2026年监理工程师之合同管理考试题库500道附参考答案【轻巧夺冠】

2026年监理工程师之合同管理考试题库500道第一部分单选题(500题)1、根据九部委材料采购合同文本，买方在收到卖方提交的单据并经审核无误后（）内，应向卖方支付进度款。

A.7天

B.14天

C.28天

D.30天

【答案】：C2、根据《标准施工合同》，承包人向监理人递交索赔意向书的时效是（）。

A.7

B.14

C.28

D.30

【答案】：C3、在建设工程勘察合同的履行中，属于勘察人责任的有（）。

A.提供勘察资料

B.对勘察资料准确性、可靠性负责

C.协调提供位于本工程区域内的临时占地

D.申请市政设施内的临时占地

【答案】：D4、根据《招投标法实施条例》，采用公开招标方式的费用占项目合同金额的（），可以邀请招标。

A.数量过大

B.数量过小

C.比例过小

D.比例过大

【答案】：D5、根据标准施工合同通用条款的规定，不可抗力造成的损失应当由发包人与承包人分担，下列有关说法正确的是（）。

A.承包人采购的运至施工现场待安装工程设备的损失由承包人承担

B.停工损失由发包人承担

C.承包人人员伤亡和其他财产损失由发包人承担

D.不能按期竣工的，承包人不需支付逾期竣工违约金

【答案】：D6、招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起（），订立书面合同。

A.7日内

B.10日内

C.15日内

D.30日内

【答案】：D7、“变更管理”的程序包括：监理人发出变更意向书、发包人同意实施方案、监理人签发变更指令、承包人提交实施方案。正确的顺序是（）。

A.④-①-②-③

B.③-④-②-①

C.①-③-②-④

D.①-④-②-③

【答案】：D8、在FIDIC设计采购施工EPC合同条件中，（）代表业主方进行项目管理。

A.工程师

B.工程师助理

C.业主代表

D.承包商代表

【答案】：C9、(2016年真题)根据《标准施工合同》，发包人在收到承包人竣工验收申请报告（）天后未进行验收，视为验收合格。

A.14

B.28

C.42

D.56

【答案】：D10、某施工招标项目投标截止日为4月30日，评标时间为5个工作日，招标人发出中标通知书的时间为5月15日，招标人与中标人签订合同的时间为6月14日，则该项目施工投标保证的有效期截止时间为（）。

A.4月30日

B.5月5日

C.5月15日

D.6月14日

【答案】：D11、根据《标准施工合同》，发包人应在监理人收到进度付款申请单后的（）天内，将进度应付款支付给承包人。

A.7

B.14

C.28

D.56

【答案】：C12、关于投标限价的说法，正确的是（）。

A.招标文件中可设置最低投标限价的具体金额

B.招标文件中应规定投标价低于最高投标限价的幅度

C.投标人的投标价超出最高投标限价时，应增加其评标价格

D.招标人可在招标文件中仅规定最高投标限价的计算方法

【答案】：D13、根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，工程设计应执行的各项规范、标准和发包人要求之间对同一内容的描述不一致时，应以（）为准。

A.描述更为严格的内容

B.规范标准描述的内容

C.发包人要求所描述的内容

D.行业惯例遵循的内容

【答案】：A14、下列关于施工期运行中发现工程设备存在设计缺陷时确定责任方的说法中，正确的是（）。

A.由承包人进行修复，并承担相应的费用

B.由承包人进行修复，设计人承担相应的费用

C.由设计人进行修复，承包人承担相应的费用

D.由设计人进行修复，并承担相应的费用

【答案】：B15、承包人应按合同约定的安全工作内容，编制施工安全措施计划报送（）审批，按其的指示制定应对灾害的紧急预案。

A.监理人

B.发包人

C.勘察人

D.设计人

【答案】：A16、工程施工合同文本具有（）的特点。

A.条款用词简单.适用范围广

B.条款用词简单.使用灵活

C.条款用词简洁.使用灵活

D.条款用词简洁.适用范围广

【答案】：C17、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，发包人根据实际情况向承包人提出提前竣工要求的，应在提前竣工协议中明确的内容是（）．

A.承包人修订的进度计划和赶工措施，发包人提供的条件和追加的合同价款

B.发包人提出的赶工要求和追加合同价款，承包人要求的奖励办法

C.发包人修订的进度计划和奖励办法，承包人提出的赶I措施和追加的费用

D.承包人修订的进度计划和施工条件要求，发包人的工期要求和追加的合同价款

【答案】：A18、关于材料采购合同试用买卖的表述中，不正确的是（）。

A.试用买卖是指出卖人允许买受人试验其标的物、买受人认可后再支付价款的交易

B.试用买卖的当事人可以约定标的物的试用期间

C.试用买卖的买受人在试用期内可以购买标的物，也可以拒绝购买

D.试用期间届满，买受人对是否购买标的物未作表示的，视为拒绝购买

【答案】：D19、根据《标准施工合同》，判定是提前竣工还是延误竣工属于（）时间期限。

A.合同工期

B.缺陷责任期

C.质保期

D.施工期

【答案】：D20、（2020年真题）根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，勘察费用实行（）制度。

A.发包人签证

B.勘察人签证

C.监理人签证

D.监理人核查

【答案】：A21、安装工程一切险通常应以（）为保险期限。

A.整个工期

B.设备生产至安装完成期间

C.工程全寿命期

D.施工安装合同有效期

【答案】：A22、FIDIC系列合同条件中最具代表性的文本是指（）

A.《施工合同条件》

B.《简明合同格式》

C.《土木工程施工合同条件》

D.《设计施工和运营合同条件》

【答案】：A23、投保施工人员团体意外伤害险的说法，不正确的是（）。

A.投保人是施工企业或其他对被保险人具有保险利益的团体

B.被保险人的年龄在16-65周岁之间

C.按被保险人人数投保时，其投保人数必须占约定承保团体人员的75%以上，且投保人数不低于5人

D.被保险人自杀的保险人不承担保险责任

【答案】：D24、按照《担保法》的规定，可以作为保证人的是（）

A.厂矿的职能部门

B.有限责任公司

C.政府机关

D.某高等学校

【答案】：B25、一般建筑工程中重要设备不包括()。

A.给排水设备

B.楼宇自动化设备

C.交通设施

D.锅炉暖通及空调设备

【答案】：C26、点支承玻璃幕墙设计的下列规定中，哪一条是错误的？()

A.点支承玻璃幕墙的面板应采用钢化玻璃

B.采用浮头式连接的幕墙玻璃厚度不应小于6mm

C.采用沉头式连接的幕墙玻璃厚度不应小于8mm

D.面板玻璃之间的空隙宽度不应小于8mm且应采用硅酮密封胶嵌缝

【答案】：D27、（）是指债务人或者第三人将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。

A.动产质押

B.不动产质押

C.权利质押

D.义务质押

【答案】：A28、下列对监理人出具的进度付款证书理解正确的是（）。

A.不视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作

B.监理人和承包人均有权对历次已签发的进度付款证书中的错、漏或重复予以修正

C.监理人作出的修正应在本次进度付款中支付或扣除

D.承包人作出的修正经与监理人共同复核同意后在本次进度付款中支付或扣除

【答案】：A29、依照标准施工合同通用条款的规定，由发包人采购材料时，下列表述中正确的是（）。

A.在到货5天前进行通知承包人

B.承包人会同监理人共同进行验收

C.要求提前交货时，承包人可以拒绝

D.如承包人同意提前交货，由此增加的保管费用由承包人承担

【答案】：B30、风险型CM合同计价的方式是（）。

A.采用成本加酬金的计价方式，CM承包商可赚取总包、分包合同的差价

B.采用成本加酬金的计价方式，CM承包商不赚取总包、分包合同的差价

C.采用固定总价的计价方式，CM承包商可赚取总包、分包合同的差价

D.采用固定总价的计价方式，CM承包商不赚取总包、分包合同的差价

【答案】：B31、FIDIC施工合同条件中关于争端裁决委员会的规定，下列表述正确的是()

A.争端裁决委员会由仲裁委员会指定

B.争端裁决委员会成员的报酬应由业主承担

C.争端裁决委员会的裁决是合同争议的最终解决方式

D.争端裁决委员会的裁决属于非强制性但具有法律效力的行为

【答案】：D32、建设工程勘察合同文本中内容，解释合同文件的优先由先到后顺序正确的是（）。

A.中标通知书>投标函及投标函附录>发包人要求>专用合同条款

B.合同协议书>发包人要求>专用合同条款>通用合同条款

C.合同协议书>勘察费用清单>勘察纲要>发包人要求

D.投标函及投标函附录>专用合同条款>通用合同条款>发包人要求；

【答案】：D33、履约保证有效期（）。

A.从提交履约保证到工程竣工验收合格止

B.从提交履约保证到签发完工程接收证书止

C.从提交履约保证到保修期满并颁发保修责任终止证书止

D.从提交履约保证到保修期满并颁发保修责任终止证书后15天或14天止

【答案】：D34、某施工合同履行中，监理人与承包人按合同约定共同进行工程的检验，如监理人收到承包人共同检验的通知后，既未发出变更检验时间的通知，又未按时参加，则下列说法正确的是（）。

A.承包人可以单独进行检验

B.承包人单独进行的检验视为监理人不在场情况下进行

C.监理人对承包人单独进行的检验结果可以拒绝确认

D.监理人对承包人单独进行的检验结果有疑问不得要求重新检验

【答案】：A35、（2020年真题）合同约定的材料经验收合格，买卖双方应签署的文件（）。

A.质量合格证

B.进度款支付证

C.验收证书

D.验收款支付证

【答案】：C36、关于资格预审申请文件的澄清，下列说法正确的是（）。

A.申请人可以主动提出澄清，资格审查委员会应当接受

B.申请人的澄清经资格审查委员会同意可以改变资格预审申请文件的实质性内容

C.申请人的澄清内容不属于资格预审申请文件的组成部分

D.申请人不按资格审查委员会要求澄清，按该项不符合标准对待，予以淘汰

【答案】：D37、根据FIDIC《施工合同条件》，当()达到中标合同价减去暂列金额后的10%时，开始从后续的工程进度款支付中回扣工程预付款。

A.已支付进度款累计金额

B.已支付进度款累计金额，扣除后续支付的预付款

C.已支付进度款累计金额，扣除已扣留的保留金

D.已支付进度款累计金额，扣除后续支付的预付款和已扣留的保留金

【答案】：D38、工程施工评标中，投标人竞标报价是否低于其成本，应当由（）认定。

A.招标人

B.评标委员会

C.招投标监督机构

D.市场监督管理机构

【答案】：B39、建设工程合同要求每一个建筑产品都需要单独设计和施工，决定了（）。

A.合同主体的严格性

B.合同标的的特殊性

C.合同履行期限的长期性

D.计划和程序的严格性

【答案】：B40、符合专用条款约定的开始工作条件时，监理人获得发包人同意后应提前（）天向承包人发出开始工作通知。

A.7

B.10

C.14

D.21

【答案】：A41、对于设备采购合同的包装，下列说法正确的是（）。

A.买方应对合同设备进行妥善包装

B.设备包装应能保护合同设备能够经受多次搬运

C.除专用合同条款另有约定外，买方应将包装物退还

D.同一批设备的多个独立包装附带一套质量合格证

【答案】：B42、施工评标中，可以反映出对项目的施工组织、技术、风险等方面的能力的是（）。

A.资质条件

B.财务状况

C.类似项目的业绩

D.信誉

【答案】：C43、招标采购通用型设备时，采用综合评标价法评标，以报价为基础，按预定方法部分要素换算成定价格的因素中，不应包括()。

A.运输费

B.保险费

C.2年内易损件费

D.售后服务费

【答案】：B44、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》，关于进度款支付证书的说法，正确的是（）。

A.进度款支付证书应由监理人审查承包人进度付款申请单后签发

B.监理人出其进度款支付证书视为监理人已批准承包人完成该部分工作

C.进度款支付证书应经发包人审查同意并签认后由监理人出具

D.进度款支付证书一经签发监理人无权修改

【答案】：C45、限制民事行为能力人实施（）民事法律行为时，应由其法定代理人代理或者经其法定代理人同意、追认。

A.所有的

B.与其年龄、智力相适应的

C.与其年龄、智力不相适应的

D.纯获利益的

【答案】：C46、设计招标文件是指导投标人正确编制投标文件的依据，招标人应当根据招标项目的()编制招标文件。

A.价款

B.工期

C.数量

D.特点和需要

【答案】：D47、发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备，并在到货（）天前通知承包人。

A.7

B.14

C.15

D.21

【答案】：A48、供货公司以其所有的生产设备、原材料作为抵押物，与银行订立抵押合同。抵押权自（）时设立。

A.抵押合同生效

B.抵押物登记

C.转移产权证

D.转移房屋占有

【答案】：A49、某工程采用的是不足额投保方式投保的工程一切险，工程受到保险事件的损害时，保险金不足以赔偿损失，其中永久性工程的损失差额由（）补偿。

A.保险公司

B.发包人

C.承包人

D.发包人和承包人共同

【答案】：B50、根据《标准施工合同》，关于合同价格和签约合同价的说法正确的是（）。

A.签约合同价包括了暂列金额、暂估价的合同总金额

B.签约合同价是承包人完成了约定的承包工作后，发包人应付给承包人的价格

C.合同价格是写在协议书和中标通知书内的固定金额，作为结算价款的基数

D.签约合同价不包括暂列金额和暂估价

【答案】：A51、预付款担保的主要形式为（）

A.现金

B.存款单

C.保兑支票

D.银行保函

【答案】：D52、标准履约担保中，担保人承诺“在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在（）天内（）支付”。

A.5；无条件

B.7；无条件

C.10；50%

D.14；80%

【答案】：B53、监理人和承包人应共同查清工程缺陷或损坏的原因，属于发包人原因造成的，发包人应（）。

A.只承担修复和查验的费用，不考虑支付承包人利润

B.只承担承担修复的费用，不考虑支付承包人利润

C.承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润

D.只承担修复的费用，并支付承包人合理利润

【答案】：C54、按照施工合同示范文本的规定，工程师接到承包人提交的进度计划后，应在合同约定的时间内予以确认或提出修改意见。如果工程师没有在约定时间内予以确认或提出修改意见，则视为()。

A.工程师已经确认，承包人不再承担计划的缺陷责任

B.工程师已经确认，承包人仍应承担计划的缺陷责任

C.工程师未确认，承包人应修改进度计划

D.工程师未确认，承包人应等待工程师的进一步指示

【答案】：B55、根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，“不利气候条件”对施工的影响应当属于（）承担的风险。

A.发包人

B.承包人

C.发包人和承包人共同

D.由专用条款约定的一方

【答案】：B56、下列各项中，可以作为保证人的是（）。

A.有法人书面授权的企业分支机构

B.企业职能部门

C.学校

D.医院

【答案】：A57、（2019年真题）关于《标准施工招标文件》施工合同文本通用合同条款中“进度款付款证书”的说法，正确的是（）。

A.监理人收到承包人进度款付款申请单并核查后，向承包人出具进度款付款证书

B.监理人有权扣除质量不合格部分的工程款

C.监理人出具进度款付款证书，视为监理人批准了承包人完成的该部分工作

D.承包人对监理人出具的进度款付款证书出现的漏项无权申请重新修正

【答案】：B58、下列合同中，合同法律关系客体属于物的是（）。

A.借款合同

B.勘察合同

C.施工合同

D.技术转让合同

【答案】：A59、制定工程材料设备采购招标工作方案时，分阶段招标的计划应以（）为关键约束条件。

A.最大限度减少资金时间价值

B.到货时间满足施工进度计划

C.采购资金落实到位情况

D.保证库存周期最短

【答案】：B60、（2015年真题）招标代理过程中，由于代理行为过程产生的后果，应由（）承担责任。

A.招标代理机构

B.招标监管部门

C.投标人

D.招标人

【答案】：D61、关于铝合金门窗的横向和竖向组合，下列措施中哪一项是错误的？()

A.应采用套插，搭接形成曲面组合

B.搭接长度宜为10mm

C.搭接处用密封膏密封

D.在保证质量的前提下，可采用平面同平面组合

【答案】：D62、关于标准施工合同给出的合同附件格式中，履约保函和预付款保函的说法，正确的是（）。

A.工程预付款担保采用的形式是动产质押

B.工程履约担保采用的形式是在建工程抵押

C.预付款担保自预付款支付给承包人起生效

D.履约担保自发承包签订合同之日起，至签发缺陷责任终止证书止

【答案】：C63、采用设计方案招标时，评标委员会评审的内容不包括（）。

A.设计方案的功能、技术、经济和美观

B.设计方案符合城乡规划、城市设计

C.设计方案符合安全、绿色、节能、环保要求

D.项目解读、设计构思

【答案】：D64、（2018年真题）根据《标准施工合同》通用条款，建筑工程一切险应由（）负责投保，并承担保险费用。

A.发包人

B.承包人

C.发包人和承包人

D.监理人

【答案】：B65、（2020年真题）因卖方未能按时支付合同约定的材料时，每延迟一天，应向买方支付（）违约金。

A.0.08%

B.0.5%

C.0.8%

D.1.0%

【答案】：A66、初步审查和详细审查合格申请人数量不少于（）家且没有超过预先规定的通过数量时，均通过资格预审，不进行评分。

A.3

B.4

C.2

D.1

【答案】：A67、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》，关于缺陷责任期的说法，正确的是（）．

A.缺陷责任期应从工程接收证书写明的竣工日开始起算

B.缺陷责任期内出现的工程缺陷由发包人负责修复

C.缺陷责任期内发生的修复费用由承包人承担

D.缺陷责任期最长不得超过1年

【答案】：A68、工程评标中，个别评标委员会成员对评标结果有异议时，正确的处理方法是()。

A.要求重新评标

B.回头说明其不同意见和理由

C.书面说明其不同意见和理由

D.要求其他成员说明同意的意见和理由

【答案】：C69、旅馆建筑设有活动隔断的会议室、多用途大厅，其活动隔断的空气声计权隔声量应不低于()

A.35d

B.30dB

C.25dB

D.20dB

【答案】：A70、FIDIC标准合同文本中的（），适用于由承包商按照业主要求进行设计、提供设备并施工安装的机械、电气、房建等工程的合同。

A.《施工合同条件》

B.《生产设备和设计一施工合同条件》

C.《设计采购施工（EPC）／交钥匙工程合同条件》

D.《简明合同格式》

【答案】：B71、关于工程勘察设计开标评标的说法，正确的是（）。

A.投标人在开标现场对开标提出的异议，招标人有权不予答复

B.评标委员会由招标人代表和有关专家组成，应为5人以上单数

C.开标应在招标文件确定的提交投标文件截止时间后的3日内进行

D.投标报价偏差率的计算方法应由评标委员会成员在评标时确定

【答案】：B72、组织资格审查的第一步是（）。

A.编制资格预审文件

B.发售资格预审文件

C.发布资格预审公告

D.组建资格审查委员会

【答案】：A73、在合同履行过程中，由于发包人甲供材料未按时到货，导致承包人停工待材料，则应（）。

A.仅补偿承包人费用，不补偿利润

B.既不补偿承包人费用，也不补偿利润

C.既补偿承包人费用，又补偿利润

D.仅补偿利润部分，不补偿承包人费用

【答案】：C74、根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范以及合同中对工程精度的要求，()负责测设施工控制网。

A.承包人

B.发包人

C.监理人

D.勘察人

【答案】：A75、《机电产品采购国际竞争性招标文件》中关于合同的内容包括第二册中的（）。

A.合同专用条款

B.合同通用条款

C.合同格式

D.违约责任

【答案】：A76、每百克某品牌奶粉的蛋白质含量为22g，则500g该奶粉折合成鲜奶的量是（）g(每百克鲜奶中蛋白质的含量为3g)。

A.3667

B.4210

C.5120

D.6550

【答案】：A77、标准施工合同，施工准备阶段，发包人的义务不包括（）。

A.提供施工场地

B.组织设计交底

C.约定开工时间

D.提出开工申请

【答案】：D78、设计评标时，设计进度计划评审的主要标准为该进度计划（）。

A.满足边设计边施工的要求

B.有利于加快施工进度

C.与工程勘察实施进度同步

D.满足招标人指定的项目建设进度计划要求

【答案】：D79、按照FIDIC《施工合同条件》规定，承包商施工期的截止时间为()

A.颁发工程接收证书日

B.工程接收证书注明的竣工日

C.颁发履约证书日

D.协议书中约定的竣工日

【答案】：B80、按照《建设工程设计合同(示范文本)》规定，设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，如果在1年内项目未开始施工，则设计人（）。

A.仍应负责处理有关设计问题，但可不再负责设计变更

B.仍应负责处理有关设计问题，但可适当收取咨询服务费

C.仍应无偿负责处理有关设计问题

D.不再负责处理有关设计问题

【答案】：B81、甲乙双方签订的施工合同，经过了公证机关的公证。当双方发生合同纠纷，人民法院审理该合同纠纷时，应认定经过公证的合同()

A.在任何情况下都可以直接作为认定事实的证据

B.直接具有强制执行的效力

C.一定是不可撤销的合同

D.若有相反证据足以推翻时，不能作为认定事实的依据

【答案】：D82、采用合格制资格审查方法时，详细审查因素不包括（）。

A.营业执照

B.安全生产许可证

C.业绩

D.法人资格

【答案】：D83、招标人和中标人应当在（）之日起（）之内，订立书面合同

A.中标通知书发出，15日

B.中标通知书发出，30日

C.中标通知书送达，15日

D.中标通知书送达，30日

【答案】：B84、关于建设工程勘察任务发承包的说法，正确的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.工程勘察任务，不需要通过招标方式发包

B.使用特定专有技术的工程勘察任务可直接发包

C.工程勘察任务的承包人可以是自然人

D.工程勘察任务只能发包给一家勘察单位

【答案】：B85、某涉及国家安全的投资项目，施工单项合同估算价为8000万元人民币，该项目()

A.必须公开招标

B.必须邀请招标

C.可直接委托发包

D.必须聘请招标代理机构委托发包

【答案】：C86、金属幕墙在楼层之间应设一道防火隔层，下列选出的经防腐处理的防火隔层材料中，哪一项是正确的？()

A.厚度不小于3mm的铝板

B.厚度不小于3mm的铝塑复合板

C.厚度不小于5mm的蜂窝铝板

D.厚度不小于1.5mm的耐热钢板

【答案】：D87、施工过程中发生变更，而合同中没有适用或类似工程的单价，应()。

A.由发包人提出适当的变更工作单价并执行

B.由承包人提出适当的变更工作单价，经监理人确认后执行

C.由监理人商定或确定变更工作单价并执行

D.由工程造价管理机构提出变更工作单价并执行

【答案】：C88、工程施工索赔分类中，将承包商的索赔划分为工程延误索赔、工程变更索赔、合同被迫终止索赔、工程加速索赔、意外风险和不可预见因素索赔等，是依据()进行分类。

A.索赔的合同依据

B.索赔的目的

C.索赔事件的性质

D.索赔的起因

【答案】：C89、采用综合评估法进行机电产品采购评标时，投标文件对评价因素的最优响应值称为（）。

A.独立评价值

B.加权评价值

C.综合评价值

D.基准评价值

【答案】：D90、依据《民法通则》的规定，委托代理中，如果授权范围不明确，则应当由（）。

A.被代理人自行承担全部责任

B.代理人自行承担全部责任

C.被代理人(单位)向第三人承担民事责任，代理人负连带责任，但是代理人的连带责任是在被代理人无法承担责任的基础上承担的

D.被代理人与代理人共同向第三人承担按份责任

【答案】：C91、在AIA合同中的C序列，是（）。

A.雇主与施工承包商、CM承包商、供应商之间的合同

B.总承包商与分包商之间合同的文本

C.建筑师与专业咨询机构之间合同的文本

D.雇主与建筑师之间合同的文本

【答案】：C92、设计施工总承包合同模式下，关于“开始工作通知”说法正确的是（）。

A.该通知由发包人发出

B.应提前7天向承包人发出该通知

C.表明从发出该通知时间开始工作

D.应自合同生效之日起90天内发出

【答案】：B93、买方在全部合同材料交付后3个月内未安排检验和验收，则下列说法正确的是（）。

A.买卖双方应签署合同材料验收证书

B.卖方可签署进度款支付函

C.进度款支付函自签署之日起生效

D.卖方对买方进行检验和验收不再承担配合义务

【答案】：B94、下列有关确定变更价款的做法，不正确的有（）。

A.监理人应在收到承包人变更报价书后的14天内商定或确定变更价格

B.工程量清单中有适用于变更工作的单价，按照该单价计算变更价款

C.工程量清单中无适用于变更工作的单价，按照类似工作的单价计算变更价款

D.工程量清单中无适用或类似变更工作的单价，由监理人按照成本加利润的原则商定或确定单价

【答案】：C95、某项目的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力，则招标人()。

A.可以采用直接委托方式发包

B.可以自行招标，但应当备案

C.可以自行招标，无需备案

D.必须委托中介机构代理招标

【答案】：B96、为了明确划分由于政策法规变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任，《标准施工合同》中的通用条款规定的基准日期是指（）。

A.投标截止日前第14天

B.投标截止日前第28天

C.招标公告发布之日前第14天

D.招标公告发布之日前第28天

【答案】：B97、某工程投保建筑工程一切险，保险人对原因造成的损失不负责任赔偿的是（）。

A.施工设备失灵

B.暴雨引起地面下陷

C.雷电引起火灾

D.意外事故

【答案】：A98、一个人日为一个人一日用（）。

A.早餐

B.中餐

C.晚餐

D.三餐

【答案】：D99、大中型建设工程设计变更超过原设计标准或批准标准时，正确的处理方式（）

A.业主根据变更重新与承包商签订合同

B.承包商与设计人协商变更事项并报监理人批准

C.业主按照规定程序办理变更审批手续

D.设计人决定按变更后的标准或规模进行设计

【答案】：C100、施工合同履行中，关于承包人提出索赔的期限，说法不正确的是（）。

A.承包人接受了竣工付款证书后，不得再对施工阶段、竣工阶段的事项提出索赔要求

B.承包人接受了最终结清证书后，不得再对施工合同履行阶段的事项提出索赔要求

C.承包人提交的最终结清申请单中，可以对缺陷责任期的事项提出索赔要求

D.承包人提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔

【答案】：C101、根据美国AIA标准合同文本，以下有关CM合同的论述，正确的是()。

A.CM承包商可以赚取总包、分包合同的差价

B.风险型CM合同一般采用成本加酬金的计价方式

C.CM承包商可以负责设计工作

D.CM承包商对雇主委托范围的工作，必须全部由分包商实施

【答案】：B102、在设防烈度为8度的地区，主楼为框剪结构，高60m，裙房为框架结构，高21m，主楼与群房间设防震缝，缝宽至少为下列何值？()

A.100mm

B.140mm

C.260mm

D.400mm

【答案】：B103、根据FIDIC《施工合同条件》，关于指定分包商的说法，正确的是（）。

A.承包商不得拒绝与雇主选定的分包单位签订指定分包合同

B.承包商对指定分包商的施工协调收取相应管理费

C.在施工合同履行过程中雇主可根据需要指定分包内容

D.承包商对指定分包商的违约承担连带责任

【答案】：B104、关于合同鉴证的说法，正确的是()

A.经过鉴证的合同，在诉讼中不需要进行质证

B.法律规定强制实施合同鉴证

C.合同鉴证的效力不限于我国国内

D.合同鉴证由工商行政管理机关作出

【答案】：D105、下列关于签约合同价和合同价格的说法正确的是（）。

A.签约合同价指承包人完成全部承包工作后发包人应付给承包人的金额

B.合同价格指签订合同时合同协议书中写明的合同总金额

C.签约合同价的数额在签订合同时不能确定

D.合同价格的数额只有在最终结算时才能确定

【答案】：D106、关于施工阶段发包人违约处理的表述中，不正确的是（）。

A.除了发包人不履行合同义务或无力履行合同义务的情况外，承包人向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为

B.发包人收到承包人通知后的28d内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人

C.发包人收到承包人通知后的28d内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误

D.发包人无需支付承包人暂停施工期间的合理利润

【答案】：D107、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，对于施工中遇到的不可预见物质条件风险，正确的处理方式是（）。

A.由发包人承担风险

B.在合同中明确风险承担方

C.由承包人承担风险

D.由合同双方共担风险

【答案】：B108、关于建设工程设计合同履行的说法，正确的是（）。【相关知识点新教材已删除】

A.保证设计质量是发包人的责任

B.保护双方知识产权是双方的共同责任

C.外部协调工作应由承包人自行完成

D.设计人不承担参加工程验收的责任

【答案】：B109、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列关于试车组织责任的说法中，正确的是()。

A.发包人采购的设备，试车前的准备工作由发包人负责组织

B.承包人采购的设备，联动无负荷试车由承包人负责组织

C.承包人采购的设备，投料试车由发包人负责组织

D.发包人采购的设备，单机无负荷试车由发包人负责组织

【答案】：C110、在当事人约定了保证，但对于保证方式没有约定或约定不明确的情况下，该项保证应当认定为（）

A.一般保证

B.附生效条件的保证

C.连带责任保证

D.保证无效

【答案】：A111、投标保证的有效期至（）。

A.开标

B.定标

C.发出中标通知书

D.由招标文件确定

【答案】：D112、监理人要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的是()。

A.停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商由此造成的损失，相应顺延工期

B.停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延

C.暂停施工期间，承包人负责妥善保护工程并提供安全保障

D.停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期

【答案】：D113、某工程项目，承包人于2019年5月1日提交了工程竣工报告，5月15日通过了工程师组织的工程预验收，5月25日发包人组织工程验收，5月28日监理人向承包人出具有经发包人签认的工程接收证书，承包人的竣工日期应确定为（）。

A.5月1日

B.5月15日

C.5月25日

D.5月28日

【答案】：A114、由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施工指示，承包人可先暂停施工并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人应在接到书面请求后的()h内予以答复，逾期未答复视为同意承包人的暂停施工请求。

A.12

B.24

C.36

D.48

【答案】：B115、关于监理人在施工合同履行管理中的地位，说法正确的是（）。

A.监理人是施工合同的当事人

B.监理人不属于发包人一方人员

C.监理人的一切行为均遵照发包人的指示

D.监理人与承包人没有任何利益关系

【答案】：D116、根据《标准设计施工总承包合同》，关于工程分包的说法，正确的是()。

A.承包人不得将其承包的工程分包给第三人

B.投标文件中已说明的分包，合同履行还需再征得发包人同意

C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人

D.委托分包人的工作由发包人和承包人共同完成

【答案】：C117、以提供能量为主的食物为纯能量食物，包括（）。

A.动植物油

B.淀粉

C.食用糖

D.牛奶

E.高度酒

【答案】：A118、根据《标准施工合同》，发包人应在收到核定的合同价格和结算尾款金额后（）天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。

A.14

B.28

C.42

D.56

【答案】：A119、根据《标准设计施工总承包合同》，关于工程分包的说法，正确的是()

A.承包人不得将其承包的工程分包给第三人

B.投票文件中已说明的分包，合同履行时还需再征得发包人同意

C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人

D.委托分包人的工作由发包人和承包人共同完成

【答案】：C120、技术简单或技术规格、性能、制作工艺要求统一的货物采购的评标，此时应采用（）。

A.最低评标价法

B.综合评估法

C.评标价法

D.合格制法

【答案】：A121、在运用综合评估法进行项目评标时，投标报价偏差率的计算公式为（）。

A.（投标人报价-评标基准价）/评标基准价×100%

B.（投标人报价-标底）/标底×100%

C.（投标人报价-最高限价）/最高限价×100%

D.（投标人报价-评标基准价）/投标人报价×100%

【答案】：A122、中度活动相当于能量消耗为（）kcal/kg体重/min。

A.0.06

B.0.03

C.0.02

D.0.01

【答案】：B123、根据《标准设备采购招标文件》，由于买方原因，合同约定的设备在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，买卖双方应签署的文件是（）．

A.设备质量合格证

B.验收款支付函

C.进度款支付函

D.设备验收证书

【答案】：B124、关于建设工程施工准备阶段的合同管理中，发包人、承包人、监理人各自的义务和职责表述正确的是（）。

A.移交施工场地是发包人的义务，以不影响单位工程的施工为原则

B.建立完善的质量检查制度是承包人的义务，应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备兼职质量检查人员

C.监理人未按时对承包人提出的施工进度计划作出批复或提出修改意见，则该进度计划视为未得到批准

D.监理人征得发包人同意后，应在约定的开工日期7天前向承包人发出开工通知，合同工期自开工通知中载明的开工日起计算

【答案】：D125、根据NEC《工程施工合同》，合同争议的正确处理方式是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.由施工合同当事人共同选定“评判人”作出决定

B.由雇主聘请的项目经理负责组织协调

C.由工程师负责裁决

D.由承包商与项目经理共同处理

【答案】：A126、甲公司授权其采购员到乙公司购买一批电视机，并交给该采购员一份已盖公司公章的空白合同书，该采购员用此合同书与乙公司订立了购买电视机的合同。乙公司按时交货后未收到货款，双方发生了纠纷，则下列表述错误的是()。

A.乙公司可以要求甲公司支付电视机货款

B.要求该采购员支付电视机货款

C.乙公司可以中止合同并要求甲公司退货

D.甲公司应当支付电视机货款

【答案】：B127、进场材料和工程设备保险，通常情况下，（）。

A.由承包人和发包人分工办理相应的保险

B.应是谁采购的材料和工程设备，由谁办理相应的保险

C.无论是谁采购的材料和工程设备，均由发包人办理相应的保险

D.无论是谁采购的材料和工程设备，均由承包人办理相应的保险

【答案】：B128、建设工程采用设计施工总承包模式的特点是（）。

A.容易获得最优设计方案

B.发包人便于控制实施过程

C.合同责任明确

D.承包人承担的风险小

【答案】：C129、根据FIDIC《施工合同条件》，关于指定分包商的说法，正确的是()

A.指定分包商可以与雇主直接订立合同

B.指定分包商的施工任务可以是承包商的任何工作

C.承包商不能收取指定分包商的管理费

D.承包商对指定分包商的违约不承担责任

【答案】：D130、某施工合同协议书内注明的开工日期为2009年2月1日。承包人因主要施工机械未到场向工程师递交了延期开工1周的申请，但未获得工程师批准。工程实际在2009年2月5日开始动工。2009年12月5日，承包人在自检合格后提交了竣工验收报告，工程于2009年12月20日通过了竣工验收。按照《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，承包人的施工期应为()。

A.自2月1日始，至12月5日止

B.自2月1日始，至12月20日止

C.自2月5日始，至12月5日止

D.自2月5日始，至12月20日止

【答案】：A131、科学研究表明：食物储存温度在（）℃一般是非安全温度，不能杀灭细菌。

A.0～4

B.-10～0

C.5～10

D.10～65

【答案】：D132、除专用合同条款另有约定外，合同设备的开箱检验应在施工场地进行。开箱检验由买卖双方共同进行，卖方派遣代表到场参加开箱检验的费用由（）承担。

A.买卖双方平均

B.卖方

C.买方

D.延迟到场的一方

【答案】：B133、下列关于建设工程勘察合同价格与支付要求说法错误的是（）。

A.勘察服务完成之前，由于不可抗力解除合同时，定金不予退还

B.发包人应在收到中期支付申请后的28天内将应付款支付给勘察人

C.发包人不按期支付应付的，按通用合同条款的约定支付逾期付款违约金

D.由于非勘察人原因解除合同时，定金不予退还

【答案】：C134、根据《建设工程设计合同》示范文本，合同有效期是()

A.从合同签字日起.至提交设计文件之日止

B.从合同签字日起，至工程竣工验收之日止

C.从设计人收到定会日起，至提交设计文件之日止

D.从设计人收到定金日起，至工程竣工验收之日止

【答案】：D135、对工程项目招标人而言，与公开招标相比，邀请招标的缺点是（）

A.评标的工作量小

B.选择中标人的范围窄

C.评标时间短

D.招标费用低

【答案】：B136、以下有关资格审查方法的说法，正确的是（）。

A.资格审查办法分为综合评估法和最低投标价法两种

B.资格审查办法分为合格制和有限数量制两种

C.如无特殊规定，鼓励招标人采用有限数量制

D.资格预审文件的获取时间应当不少于3个工作日

【答案】：B137、对工程项目招标人而言，与邀请招标相比，公开招标的优点是（）。

A.评标的工作量大

B.选择中标人的范围广

C.评标时间长

D.招标费用高

【答案】：B138、下列关于“缔约过失责任”的说法中，正确的是()

A.当事人按照合同约定履行义务时，给第三人造成损失的，应承担赔偿责任

B.当事人履行义务不符合合同约定.给对方当事人造成损失的，应承担赔偿责任

C.订立合同时，当事人因判断失误对-自身受到的损失应自负

D.订立合同时，一方当事人的不诚信行为给对方造成损失的，应承担赔偿责任

【答案】：D139、(2019年真题)根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，“不利气候条件”对施工的影响应当属于（）承担的风险。

A.发包人

B.承包人

C.发包人和承包人共同

D.由专用条款约定的一方

【答案】：B140、根据《标准施工合同》，当合同协议书、通用合同条款和专用合同条款出现含义或内容矛盾时，合同文件优先解释的顺序是（）。

A.通用合同条款→专用合同条款→合同协议书

B.通用合同条款→合同协议书→专用合同条款

C.合同协议书→通用合同条款→专用合同条款

D.合同协议书→专用合同条款→通用合同条款

【答案】：D141、下列关于资格审查办法的有限数量制说法正确的是（）。

A.通过详细审查申请人的数量不足3个的，必须重新组织资格预审

B.通过详细审查的申请人数量超过规定数量的，均通过资格预审

C.评分因素包括申请人的类似项目业绩

D.通过详细审查申请人的数量不足3个的，只能直接招标

【答案】：C142、（2020年真题）联合体资质等级的确定（）。

A.由多家单位组成的联合体，按资质事故较低的确定

B.由多家单位组成的联合体，按资质事故较高的确定

C.由同一专业的单位组成的联合体，按资质事故较低的确定

D.由同一专业的单位组成的联合体，按资质事故较高的确定

【答案】：C143、根据《标准施工合同》，合同进度计划的主要作用是（）。

A.监理人确认承包人逾期违约的依据

B.监理人签认索赔付款证书的依据

C.施工进度受到非承包人责任原因的干扰后，监理人判定是否应顺延合同工期的依据

D.承包人编制资金计划的基础

【答案】：C144、根据九部委设备采购合同，合同设备的所有风险自（）起由卖方转移至买方。合同设备交付给买方之前的运输过程中所有的风险均由（）承担。

A.签订合同买方

B.签订合同卖方

C.交付买方

D.交付卖方

【答案】：D145、青少年选择食物的要点包括（）。

A.注意铁、锌的补充

B.多吃谷类，供给充足的能量

C.保证蔬菜尤其是绿叶蔬菜的摄取

D.保证优质蛋白质的摄取

E.每天注意摄入一定量的奶类和豆类，以保证钙的充足

【答案】：A146、依据《民法典》担保物权分编和合同编的规定，当采用保证方式进行担保时，（）。

A.债务人与债权人是保证合同的当事人，债务人向债权人保证，当债务人不履行债务时由保证人承担责任

B.债务人与债权人是保证合同的当事人，明确保证人，保证人向债务人保证，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任

C.保证人与债务人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任

D.保证人与债权人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任

【答案】：D147、在职工意外伤害险保险期间内，被保险人从事建筑施工工作时遭受意外伤害，则下列关于保险人给付保险金的说法正确的是（）。

A.被保险人自意外伤害发生之日起180日内因该事故死亡的，保险人给付死亡保险金

B.被保险人自意外伤害事故发生日起下落不明的，保险人给付身故保险金

C.被保险人自意外伤害事故发生之日起360日内因该事故造成保险合同所列残疾程度之一的，保险人给付残疾保险金

D.至第180日治疗仍未结束的，保险人根据第180日次日的身体情况所作残疾鉴定给付残疾保险金

【答案】：A148、标准资格预审文件的主要内容不包括（）。

A.资格预审公告

B.申请人须知

C.资格审查办法

D.评标办法

【答案】：D149、对于联合体投标申请人的资格要求不包括（）。

A.联合体全体成员的平均资质

B.联合体各成员的财务状况

C.联合体的业绩

D.联合体的信誉

【答案】：A150、在设计施工总承包合同中，关于缺陷责任期管理，下列说法不正确的是()。

A.承包人承担修复工程缺陷的义务，费用和工期由责任方负责

B.由于承包人原因造成某项缺陷修复，相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年

C.大型工程缺陷责任期内的竣工后试验通常在工程稳定运行一段时间后进行

D.工程缺陷的责任属于发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，但不包括合理利润

【答案】：D151、根据九部委发布的《标准勘察合同》，履约担保有效期（）。

A.自勘察人签订勘察合同至勘察工作质量保修期结束后的14或15天失效

B.自勘察人开始勘察工作至勘察工作完成失效

C.自勘察人签订勘察合同至发包人签收最后一批勘察成果文件之日起28日后失效

D.自勘察人开始勘察工作至发包人签收最后一批勘察成果文件之日起28日后失效

【答案】：C152、以下有关勘察设计招标中对设计方案补偿的规定，说法正确的是（）。

A.只有中标人的方案才能得到补偿

B.招标人将于评标结束后30日内向未中标人支付技术成果经济补偿费

C.具体补偿标准双方协商

D.投标人可以在投标文件中声明放弃技术成果经济补偿费

【答案】：D153、（2019年真题）下列组织或机构中，不能作为保证人的是（）。

A.非银行金融机构

B.国家机关

C.股份公司

D.合伙企业

【答案】：B154、技术复杂的项目可分两阶段招标，关于两阶段招标的说法，错误的是（）。

A.两阶段招标可采用公开招标，也可采用邀请招标

B.第一阶段招标属于工程项目实施方案选择阶段

C.第一阶段投标的实施方案允许附带报价

D.第一阶段招标开标时，可以请投标人各自讲解递交的投标方案

【答案】：C155、监理公司以其所有的房屋作为抵押物，与银行订立抵押合同。该抵押权的生效日期为()之日。

A.当事人签字

B.抵押物登记

C.转移产权证

D.转移房屋占有

【答案】：B156、监理人既属于（）一方的人员，但又不同于（）的雇员。

A.发包人；承包人

B.政府；发包人

C.发包人；发包人

D.政府；承包人

【答案】：C157、（）是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，能够引起合同法律关系产生、变更、消灭的客观现象。

A.事件

B.行为

C.权利

D.义务

【答案】：A158、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，“发包人要求”中竣工试验的第一阶段应对（）提出要求。

A.单车试验

B.联动试车

C.投料试车

D.性能测试

【答案】：A159、颁发履约证书后将（）保留金返还承包商。

A.30%

B.50%

C.80%

D.全部

【答案】：D160、设计施工总承包合同的订立中，（）应明确约定由发包人提供的文件的内容、数量和期限。

A.通用条款

B.专用条款

C.合同协议书

D.中标通知书

【答案】：B161、施工合同履行中，由于设计变更需要确定变更价款，而报价单中没有适用于变更工作的单价，则计算变更合同的价款应（）计算。

A.按照报价单内类似工作的单价

B.参照报价单内类似工作的单价

C.如报价单内无类似工作的单价，按照设计单位提出的单价

D.如报价单内无类似工作的单价，参照设计单位提出的单价

【答案】：B162、根据银皮书，业主在收到经双方商定的最终报表和书面结清证明后（）天内，向承包商支付应付的最终款额。

A.7

B.14

C.28

D.42

【答案】：D163、保险决策主要表现在是否投保和()两个方面。

A.选择保险人

B.选择保险期限

C.选择保险种类

D.选择保险方式

【答案】：A164、《合同法》规定，缔约过失责任属于()责任。

A.违约

B.侵权

C.“先合同义务”

D.无过错

【答案】：C165、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，工程变更分为设计变更和其他变更，下列事项中，属于其他变更的是()

A.改变工程的标高和基线

B.增加合同中约定的工程量

C.提高合同中约定的质量标准

D.改变施工作业的顺序和时间

【答案】：C166、建设工程中涉及的代理主要是（）。

A.法定代理

B.指定代理

C.转代理

D.委托代理

【答案】：D167、下列可以独立实施民事法律行为的是（）。

A.不能辨认自己行为的成年人

B.不满八周岁的未成年人

C.八周岁以上的未成年人

D.十六周岁以上以自己的劳动收入为主要生活来源的未成年人

【答案】：D168、设计施工总承包合同文件中，专用条款内需约定（）对承包人提交文件应批准的合理期限。

A.分包人

B.工程师

C.监理人

D.发包人

【答案】：C169、某工程施工招标，合同估算价为2000万元，招标人要求提交的投标保证金额度应不超过（）万元。

A.40

B.60

C.100

D.200

【答案】：A170、《简明标准施工招标文件》中，依法必须进行招标的工程建设项目，工期不超过（）个月。

A.3

B.6

C.9

D.12

【答案】：D171、根据《标准设计施工总承包招标文件》，发包人与承包人在履行合同中发生争议，经争议评审组评审但当事人不接受评审意见而提交仲裁的，应在仲裁结束前暂按（）执行。

A.争议评审组的评审意见

B.发包人的意见

C.承包人的意见

D.总监理工程师的确定

【答案】：D172、承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问时，可在该指示发出的（）小时内向总监理工程师提出书面异议。

A.12

B.24

C.36

D.48

【答案】：D173、根据《标准施工合同》，关于“暂列金额”的说法，正确的是（）。

A.暂列金额未包括在签约合同价内

B.暂列金额不可以计日工方式支付

C.暂列金额可能全部使用或部分使用

D.暂列金额应按合同规定全部支付给承包人

【答案】：C174、根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，“合同进度计划”是指由（）的施工进度计划。

A.发包人审定

B.监理人批准

C.承包人投标文件提交

D.招标文件提出

【答案】：B175、根据FIDIC《施工合同条件》，合同争端裁决委员会的组成人员由()。

A.行业协会指定

B.仲裁委员会指定

C.业主与承包商协商选定

D.工程师和承包商协商选定

【答案】：C176、下列各项中，不属于设备采购合同采购的设备的是（）。

A.发电机

B.发动机

C.塔式起重机

D.钢

【答案】：D177、履约保证的有效期限从提交履约保证起，一般情况到保修期满并颁发保修责任终止证书后（）止。

A.15天或14天

B.15天或10天

C.25天

D.10天

【答案】：A178、下列关于法人的表述中，错误的是()。

A.具有民事权利能力

B.具有民事行为能力

C.是自然人和企事业单位的总称

D.依法独立享有民事权利和承担民事义务

【答案】：C179、根据《标准施工招标文件》，有关“建筑工程一切险”的规定，下列描述中正确的是（）。

A.投保人是发包人

B.应以承包人的名义投保

C.发包人未经过竣工验收即提前使用部分工程，保险公司不再对该部分工程承担保险义务

D.保险合同的有效期至工程保险期满为止

【答案】：C180、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》，关于暂估价的说法，正确的是（）。

A.暂估价是指签约合同价之外用于支付部分材料设备的费用或专业工程价款

B.暂估价是指施工合同履行中可能发生的工程费用

C.暂估价是指发包人在工程量清单中写明支付但暂时不能确定价格的工程款项

D.暂估价内的工程材料设备或专业工程施工均须由承包人负责提供

【答案】：C181、施工合同履行过程中，某工程部位的施工具备隐蔽条件，经工程师中间验收后继续施工。工程师又发出重新剥露该部位检查的通知，承包人执行了指示。重新检验结果表明，施工质量存在缺陷，承包人修复后再次隐蔽。工程师对该事件的处理方式应为()

A.补偿费用，不顺延合同工期

B.顺延合同工期，不补偿费用

C.费用和工期损失均给予补偿

D.费用和工期损失均不补偿

【答案】：D182、关于评标委员会的说法，正确的是（）。

A.评标委员会成员的名单应当保密

B.评标委员会成员的名单应当在开标后确定

C.评标委员会中的技术专家不得多于成员总数的2/3

D.评标委员会中的专家一律采取随机抽取方式确定

【答案】：A183、买卖双方签订建材买卖合同，总价款为100万元，约定由买方支付定金30万元。由于资金周转困难，买方只交付了25万元，卖方予以签收，则定金的数额为（）。

A.30万元

B.25万元

C.20万元

D.55万元

【答案】：C184、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，工程接收证书颁发后，承包人按监理人指示完成施工场地内残留垃圾清除工作的费用应由（）承担。

A.发包人

B.监理人

C.发包人和承包人共同

D.承包人

【答案】：D185、运动的四要素包括（）。

A.运动类型

B.运动强度

C.运动持续时间与频率

D.以上均是

【答案】：D186、设计施工总承包合同中,由于由承包人提出设计的初步方案和实施计划，因此清单价格费用的总和为（）。

A.实际合同价

B.签约合同价

C.预计合同价

D.约定合同价

【答案】：B187、对工程项目招标人而言，与公开招标相比，邀请招标的缺点是（）

A.评标的工作量小

B.邀请的范围较小选择面窄

C.评标时间短

D.招标费用低

【答案】：B188、通用条款规定的费用是指（）。

A.施工合同履行中发生的不计利润的合理开支

B.施工合同履行中由发包人支付给承包人的全部款项

C.发包人对承包人履行合同支付的结算价

D.承包人完成工程的实际成本

【答案】：A189、根据《建设施工合同（示范文本）》，（）表明合同终止。

A.竣工验收合格

B.工程移交

C.竣工结算

D.结清单生效

【答案】：D190、招标项目开标后发现投标文件存在下列问题，可以继续评标的情况包括（）。

A.对招标文件实质性要求存在偏差

B.对招标文件非实质性要求存在偏差

C.对招标文件非实质性要求的偏差未超出允许的偏差范围

D.对招标文件非实质性要求的偏差超出允许的偏差范围

【答案】：C191、某一材料采购合同，双方约定违约金为70万元。合同履行过程中因供货方的原因导致不能交货，施工承包人为了避免停工待料，只能以高出原采购合同价100万元的价格采购同样的材料。则供货方应赔偿给施工承包人()

A.30万元

B.70万元

C.100万元

D.170万元

【答案】：C192、施工组织设计是非常复杂的文件体系，详细施工组织设计（）。

A.必须在投标文件中进行全部的展现

B.在开标前提交即可

C.需在评标前提交

D.待投标人中标后，在开始施工前再编制

【答案】：D193、建设工程设计合同当事人包括（）

A.承包人和设计人

B.发包人和设计人

C.发包人和承包人

D.承包人和分包人

【答案】：B194、关于概念数据层的描述正确的是（）。

A.概念数据层是膳食调查数据库的中间一层

B.概念数据层是数据库的整体逻辑表示

C.概念数据层是逻辑记录的集合

D.概念数据层所涉及的是数据库所有对象的物理情况，而不是它们的逻辑关系

E.概念数据层是数据库管理员概念下的数据库

【答案】：A195、建设工程施工过程中发生化学品泄露，造成工程外部邻近人员中毒住院，其医疗费用应有保险公司支付的前提是该工程担保了建筑工程()。

A.一切险

B.一切险加第三者责任险

C.一切险加人身保险

D.一切险加人身意外伤害险

【答案】：B196、按照设计合同示范文本规定，当设计工作超过一半时，因发包人原因要求解除合同，发包人应()

A.允许设计人没收定金

B.将设计费的50%支付给设计人

C.将全部设计费支付给设计人

D.按实际完成的工作量支付设计费

【答案】：C197、建设工程合同应当采用书面形式，是（）的体现。

A.合同标的的特殊性

B.合同履行期限的长期性

C.计划和程序的严格性

D.合同形式的特殊要求

【答案】：D198、下列关于勘察设计招标文件的编制内容对投标保证金规定的说法正确的是（）。

A.投标人在开标时递交投标保证金

B.联合体投标的，应当由联合体共同递交

C.在签订合同时提出附加条件的将不予退还

D.一般不超过勘察设计估算费用的2%，且不超过80万

【答案】：C199、（2017年真题）建设单位委托招标代理机构招标的，招标代理机构在授权范围内代理行为的法律责任由（）承担。

A.招标代理机构

B.建设单位

C.政府监管机构

D.项目评标委员会

【答案】：B200、某施工项目由于拆迁工作延误不能按约定日期开工，监理工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间，则发包人()

A.无须赔偿承包人损失，工期也不顺延

B.无须赔偿承包人损失，工期应予顺延

C.应当赔偿承包人损失，工期应予顺延

D.应当赔偿承包人损失，工期不予顺延

【答案】：C201、(2016年真题)根据《标准施工合同》，发包人在施工合同订立阶段的义务是（）。

A.组织施工单位测设施工控制网

B.组织监理单位编制施工组织设计

C.组织设计单位进行设计交底

D.组织勘察单位进行现场查勘

【答案】：C202、适用于采购生产线、成套设备、车辆等运行期内各种费用较高的货物的评标方法是（）。

A.最低投标价法

B.综合评标法

C.以设备寿命周期成本为基础的评标价法

D.综合评估法

【答案】：C203、根据《标准施工合同》，既属于合同价又属于签约合同价内容的是（）。

A.暂列金额

B.价款调整

C.索赔

D.变更

【答案】：A204、招标人最迟应当在（）内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。

A.定标后5日

B.发出中标通知书后5日

C.中标人提交履约保证后5日

D.书面合同签订后5日

【答案】：D205、大型工程设备的采购招标过程中，关于详细评审说法不正确的是（）。

A.以评标价的高低比较投标书的优劣

B.中标人一定是报价最低者

C.投标人要按照招标文件内合同条款所列的付款条件报价

D.货物到达施工现场的总费用有不同计算方式

【答案】：B206、直接订购方式适用于采购（）的设备。

A.贵重

B.进口

C.交货周期短

D.单一来源

【答案】：D207、（2021年真题）建筑工程勘察合同中的勘察人是具有相应勘察资质的（）。

A.特别法人

B.企业法人

C.非法人组织

D.非营利法人

【答案】：B208、根据《标准施工合同》，因承包人原因逾期竣工时，承包人应支付的逾期竣工违约金最高限额为签约合同价的（）。

A.1%

B.2%

C.3%

D.5%

【答案】：C209、银皮书规定，当原定进度计划与实际进度不相符时，承包商还应提交一份修订的进度计划，除非业主在收到进度计划后的（）天内向承包商发出通知，指出其不符合合同要求。

A.7

B.14

C.21

D.28

【答案】：C210、在设计施工总承包合同中，关于竣工试验，通用条款规定的竣工试验程序按三阶段进行，其中第二阶段是()。

A.发包人进行试验，保证每一项工程设备满足合同要求

B.发包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求

C.承包人进行试验，保证每一项工程设备满足合同要求

D.承包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求

【答案】：D211、（2020年真题）根据FIDIC《施工合同条件》，承包商向工程师发出申请工程接收证书通知的时间应在承包商认为工程即将竣工并做好接收准备日期前不少于（）日。

A.14

B.21

C.28

D.30

【答案】：A212、(2018年真题)根据《标准施工合同》，下列引起暂停施工的情形中，属于承包人的责任的是（）。

A.施工技术事故

B.异常恶劣天气

C.不可抗力

D.因设计缺陷导致的设计变更

【答案】：A213、合同生效后，当事人发现合同价款约定不明确，又未能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或交易习惯确定，则该合同价款应按()的市场价格履行。

A.订立合同时订立地

B.订立合同时履行地

C.履行合同时订立地

D.履行合同时履行地

【答案】：B214、根据《标准施工招标文件》，下列评审工作中，不属于初步评审阶段工作内容的是（）。

A.形式评审

B.资格评审

C.响应性评审

D.施工方案合理性评审

【答案】：D215、关于留置的说法，正确的是（）。【相关知识点新教材已删除】

A.留置权可以通过合同的约定产生

B.留置权不以债权人合法占有对方产为前提

C.行使留置权后留置财产的所有权归债权人

D.施工合同不可实施留置权

【答案】：D216、编制施工招标项目的资格预审文件和招标文件时，必须不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》和《标准施工招标文件》中的（）。

A.申请人须知前附表

B.资格审查办法

C.投标人须知前附表

D.资格预审公告

【答案】：B217、施工合同履行中，关于承包人的索赔管理，说法正确的是（）。

A.承包人应在引起索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔通知书

B.监理人应在收到索赔通知书后的28天内，将索赔处理结果答复承包人

C.监理人应单独确定索赔处理结果，无需与发包人和承包人协商以避免较大分歧

D.承包人接受索赔处理结果，发包人应在做出索赔处理结果答复后28天内完成赔付

【答案】：D218、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，承包人的施工安全责任是（）。

A.执行监理人编制的施工安全摺施计划

B.要求发包人提供劳动保护用具

C.制定安全操作规程

D.承担施工现场所有人员工伤事故的赔偿责任

【答案】：C219、对于电子招投标，投标人递交电子投标文件的时间为（）。

A.电子投标文件上传时间

B.电子投标文件上传完成时间

C.电子招标投标交易平台递交回执通知发出时间

D.电子招标投标交易平台递交回执通知载明的传输完成时间

【答案】：D220、建设工程合同的承包人必须具备法人资格，并具有相应的承包资质，是由建设工程合同（）决定的。

A.合同主体的严格性

B.合同标的的特殊性

C.合同履行期限的长期性

D.计划和程序的严格性

【答案】：A221、建设工程材料设备采购合同属于买卖合同，除法律有特殊规定外，作为合同成立的条件是（）。

A.标的物交付

B.当事人之间意思表示一致

C.货款支付

D.材料设备所有权转移

【答案】：B222、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，承包人应按照专用条款的约定担保建设工程设计责任险和工程保险，需要变动保险合同条款时，承包人的正确做法是()。

A.事先征得监理人同意，并通知设计人

B.事先征得监理人同意，并通知发包人

C.事先征得设计人同意，并通知监理人

D.事先征得发包人同意，并通知监理人

【答案】：D223、施工中遇到异常恶劣的气候条件造成的停工属于（）。

A.可给予工期补偿

B.可给予费用补偿

C.承包人应承担的风险责任

D.可以补偿工期、费用补偿

【答案】：A224、下列关于施工合同标准文本，说法不正确的是()

A.专用合同条款补充和细化的内容不得与“通用合同条款”的规定相抵触，否则抵触内容无效

B.标准施工合同中给出的合同附件格式包括合同协议书、履约保函和预付款保函三个文件

C.合同协议书是唯一需要发包人和承包人同时签字盖章的法律文书

D.合同协议书需要明确填写的内容包括监理工程师的人选

【答案】：D225、用于计算营养标签标示值的数据，至少需要（）次以上的检测结果。

A.5

B.10

C.50

D.20

【答案】：B226、(2015年真题)根据《标准施工合同》，关于签约合同价总金额的说法，正确的是（）。

A.只包括暂列金额，不包括暂估价

B.即不包括暂列金额，也不包括暂估价

C.不包括暂列金额，只包括暂估价

D.既包括暂列金额，也包括暂估价

【答案】：D227、设计施工总承包合同模式下，不可预见物质条件的风险由发包人承担，承包人遇到不可预见物质条件时，及时通知了监理人，监理人没有发出指示，承包人因采取合理措施而增加的费用和工期延误，由（）承担。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.发包人和承包人

【答案】：A228、FIDIC《施工合同条件》规定的“暂列金额”款项使用的特点是()

A.工程师有权根据施工实际情况控制使用

B.承包商有权根据施工实际需要自主使用

C.承包商应于工程竣工前使用完毕

D.可用于支付承包商的索赔

【答案】：A229、根据《标准施工合同》，下列事件中，属于不可抗力的是()

A.政策汇率调整

B.世界金融危机

C.政府投资政策变化

D.局部武装暴动

【答案】：D230、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，业主选择的指定分包商应当与()签订分包合同。

A.业主

B.工程师

C.承包商

D.承包商代表

【答案】：C231、下列事项中，属于发包人在施工准备阶段应承担的义务是（）。

A.提供施工现场的地下管线资料

B.提供夜间施工使用的照明设施

C.做好施工现场地下管线的保护工作

D.负责施工现场的安全保卫

【答案】：A232、对工程的期中付款，银皮书规定，业主在收到承包商的报表和证明文件后的（）天内支付每期报表的应付款额。

A.7

B.24

C.28

D.56

【答案】：D233、材料采购合同中，预付款一般为签约合同价的（）

A.10%

B.15%

C.20%

D.30%

【答案】：A234、根据相关规定，设计单位在施工期间派驻现场的设计代表的办公用房，应由（）提供。

A.发包人

B.施工承包人

C.监理人

D.设计单位

【答案】：A235、监理人审查申请报告的各项内容，认为工程尚不具备竣工验收条件时，应在收到竣工验收申请报告后的（）天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。

A.7

B.14

C.28

D.56

【答案】：C236、设计施工总承包合同模式下，一般情况下，承包人应保证其履约担保在()一直有效。

A.竣工验收前

B.颁发工程接收证书前

C.工程移交前

D.竣工后试验通过前

【答案】：B237、根据九部委材料采购合同的规定，迟延付款违约金的最高限额为合同价格的（）。

A.10%

B.0.08%

C.60%

D.0.8%

【答案】：A238、体