定

执行。

24.下列情形中，发包人应当承担过错责任的是（）［单选题］*

A.直接指定分包人分包专业工程造成建筑工程质量玦陷的（二亲）

B.拖欠工程款影响工期的

C.未申领施工许可证导致无法开工的

D设计变更导致费用增加的

答案解析：

【解析】发包人具有下列情形之一，造成建设工程质量缺陷，应当承担过错责任：

①提供的设计有缺陷；②提供或者指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备不符

合强制性标准；③直接指定分包人分包专业工程。

25.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后工程出现质量问题。关于该质量责

任承担的说法，正确的是（）。［单选题］*

A.承包人没有义务进行修复或返修

B.承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担责

任（正确答案）

C.凡不符合合同约定或考验收规范的工程质量问题，承包人均应当承担责任

D.发包人以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，应当予以支持

答案解析：【解析】建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用

部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持；但是承包人应当在建设工

程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。

26.根据《节约能源法》，关于建筑节能的说法，正确的是（）［单选题］*

A.不符合强制性节能标准的项目，如确有必要，建设单位可以开工建设

B.国家实行固定资产投资项目节能评估和审查制度-<■­）

C.不符合强制性节能标准的项目，已经建成的，可以投入使用

D.国家在新建建筑中强制使用节能建筑材料

答案解析：

【解析】国家实行固定资产投资项目节能评估和审查制度。不符合强制性节能标准

的项目，建设单位不得开工建设；已经建成的，不得投入生产、使用。国家鼓励在

新建建筑和既有建筑节能改造中使用新型墙体材料等节能建筑材料和节能设备，安

装和使用太阳能等可再生能源利用系统。

27.某施工现场围挡倒塌造成路上行人腿部骨折，应当由（）承担连带责任。［单选

题］*

A.建设单位和施工企业（正确容

B.建设单位和监理单位

C.监理单位和施工企业

D.道路管理部门和施工企业

答案解析：【解析】建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由建设

单位和施工单位承担连带责任。但是建设单位与施工单位能够证明不存在质量缺陷

的除外。

28.关于建设工程见证取样的说法，正确的是（）［单选题］*

A.施工人员对工程涉及结构安全的试块、试件和材料，应当在建设单位或工程监理

单位监督下现场取样（正确答案）

B.取样人员和见证人员应当在试样或其包装上作出标识、封志

C.涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检的比例不得低于有矣技术标准

中规定应取样数量的50%

D.见证人员应当由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员提供

答案解析：

【解析】涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检的比例不得低于有关技

术标准中规定应取样数量的30%。见证人员应由建设单位或该工程的监理单位中

具备施工试验知识的专业技术人员担任。取样人员应在试样或其包装上作出标识、

封志。标识和封志应标明工程名称、取样部位、取样R期、样品名称和样品数量，

并由见证人员和取样人员签字。见证人员和取样人员应对试样的代表性和真实性负

责。

29.关于建设工程依法实行工程监理的说法，正确的是（）［单选题］*

A.未经总监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用或者安装

B.工程监理单位不能与建设单位有隶属关系

C.工程监理单位不能与该工程的设计单位有利害关系

D.建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理l

答案解析：

【解析】工程监理单位不得与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配

件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系。未经监理工程师签字，建筑材

料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序

的施工；未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。（监

理管小事，总监管大事）

30.下列情形中，安全生产许可证颁发管理机关或者其上级行政机关可以撤销已经

颁发的安全生产许可证的是（）［单选题］*

A.转让安全生产许可证的

B.安全生产许可证有效期满未办理延期手续的

C.建筑施工企业不再具备安全生产条件，情节严重的

D.超越法定职权颁发安全生产许可证的，正涧：二%）

31.关于建筑意外建筑伤害保险的说法，正确的是（）。［单选题］*

A.应当由建设单位统一投保

B.保险期限至竣工验收合格止（正研答案）

C.工程项目中有分包项目，由分包单位办理意外伤害保险并承担投保

D.已在企业所在地参加工伤保险的人员，从事现场施工时不得参加建筑意外伤害保

险

答案解析：

【解析】意外伤害险：①已在企业所在地参加工伤保险的人员，从事现场施工时

仍可参加建筑意外伤害保险。②意外伤害保险费由施工单位支付。意外伤害保险

期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。提前竣工的，保险责任自行终止。

延长工期的，应当办理保险顺延手续。③工程项目中有分包单位的由总承包施工

企业统一办理（统一支付），分包单位合理承担投保费用。

32.根据《担保法》，除担保合同另有约定之外，主合同无效的，担保合同（）。

I单选题］*

A.效力待定

B.可变更

C.无效（正确答

D.可撤销

答案解析：【解析】担保合同是主合同的从合同，主合同无效，担保合同无效。

担保合同另有约定的除外。

33.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故发生后，因特殊情况需要移

动安全事故现场物件，应当符合的条件是（）I单选题］*

A.经项目负责人同意

B.记忆现场物件的位置信息

C.防止事故扩大的需要（正/不至）

D.抢救财产的需要

答案解析：

【解析】移动现场物件应当满足的条件：（1）抢救人员、防止事故扩大以及疏通

交通的需要；（2）经事故单位负贪人或者组织事故调查的安全生产监督管理部门

和负有安全生产监督管理职责的有关部门同意；（3）做出标志，绘制现场简图，

拍摄现场照片，对被移动物件贴上标签，并做出书面记录；（4）尽量使现场少受

破坏。

34.根据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位的安全责任有（）［单选题］*

A.对特殊结构的建设工程，提出保障安全施工的措施建议

B.确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用（「西不）

C.编制安全施工技术措施和施工现场临时用电方案

D.不得压缩合同约定的工期

答案解析：

【解析】A项是设计单位的安全责任。C项是施工单位的安全责任。D项建设单位

不得随意压缩合同约定的工期，但可以合理压缩。

35.甲建设单位与乙施工单位签订了施工合同，由丙公司为甲出具工程款的支付担

保，担保方式为一般保证。甲到期未能支付工程款，乙应当要求（）。［单选题］*

A.丙先行代为清偿

B.甲和丙按比例支付

C.甲先行支付（正确答

D.甲和丙协商支付

答案解析：【解析】当事人在保证合同中约定，债务人不能履行债务时，由保证

人承担保证比任的，为一般保证。

36.关于缺陷责任期和保修期的说法，正确的是（）。［单选题］*

A.施工合同可以约定缺陷责任期为26个月

B.由于承包人的原因导致工程无法进行竣工验收，缺陷责任期从实际通过竣工验收

之日开始计算（正确答案）

C.保修期满，承包人申请返还质量保证金

D.由于发包人的原因导致工程无法按规定期限进行谈工验收，在承包人提交验收报

告后，工程自动进入缺陷责任期

答案解析：

【解析】缺陷责任期一股为1年，最长不超过2年，由发、承包双方在合同中约

定。【起算时间】缺陷贡任期从工程通过竣工验收之日起计。由于承包人原因导致

工程无法按规定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过唆工验收之日起计。

由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣（交）工验收的，在承包人提交竣

（交）工验收报告9天后，工程自动进入缺陷责任期。缺陷责任期满，承包人可以

申请返还质量保证金。

37.无资质承包主体签订的分包合同都是无效合同，但当“实际施工人”的利益受到

侵害时，可以向发包人主张权利，此情况下发包人承担责任的范围是（）。［单选

题］*

A.欠付工程款（正确答案）

B.实际施工人的损失

C.实际施工人主张的权利

D.实际施工人违法承揽工程的罚金

答案解析：【解析】实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院应当追加

转包人或者违法分包人为本案第三人，在查明发包人欠付转包人或者违法分包人建

设工程价款的数额后，判决发包人在欠付建设工程价款范围内对实际施工人承担责

任。

38.根据《绿色施工导则》，建筑垃圾的再利用和回收率力争达到（）。［单选题］*

A.20%

B.40%

C.50%

D.30%（二］

39.某3万平方米住宅项目实行建筑工程总承包管理。依据《建筑施工企业安全生

产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》规定，总承包单位配备项目专

职安全生产管理人员人数应不少于（）。［单选题］*

A.1人

B.2人（正确答案）

C.3人

D.5人

答案解析：【解析】总承包单位配备项目专职安全生产管理人员应当满足下列要

求：（1）建筑工程、装修工程按照建筑面积配备:①1万平方米以下的工程不少于1

人;②1万-5万平方米的工程不少于2人;③5万平方米及以上的工程不少于3人，

且按专业配备专职安全生产管理人员。

40.关于工程总承包宽任承担的说法，正确的是（）。［单选题］*

A.分包单位应当向建设单位承担全部责任

B.工程总承包单位、工程总承包项目经理依法对建设工程质量承担终身责任（：；

答案）

C.工程总承包单位可以与分包单位订立合同，将保修责任转移至分包单位

D.分包单位不服从工程总承包单位管理导致生产安全事故的，可以免除工程总承包

单位的安全责任

41.关于建设工程质量保证金的说法，正确的是（）。［单选题］*

A.采用工程质量保证担保等其他保证方式的，发包人不得再预留保证金（「二条）

B.按照合同约定方式预留工程质量保证金的比例不得高于工程价款结算总额的10%

C.缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，如承包人不维修也不承担费用，发包

人不能按合同约定从保泌金或银行保函中扣除

D.承包人应在保修期满后返坏建设工程质量保证金

答案解析：【解析】采用工程质量保证担保、工程质量保险等其他保证方式的，

发包人不得再预留保证金。选项A正确。发包人应按照合同约定方式预留保证

金，保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的3%。选项B错误。缺陷责任

期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负宽维修，并承担鉴定及维修费用。如

承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从保证金或银行保函中扣除，费

用超出保证金额的，发包人可按合同约定向承包人进行索赔。选项C错误。缺陷

责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，到期后，承包人向发包人申请返还保

证金。选项D错误。

42.当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间的是

（）。［单选题］*

A.建设工程已实际交付的，为竣工验收合格之日

B.建设工程已实际交付的，为提交竣工结算文件之日

C.建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日（」：『三第）

D.建设工程未交付的，为竣工结算完成之日

答案解析：

【解析】利息从应付工程价款之日计付，对付款时间没有约定或者约定不明的，下

列时间视为应付款时间：

①建设工程已实际交付的，为交付之日；

②建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；

③建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。

43.关于无效合同的说法，正确的是（）。［单选题］*

A.无效合同自被确认为无效时起没有法律约束力

B.合同无效的，不影响合同中有关解决争议方法的条款的效力（正证’”）

C.因不可抗力造成对方财产损失的免责条款无效

D.无效的施工合同，经验收合格的，发包人应当按照合同约定进行工程款结算

44.关于租赁合同的说法，正确的是（）。［单选题］*

A.租赁期限超过6个月的，可以采用书面形式

B.租赁合同应当采用书面形式，当事人未采用的，视为租赁合同未生效

C.租赁期限超过20年的，超过部分无效（「？）

D.租赁物在租赁期间发生所有权变动的，租赁合同解除

45.施工企业在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当()。［单选题］*

A.继续按设计文件和图纸施工

B.及时向建设单位或监理单位提出意见和建议仃丽柔)

C.对设计文件和图纸进行修改，按修改后的设计文件和图纸进行施工

D.对设计文件和图纸进行修改，征得设计单位同意后，按修改后的设计文件和图纸

进行施工

46.下列属于竣工验收应当具备的条件的是()。［单选题］*

A.完成建设工程设计和合同约定的主要内容

B.有勘察、设计、施工、工程监理等单位共同签署的质量合格文件

C.有工程使用的全部建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告

D.有施工单位签署的工程质量保修书(「阴v；)

答案解析：

【解析】【竣工验收应当具备的条件】

(1)完成建设工程设计和合同约定的各项内容；

(2)有完整的技术档案和施工管理资料；

(3)有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；

(4)有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；

(5)有施工单位签署的工程保修书。

47.根据《建设工程质量管理条例》下列建设工程质量保修期限的约定中，符合规

定的是()。［单选题1水

A.供冷系统质量保修期为1年

B.屋面防水工程质量保修期为3年

C.给排水管道工程质量保修期为3年(小的

D.装修工程质量保修期为1年

答案解析：

【解析】在正常使用情况下，建设工程的最低保修期限为：

(1)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定

的该工程的合理使用年限；

(2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；

(3)供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；

(4)电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。建设工程保修期的

起始日是竣工验收合格之日。

48.下列关于机械设备等单位相关的安全责任，正确的是()。［单选题］*

A.出租单位不仅要提供生产许可证、产品合格证，还应当出具检测合格证明(F.

答案)

B.安装拆卸施工起重机械应当编制拆装方案，并由监理单位监理员现场监督

C.实行总承包的，由实际使用单位与安装单位签订安全协议书

D.建筑起重机械安装完毕后，应当由安装单位组织各有关单位进行验收

答案解析：

【解析】B项错误，安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架

设设施，应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由专业技术人员现场监督。

C项错误，实行施工总承包的，施工总承包单位应当与安装单位签订建筑起重机

械、拆卸工程安全协议书。

D项错误，建筑起重机械安装完毕后，使用单位应当组织出租、安装、监理等有关

单位进行验收，或者委托具有相应资质的检验检测机构进行验收。

49.根据《民事诉讼法》，因建设工程施工合同纠纷提起诉讼的管辖法院为（）。

I单选题］*

A.工程所在地法院（E硒答」

B.被告所在地法院

C.原告所在地法院

D.合同签订地法院

50.关于仲裁协议效力的说法，正确的是（）。［单选题］*

A.仲裁协议独立存在，不受合同变更、撤销、终止、无效等的影响（正确答案）

B.口头的仲裁协议对当事人同样有法律约束力

C.仲裁协议并不排除法院的司法管辖权

D.当事人对仲裁协议效力有异议的，应当请求仲裁委员会作出决定

答案解析：【解析】B项错误，仲裁协议应当采用书面形式；C项错误，有效的仲

裁协议排除法院的司法管辖权；D项错误，当事人对仲裁协议效力有异议的，可以

请求仲裁委员会作出决定，也可以请求法院作出裁定。

51.根据《最高人民法院关于审理建设工程合同纠纷案件适用法律问题的解释》，

下列情形中，造成建设工程质量缺陷，发包人应当承担过错贡任的是（）。［单选

题］*

A.未申领施工许可证

B.延迟提供设计文件

C.拖欠工程款

D.直接指定分包人分包专业工程（正网工工）

答案解析：

【解析】发包人具有下列情形之一，造成建设工程质量缺陷，应当承担过错责任：

①提供的设计有缺陷；

②提供或者指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备不符合强制性标准；

③直接指定分包人分包专业工程。

52.关于法人的说法，正确的是（）。（单选题］*

A.法人以其主要办事机构所在地为住所

B.施工企业自取得资质证书时取得法人资格

C.非营利法人包括国家机关和事业单位

D.监理单位可以是没有法人资格的其他组织U,7；）

答案解析：【解析】政府属于机关法人。

53.甲与乙订立合同后，乙以甲有欺诈行为为由向人民法院提出撤销合同申请，人

民法院依法撤销了该合同。下列有关被撤销合同的法律效力的表述中，正确的是

（）。［单选题］*

A.自合同订立时无效:正确笞矣）

B.自乙提出撤销请求时起无效

C.自人民法院受理撤销请求时无效

D.自合同被人民法院撤销后无效

答案解析：【解析】由于甲存在欺诈行为，因此该合同属于可撤销合同，可撤销

的合同一经撤销合同自始无效，即自合同订立时就是无效的。

54.甲公司应乙公司之邀，赴北京洽谈签约，后因双方合同价款无法达成一致而未

能如愿签订合同。对甲公司赴北京发生的差旅费应由（）。［单选题］*

A.乙公司承担缔约过失责任

B.乙公司承担违约责任

C.乙公司承担损害赔偿贲任

D.甲公司自行承担（i（

答案解析：【解析】当事人承担缔约过失责任的前提是违反国家法律规定、违背

诚实信用原则，致使合同未能成立，并给对方造成损失。当事人承担违约责任的前

提是合同已经成立。本题乙公司并未违反国家法律规定、违背诚实信用原则，且合

同也未成立，因此无须承担责任。

55.承诺是受要约人同意要约的意思表示，承诺最为实质性的要件是（）。［单选题］

*

A.承诺只能由受要约人向要约人作出

B.承诺必须在有效期限内作出

C.承诺通知到达要约人时生效

D.承诺的内容必须与要约的内容一致，k涧E

答案解析：【解析】承诺必须具备的要件：（1）承诺只能由受要约人向要约人作

出；（2）承诺必须在有效期限内作出；（3）承诺的内容必须与要约的内容一致。

这是承诺最实质性的要件。

56.甲乙签订了一份供货合同。合同约定甲先供货，乙后付款。在供货前，甲有证

据证明乙经营严重恶化无付款能力，对此，甲可依法主张行使（）。［单选题］*

A.同时履行抗辩权

B.合同撤销权

C.先履行抗辩权

D.不安抗辩权（HX

答案解析：【解析】不安抗辩权是指在双务合同中行先给付义务的当事人在有证

据证明后给付人具有丧失或者可能丧失履行债务能力的情况时，可以中止自己先给

付义务的履行。在有确切证据证明对方有下列情形之一出现的，应履行债务的当事

人可以行使不安抗辩权，中止债务的履行：经营状况严重恶化；转移财产、抽逃资

金，以逃避债务；丧失商业信誉；有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。

57.甲公司承接乙公司发包的A酒店建设工程，在投标时，乙公司要求甲公司响应

所有的招标要求，其中附件有一个承诺函，甲公司承诺放弃优先受偿权。后双方的

《建设工程施工合同》无优先受偿权的表述。一年后，乙公司无力支付工程款，甲

公司遂起诉，并请求法院支持优先受偿权。请问优先受偿权的请求是否会支持

()。［单选题］*

A.不支持»因为已经一年

B.支持，因为合同中没有放弃

C不支持，因为甲公司承诺放弃(正丽答案)

D.支持，法定权利放弃无效

答案解析：【解析】C。《民法典》第八百零七条，发包人未按照约定支付价款

的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除根据

建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可

以请求人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款

优先受偿。建设工程优先受偿权是法律赋予建设工程施工承包人的一项权利，承包

人可以依法享受，但也可以自愿放弃。本题中，投标时承包人已经承诺放弃，双方

没有形成新的意向，承诺有效。

58.关于建设工程施工合同的说法，错误的是()。［单选题］*

A.建设工程合同应当采用书面形式

B.专业分包单位可根据需要将其承包的工程再分包口,二犬)

C.建设工程未经验收或者验收不合格的，不得交付逆用

D.承包人将建设工程转包、违法分包的，发包人可以解除合同

答案解析：【解析】《\o"民法典

"民法典》第七百九H^一条，发包人可以与总

承包人订立建设工程合同，也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设

计、施工承包合同。发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程支解成若干部

分发包给数个承包人。总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以

将自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或

者勘察、设计、施工承包人向发包人承担连带责任。承包人不得将其承包的全部建

设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程支解以后以分包的名义分别转包

给第三人。禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将

其承包的工程再分包。建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成。

59.双方对竣工时间有争议，以下有关实际竣工时间的表述，说法正确的为（）。

［单选题］*

A.只要合同有约定，就以合同约定为准

B.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日

起30日为竣工日期

C.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以发包人使用日为竣工日期

D.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日

期（正确答案）

答案解析：【解析】D。《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解

释》（一）第九条当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，人民法院应当分别

按照以下情形予以认定：（一）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日

为竣工日期；（二）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人

提交验收报告之日为竣工日期；（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用

的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。

60.当事人未约定工程质量保证金返还期限的，自建设工程通过竣工验收之日起满

（）年，承包人可以请求发包人返还工程质量保证金。［单选题］*

A.一年

B.两年

C三年

D.随时

答案解析：【解析】《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解

释》（一）第十七条有下列情形之一，承包人请求发包人返还工程质量保证金

的，人民法院应予支持：（一）当事人约定的工程质量保证金返还期限届满；

（二）当事人未约定工程质量保证金返还期限的，自建设工程通过竣工验收之日起

满二年；（三）因发包人原因建设工程未按约定期限进行竣工验收的，自承包人提

交工程竣工验收报告九十日后当事人约定的工程质量保证金返还期限届满；当事人

未约定工程质量保证金返还期限的，自承包人提交工程竣工验收报告九十日后起满

二年。发包人返还工程质量保证金后，不影响承包人根据合同约定或者法律规定履

行工程保修义务。

61.以下有关建设工程施工合同的效力认定，说法错误的是（）。［单选题］*

A.承包人未取得建筑业企业资质或者超越资质等级的，合同无效

B.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的，合同无效

C.建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的，合同无效

D.承包人因转包建设工程与他人签订的建设工程施工合同，效力待定（

答案解析：

【解析】《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（一）第一

条建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当依据民法典第一百五十三条第一

款的规定，认定无效：

（一）承包人未取得建筑业企业资质或者超越资质等级的；（二）没有资质的实际

施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；（三）建设工程必须进行招标而未招标

或者中标无效的。承包人因转包、违法分包建设工程与他人签订的建设工程施工合

同，应当依据民法典第一百五十三条第一款及第七百九十一条第二款、第三款的规

定，认定无效。

62.因债务人怠于行使其债权或者与该债权有关的从权利，影响债权人到期债权实

现的，债权人（）。［单选题］*

A.可以向人民法院请求以自己的名义代为行使债务人的债权（一4；定）

B.可以向人民法院请求以债务人的名义行使债务人的债权

C.可以向仲裁机构请求以债务人的名义行使债务人的债权

D.行使代位权的必要费用，由债权人负担

答案解析：【解析】根据《民法典》第五百三十五条规定：因债务人怠于行使其

债权或者与该债权有关的从权利，影响债权人到期债权实现的，债权人可以向人民

法院请求以自己的名义代为行使债务人对相对人的权利，但是该权利专属于债务人

自身的除外。

63.根据《中华人民共和国民法典》的规定，当事人对合同变更的内容约定不明确

的，推定为（）。［单选题］*

A.变更

B.未变更（

C.不明确变更

D.未知变更

答案解析：【解析】根据《民法典》第五百四十四条规定：当事人对合同变更的

内容约定不明确的，推定为未变更。

64.债权人转让债权，未通知债务人的，该转让的效力（）。［单选题］*

A.无效

B有效

C.对债务人不发生效力（正确答案）

D.效力待定

答案解析：【解析】根据《民法典》第五百四十六条规定：债权人转让债权，未

通知债务人的，该转让对债务人不发生效力。

65.法律没有规定或者当事人没有约定解除权行使期限，自解除权人知道或者应该

知道解除事由之日起（）内不行使，或者经对方催告后在合理期限内不行使的，该

权利消灭。［单选题］*

A.六个月

B.九个月

C.一年（正确答案）

D.十八个月

答案解析：【解析】根据《民法典》第五百六十四条规定：法律规定或者当事人

约定解除权行使期限，期限届满当事人不行使的，该权利消灭。法律没有规定或者

当事人没有约定解除权行使期限，自解除权人知道或者应该知道解除事由之日起一

年内不行使，或者经对方催告后在合理期限内不行使的，该权利消灭。

66.当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保，定金的数额由当事人约

定，但是不得超过主合同标的额（）。［单选题］*

A.10%（上似答案）

B.15%

C.20%

D.30%

答案解析：【解析】C。根据《民法典》第五百八十六条规定：当事人可以约定一

方向对方给付定金作为债权的担保。定金合同自实际交付定金时成立。定金的数额

由当事人约定，但是不得超过主合同标的额百分之二十，超过部分不产生定金的效

力。实际交付的定金数额多于或者少于约定数额的，视为变更约定的定金数额。

67.关于不当得利之债的效力，下列表述错误的是（）。I单选题］*

A.不当得利一经成立，当事人之前形成债的关系

B得利人为善意时，取得的利益一经不存在的，不承担返还该利益的义务

C得利人已经将取得的利益无偿转让给第三人的，受损失的人无权请求第三人返还

（正确答案）

»得利人为恶意时，受损失的人可以请求得利人返还其取得的利益，并依法赔偿损

失

答案解析：【解析】《民法典》第988条规定：“得利人已经取得的利益无偿转让

给第三人的，受损失的人可以请求第三人在相应范围内承担返还义务。”

68.下列关于合伙合同的表述，正确的是（）。［单选题］*

A.合伙人可以随时解除不定期合伙合同，无须通知其他合伙人

B.合伙合同终止前，合伙人可以请求分割合伙财产

C合伙人对外承担按份资任

D.合伙合同终止后，合伙财产支付因终止而产生的费用以及清偿合伙债务后有剩余

的，按照合伙人的损益比例进行分配（正确答案）

答案解析：【解析】合伙人可以随时解除不定期的合伙合同，但是应当在合理期

限之前通知其他合伙人，故A错误；合伙合同终止前，合伙人不得请求分割合伙

财产，故B错误；合伙人对外承担连带责任，故C错误；合伙合同终止后，合伙

财产在支付因终止而产生的费用以及清偿合伙债务后剩余的，按照合伙人的损益比

例进行分配。

69.甲公司是百花小区的建设单位，甲公司将该小区的物业服务事项委托给幸福物

业，期限5年。幸福物业将该物业服务事项全部转委托给发展物业。该小区的业主

于某将其房屋给其保姆设立居住权。下列表述正确的是（）。［单选题］*

A.甲公司无权和幸福物业签订物业服务合同

B.幸福物业有权将物业服务事项全部委托给发展物业

C.物业服务合同可以采用口头形式

D.于某给其保姆设立居住权须通知物业服务人（「”二余;）

答案解析：【解析】《民法典》第945条第2款规定产业主转让、出租物业专有部

分、设立居住权或者依法改变共有部分用途的，应当及时将相关情况告知物业服务

人。“

70.分期付款的买受人未支付到期价款的数额达到全部价款的（），经告后在合理

期限内仍未支付到期价款的，出卖人可以请求买受人支付全部价款或者解除合同。

［单选题］*

A.三分之一

B.四分之一

C.五分之一（正确答案）

D.十分之一

答案解析：【解析】《中华人民共和国民法典》第六百三十四条规定，分期付款

的买受人未支付到期价款的数额达到全部价款的五分之一，经催告后在合理期限内

仍未支付到期价款的，出卖人可以请求买受人支付全部价款或者解除合同。

71.甲委托乙为其购买电脑，双方签订了书面委托合同。乙已为购买电脑付出了一

定的时间和精力，现甲发现自己急需的电脑通过其他的途径很容易获得，便电话告

知乙取消委托，乙不同意。下列哪一个论述是正确的（）?［单选题］*

A.甲如取消委托，需要经过乙的同意

B.甲如取消委托，应当以书面形式为之

C.甲如取消委托，应提前一个月通知乙

D.如甲取消委托给乙造成损失，甲应当承担赔偿责任6—）

答案解析：【解析】《民法典》第933条：”委托人或者受托人可以随时解除委托

合同。”委托合同以人身信任为基础，因此赋予委托合同双方当事人以任意解除

权，双方均有权随时解除合同。故A选项错误；C选项错误；D选项正确。

72.分期付款的买受人未支付到期价款的数额达到全部价款的（），经告后在合理

期限内仍未支付到期价款的，出卖人可以请求买受人支付全部价款或者解除合同。

［单选题］*

A.三分之一

B.四分之一

C.五分之一」

D.十分之一

答案解析：【解析】《中华人民共和国民法典》第六百三十四条规定，分期付款

的买受人未支付到期价款的数额达到全部价款的五分之一，经催告后在合理期限内

仍未支付到期价款的，出卖人可以请求买受人支付全部价款或者解除合同。

73.甲借了乙的2万元，并写下借条约定一年后偿还。到期后，乙多次催要，甲都

以无钱推脱。对此，下列说法正确的是（）。I单选题1*

A.甲只需归还本金即可

B.因双方未约定利息，甲不必支付任何利息

C.甲应当承担从还款期满之日起到实际还钱之日的揄期利息切"「垄）

D.甲应当承担从借钱之日起到实际还钱之日的全部利息

答案解析：【解析】《中华人民共和国民法典》第六百七十六条规定，借款人未

按照约定的期限返还借款的，应当按照约定或者国家有关规定支付逾期利息。因

此，本题中，甲应当承担从还款期满之日起到实际还钱之日的逾期利息。

74.保证人与债权人可以协商订立最高额保证的合同，约定在最高债权额限度内就

定期间连续发生的债权提供保证，甲向乙签订在1年内连续多次借款的合同，丙为

甲在这1年内的借款提供100万最高额保证，下列不符合最高额保证的是（）。

I单选题1*

A.1年期满后，甲还有80万元欠款，丙应承担保证责任

B.I年期满后，甲还有100万元欠款，丙应承担保证责任

C.1年期满后，甲还有150万元款，丙应承担全部欠款的保证责任（「；）

D.1年期满后，甲还有150万元款，丙应承担100万元的保证贲任

答案解析：【解析】根据题干可知1年期满后丙应承担最高额保证为100万元，其

中A、B项金额均在最高额保证内，符合约定；c、D选项金额均超出最高额保证

50万元，其中C选项中丙应承担全部欠款的保证责任，表述错误。

75.《中华人民共和国民法典》中规定，连带责任保证的债务人不履行到期债务或

者发生当事人约定的情形时，债权人（）。［单选题］*

A.可以请求债务人履行债务，也可以请求保证人在其保证范围内承担保证责任

B.只能请求债务人履行债务

C.可以请求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任

D.应当要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任（L

确答案）

答案解析：D.应当要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保

证责任【解析】《中华人民共和国民法典》第六百八十八条规定，当事人在保证

合同中约定保证人和债务人对债务承担连带责任的，为连带责任保证。

76.关于运输合同的说法，正确的是（）［单选题］*

A.托运人违反包装规定的，承运人不得拒绝运输

B.货物在运输过程中因不可抗力灭失，未收取运费的，承运人有权要求支付运费

C.在承运人将货物交付收货人之前，托运人可以要求承运人中止运输，返回货物、

变更到达地或者将货物交给其他收货人，但应当赔偿承运人因此受到的损失（।

答案）

D.多式联运，区段承运人与订立合同的承运人对区段运输负连带责任

答案解析：【解析】A错误，托运人应当按照约定的方式包装货物。对包装方式没

有约定或者约定不明确，可以协议补充不能达成补充协议的，按照合同有关条款或

者交易习惯确定。对于不能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或者交易习惯

确定的，应当按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的

包装方式。托运人违反以上规定的，承运人可以拒绝运输。B错误，货物在运输过

程中因不可抗力灭失，未收取运费的，承运人不得要求支付运费，已收取运费的，

托运人可以要求返还。C正确，货物运输到达后，承运人知道收货人的，应当及时

通知收货人。D错误，两个以上承运人以同一运输方式联运的，与托运人订立合同

的承运人应当对全程运输承担责任。损失发生在某一运输区段的，与托运人订立合

同的承运人和该区段的承运人承担连带责任。

77、货物运输合同中，承运人的主要权利是（）。［单选题1

A.任意变更运输路线权

B.中止运输权

C.对货物的处置权

D.求偿权、特殊情况下的货物留置权和拒运权U®二）

答案解析：【解析】《民法典》第八百一十二条承运人应当按照约定的或者通常

的运输路线将旅客、货物运输到约定地点。承运人应当通常或约定的运输路线旅

客、货物运输到约定地点，不得任意更换运输路线，需要按照约定将旅客和货物运

输到约定地点。承运人仅在运输