2026年监理工程师之合同管理考试题库500道(完整版)_第1页
2026年监理工程师之合同管理考试题库500道(完整版)_第2页
2026年监理工程师之合同管理考试题库500道(完整版)_第3页
2026年监理工程师之合同管理考试题库500道(完整版)_第4页
2026年监理工程师之合同管理考试题库500道(完整版)_第5页
已阅读5页,还剩169页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

2026年监理工程师之合同管理考试题库500道第一部分单选题(500题)1、(2020年真题)关于施工企业意外伤害险的说法正确的是()。

A.施工企业必须为全体职工办理

B.团体意外伤害保险责任是指伤残保险责任

C.年龄18-60的施工人员均可作为被保险人

D.停工期间保险人不承担保险责任

【答案】:D2、(2016年真题)根据《标准施工合同》,因承包人原因逾期竣工时,承包人应支付逾期竣工违约金,最高赔偿限额为()。

A.工程结算价的2%

B.签约合同价的2%

C.工程结算价的3%

D.签约合同价的3%

【答案】:D3、下列施工合同履行中发生的事件,既可作为顺延合同工期的理由,又可作为要求增加费用并支付合理利润的理由的是()。

A.发包人原因导致施工暂停

B.法规变化引起成本增加

C.不利的物质条件

D.异常恶劣的气候条件

【答案】:A4、关于资格审查方法,下列不属于合格制特点的是()。

A.有利于招标人获得最优方案

B.比较公平公正

C.可能会出现投标人数过多的情况

D.节约招标成本

【答案】:D5、采用综合评估法对施工项目投标文件进行详细评审时,属于施工组织设计评审内容的是()。(新教材删除该知识点,题目仅供参考)

A.项目经理的任职资格

B.主要技术负责人的施工管理业绩

C.各专业人员数量的合理性

D.资源配置计划的合理性

【答案】:D6、下列合同文件中,列入《标准施工招标文件》中施工合同文本中的合同附件格式的是()。

A.协议书、投标保函、履约保函

B.投标保函、履约保函、预付款保函

C.协议书、预付款保函、履约保函

D.工程量清单、材料设备一览表、工程预付款明细单

【答案】:C7、(2017年真题)根据《标准施工合同》,施工期的结束日期是指()。

A.发包人组织的工程竣工验收合格日

B.工程施工合同中双方约定的完工日

C.工程接收证书中写明的实际竣工日

D.承包人施工任务的实际完工日

【答案】:C8、(2019年真题)关于《标准施工招标文件》合同通用条款和专用条款的说法,正确的是()。

A.通用条款中适用于招标项目的条或款应在专用条款中体现

B.专用条款需要补充、细化的内容应与通用条款的条或款的序号一致

C.通用条款可以根据工程实际由合同当事人协商调整

D.专用条款可以约定合同当事人放弃部分通用条款

【答案】:B9、履约保证的有效期限从()起,一般情况到保修期满并颁发保修责任终止证书后15天或14天止。

A.提交履约保证

B.签订合同之日

C.中标之日

D.投标有效期

【答案】:A10、根据FIDIC《施工合同条件》,业主与承包商划分合同风险的“基准日”为()。

A.发布招标公告之日

B.承包商提交投标文件之日

C.投标截止日前第28天

D.签订施工合同后第28天

【答案】:C11、某工程在缺陷责任期内,因施工质量问题出现重大缺陷,发包人通知承包人进行维修,承包人不能在合理时间内进行维修,发包人委托其他单位进行修复,修复费用由()承担。

A.发包人

B.承包人

C.使用人

D.以上都不正确

【答案】:B12、合同交底的实施形式中需要签署确认书的是()。

A.书面交底

B.电子数据交底

C.视听资料交底

D.口头交底

【答案】:A13、监理人审查承包商提交的施工组织设计和进度计划时,认为承包商使用的施工设备数量不够而不能保证工程进度,则监理人()。

A.有权要求增加施工设备,增加的费用由业主承担

B.无权要求增加施工设备,但有权要求加快施工进度

C.有权要求增加施工设备,增加的费用由承包商承担

D.无权要求增加施工设备,也无权要求加快施工进度

【答案】:C14、设计合同履行中,关于“开始设计通知”说法正确的是()。

A.提前7天向设计人发出

B.从发出该通知之日起计算设计服务期限

C.应在合同签订之日起60天内发出

D.因发包人原因逾期未能发出,设计人应当解除合同

【答案】:A15、阻碍维生素A吸收的因素包括()。

A.脂肪酸

B.植酸

C.碱性药物

D.草酸

E.矿物质

【答案】:A16、根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定,下列施工合同履行中发生的事件,既可作为顺延合同工期的理由,又可作为调整合同价款理由的是()。

A.地方税费发生变化

B.工程造价管理部门公布的价格调整

C.施工作业导致停水2天

D.一周内限电导致累计停工时间超过1个工作日

【答案】:D17、在设计施工总承包合同模式下,承包人设计文件提交监理人后,由()组织设计审查,自监理人收到设计文件起的审查期限为()天。

A.监理人,14天

B.监理人,21天

C.发包人,14天

D.发包人,21天

【答案】:D18、施工项目的工程担保中,保证期限因保证内容和风险不同而各异。下列保证方式中,保证期限相对较短的是()。

A.施工投标保证

B.施工履约保证

C.施工预付款保证

D.质量保证金保证

【答案】:A19、招标人应当合理确定提交资格预审申请文件的时间,自资格预审文件停止发售之日起不得少于()日。

A.3

B.5

C.7

D.10

【答案】:B20、设计施工总承包合同模式下,总监理工程师应将被授权监理人员()通知承包人。

A.姓名及其授权范围

B.职能分工及监理权限

C.监理权限

D.职能分工

【答案】:A21、依照标准施工合同通用条款的规定,()属于监理人应当完成的工作。

A.负责施工现场的安全保卫

B.做好施工现场地下管线和地下设施的保护工作

C.审查施工实施方案

D.组织设计交底

【答案】:C22、关于建设工程设备采购合同中的安装、调试,说法正确的是()。

A.安装.调试中合同设备运行需要的用水.用电应由买卖双方共同承担

B.卖方应承担安装.调试中合同设备运行需要的原材料

C.卖方可以按约定负责合同设备的安装.调试工作,也可以只负责提供技术服务

D.如卖方负责对安装.调试提供技术服务,则仍应对安装.调试不成功承担责任

【答案】:C23、(2018年真题)《标准施工招标文件》的适用范围是()。

A.大型复杂的工程项目

B.多元投资主体的工程项目

C.工期在一年之内的工程项目

D.跨行业的工程项目

【答案】:A24、关于建设工程设计发包与承包,以下做法不正确的是()。

A.经主管部门批准,发包方将采用不可替代的专利或专有技术的建设工程设计直接发包

B.经发包方书面同意,承包方将建设工程设计主体部分分包给其他设计单位

C.根据合同约定,承包方不通过招标将建设工程设计非主体部分分包给其他设计单位

D.承包方与分包方就分包项目向发包方承担连带责任

【答案】:B25、合同实施计划是保证合同履行的重要手段,合同实施计划不包括()

A.合同实施的主要风险

B.合同实施总体安排

C.合同分解与管理策划

D.合同实施保证体系的建立

【答案】:A26、(2017年真题)根据《标准施工合同》,工程预付款担保采用的形式是()。

A.第三方保证

B.动产质押

C.既有建筑物抵押

D.银行保函

【答案】:D27、技术复杂的项目可分两阶段招标,关于两阶段招标的说法,错误的是()。

A.两阶段招标可采用公开招标,也可采用邀请招标

B.第一阶段招标属于工程项目实施方案选择阶段

C.第一阶段投标的实施方案允许附带报价

D.第一阶段招标开标时,可以请投标人各自讲解递交的投标方案

【答案】:C28、关于承诺的说法,正确的是()

A.所有知道要约内容的人都可以作出承诺

B.承诺可以对要约的数量作出变更

C.承诺通知到达要约人之后仍可撤回承诺

D.承诺不得撤销

【答案】:D29、材料在采购合同订立前已为买受人所占有时,材料采购合同的生效时间是()。(新教材删除该知识点,题目仅供参考)

A.材料交付日

B.材料价款支付日

C.采购合同备案日

D.合同当事人签字日

【答案】:A30、设计施工总承包合同模式下,关于竣工后试验的说法正确的是()。

A.竣工后试验是在工程竣工移交后进行的,因此应当由发包人负责进行

B.发包人负责提供竣工后试验所必需的电力、设备、燃料、仪器、劳力、材料等

C.发包人应提前14天将竣工后试验的日期通知承包人

D.如果承包人未能按时出席竣工后试验,发包人不得自行进行试验

【答案】:B31、根据《招投标法实施条例》,国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目,应当采用的方式是()。

A.邀请招标

B.一次性招标

C.公开招标

D.分阶段招标

【答案】:C32、发包人应在收到费用结算申请后的()天内,将应付款项支付给勘察人;勘察人应当提供等额的增值税发票。

A.7

B.14

C.28

D.30

【答案】:C33、监理人当在收到承包人报送的支付分解报告后()天内给予批复或提出修改意见,经监理人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。

A.7

B.14

C.21

D.28

【答案】:A34、在FIDIC设计采购施工EPC合同条件中,由()负责对工程的所有部分正确定位,并应纠正在工程的位置、标高、尺寸或准线中的任何差错。

A.业主

B.承包商

C.工程师

D.业或或承包商

【答案】:B35、关于担保概念的表述中,不正确的是()。

A.担保通常由当事人双方订立担保合同

B.被担保合同是无效的不影响担保合同的效力

C.担保活动应当遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则

D.担保是指当事人根据法律规定或者双方约定,为促使债务人履行债务实现债权人权利的法律制度

【答案】:B36、根据《建设施工合同(示范文本)》,()表明合同终止。

A.竣工验收合格

B.工程移交

C.竣工结算

D.结清单生效

【答案】:D37、(2011年真题)某工程施工合同约定的工期为20个月,专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金或延误损害赔偿金。施工至第16个月,因承包人原因导致实际进度滞后于计划进度。承包人修改后的进度计划的竣工时间为第22个月,工程师认可了该进度计划的修改。承包人的实际施工期为21个月。下列关于承包人的工期责任的说法中,正确的是()。

A.提前工期1个月给予承包人奖励

B.延误工期1个月追究承包人拖期违约责任

C.对承包人既不追究拖期违约责任,也不给予奖励

D.因工程师对修改进度计划的认可,按延误工期0.5个月追究承包人违约责任

【答案】:B38、根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款,“合同进度计划”是指由()的施工进度计划。

A.发包人审定

B.监理人批准

C.承包人投标文件提交

D.招标文件提出

【答案】:B39、在任何情况下,建筑工程一切险保险人承担损害赔偿义务的期限不超过()。

A.保险单列明的建筑期保险终止日

B.工程所有人对全部工程验收合格之日

C.工程所有人实际占用全部工程之日

D.工程所有人使用全部工程之日

【答案】:A40、()是指当事人双方按照货样或样本所显示的质量进行交易。

A.货样买卖

B.试用买卖

C.分期交付买卖

D.分期付款买卖

【答案】:A41、体内缺铁处于红细胞生成缺铁期时表现为()。

A.游离原卟啉浓度升高

B.血红蛋白浓度下降

C.运铁蛋白浓度升高

D.出现临床症状

【答案】:A42、银皮书规定,业主在收到经双方商定的最终报表和书面结清证明后()天内,向承包商支付应付的最终款额。

A.7

B.14

C.24

D.42

【答案】:D43、如果发运合同设备中包括专用合同条款约定的超大超重包装,则卖方额外应告知买家()。

A.保管方面的特殊要求

B.每个包装箱的重量和尺寸

C.处理意外情况的方法

D.合同设备的数量

【答案】:B44、根据《标准施工合同》,工程预付款担保采用的形式是()。

A.第三方保证

B.动产质押

C.既有建筑物抵押

D.银行保函

【答案】:D45、质权是一种约定的担保物权,下列属于其特征的是()。

A.转移占有

B.不转移不占有

C.转移不占有

D.不转移占有

【答案】:A46、关于建设工程合同的说法,错误的是()。(新教材删除该知识点,题目仅供参考)

A.建设工程合同的标的是各类建筑产品

B.建设工程合同主体一般应是法人

C.建设工程合同订立需经较长的准备期

D.建设工程合同应采用不要式合同

【答案】:D47、对发包人提供的材料和工程设备管理,发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期,向承包人提交材料和工程设备,并在到货()天前通知承包人。

A.3

B.5

C.7

D.11

【答案】:C48、设计施工总承包合同订立合同时需要明确的内容,区段工程在通用条款中定义的是能单独接收并使用的()。

A.永久工程

B.长期工程

C.短期工程

D.一般工程

【答案】:A49、如果施工索赔事件的影响持续存在,承包商应在该项索赔事件影响结束后的28日内向工程师提交()

A.索赔意向通知

B.索赔报告

C.施工现场的记录

D.索赔依据

【答案】:B50、关于建设工程设备采购合同中的安装、调试,说法正确的是()。

A.安装、调试中合同设备运行需要的用水、用电应由买卖双方共同承担

B.卖方应承担安装、调试中合同设备运行需要的原材料

C.卖方可以按约定负责合同设备的安装、调试工作,也可以只负责提供技术服务

D.如卖方负责对安装、调试提供技术服务,则仍应对安装、调试不成功承担责任

【答案】:C51、下列关于设计施工总承包合同的说法,错误的是()。

A.可以减少设计变更

B.增加承包人的索赔

C.合同责任单一,责任明确

D.固定工期、固定费用

【答案】:B52、关于建设工程设计合同履行的说法,正确的是()。【相关知识点新教材已删除】

A.保证设计质量是发包人的责任

B.保护双方知识产权是双方的共同责任

C.外部协调工作应由承包人自行完成

D.设计人不承担参加工程验收的责任

【答案】:B53、下列事项中,属于发包人应承担的义务是()。

A.现场查勘

B.搭建场地内临时设施

C.提供施工现场的工程地质资料

D.审核工程进度计划

【答案】:C54、下列关于建设工程勘察合同价格与支付要求说法错误的是()。

A.勘察服务完成之前,由于不可抗力解除合同时,定金不予退还

B.发包人应在收到中期支付申请后的28天内将应付款支付给勘察人

C.发包人不按期支付应付的,按通用合同条款的约定支付逾期付款违约金

D.由于非勘察人原因解除合同时,定金不予退还

【答案】:C55、(2018年真题)关于法人应当具备的条件的说法,正确的是()。

A.法人应在政府主管部门备案

B.法人应具有规定数额的经费

C.法人应有自己的组织机构

D.法人应抵押与经营规模相适应的财产

【答案】:C56、(2018年真题)根据《标准施工合同》,关于“暂列金额”的说法,正确的是()。

A.暂列金额未包括在签约合同价内

B.暂列金额不可以计日工方式支付

C.暂列金额可能全部使用或部分使用

D.暂列金额应按合同规定全部支付给承包人

【答案】:C57、发包人在(),向承包人返还质量保证金。

A.申请竣工验收的同时

B.竣工验收合格后

C.保修期到期后

D.缺陷责任期到期后

【答案】:D58、根据《标准勘察招标文件》和《标准设计招标文件》,招标人对符合招标文件规定的未中标人的技术成果进行补偿的将于()向未中标人支付技术成果经济补偿费。

A.签订合同的5日内

B.签订合同的30日内

C.中标通知书发出后30日内

D.中标通知书送达30日内

【答案】:C59、根据《标准施工合同》,履约担保和预付款担保采用的担保形式是()。

A.均采用无条件担保

B.分别采用无条件担保和有条件担保

C.均采用有条件担保

D.分别采用有条件担保和无条件担保

【答案】:A60、工程师审查承包人的施工组织设计和进度计划时,未能指出某单项工程的施工方案中存在的缺陷。承包人按计划进行该部分工程的施工,工程师因施工方案中存在重大安全隐患,发出暂停施工的指示。承包人因暂停施工受到损失提出索赔,认为工程师应承担连带责任。该事件索赔的处理方式应为()

A.承包人承担工期和费用的损失

B.延长合同工期,费用不予补偿

C.工期不予顺延,给予相应的费用补偿

D.延长合同工期并给予相应的费用补偿

【答案】:A61、某工程项目依法招标发包,某投标人在开标后提出增加优惠条件。招标人对该优惠条件的正确处理是()。

A.接受该优惠条件

B.接受该优惠条件,但在评标时仅作参考

C.拒绝接受该优惠条件

D.将该投标人的投标按废标处理

【答案】:C62、执行政府指导价的合同,当事人一方逾期交付标的物,遇到政府指导价上涨时,交付标的物后的结算应按照()执行。

A.原价格

B.新价格

C.市场价

D.双方协商的价格

【答案】:A63、设计施工总承包合同订立时,无条件补偿条款规定承包人复核时未发现发包人要求的错误,实施过程中因该错误导致承包人增加了费用和(或)工期延误,发包人应()。

A.仅承担由此增加的费用

B.仅承担由此增加的工期延误

C.承担由此增加的费用和(或)顺延合同工期

D.承担由此增加的费用和(或)工期延误.并向承包人支付合理利润

【答案】:D64、以下关于施工企业意外伤害保险的说法中,正确的是()。

A.保险费由建设单位支付

B.实行施工总承包的,保险费由总包单位支付

C.保险期限自建设工程开工之日起至工程交付使用止

D.提前竣工的,保险责任仍按原定时间终止

【答案】:B65、(2017年真题)建设工程采用设计施工总承包模式的不利因素是()。

A.监理人对工程实施的监督力度降低

B.承包人的工程索赔增多

C.工程投资控制难度增加

D.发包人的工程风险加大

【答案】:A66、根据《担保法》,下列选项中不能作为质押担保的是()。

A.建筑物

B.汽车

C.汇票

D.仓单

【答案】:A67、下列哪种隔断构造不能满足学校中语言教室与一般教室之间隔墙的要求?()

A.

B.

C.

D.

【答案】:C68、(2021年真题)根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款,勘察人应对勘察方法的()完全负责。

A.完备性、可靠性、先进性

B.完备性、正确性、经济性

C.适用性、先进性、经济性

D.正确性、适用性、可靠性

【答案】:D69、根据《标准施工合同》,关于监理人的说法正确的是()。

A.受承包人委托对分包合同进行管理

B.居于施工合同履行管理中的核心地位

C.监理人给承包商的指示,承包商应经发包人确定后执行

D.监理人有权免除或变更合同约定的承包人的权利

【答案】:B70、供货方逾期交货,如果采购方认为已不再需要,有权在接到发货协商通知后的()天内,通知供货方办理解除合同手续。但逾期不予答复视为同意供货方继续发货。

A.15

B.20

C.21

D.28

【答案】:A71、关于建设工程勘察合同履行中发包人管理的说法,不正确的是()。

A.获得发包人代表授权的人员发出的指示视为已得到发包人代表的同意

B.监理人在权限范围内发出的指示视为已得到发包人的批准

C.发包人代表逾期未发出临时书面指示的书面确认函,该临时指示视为发包人的正式指示

D.发包人对勘察人书面提出的事项逾期未答复,视为已获得发包人的批准

【答案】:A72、当事人履行合同时发现部分货物的价款没有约定,而且双方又未能达成补充协议,依据《合同法》,应按()的市场价格履行。

A.订立合同时订立地

B.履行合同时订立地

C.订立合同时履行地

D.履行合同时履行地

【答案】:C73、《标准施工合同》中的通用条款规定了基准日期,关于基准日期描述正确的是()。

A.承包人以基准日期后的市场价格编制工程报价

B.通用条款规定的基准日期指投标截止日前第28天

C.承包人以基准日的市场价格编制工程报价

D.基准日期后,因法律法规变化发生合同约定以外的增减时,不调整合同价款

【答案】:B74、(2019年真题)下列合同法律关系中,建筑材料可以成为合同客体的是()。

A.施工合同

B.设计合同

C.买卖合同

D.勘察合同

【答案】:C75、我国标准规定:弱筋小麦粉中蛋白质含量(干基)为()。

A.≤10.0%

B.≤11.0%

C.≤12.0%

D.≤13.0%

【答案】:A76、根据FIDIC《施工合同条件》,同时在现场施工的两个承包商出现施工干扰时,工程师有权发布调整其中某一承包商原定施工作业顺序的指令。工程师发布该指令的依据是()的规定。

A.施工合同中关于进度控制条款

B.施工合同中关于变更条款

C.工程师与业主订立的服务合同中工程师权力条款

D.工程师与业主订立的服务合同中工程师责任条款

【答案】:B77、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,施工合同签订前,中标人应按招标文件规定向招标人提交的凭证是()。

A.投标保证金凭证

B.预付款担保凭证

C.履约担保凭证

D.质量管理体系认证文件

【答案】:C78、静态状态相当于能量消耗为()kcal/kg体重/min。

A.0.06

B.0.03

C.0.02

D.0.01

【答案】:D79、关于预付款担保的表述中,符合《标准施工合同》规定的是()。

A.预付款担保采用第三方保证的形式

B.担保方式不得采用无条件担保的形式

C.担保期限自预付款支付给承包人起生效,至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款止

D.担保金额尽管在预付款担保书内填写的数额与合同约定的预付款数额一致,但与履约担保不同,当发包人在工程进度款支付中已扣除部分预付款后,担保金额效力不变

【答案】:C80、建设工程材料采购合同履行中,关于材料交付法律意义的说法,正确的是()。

A.交付导致材料所有权发生转移

B.在标的物交付之前由买受人承担

C.材料交付时间即合同生效时间

D.交付后材料灭失的风险由供货人承担

【答案】:A81、关于建设工程设计合同当事人的说法,正确的是()。

A.发包人只能是建设单位

B.特殊情况下,承包人可以没有设计资质

C.承包人的综合资质只设甲级

D.承包人的行业资质只设甲级

【答案】:C82、在施工合同履行过程中,承包人完成隐蔽工程施工自检后,未经工程师认可即进行了工程隐蔽。工程师指示承包人将隐蔽工程剥露后进行了检查和试验,结果表明工程质量符合合同约定的质量标准。该事件的合同责任应为()

A.承包人应获得工期顺延和费用补偿

B.工期不予顺延,费用也不予补偿

C.工期不予顺延,费用应当补偿

D.工期应予顺延,费用不予补偿

【答案】:B83、根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》,关于伴随服务的说法,正确的是()。

A.伴随服务属于辅助服务

B.伴随服务属于必然发生的服务

C.提供货物维修所需工具不属于伴随服务范围

D.提供伴随服务不得收费

【答案】:A84、材料采购合同履行中,支付货款的条件是()。

A.转账结算或托收承付

B.托收承付或验单付款

C.验单付款或验货付款

D.验货付款或转账结算

【答案】:C85、某建设项目施工过程中,现场有甲、乙两个分别承包的施工单位同时进行施工。当甲受到乙施工干扰时,甲受到的损失应()。

A.向发包人索赔

B.向乙施工单位索赔

C.向监理单位索赔

D.自行承担

【答案】:A86、下列对测量婴幼儿头顶至臂长和身长叙述正确的是()。

A.被测婴幼儿脱去鞋帽株

B.保留小数点后两位

C.婴幼儿需站立测量

D.婴幼儿头顶至臂长和身长分别对应于儿童的身高和坐高

【答案】:A87、根据《标准施工合同》,关于监理人指示的说法,错误的是()。

A.发布指示前与当事人双方协商,尽量达成一致

B.监理人的指示无权免除合同约定的承包人义务

C.监理人的指示无权变更合同约定的承包人权力

D.监理人的指示有权变更合同约定的发包人义务

【答案】:D88、材料采购招标中,投标保证金的上限是()。

A.10万元

B.80万元

C.材料招标项目估算价的2%

D.材料招标项目估算价的10%

【答案】:B89、关于保证这种担保方式中的保证人,说法正确的是()。

A.可以是债务人,也可以是第三人

B.只能是第三人

C.只能是债务人

D.经债权人同意,可以是第三人

【答案】:B90、设计施工总承包合同模式下,工程在缺陷责任期内,因施工质量问题出现重大缺陷,发包人通知承包人进行维修,承包人不能在合理时间内进行维修,发包人委托其他单位进行修复,修复费用()承担。

A.发包人

B.承包人

C.使用人

D.以上都不正确

【答案】:B91、设计施工总承包合同中,因承包人未按合同约定办理设计和工程保险、第三者责任保险,导致发包人受到保险范围内事件影响的损害而又不能得到保险人的赔偿时,原应从该项保险得到的保险赔偿金由()承担。

A.承包人

B.发包人

C.承包人与发包人共同

D.监理人

【答案】:A92、在工程建设的过程中,履约保证有效期()。

A.从提交履约保证到工程竣工验收合格止

B.从提交履约保证到签发完工程接收证书止

C.从提交履约保证到保修期满并颁发保修责任终止证书止

D.从提交履约保证到保修期满并颁发保修责任终止证书后15天或14天止

【答案】:D93、关于技术服务,下列说法错误的是()。

A.卖方应派遣技术熟练、称职的技术人员到施工场地为买方提供技术服务

B.卖方技术人员应并服从买方的现场管理

C.任何技术人员不合格,买方有权要求卖方撤换,因撤换而产生的费用应由买方承担

D.不影响技术服务并且征得买方同意的条件下,卖方也可自负费用更换其技术人员

【答案】:C94、下列关于称重记账法的说法正确的是()。

A.称重记账法适合于个人膳食营养状况调查

B.称重记账法必须进行进餐人数的登记

C.家庭每种食物实际消耗量=食物结存量+购进食物总量-剩余总量

D.要对进餐人的一般情况如性别、劳动强度等进行登记

E.调查期间不能忽略调味品消耗量的记录

【答案】:B95、水磨石地面设置分格条的作用是()。(1)坚固耐久(2)美观(3)便于维修(4)进一步找平(5)防止产生裂缝(6)防水

A.(1)(2)(3)

B.(2)(3)(4)

C.(2)(3)(5)

D.(4)(5)(6)

【答案】:C96、下列在建设工程中发生的事件中,属于建筑工程一切险除外责任的是()。

A.冰雹导致临时建筑坍塌

B.雷电引起火灾

C.盘点时发现的短缺

D.暴雨引起的沉降

【答案】:C97、某项目监理人于7月10日发出开工通知,承包人于7月11日收到该通知,通知中说明开工日期为8月1日,但承包人的开工准备还不满足开工条件,直至8月20日才具备开工条件,则该项目的开工日期应为()。

A.7月10日

B.7月11日

C.8月1日

D.8月20日

【答案】:C98、依法必须进行招标的货物,自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,最短不得少于()。

A.15日

B.20日

C.30日

D.90日

【答案】:B99、(2018年真题)《标准施工合同》中的“合同工期”是指()。

A.承包人完成工程从开工之日起至实际竣工日经历的期限

B.合同协议书中写明的施工总日历天数

C.承包人从监理人发出的开工通知中写明的开工日起,至工程接收证书中写明的实际竣工日止的期限

D.承包人在投标函内承诺完成工程的时间期限,以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予的顺延工期时间之和

【答案】:D100、关于《标准施工招标文件》合同文本及条款的说法,正确的是()。

A.通用条款和专用条款应当不加修改地引用

B.通用条款可以约定专用合同条款补充,细化时,允许与通用合同条款不一致

C.各行业编制的标准施工招标文件的通用合同条款,可结合施工项目的具体特点进行补充、细化

D.通用合同条款与专用合同条款相互矛盾时,合同无效

【答案】:B101、履约保证金不同于定金,履约保证金的目的是担保承包商完全履行合同,主要担保()符合合同的约定。

A.工期和成本

B.工期和质量

C.质量和成本

D.工期和施工安全

【答案】:B102、关于《建设工程勘察合同(一)》(GF-2000-0203)和《建设工程勘察合同(二)》(GF-2000-0204)两个示范文本的说法,正确的是()

A.两个文本的主要内容是一致的

B.两个文本分别适用于生产性和非生产性建设项目

C.两个文本适用的勘察任务不同

D.两个文本均不应包括任何设计任务

【答案】:C103、健康档案中健康数据的收集方式有()。

A.健康筛查

B.利用现存资料

C.社区调查

D.经常性工作记录

E.小组讨论

【答案】:A104、采用综合评估法对施工项目投标文件进行详细评审时,属于项目管理机构评审内容的是()。

A.项目经理的任职资格

B.施工方案与技术措施的合理性

C.资源配置计划的合理性

D.工程进度计划与措施的科学性和合理性

【答案】:A105、下列有关工程师对索赔作出决定的说法中,正确的是()

A.在授权范围内,工程师与承包人就费用补偿额不能达成一致时,有权单方面作出决定

B.工程师在授权范围内所作出的索赔处理决定,对发包人具有强制性的约束力

C.工程师的索赔处理决定对承包人是最终的决定

D.工程师的索赔处理决定不需通知发包人

【答案】:A106、不属于最低评标价法中初步评审阶段工作内容的是()。

A.形式评审

B.资格评审

C.响应性评审

D.施工方案合理性评审

【答案】:D107、工程施工应遵守工程所在地对环境保护的管理规定。《建设工程施工合同(示范文本)》对办理施工环保许可的规定是()。

A.承包人按规定办理有关手续,发包人承担由此发生的费用

B.承包人按规定办理有关手续,承包人承担由此发生的费用

C.发包人按规定办理有关手续,发包人承担由此发生的费用

D.发包人按规定办理有关手续,承包人承担由此发生的费用

【答案】:A108、投标文件应当对招标文件有关勘察设计服务期限、发包人要求、招标范围、投标有效期等实质性内容作出响应。除投标人须知前附表另有规定外,投标有效期为()日。

A.78

B.14

C.90

D.30

【答案】:C109、根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定,下列关于隐蔽工程检验的说法中,不正确的是()。

A.工程师与承包人共同检验

B.工程师无故不参加验收,视为该隐蔽工程通过检验

C.工程师未在检验记录上签字,承包人7日内不得进行工程隐蔽

D.验收不合格,承包人应在工程师限定的时间内返工后重新报验

【答案】:C110、下列各项中,不属于《标准设计施工总承包招标文件》的有()。

A.招标公告

B.工程量清单

C.投标人须知

D.评标办法

【答案】:B111、建设工程勘察中需要占用位于本工程区域内的临时用地,临时占地使用完毕后,()应当清理并恢复临时占地。

A.发包人

B.勘察人

C.发包人或勘察人

D.发包人和勘察人

【答案】:B112、关于工程设计招标,通常采用的评标方法是()。

A.设计费比选法

B.综合评估法

C.最低评标价法

D.经评审的最低投标价法

【答案】:B113、()是承包人进行工程设计和施工的基础文件,应尽可能清晰准确。

A.价格清单

B.发包人要求

C.承包人建议书

D.通用合同条款

【答案】:B114、钢是含碳量小于2%的铁碳合金,其中碳元素对钢的性能起主要作用,提高钢的含碳量会对下列哪种性能有提高?()

A.屈服强度

B.冲击韧性

C.耐腐蚀性

D.焊接能力

【答案】:A115、下列各项中,关于担保的表述中,不正确的是()。

A.担保合同是被担保合同的从合同

B.从合同无效,主合同也无效

C.担保通常由当事人双方订立担保合同

D.担保活动应当遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则

【答案】:B116、关于投标保证金的说法,正确的是()。

A.招标文件的主要内容中不包括投标保证金

B.投标人不按要求提交投标保证金的,其投标文件按废标处理

C.投标保证金有效期应当长于投标有效期

D.中标人不能要求先退回投标保证金,再提交履约保证金

【答案】:B117、建设工程合同管理的法律基础是()。

A.建设工程合同中的法律责任,只能是行政责任和民事责任

B.建设工程合同中的法律责任,只能是刑事责任和民事责任

C.建设工程合同中的法律责任,只能是民事责任

D.建设工程合同中的法律责任,只能是行政责任和刑事责任

【答案】:C118、在海边及严重酸雨地区,当采用铝合金幕墙选用的铝合金板材表面进行氟碳树脂处理时,要求其涂层厚度应大于()

A.15μm

B.25μm

C.30μm

D.40μm

【答案】:D119、关于施工阶段承包人违约处理的表述中,不正确的是()。

A.发生承包人不履行或无力履行合同义务的情况时,承包人可通知发包人立即解除合同

B.对于承包人违反合同规定的情况,监理人应向承包人发出整改通知,要求其在指定的期限内改正

C.承包人应承担其违约所引起的费用增加和(或)工期延误

D.监理人发出整改通知28d后,承包人仍不纠正违约行为,发包人可向承包人发出解除合同通知

【答案】:A120、根据《建设工程施工合同(示范文本)》,下列关于承包人提交索赔意向通知的说法中,正确的是()。

A.承包人应向业主提交索赔意向通知

B.承包人应向工程师提交索赔意向通知

C.承包人提交索赔意向通知没有期限限制

D.承包人不提交索赔意向通知不会导致索赔权利的丧失

【答案】:B121、依据监理合同示范文本规定,下列监理工作中,属于“额外监理工作”的是()

A.根据委托人的指示,监理人编写采用新技术施工的质量验收标准

B.按照委托人的要求,监理人办理开工许可手续

C.因施工承包人严重违约,委托人解除合同后的善后工作

D.因施工承包人延误工期,延长时间的监理工作

【答案】:C122、按照FIDIC《施工合同条件》规定,指定分包商条款的合理性的具体表现,以下说法正确的是()

A.应由选定指定分包商的工程师和指定分包商共同承担责任

B.业主可将指定分包商的违约行为视为承包商的违约

C.应由承包商和指定分包商共同承担责任

D.承包商对指定分包商的违约不承担责任

【答案】:D123、根据美国AIA标准合同文本,CM承包商提出GMP,GMP的含义是()。

A.管理承包

B.合同承包总价

C.风险型CM模式

D.保证工程最大费用

【答案】:D124、被担保的债权既有物的担保又有人的担保,且当事人对债权实现未做约定,则下列关于债权人实现债权的方式说法正确的是()。

A.应当先物保后人保

B.应当先人保后物保

C.可以任意选择物保或者人保优先受偿

D.应当根据物保是否由债务人提供确定

【答案】:D125、按照施工合同示范文本规定,当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时,应按()顺序解释。

A.合同协议书、已标价的工程量清单、中标通知书

B.中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议

C.合同履行中的洽商协议、中标通知书、已标价的工程量清单

D.合同专用条款、合同通用条款、中标通知书

【答案】:C126、(2019年真题)关于设计施工总承包合同的承包人的说法,正确的是()。

A.承包人应当是独立承包人

B.承包人的分包工作需要征得发包人同意

C.承包人的分包工程需要经过承包人与发包人共同发包

D.承包人的合部承包工作内容均可分包

【答案】:B127、预付款担保的主要形式为()。

A.银行保函

B.保兑支票

C.银行汇票

D.现金支票

【答案】:A128、依据《民法典》担保物权分编和合同编的规定,当采用保证方式进行担保时,()。

A.债务人与债权人是保证合同的当事人,债务人向债权人保证,当债务人不履行债务时由保证人承担责任

B.债务人与债权人是保证合同的当事人,明确保证人,保证人向债务人保证,当债务人不履行债务时,由保证人承担责任

C.保证人与债务人是保证合同的当事人,保证人承诺,当债务人不履行债务时,由保证人承担责任

D.保证人与债权人是保证合同的当事人,保证人承诺,当债务人不履行债务时,由保证人承担责任

【答案】:D129、CM模式中,当工程实际总费用超过GMP时,超过部分由()承担,体现了CM管理承包的风险性,也使业主方造价控制风险大大降低。

A.雇主

B.CM承包商

C.总承包商

D.工程师

【答案】:B130、根据FIDIC《设计采购施工(EPC)/交钥匙工程合同条件》,合同文件的优先解释顺序是()。

A.通用合同条件—专用合同条件—投标书—业主要求

B.专用合同条件—通用合同条件—业主要求—投标书

C.通用合同条件—专用合同条件—业主要求—投标书

D.专用合同条件—通用合同条件—投标书—业主要求

【答案】:B131、招标人通过新闻媒体发布招标公告,凡具备相应资质符合招标条件的法人或组织,不受地域和行业限制均可申投标指的是()。

A.邀请投标

B.公开招标

C.公开投标

D.邀请招标

【答案】:B132、某施工项目保修期内,发现存在涉及结构安全的质量问题,则修复方案应当由()提出。

A.发包人

B.设计单位

C.承包人

D.监理单位

【答案】:B133、以下有关设备招标的说法中,不正确的有()。

A.技术性能指标不得要求或标明某一特定的专利技术、商标、名称、设计、原产地或供应者等

B.招标文件中规定的工艺、材料和设备的标准不得有限制性,应尽可能地采用国家标准。

C.成套设备供应的投标人只能是生产厂家,而不能是工程公司或贸易公司

D.设备报价分析不仅要考虑设备本体和辅助设备的费用,也要考虑大件运输、安装、调试、专用工具等的费用

【答案】:C134、出现()情况时,勘察合同不可以延长合同工期。

A.发包人提出变更

B.发包人要求工作量变化

C.不可抗力影响

D.勘察人原因造成的停工、窝工

【答案】:D135、建筑工程设计方案评标时,建筑专业专家不得少于技术和经济方面专家总数的()

A.1/2

B.2/3

C.1/4

D.2/5

【答案】:B136、根据九部委材料采购合同的规定,买方在全部合同材料交付后()内未安排检验和验收的,卖方可签署进度款支付函并提交买方,买方在收到后()内未提出书面异议的,则进度款支付函生效。

A.7日,3日

B.28日,3日

C.3个月,7日

D.6个月,7日

【答案】:C137、下列既属于合同价又属于签约合同价内容的是()。?

A.变更

B.价款调整

C.索赔

D.暂估价

【答案】:D138、根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》,为便于工程设备安全装卸和搬运,卖方应在每包装箱相邻的四面用()做出装运标记。

A.不可擦除的喷墨和明显的英语字样

B.不可擦出的喷墨和明显的法语字样

C.不可擦除的油漆和明显的英语字样

D.不可擦除的油漆和明显的法语字样

【答案】:C139、(2017年真题)根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,在合同履行过程中,承包人提出合理化建议时,正确的处理程序是()。

A.承包人向监理人提出——监理人与发包人协商——监理人向承包人发出变更指示

B.承包人向监理人提出——监理人向发包人报告——发包人与承包人协商合同变更

C.承包人向发包人提出——发包人与监理人协商——监理人向承包人发出变更指示

D.承包人向发包人提出——发包人通知监理人——监理人向承包人发出变更指示

【答案】:A140、(2014年真题)中标人在签订施工合同前,应履行的担保义务是()。

A.按招标文件的规定向招标人提交预付款担保

B.按招标文件的规定向招标人提交履约担保

C.书面同意从工程款中扣留履约保证金

D.按招标文件规定提交工程款支付担保

【答案】:B141、主要选项条款中的()适用于签订合同时价格已经确定的合同。

A.标价合同

B.目标合同

C.补偿合同

D.管理合同

【答案】:A142、某工程采用的是不足额投保方式投保的工程一切险,工程受到保险事件的损害时,保险金不足以赔偿损失,其中永久性工程的损失差额由()补偿。

A.保险公司

B.发包人

C.承包人

D.发包人和承包人共同

【答案】:B143、委托监理合同法律关系的客体是()。

A.监理工程

B.监理服务

C.监理规划

D.监理投标方案

【答案】:B144、《机电产品采购国际竞争性招标文件》中关于合同的内容包括()册。

A.一

B.两

C.三

D.四

【答案】:B145、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款,自监理入收到承包人的设计文件之日起,对承包人设计文件的审查期限应不超过()日。

A.7

B.14

C.21

D.28

【答案】:C146、施工合同履行中,对承包人施工设备的控制,说法正确的是()。

A.如不影响合同进度计划,施工设备和临时设施中的任何部分可运出施工场地或挪作他用

B.未经监理人同意,施工设备和临时设施中的任何部分不得运出施工场地或挪作他用

C.闲置的或后期不再使用的施工设备不会影响合同进度计划,承包人可将其撤离施工现场

D.施工设备不能满足合同进度计划要求时,监理人有权要求承包人增加或更换施工设备,增加的费用由发包人承担

【答案】:B147、以下关于设备采购招标的表述中,正确的是()。

A.技术性能指标应具有适当的广泛性

B.招标文件中应当对工艺、材料和设备的标准有所限制

C.招标文件里应当要求某一特定的专利技术、商标、名称

D.招标文件里可以表明原产地或者供应商

【答案】:A148、FIDIC合同系列中,《施工合同条件》中,如果承包商在被要求对测量记录进行审查后()天内未向工程师发出此类通知,则视为记录准确予以认可。

A.7

B.14

C.24

D.48

【答案】:B149、下列选项中不属于建设工程合同管理目标的是()。

A.发展和完善建筑市场

B.普及相关法律知识,培养合同管理人才

C.推进建筑领域的改革

D.避免和克服建筑领域的经济违法和犯罪

【答案】:B150、(2020年真题)根据《标准施工招标文件》,关于进度款支付证书的说法,正确的是()。

A.进度款支付证书应由监理人审查承包人进度付款申请单后签发

B.监理人出其进度款支付证书视为监理人已批准承包人完成该部分工作

C.进度款支付证书应经发包人审查同意并签认后由监理人出具

D.进度款支付证书一经签发监理人无权修改

【答案】:C151、定金合同要采用书面形式,其生效日是指()。

A.签订合同之日

B.约定交付定金之日

C.实际交付定金之日

D.终止合同之日

【答案】:C152、用于技术含量高、工艺或技术方案复杂的大型或成套设备等招标项目的评标方法是()。

A.合格制法

B.最低投标价法

C.初步审核法

D.综合评估法

【答案】:D153、下列在建设工程中发生的事件中,属于建筑工程一切险除外责任的是()。

A.台风导致脚手架坍塌

B.雷电引起火灾

C.建筑材料运输车在工地被可抛物砸坏

D.洪灾引起的沉降

【答案】:C154、根据AIA文本,为业主对设计和施工阶段的有关问题提供咨询服务,不负责工程分包的发包,与分包单位的合同由业主直接签订,属于()。

A.代理型CM

B.风险型CM

C.管理型CM

D.责任型CM

【答案】:A155、在FIDIC的《施工合同条件》中,争端裁决委员会的成员在与本工程有关的其他工作中()

A.不得担任业主咨询顾问,但提交仲裁时可担任仲裁员

B.不得担任业主咨询顾问,提交仲裁时也不得担任仲裁员

C.可以担任业主咨询顾问,但提交仲裁时不得担任仲裁员

D.可以担任业主咨询顾问,提交仲裁时也可担任仲裁员

【答案】:B156、下列合同计价方式中,在工程施工中“量”与“价”方面的风险分配对合同双方均显公平的是()。

A.单价合同

B.固定总价

C.可调总价

D.成本加酬金

【答案】:A157、关于24h回顾法的优点描述错误的是()。

A.所用时间短,应答者不需要较高文化

B.能得到个体的膳食营养素摄入状况,便于与其他相关因素进行分析比较

C.调查员不需要严格培训

D.其结果对于人群营养状况分析非常有价值

【答案】:C158、下列关于变更管理的说法,错误的是()。

A.直接指示的变更属于必须实施的变更

B.承包人建议的变更可以以口头形式提交监理人

C.承包人提出的变更涉及建议变更和要求变更两类

D.与承包人协商后确定的变更属于可能发生的变更

【答案】:B159、在AIA合同中的C序列,是()。

A.雇主与施工承包商、CM承包商、供应商之间的合同

B.总承包商与分包商之间合同的文本

C.建筑师与专业咨询机构之间合同的文本

D.雇主与建筑师之间合同的文本

【答案】:C160、某工程项目招标过程中,甲投标人研究招标文件后,以书面形式提出质疑问题。招标人对此问题给予了书面解答,则该解答()。

A.只对甲投标人有效

B.对全体投标人有效,但无须发送给其他投标人

C.应发送给全体投标人,并说明问题来源

D.应发送给全体投标人,但不说明问题来源

【答案】:D161、应根据合同工程的施工需要,负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权,以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利,并承担有关费用的主体是()。

A.承包人

B.监理人

C.勘察人

D.发包人

【答案】:D162、(2017年真题)根据《招标投标法实施条例》,建设工程项目招标文件中,若要求中标人提供履约保证金的,其额度不应超过合同价格的()。

A.5%

B.10%

C.20%

D.30%

【答案】:B163、设备性能验收阶段,出现()情况时,监理工程师不应签发设备初步验收证书。

A.存在个别微小缺陷但不影响设备安全运行,供货方同意在限定时间内免费修理

B.第一次性能验收试验表明几项性能指标未达到保证值,但属于采购方的使用原因

C.第二次性能验收试验未达到保证值的几项缺陷,供货方采取相应措施后达到保证值

D.由于采购方生产运行的需要,在合同约定的期限内未能进行设备I生能验收试验

【答案】:B164、根据《建设工程勘察合同(示范文本)》,在有毒、有害等危险勘察现场作业需要看守时,应由()安排人员负责安全保卫工作。

A.发包人

B.勘察人

C.监理人

D.项目施工单位

【答案】:A165、承包商运抵现场的施工设备,该设备已经使用完毕,后期施工不再使用该设备,正确的做法为()。

A.承包人可自行调运到其他工地

B.至竣工结束,不得运出工地

C.经过监理人根据合同进度计划审核同意后,可以提前撤出工地

D.经过业主书面同意后,可以提前撤出工地

【答案】:C166、根据《标准施工合同》,合同协议书中除明确规定合同组成文件外,双方在订立合同时还必须填写的内容包括()。

A.结算方式

B.预付款支付时间

C.质量标准

D.合同争议解决方式

【答案】:C167、招标人给潜在投标人准备资格预审文件的时间应不少于()日。

A.3

B.5

C.7

D.9

【答案】:B168、按照建设工程施工合同示范文本的规定,承包人的施工期应为()。

A.监理人开工通知写明的开工日至实际竣工日

B.承包人实际开工日至实际竣工日

C.监理人开工通知写明的开工日至验收合格日

D.承包人实际开工日至验收合格日

【答案】:A169、根据《标准施工合同》,竣工验收基本合格但提出了需要整修和完善要求,经监理人复查整修和完善工作达到了要求,再签发工程接收证书,这种情况下竣工日为()。

A.承包人提交竣工验收申请报告之日

B.整修和完善工作完成日

C.承包人重新提交竣工验收报告的日期

D.工程接收证书颁发日

【答案】:A170、建设工程项目施工采用公开招标的,招标人应在()。

A.行业协会网站发布招标公告

B.行业协会网站发布投标邀请书

C.政府公布的招标采购等网站发布招标公告

D.政府公布的招标采购等网站发布投标邀请书

【答案】:C171、下列合同计价方式中,最有利于业主投资控制,业主承担较小风险的是()。

A.单价合同

B.固定总价合同

C.可调总价合同

D.成本加酬金合同

【答案】:B172、(2020年真题)根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,发包人根据实际情况向承包人提出提前竣工要求的,应在提前竣工协议中明确的内容是().

A.承包人修订的进度计划和赶工措施,发包人提供的条件和追加的合同价款

B.发包人提出的赶工要求和追加合同价款,承包人要求的奖励办法

C.发包人修订的进度计划和奖励办法,承包人提出的赶I措施和追加的费用

D.承包人修订的进度计划和施工条件要求,发包人的工期要求和追加的合同价款

【答案】:A173、在设计施工总承包合同中,关于缺陷责任期管理,下列说法不正确的是()。

A.承包人承担修复工程缺陷的义务,费用和工期由责任方负责

B.由于承包人原因造成某项缺陷修复,相应延长缺陷责任期,但缺陷责任期最长不超过2年

C.大型工程缺陷责任期内的竣工后试验通常在工程稳定运行一段时间后进行

D.工程缺陷的责任属于发包人原因造成的,发包人应承担修复和查验的费用,但不包括合理利润

【答案】:D174、在保证合同中,当事人双方未约定保证期间的()。

A.保证合同无效

B.视为连带保证

C.保证期限为主债务履行期届满之日起6个月

D.保证期限为主债务履行期届满

【答案】:C175、依法必须招标项目,评标委员会成员人数组成应当至少为()。

A.三人以上单数

B.四人以上

C.五人以上单数

D.七人以上单数

【答案】:C176、按ECC合同文本,关于主要选项条款的说法,下列不正确的是()。

A.选项A:带有分项工程表的标价合同

B.选项B:带有工程量清单的标价合同

C.选项C:带有分项工程表的标价合同

D.选项D:带有工程量清单的目标合同

【答案】:C177、采用评标价法进行评标时,关于评标价和投标价的说法,正确的是()

A.按评标价确定中标人,按评标价订立合同

B.按评标价确定中标人,按投标价订立合同

C.按投标价确定中标人,按投标价订立合同

D.按投标价确定中标人,按评标价订立合同

【答案】:B178、某施工企业在异地设有分公司,分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。材料交货后货款未支付,供应商应以()为被告人向人民法院起诉,要求支付材料款。

A.监理单位

B.分公司

C.建设单位

D.施工企业

【答案】:D179、根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款,发包人代表授权发包人其他人员负责其指派的工作时,应将被授权人员的姓名和()通知设计人。

A.职业资格

B.授权范围

C.技术职称

D.授权时间

【答案】:B180、招标人和中标人应当在()之日起()之内,订立书面合同。

A.中标通知书发出,15日

B.中标通知书发出,30日

C.中标通知书送达,15日

D.中标通知书送达,30日

【答案】:B181、根据建设工程勘察合同履行管理,关于勘察要求的说法中错误的是()。

A.发包人应当遵守法律和规范标准,不得以任何理由要求勘察人违反法律和工程质量、安全标准进行勘察服务,降低工程质量

B.各项规范、标准和发包人要求之间如对同一内容的描述不一致时,应以发包人要求的内容为准

C.基准日之后,有新的法律,以及国家、行业和地方的规范和标准实施的,勘察人应向发包人提出遵守新规定的建议

D.发包人应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示

【答案】:B182、根据《标准施工合同》,施工期的结束日期是指()。

A.发包人组织的工程竣工验收合格日

B.工程施工合同中双方约定的完工日

C.工程接收证书中写明的实际竣工日

D.承包人施工任务的实际完工日

【答案】:C183、监理公司以其所有的房屋作为抵押物,与银行订立抵押合同。该抵押权的生效日期为()之日。

A.当事人签字

B.抵押物登记

C.转移产权证

D.转移房屋占有

【答案】:B184、关于委托订立合同的代理人行为的说法,错误的是()。

A.代理人必须以委托人名义进行合同谈判

B.代理人对授权范围内谈判的重要事项,必须请委托人决定

C.委托人追认了代理人超越委托时限的谈判事项,法律后果由委托人承担

D.委托人拒绝了代理人超越委托范围的谈判事项,法律后果由代理人承担

【答案】:B185、材料设备采购招标中,划分采购合同包的原则是()。

A.符合采购资金的到位计划和周转计划,充分考虑计划实施的风险

B.有利于吸引较多投标人参加竞争,降低价格,保证供货质量和时间

C.充分考虑供货的市场价格浮动,减少价格波动对采购成本的影响

D.全面考虑供货.仓储和运输能力,减少运输规划,提高仓储能力

【答案】:B186、建设单位委托招标代理机构招标的,招标代理机构在授权范围内代理行为的法律责任由()承担。

A.招标代理机构

B.建设单位

C.政府监管机构

D.项目评标委员会

【答案】:B187、根据《标准施工合同》,承包人向监理人递交索赔意向书的时效是()。

A.7

B.14

C.28

D.30

【答案】:C188、不是数据库的特点的是()。

A.实现数据共享

B.减少数据的冗余度

C.数据间相互关联

D.数据实现集中控制

【答案】:C189、某采用FIDIC《施工合同条件》的合同,工程师审查承包商提交的施工组织设计和进度计划时,认为承包商使用的施工设备数量不够而不能保证工程进度,则工程师()

A.有权要求增加施工设备,增加的费用由承包商承担

B.有权要求增加施工设备,增加的费用由业主承担

C.无权要求增加施工设备,但有权要求加快施工进度

D.无权要求增加施工设备,也无权要求加快施工进度

【答案】:A190、根据《标准施工合同》,工程实际竣工日,为()。

A.承包人提交竣工验收申请报告之日

B.监理人审查合格竣工验收申报报告之日

C.发包人组织进行验收之日

D.工程接收证书颁发日

【答案】:A191、关于施工企业意外伤害险的说法正确的是()。

A.施工企业必须为全体职工办理

B.团体意外伤害保险责任是指伤残保险责任

C.年龄18-60的施工人员均可作为被保险人

D.停工期间保险人不承担保险责任

【答案】:D192、符合公开招标要求的是()。

A.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大

B.国有资金投资占控股的工程建设项目设计服务招标

C.受自然环境限制,只有少量潜在投标人可供选择

D.对于单项合同估算价在40万元人民币以上的设计服务的采购

【答案】:B193、关于材料采购合同货样买卖的表述中,不正确的是()。

A.货样买卖,是指当事人双方按照货样或样本所显示的质量进行交易

B.凭样品买卖的当事人应当封存样品,并可以对样品质量予以说明

C.出卖人交付的标的物应当与样品及其说明的质量相同

D.凭样品买卖的买受人不知道样品有隐蔽瑕疵的,即使交付的标的物与样品相同,出卖人交付的标的物质量仍然应当符合同种物的最高标准

【答案】:D194、(2019年真题)根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款,如果一个建设工程项目的施工采用平行发包的方式分别交由多个承包人施工,为防止重复投保或漏保,双方可在专用条款中约定由()投保为宜。

A.发包人

B.其中一个承包人

C.多个承包人分别

D.组成联合体

【答案】:A195、下列关于保证在建设工程中的应用的说法中,错误的是()。

A.投标保证金有效期从提交投标文件的截止之日起算

B.履约保证金额度一般情况为合同价格的10%

C.承包人中途毁约,发包人有权凭履约保证向银行索赔保证金作为赔偿

D.预付款担保是发包人向承包人提供的担保

【答案】:D196、某工程完成竣工验收后,建设单位发现有一处防火门的开启防线不符合设计要求,则整改该问题所产生的费用应由()承担。

A.发包人

B.承包人

C.发包人和监理人共同

D.参与验收的各方共同

【答案】:B197、在借款合同中,货币表现为合同法律关系的()。

A.主体

B.客体

C.权利

D.义务

【答案】:B198、指定分包商条款的具体表现不包括()。

A.承包商对指定分包商的违约需承担责任

B.招标文件中已说明了指定分包商的工作内容

C.承包商有合法理由时,可以拒绝与雇主选定的具体分包单位签订指定分包合同

D.承包商对指定分包商的施工协调收取相应的管理

【答案】:A199、根据《设计施工总承包合同》,关于建设工程监理人的说法,错误的是()。

A.发包人同意分包的工作,承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本

B.发包人分包工作需要征得监理人同意

C.承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问时,可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议

D.监理人应审查分包人的资格能力

【答案】:B200、承包商运抵现场的施工设备,该设备已经使用完毕,后期施工不再使用该设备,正确的做法为()。

A.承包人可自行调运到其他工地

B.至竣工结束,不得运出工地

C.经过工程师书面同意后,可以提前撤出工地

D.经过业主书面同意后,可以提前撤出工地

【答案】:C201、根据《设计施工总承包合同》,关于“发包人要求”中的错误,正确的处理方法是()。

A.将无条件补偿条款写入合同协议书

B.将有条件补偿条款写入合同附录

C.承包人复核时未发现的错误造成的损失由承包人承担

D.将无条件或有条件补偿条款写入合同专用条款

【答案】:D202、特别重要的公共建筑屋面的防水等级为Ⅰ级,其防水层合理使用年限为()。

A.50年

B.40年

C.30年

D.25年

【答案】:D203、FIFIC系列合同中,下列选项中适用于《施工合同条件》的是()

A.适用于传统的"设计一招标一建造"模式,承包商按照业主提供的设计进行施工

B.适用于承包商以交钥匙方式进行设计、采购和施工的总承包

C.适合于承包商按发包人设计进行施工的房屋建筑和土木工程的施工项目

D.适用于投资金额相对较小、工期短或技术简单,或重复性的工程项目施工

【答案】:A204、工程勘察设计招标与施工和材料设备投标报价相比,虽然设计投标报价(),但设计方案对工程项目往往更具全局性、长效性和创新性影响。

A.数额不大

B.占签约合同价的比例不大

C.占中标价的比例不大

D.占项目总投资额的比例不大

【答案】:D205、标准履约担保格式中,担保人承诺“在本担保有效期内,因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时,我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后,在()天内()支付”。

A.5;无条件

B.7;无条件

C.10;50%

D.14;80%

【答案】:B206、勘察服务完成之前,由于不可抗力造成合同解除,则定金()

A.不予退还

B.全部退还

C.双倍退还

D.减半退还

【答案】:A207、某桥梁工程施工,中间桥墩施工到基底设计标高时遇到软弱地基,承包商按照工程师的指示采取了相应的技术施工增加了施工成本20万元,为此提出了索赔,工程师审查索赔发现,桥台施工时河水实际水位低于技术资料中给定的水位条件,承包商的施工成本节约了3万元,岸上引桥施工条件也比资料表说明的条件好;节约施工成本4万元。根据FIDIC《施工合同条件》,工程师应批准的索赔金额为()万元。

A.20

B.17

C.16

D.13

【答案】:D208、建设工程材料设备采购合同属于买卖合同,除法律有特殊规定外,作为合同成立的条件是()。

A.标的物交付

B.当事人之间意思表示一致

C.货款支付

D.材料设备所有权转移

【答案】:B209、根据《标准材料采购招标文件》规定,初步评审分为形式评审、资格评审、响应性评审,其中形式评审的内容不包括()。

A.投标人名称

B.投标内容

C.投标文件格式

D.联合体协议书

【答案】:B210、(2019年真题)依法必须招标项目,评标委员会成员人数组成应当至少为()。

A.三人以上单数

B.四人以上

C.五人以上单数

D.七人以上单数

【答案】:C211、关于材料采购合同分期交付买卖的表述中,不正确的是()。

A.分期交付买卖是指购买的标的物要分批交付

B.由于工程建设的工期较长,这种交付方式很常见

C.买受人如果就其中一批标的物解除,该批标的物与其他各批标的物相互依存的。则不得就已经交付和未交付的各批标的物解除

D.出卖人分批交付标的物的,出卖人对其中一批标的物不交付或者交付不符合约定,致使该批标的物不能实现合同目的的,买受人可以就该批标的物解除

【答案】:C212、某建设工程委托监理合同履行中,委托人提供了一辆汽车供监理人在施工现场使用。监理工作完成后,该汽车()。

A.不用归还委托人

B.归还委托人即可

C.归还委托人,并应支付折旧费

D.归还委托人,并应支付租赁费

【答案】:B213、根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》,监理人巡视过程中发现危及作业人员安全的紧急情况时,首先应采取的措施是()。

A.通知委托人,建议下达停工指令

B.征得委托人同意后,下达停工指令

C.立即下达停工指令并尽快通知委托人

D.立即召开现场会议,讨论对策

【答案】:C214、(2017年真题)根据《标准施工合同》,监理人收到承包人提交的工程竣工验收申请报告后,经审查认为已具备竣工验收条件时,应在收到工程竣工验收申请报告后的()天内提请发包人进行工程验收。

A.7

B.14

C.21

D.28

【答案】:D215、监理人征得发包人同意后,应在开工日期()向承包人发出开工通知。

A.3天前

B.7天前

C.10天前

D.14天前

【答案】:B216、在施工招投标中,银行为投标人出具的投标保函属于()。

A.留置担保

B.保证担保

C.抵押担保

D.质押担保

【答案】:B217、在全部设计施工阶段的总承包合同工作中,视为()已充分估计了应承担的责任和风险。

A.工程师

B.承包人

C.监理人

D.分包人

【答案】:B218、某工程使用FIDIC《施工合同条件》订立合同,约定竣工日为10月20日。业主在10月10日提前占用工程,工程师于10月13日颁发了接收证书,承包商于10月30日完成了竣工检验,则该工程的竣工日为()

A.10月10日

B.10月13日

C.10月20日

D.10月30日

【答案】:A219、关于屋面隔汽层的设置,下列哪项是错误的?()

A.室内空气湿度常年大于80%时,若采用吸湿性保温材料做保温层,应做隔汽层

B.倒置式屋面可不做隔汽层

C.可采用防水砂浆做隔汽层

D.隔汽层应与屋面的防水层相连接,并沿女儿墙面向上铺设

【答案】:C220、大型成套设备招标项目采用综合评估法评标时,做法不正确的是()。

A.投标人的投标价格超出最髙投标限价,其投标被否决

B.超出最大偏离范围的投标视为非实质性响应投标而被否决

C.投标人的第一级技术评价因素的评价值低于全体有效投标人的平均评价值,其投标被否决

D.综合评价值相同的,依照第一级评价因素价格、商务、技术、服务的优先次序,根据其评价值高低进行排序

【答案】:C221、关于联合体投标的说法错误的是()。

A.联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书

B.承诺就中标项目向招标人承担连带责任

C.由同一专业的单位组成的联合体,按照资质等级较高的单位确定资质等级

D.联合体各方不得再以自己的名义单独在本招标项目中投标

【答案】:C222、项目经理作为施工单位的代理人,这种代理属于()。

A.法定代理

B.职务代理

C.指定代理

D.委托代理

【答案】:D223、《标准施工招标文件》中,有关综合评估法评标的说法中,不正确的是()。

A.投标人投标报价明显低于成本,且不能合理说明的,不能成为中标人

B.评审的综合评分,最接近标底的优先

C.评标委员会按照评标办法所列分值构成与评分标准进行打分,按得分从高到低顺序推荐中标人

D.适用于招标人对招标项目的技术、性能有专门要求的招标项目

【答案】:B224、在设计施工合同履行过程中,由()负责提供原始资料,并承担原始资料错误造成的全部责任。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.设计人

【答案】:A225、建设项目设计施工总承包方式的优点是()。

A.可缩短建设周期

B.可降低工程成本

C.可优化设计方案

D.可加大监理人监督力度

【答案】:A226、采购机组、车辆等大型设备评标时,较多用()。

A.最低评标价法

B.综合评估法

C.最高投标价法

D.以设备寿命周期成本为基础的评标价法

【答案】:A227、根据九部委发布的标准设计合同,以下有关设计审查的说法,正确的是()。

A.发包人接收设计文件之后,应当组织专家会进行审查

B.发包人对于设计文件的审查期限,自文件接收之日起不应超过14天

C.发包人逾期未做出审查结论,视为设计未通过发包人审查

D.修改设计方案后重新进行审查的,审查期限继续计算

【答案】:B228、根据《标准设计施工总承包招标文件》,因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起()天内发出开始工作通知,承包人有权提出价格调整或解除合同。

A.30

B.60

C.90

D.120

【答案】:C

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论