2026年监理工程师之合同管理考试题库500道及答案参考_第1页
2026年监理工程师之合同管理考试题库500道及答案参考_第2页
2026年监理工程师之合同管理考试题库500道及答案参考_第3页
2026年监理工程师之合同管理考试题库500道及答案参考_第4页
2026年监理工程师之合同管理考试题库500道及答案参考_第5页
已阅读5页,还剩166页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

2026年监理工程师之合同管理考试题库500道第一部分单选题(500题)1、承包人施工期从监理人发出的开工通知中写明的开工日起算,至工程接收证书中写明的实际竣工日止的时间称为()。

A.施工期

B.合同工期

C.缺陷责任期

D.保修期

【答案】:A2、招标项目开标后发现投标文件存在下列问题,可以继续评标的情况包括()。

A.对招标文件实质性要求存在偏差

B.对招标文件非实质性要求存在偏差

C.对招标文件非实质性要求的偏差未超出允许的偏差范围

D.对招标文件非实质性要求的偏差超出允许的偏差范围

【答案】:C3、婴幼儿2岁半时胸围小于头围,要考虑()。

A.营养良好

B.营养不良

C.骨骼发育不良

D.智力障碍

【答案】:B4、美国AIA合同文本中的B系列是指()。

A.业主与施工承包商、CM承包商、供应商,以及总承包商与分包商之间的标准合同文件

B.业主与建筑师之间的标准合同文件

C.建筑师与专业咨询人员之间的标准合同文件

D.建筑师行业内部使用的文件

【答案】:B5、下列监理人指示变更中,不属于直接指示变更的是()。

A.按照发包人的要求提高质量标准

B.设计错误需要进行的设计修改

C.增加承包范围外的某项新增工作

D.协调施工中的交叉干扰

【答案】:C6、根据《标准施工合同》,投保工程一切险的保险金额不足以赔偿实际损失时,差额部分应由()进行补偿。

A.发包人

B.承包人

C.合同条款确定的该风险责任人

D.造价咨询机构

【答案】:C7、对于可能发生的变更,下列关于监理人指示变更的说法正确的是()。

A.不需征求承包人意见

B.承包人收到变更意向书后应当同意实施变更

C.承包人同意实施变更的,监理人应当发出变更指示

D.经发包人同意后发出变更指示

【答案】:D8、市场经济主要是依据()规范当事人的交易行为。

A.行政手段

B.合同

C.诚信

D.道德

【答案】:B9、赤霉病变中毒多发生于()。

A.夏季

B.春季

C.春夏之交

D.秋季

【答案】:C10、(2020年真题)关于工程勘察设计开标评标的说法,正确的是()。

A.投标人在开标现场对开标提出的异议,招标人有权不予答复

B.评标委员会由招标人代表和有关专家组成,应为5人以上单数

C.开标应在招标文件确定的提交投标文件截止时间后的3日内进行

D.投标报价偏差率的计算方法应由评标委员会成员在评标时确定

【答案】:B11、招标代理过程中,由于代理行为过程产生的后果,应由()承担责任。

A.招标代理机构

B.招标监管部门

C.投标人

D.招标人

【答案】:D12、(2020年真题)根据《标准施工招标文件》,关于暂估价的说法,正确的是()。

A.暂估价是指签约合同价之外用于支付部分材料设备的费用或专业工程价款

B.暂估价是指施工合同履行中可能发生的工程费用

C.暂估价是指发包人在工程量清单中写明支付但暂时不能确定价格的工程款项

D.暂估价内的工程材料设备或专业工程施工均须由承包人负责提供

【答案】:C13、(2020年真题)招标人组织施工现场踏勘后,需要对招标文件进行澄清修改的,招标人应在招标文件要求提交招标文件的截止时间至少()日前,以书面形式通知所有招标文件收受人。

A.2

B.5

C.10

D.15

【答案】:D14、建筑设计投标文件有下列()情况发生时不会被否决。

A.联合体参加方又以自己的名义单独投标

B.联合体按照资质等级较低的单位确定资质等级

C.联合体参加方又参加其他联合体投标

D.以联合体形式投标而未提交共同投标协议

【答案】:B15、大型工程设备的采购招标过程中,关于详细评审说法不正确的是()。

A.以评标价的高低比较投标书的优劣

B.中标人一定是报价最低者

C.投标人要按照招标文件内合同条款所列的付款条件报价

D.货物到达施工现场的总费用有不同计算方式

【答案】:B16、下列关于建设工程材料设备采购合同特点的说法,正确的是()

A.建设工程材料设备采购合同的买受人只能是发包人

B.从事物资流转业务的供应商不能作为采购合同的出卖人

C.建筑材料采购合同的条款一般限于物资交货阶段

D.鼓励建设工程材料设备采购合同的出卖人提前交货

【答案】:C17、关于委托订立合同的代理人行为的说法,错误的是()。

A.代理人必须以委托人名义进行合同谈判

B.代理人对授权范围内谈判的重要事项,必须请委托人决定

C.委托人追认了代理人超越委托时限的谈判事项,法律后果由委托人承担

D.委托人拒绝了代理人超越委托范围的谈判事项,法律后果由代理人承担

【答案】:B18、发包人对设计文件的审查期限,自文件接收之日起不应超过()天。

A.10

B.14

C.15

D.21

【答案】:B19、某设备采购合同履行中,卖方交付合同设备已迟延10周,则第4周迟延交付违约金的计收正确的是()。

A.迟交合同设备价格×0.5%

B.迟交合同设备价格×1%

C.合同价格×0.5%

D.合同价格×1%

【答案】:A20、根据九部委的《标准勘察设计合同》,以下有关更换勘察项目负责人的说法,正确的是()。

A.勘察人指派项目负责人应事先征得发包人同意

B.勘察人可以自行更换项目负责人

C.勘察人更换项目负责人应事先征得发包人同意

D.勘察人应在更换7前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人

【答案】:C21、根据《标准设计施工总承包招标文件》,设计施工总承包模式中关于总承包方式的缺点说法正确的是()。

A.设计一定是最优方案

B.工程质量标准一般采用更高的质量标准

C.减弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查

D.质量标准出自发包人

【答案】:C22、下列关于建设工程设计施工总承包合同工程价款支付的说法,错误的是()。

A.勘察设计费按照提交勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解

B.材料和工程设备费分别按订立采购合同、进场验收合格、安装就位、工程竣工等阶段和专用条款约定的比例进行分解

C.技术服务培训费按照价格清单中的单价,结合合同进度计划按比例进行分解

D.其他工程价款按照价格清单中的价格,结合合同进度计划拟完成的工程量或者比例进行分解

【答案】:C23、关于监理人在施工合同履行管理中的地位,说法正确的是()。

A.监理人是施工合同的当事人

B.监理人不属于发包人一方人员

C.监理人的一切行为均遵照发包人的指示

D.监理人与承包人没有任何利益关系

【答案】:D24、根据《招标投标法实施条例》,建设工程项目招标文件中,若要求中标人提供履约保证金的,其额度不应超过合同价格的()。

A.20

B.10%

C.5

D.30%

【答案】:B25、保证合同的担保范围不包括()。

A.违约金

B.主债权及利息

C.损害赔偿金

D.债权人的间接损失

【答案】:D26、工程总承包合同履行管理中,如果发包人合同要求中的质量标准高于现行规范规定的标准,应以()为准。

A.合同约定

B.规范规定

C.承包人企业标准

D.发包人企业标准

【答案】:A27、某单位为了解决职工住房问题,与某房地产开发商签订了一份购买一栋宿舍楼的合同,该合同法律关系客体是指()。

A.物

B.行为

C.智力成果

D.货币

【答案】:A28、根据《施工合同标准文本》的规定,因承包人违约而解除合同,发包人的行为错误的是()。

A.发包人可派员进驻施工场地,另行组织人员或委托其他承包人施工

B.发包人有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施

C.发包人扣留使用承包人在现场的材料设备,则发包人不能再享有索赔的权利

D.发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货合同或任何服务协议转让给发包人

【答案】:C29、(2021年真题)根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款,除专用合同条款另有约定外,发包人对设计文件的审查期限,自设计文件接收之日起不应超过()日。

A.14

B.21

C.28

D.30

【答案】:A30、下列关于无权代理的叙述,正确的是()。

A.无权代理行为经追认后,由被代理人和代理人承担连带责任

B.被代理人拒绝追认无权代理行为,则由行为人承担民事责任

C.被代理人在收到相对人催告通知之日起一个月内未作表示的,视为追认

D.无权代理行为在被代理人追认后相对人依然可以撤销

【答案】:B31、在AIA合同中的C序列,是()。

A.雇主与施工承包商、CM承包商、供应商之间的合同

B.总承包商与分包商之间合同的文本

C.建筑师与专业咨询机构之间合同的文本

D.雇主与建筑师之间合同的文本

【答案】:C32、(2015年真题)下列在建设工程中发生的事件中,属于建筑工程一切险除外责任的是()。

A.台风导致脚手架坍塌

B.雷电引起火灾

C.建筑材料运输车在工地被可抛物砸坏

D.洪灾引起的沉降

【答案】:C33、材料设备采购招标中,划分采购合同包的原则是()。

A.符合采购资金的到位计划和周转计划,充分考虑计划实施的风险

B.有利于吸引较多投标人参加竞争,降低价格,保证供货质量和时间

C.充分考虑供货的市场价格浮动,减少价格波动对采购成本的影响

D.全面考虑供货.仓储和运输能力,减少运输规划,提高仓储能力

【答案】:B34、《标准施工招标文件》的适用范围是()。

A.大型复杂的工程项目

B.多元投资主体的工程项目

C.工期在一年之内的工程项目

D.跨行业的工程项目

【答案】:A35、在借款合同中,货币表现为合同法律关系的()。

A.主体

B.客体

C.权利

D.义务

【答案】:B36、虽然项目总承包模式设计和施工过程中,发包人也聘请监理人(或发包人代表),但由于设计方案和质量标准均出自(),监理人对项目实施的监督力度比发包人委托设计再由承包人施工的管理模式,对设计的细节和施工过程的控制能力降低。

A.监理人

B.勘察人

C.承包人

D.发包人

【答案】:C37、按照《担保法》的规定,下列财产中可以作为抵押物的是()。

A.抵押人依法有权处分的国有土地使用权

B.抵押人使用的宅基地

C.抵押人拥有的股票

D.学校设施

【答案】:A38、按照施工合同示范文本的规定,施工合同终止的条件是()。

A.工程验收通过

B.承包人送交了竣工验收报告

C.办理完移交工程手续

D.发包人支付了竣工结算款

【答案】:C39、(2017年真题)建设工程项目施工采用公开招标的,招标人应在()。

A.行业协会网站发布招标公告

B.行业协会网站发布投标邀请书

C.政府公布的招标采购等网站发布招标公告

D.政府公布的招标采购等网站发布投标邀请书

【答案】:C40、根据《标准设计施工总承包招标文件》的规定,自监理人收到承包人设计文件之日起,对承包人设计文件的审查期限不应超过()。

A.7

B.14

C.21

D.28

【答案】:C41、如果当地的食物供应以大米、面粉为主,为了提高食物的蛋白质生物价,应在配餐中注意补充()。

A.赤小豆

B.大豆

C.芝麻

D.玉米

【答案】:B42、(2021年真题)根据《标准设备采购招标文件》,对于专用合同条款约定的超大超重设备,卖方应在设备包装箱两侧标注(),以便装卸和搬运。

A.起吊点和平衡点

B.平衡点和支点

C.支点和重心

D.重心和起吊点

【答案】:D43、按照施工合同示范文本规定,承包人的义务包括()。

A.协调处理施工现场周围地下管线保护工作

B.按工程需要提供非夜间施工使用的照明

C.办理临时停电.停水.中断道路申报批准手续

D.组织设计交底

【答案】:B44、某施工项目招标,评标排名前2位的投标人为甲、乙。甲的投标报价为3100万元,评标价为3090万元。乙的投标报价为2930万元,评标价为3100万元。采用最低投标价法评标,则中标单位和中标价格分别为()。

A.甲,3100万元

B.甲,3090万元

C.乙,2930万元

D.乙,3100万元

【答案】:A45、某施工项目招标,四家投标人的报价和评标价分别为:甲,1800万元、1870万元;乙,1850万元、1890万元;丙,1880万元、1820万元;丁,1990万元、1880万元,则中标候选人中排序第一的应为()。

A.甲

B.乙

C.丙

D.丁

【答案】:C46、根据《标准施工招标文件》,对于大型复杂工程,有特殊专业施工技术和经验要求的施工招标,宜采用的评标方法是()。

A.最低投标价法

B.经评审的最低投标价法

C.最合理报价评审法

D.综合评估法

【答案】:D47、(2018年真题)采用招标方式采购运行期内各种费用较高的通用成套设备,评标时的正确做法是()。

A.不宜将交货期作为评标内容

B.宜将报价最低者作为中标人

C.宜采用设备寿命周期成本为基础的评标价法

D.宜采用综合评估法

【答案】:C48、采用综合评估法对施工项目投标文件进行详细评审时,属于施工组织设计评审内容的是()。(新教材删除该知识点,题目仅供参考)

A.项目经理的任职资格

B.主要技术负责人的施工管理业绩

C.各专业人员数量的合理性

D.资源配置计划的合理性

【答案】:D49、根据《标准施工合同》,当投标函、合同协议书和通用合同条款出现含义或内容矛盾时,优先解释的顺序是()。

A.投标函→合同协议书→通用合同条款

B.投标函→通用合同条款→合同协议书

C.合同协议书→投标函→通用合同条款

D.合同协议书→通用合同条款→投标函

【答案】:C50、(2017年真题)根据《标准施工合同》,承包人在工程施工准备阶段的义务是()。

A.办理出入施工现场的道路通行手续

B.建立施工现场质量管理体系

C.确定施工测量的基准点和基准线

D.收集地下管线和地下设施相关资料

【答案】:B51、直接订购方式适用于采购()的设备。

A.贵重

B.进口

C.交货周期短

D.单一来源

【答案】:D52、投标书中出现下列()情形的,评标委员会按预定方法换算成相应价格值,在投标报价上进行扣减形成评标价。

A.交货期晚于招标文件规定的交货时间

B.可以减少招标文件说明的预付款金额

C.投标材料性能高于标准

D.交货期早于招标文件规定的交货时间

【答案】:B53、某施工项目由于拆迁工作延误不能按约定日期开工,监理工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间,则发包人()

A.无须赔偿承包人损失,工期也不顺延

B.无须赔偿承包人损失,工期应予顺延

C.应当赔偿承包人损失,工期应予顺延

D.应当赔偿承包人损失,工期不予顺延

【答案】:C54、在国外,建筑工程一切险的投保人一般是()

A.发包商

B.承包商

C.监理人

D.项目经理

【答案】:B55、设计施工总承包合同模式下,关于“开始工作通知”说法正确的是()。

A.表明从发出该通知时间开始工作

B.与“开工通知”的说法相同

C.表明自该通知中载明的开始工作日期计算合同工期

D.该通知是由发包人发出的

【答案】:C56、数据库的主要特点有()。

A.实现数据共享

B.数据的独立性

C.数据间相互影响

D.数据实现集中控制

E.数据的安全性和可靠性

【答案】:A57、某工程项目招标过程中,甲投标人研究招标文件后,以书面形式提出质疑问题,招标人对此问题给予了书面解答,则该解答()

A.只对甲投标人有效

B.对全体投标人有效,但无需发送给其他投标人

C.应发送给全体投标人,并说明问题来源

D.应发送给全体投标人,但不说明问题来源

【答案】:D58、工程总承包合同履行中,设计施工阶段承包人应按合同约定的内容和期限,编制详细的进度计划,报送()。

A.分包人

B.承包人

C.监理人

D.发包人

【答案】:C59、《招标投标法》规定,招标人应当确定投标人编制投标文件所需的合理时间。依法必须进行招标的货物,自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,最短不得少于()日。

A.7

B.10

C.14

D.20

【答案】:D60、根据《标准施工招标文件》,可以作为评标委员会专家的人员有()。

A.招标人代表

B.招标工程项目主管部门代表

C.行政监督部门代表

D.投标人参股公司的代表

【答案】:A61、对工程项目招标人而言,与公开招标相比,邀请招标的缺点是()

A.评标的工作量小

B.邀请的范围较小选择面窄

C.评标时间短

D.招标费用低

【答案】:B62、执行政府定价的合同,当事人一方逾期提取货物,遇到政府上调价格时,应当按()执行。

A.原价格

B.新价格

C.市场价格

D.原价和新价的平均价格

【答案】:B63、根据《标准施工合同》,关于暂估价的说法,错误的是()。

A.暂估价是签约合同价的组成部分

B.暂估价内的专业工程不一定实施

C.暂估价的内容在投标时难以确定准确价格

D.暂估价的内容不包括计日工

【答案】:B64、按照《合同法》的规定,()属于委托合同。

A.某地铁公司与设计院订立的建设工程勘察合同

B.某政府机关与建筑工程公司订立的建设工程施工合同

C.某房地产开发公司与玉程咨询公司订立的监理合同

D.某宾馆与电器公司订立的客房维修空调合同

【答案】:C65、某招标项目重新投标后,投标人仍少于3家,这时可以()。

A.与相对接近要求的投标人协商,改为议标确定中标人

B.改为直接发包

C.用原招标文件重新招标

D.修改招标文件后重新招标

【答案】:B66、关于建设工程合同的说法,错误的是()。(新教材删除该知识点,题目仅供参考)

A.建设工程合同的标的是各类建筑产品

B.建设工程合同主体一般应是法人

C.建设工程合同订立需经较长的准备期

D.建设工程合同应采用不要式合同

【答案】:D67、下列合同文件中,属于《标准施工招标文件》中施工合同文本的合同文件,在专用条款没有另行约定的情况下,其正确的解释次序是()。

A.中标通知书、专用合同条款、通用合同条款、合同协议书

B.合同协议书、通用合同条款、专用合同条款、中标通知书

C.合同协议书、中标通知书、专用合同条款、通用合同条款

D.中标通知书、合同协议书、专用合同条款、通用合同条款

【答案】:C68、关于建设工程设计合同当事人的说法,正确的是()

A.发包人必须是建设单位

B.承包人必须是法人

C.总承包人必须具有工程设计甲级或乙级综合素质

D.发包人必须具有自行组织招标的能力

【答案】:B69、购境外货物时,由卖方负责办理租船订舱,并承担货物装船之前的一-切费用,以及海运费和从转运港运至目的港的保险费的报价是()。

A.FOB价

B.CIF价

C.EXW价

D.FCA价

【答案】:B70、根据《建设工程施工合同(示范文本)》,()表明合同终止。

A.竣工验收合格

B.工程移交

C.竣工结算

D.结清单生效

【答案】:D71、某施工合同履行过程中,由承包人采购的材料,使用前已按工程师的要求进行了抽检试验并表明质量合格。投入使用后,工程师发现由于材料原因已完工程的质量不符合标准要求,工程师要求拆除重做。则下列关于损失承担的表述中,正确的是()

A.费用由承包人承担,由此延误的工期不予顺延

B.费用由承包人承担,由此延误的工期可以顺延

C.费用由发包人承担,由此延误的工期不予顺延

D.费用由发包人承担,由此延误的工期可以顺延

【答案】:A72、(2020年真题)根据《标准施工招标资格预审文件和标准施工招标文件暂行规定》,各行业编制本行业标准施工招标文件时应遵循的原则是()。

A.结合行业特点,编制本行业的“专用合同条款”

B.“专用合同条款”对“通用合同条款”的补充、细化,不得与“通用合同条款”相抵触

C.对“通用合同条款”和“专用合同条款”应不加修改地引用

D.对“通用合同条款”的修改,须征得行业主管部门的同意

【答案】:A73、有排水要求的部位,其抹灰工程滴水线(槽)的构造做法,下列哪项是错误的?()

A.滴水线(槽)应整齐顺直

B.滴水线应内高而外低

C.滴水槽的宽度不应小于6mm

D.滴水槽的深度不应小于10mm

【答案】:C74、按照标准施工合同通用条款的规定,如果监理人没有在约定时间内对承包人提交的进度计划后予以批复或提出修改意见,则视为()。

A.监理人已批准,对承包人.发包人产生约束力,但监理人不受其约束

B.监理人已批准,将作为判定是否顺延合同工期的主要依据

C.监理人未批准,承包人应修改进度计划

D.监理人未批准,承包人应等待监理人的进一步指示

【答案】:B75、指定分包商条款的具体表现不包括()。

A.承包商对指定分包商的违约需承担责任

B.招标文件中已说明了指定分包商的工作内容

C.承包商有合法理由时,可以拒绝与雇主选定的具体分包单位签订指定分包合同

D.承包商对指定分包商的施工协调收取相应的管理

【答案】:A76、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,发包人负责提供的材料和工程设备经验收后,接收保管和施工现场内二次搬运所发生的费用由()承担。

A.发包人

B.承包人

C.发包人和承包人

D.发包人和材料设备供应商

【答案】:B77、根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款,设计人更换项目负责人应履行的程序是()。

A.事先征得发包人同意,并在更换14天前将姓名及详细资料提交发包人

B.事先征得发包人同意,并在更换的项目负责人到岗前一天将资料提交发包人

C.事先口头通知发包人,并在更换的项目负责人到岗时向发包人提交书面材料

D.更换14天前将姓名及详细资料提交监理人,监理人在7天内做出答复

【答案】:A78、建设工程采用设计施工总承包模式的特点是()。

A.容易获得最优设计方案

B.发包人便于控制实施过程

C.合同责任明确

D.承包人承担的风险小

【答案】:C79、下列关于中标人选定原则的说法中,不正确的是()。

A.设计招标应为设计方案最优者

B.监理招标应为施工管理和协调能力最优者

C.施工招标为投标报价最低者

D.永久工程设备招标为所提供设备价格功能比最好者

【答案】:C80、经发包人代表授权的人员在授权范围内发出的指示效力,表述正确的是()。

A.应当经发包人代表确认后具有效力

B.应当经发包人确认后具有效力

C.与发包人代表发出的指示具有同等效力

D.其效力低于发包人代表发出的指示

【答案】:C81、()贯穿于工程项目全过程,是工程项目管理的核心。

A.进度管理

B.安全管理

C.质量管理

D.合同管理

【答案】:D82、根据《标准施工招标文件》,以下()不属于招标文件的有效内容。

A.投标预备会会议纪要

B.对投标人质疑的书面解答

C.对招标文件的修改、澄清文件

D.评标报告

【答案】:D83、建设工程采用设计施工总承包模式的不利因素是()。

A.监理人对工程实施的监督力度降低

B.承包人的工程索赔增多

C.工程投资控制难度增加

D.发包人的工程风险加大

【答案】:A84、代理人与第三人签订合同的法律特征表现为()。

A.以代理人的名义与对方谈判

B.在代理权限范围内与对方谈判

C.代理人在合同谈判过程中不能在授权范围内自主地提出自己的要求

D.代理人在代理权限范围内与第三人所签合同导致的不利后果,被代理人可拒绝承担

【答案】:B85、营养标签管理规范规定,营养素含量标示使用每()食品或每份来标识。

A.10g或10mL

B.100g或100mL

C.g或mL

D.1000g或1000mL

【答案】:B86、()应为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险和人身意外伤害保险,并要求监理人也进行此项保险。

A.政府部门

B.承包人

C.分包人

D.发包人

【答案】:D87、关于保证人资格的说法,正确的是()。

A.公民个人不得作为保证人

B.企业法人的职能部门一律不得作为保证人

C.企业法人的分支机构一律不得作为保证人

D.学校在一定条件下可以作为保证人

【答案】:B88、甲向乙采购空调设备,双方因各种原因一直未签订书面合同,乙将空调设备安装调试后,甲、乙出现质量纠纷。在处理此纠纷时,合同的状态应当认定为()。

A.已经成立

B.完备形式后成立

C.效力待定

D.未成立

【答案】:A89、勘察人更换项目负责人应事先征得发包人同意,并应在更换()天前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人。

A.7

B.14

C.28

D.32

【答案】:B90、施工单位采购5吨水泥,现场过秤时发现,实际交货数量为4.998吨。施工单位应支付的货款为()。

A.订购数量的货款无须扣除按订购数量计算的违约金

B.订购数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金

C.实际交付数量的货款并扣除按订购数量计算的违约金

D.实际交付数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金

【答案】:A91、在设计施工合同履行过程中,由()负责提供原始资料,并承担原始资料错误造成的全部责任。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.设计人

【答案】:A92、由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况,且监理人未及时下达暂停施工指示,承包人可先暂停施工并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人应在接到书面请求后的()h内予以答复,逾期未答复视为同意承包人的暂停施工请求。

A.8

B.12

C.16

D.24

【答案】:D93、某工程项目现场有甲、乙两个承包人同时施工。两个承包人均按监理人认可的施工进度计划施工,但甲承包人受到乙承包人的干扰被迫暂停施工。关于甲承包人停工损失处理方式的说法,正确的是()。

A.自行负责

B.由发包人给予补偿,合同工期不予顺延

C.不予补偿,但应合理顺延合同工期

D.由发包人给予补偿,合同工期相应顺延

【答案】:D94、某工程项目在施工阶段投保了建筑工程一切险,保险人承担保险责任的开始时间是()。

A.中标通知书发出日

B.施工合同协议书签字日

C.保险合同签字日

D.工程材料运抵施工现场日

【答案】:D95、《标准施工合同》中的通用条款规定了基准日期,关于基准日期描述正确的是()。

A.承包人以基准日期后的市场价格编制工程报价

B.通用条款规定的基准日期指投标截止日前第28天

C.承包人以基准日的市场价格编制工程报价

D.基准日期后,因法律法规变化发生合同约定以外的增减时,不调整合同价款

【答案】:B96、根据《担保法》,关于保证的说法,错误的是()。

A.保证法律关系至少必须有三方参加

B.对债权人而言,连带责任保证比一般责任保证更能保护其利益

C.如果合同未约定保证方式,则按一般责任保证处理

D.国家机关不能作为保证人

【答案】:C97、建设工程勘察合同履行管理中,项目负责人管理正确的是()。

A.勘察人应按照中标通知书的约定指派项目负责人

B.勘察人可以自行更换项目负责人

C.项目负责人2天内不能履行职责的,应委派代表代行其职责

D.项目负责人在情况紧急且无法与发包人取得联系时,可采取保证生命财产安全的紧急措施

【答案】:D98、如果投保工程一切险的保险金额少于工程实际价值,工程受到保险事件的损害时,不能从保险公司获得实际损失的全额赔偿,则损失赔偿的不足部分按合同相应条款的约定,由该事件的()负责补偿。

A.保险人

B.被保险人

C.受益人

D.风险责任方

【答案】:D99、(2019年真题)关于《标准施工招标文件》中“评标办法前附表”的说法,正确的是()。

A.行业标准施工招标文件应不加修改地引用《标准施工招标文件》中的“评标办法前附表”

B.“评标办法前附表”用于明确资格审查和评标的方法、因素、标准和程序

C.“评标办法前附表”可以与“评标办法”的内容相抵触

D.“评标办法前附表”无需响应招标项目的具体特点和实际需要

【答案】:B100、技术简单或技术规格、性能、制作工艺要求统一的货物采购的评标,此时应采用()。

A.最低投标价法

B.综合评估法

C.评标价法

D.合格制法

【答案】:A101、根据《标准施工合同》,关于履约保函与预付款担保的描述正确的是()。

A.履约保函自发包人和承包人签订合同之日起,至缺陷责任期满止

B.均采用有条件担保方式

C.预付款担保期限至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款止

D.预付款担保金额不应超过发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中扣除的金额

【答案】:C102、某建设工程委托监理合同履行中,委托人提供了一辆汽车供监理人在施工现场使用。监理工作完成后,该汽车()。

A.不用归还委托人

B.归还委托人即可

C.归还委托人,并应支付折旧费

D.归还委托人,并应支付租赁费

【答案】:B103、《工程建设项目勘察设计招标投标办法》,按照国家规定需要履行项目审批、核准手续的依法必须进行招标的项目,经项目审批、核准部门审批、核准,可以不进行勘察设计招标的是()

A.技术复杂或专业性强,能够满足条件的勘察设计单位少于5家的

B.为了利用供给关系、价值规律和竞争机制的

C.主要工艺复杂的

D.建筑艺术造型有特殊要求的

【答案】:D104、根据《标准设计施工总承包招标文件》,因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起()天内发出开始工作通知,承包人有权提出价格调整或解除合同。

A.30

B.60

C.90

D.120

【答案】:C105、投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起()日内向有关行政监督部门投诉,投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

A.10

B.14

C.16

D.24

【答案】:A106、因被代理人对代理人授权不明确,给第三人造成损失,关于损失承担的说法,正确的是()。

A.由被代理人自行承担责任

B.由代理人自行承担责任

C.由第三人自行承担责任

D.由被代理人与代理人承担连带责任

【答案】:A107、关于24h回顾法的优点描述错误的是()。

A.所用时间短,应答者不需要较高文化

B.能得到个体的膳食营养素摄入状况,便于与其他相关因素进行分析比较

C.调查员不需要严格培训

D.其结果对于人群营养状况分析非常有价值

【答案】:C108、下列细菌,具有嗜盐性的是()。

A.变形杆菌

B.沙门菌

C.葡萄球菌

D.副溶血性弧菌

【答案】:D109、以下不符合普通人的运动指南的是()。

A.运动类型以有氧运动和耐力运动为主

B.运动频率以每周5~7次为宜,最好每天1次

C.运动时间以每天30~60min,或每周150min以下为宜

D.高强度运动对改善心肺机能有良好作用

【答案】:C110、设计施工总承包中,由于在招标文件中发包人仅对项目的建设提出具体要求,实际方案由()提出,设计可能受到实施者利益影响,对工程实施成本的考虑往往会影响到设计方案的优化。

A.监理人

B.技术负责人

C.承包人

D.勘察人

【答案】:C111、(2018年真题)《标准施工合同》中的“合同工期”是指()。

A.承包人完成工程从开工之日起至实际竣工日经历的期限

B.合同协议书中写明的施工总日历天数

C.承包人从监理人发出的开工通知中写明的开工日起,至工程接收证书中写明的实际竣工日止的期限

D.承包人在投标函内承诺完成工程的时间期限,以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予的顺延工期时间之和

【答案】:D112、材料采购合同中,关于货款结算的正确处理方式是()。

A.先明确货款结算方式,再约定支付条件和时间

B.先明确货款支付次数,再约定支付条件和方式

C.先明确货款支付方式,再约定结算方式和次数

D.先明确货款支付条件,再约定结算方式和时间

【答案】:D113、(2015年真题)下列合同法律关系的客体中,属于行为的是()。

A.建筑材料

B.建筑设备

C.勘察设计

D.知识产权

【答案】:C114、施工合同履行过程中,某工程部位的施工具备隐蔽条件,经工程师中间验收后继续施工。工程师又发出重新剥露该部位检查的通知,承包人执行了指示。重新检验结果表明,施工质量存在缺陷,承包人修复后再次隐蔽。工程师对该事件的处理方式应为()

A.补偿费用,不顺延合同工期

B.顺延合同工期,不补偿费用

C.费用和工期损失均给予补偿

D.费用和工期损失均不补偿

【答案】:D115、根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定,下列施工合同履行中发生的事件,既可作为顺延合同工期的理由,又可作为调整合同价款理由的是()。

A.地方税费发生变化

B.工程造价管理部门公布的价格调整

C.施工作业导致停水2天

D.一周内限电导致累计停工时间超过1个工作日

【答案】:D116、根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范以及合同中对工程精度的要求,()负责测设施工控制网。

A.承包人

B.发包人

C.监理人

D.勘察人

【答案】:A117、根据《民法典》担保物权分编和合同编,不属于保证合同包括的内容的是()。

A.被保证的主债权数额

B.保证人履行债务的期限

C.保证的方式

D.保证担保的范围

【答案】:B118、监理公司取得法人资格的时间为()日。

A.注册资金到位

B.公司成立

C.工商行政管理机关核准登记

D.建设行政主管部门颁发资质证书

【答案】:C119、根据美国AIA标准合同文本,CM合同与雇主订立合同的当事人是()

A.建筑师

B.专业咨询机构

C.施工承包商

D.承担分包工作的分包商

【答案】:C120、工程勘察设计招标与工程施工招标相比较,具有的特点是()。

A.开标形式相同,评标原则不同

B.招标文件内容相同,评标原则相同

C.投标书的编制要求不同,开标形式相同

D.评标原则不同,招标条件不同

【答案】:D121、某工程采用的是不足额投保方式(保险金额少于工程实际价值)投保的工程一切险,工程受到保险事件的损害时,保险金不足以赔偿损失,其中临时性工程的损失差额由()补偿。

A.保险公司

B.发包人

C.承包人

D.发包人和承包人共同

【答案】:C122、根据《标准设计施工总承包合同》,关于工程分包的说法,正确的是()。

A.承包人不得将其承包的工程分包给第三人

B.投标文件中已说明的分包,合同履行时还需再征得发包人同意

C.承包人不得将设计和施工的主体.关键性工作的施工分包给第三人

D.委托分包人的工作由发包人和承包人共同完成

【答案】:C123、关于合同订立过程中要约撤回和撤销特点的说法,正确的是()

A.行使权利的时间要求相同

B.行使权利的条件要求相同

C.通知到达对方的时间要求相同

D.行为生效的条件不同

【答案】:D124、(2017年真题)根据《标准施工合同》,施工期的结束日期是指()。

A.发包人组织的工程竣工验收合格日

B.工程施工合同中双方约定的完工日

C.工程接收证书中写明的实际竣工日

D.承包人施工任务的实际完工日

【答案】:C125、某工程招标工期20个月,投标工期每提前一个月,可以给招标人带来10万元的收益。其中某一投标人的投标报价1000万元,工期18个月,如果只考虑工期因素,则采用最低评标价法评标时,其评标价为()万元。

A.1020

B.980

C.1000

D.1010

【答案】:B126、进场材料和工程设备保险,通常情况下,()。

A.由承包人和发包人分工办理相应的保险

B.应是谁采购的材料和工程设备,由谁办理相应的保险

C.无论是谁采购的材料和工程设备,均由发包人办理相应的保险

D.无论是谁采购的材料和工程设备,均由承包人办理相应的保险

【答案】:B127、根据《标准施工合同》,采用公式法调价方式考虑市场价格浮动对合同价的影响,仅适用于工程量清单中的()部分。

A.单价支付

B.工程材料费用

C.总价支付

D.人工费用

【答案】:A128、根据《标准设计施工总承包招标文件》,投标人须知中对投标人有关设计工作的要求是().

A.质量标准和设计文件审批程序

B.质量标准、设计业绩和人员资格

C.设计文件审批和设计变更程序

D.设计业绩、人员资格和设计变更程序

【答案】:B129、下列描述中不属于资格评审的是()。

A.资质要求

B.业绩要求

C.质量要求

D.信誉要求

【答案】:C130、在有限数量制的资格审查中,如通过详细审查的申请人为8个,未超过规定数量,则()。

A.选其中前3名通过资格审查

B.8家均通过资格审查

C.需重新进行资格审查

D.对8家重新进行打分排序

【答案】:B131、(2021年真题)根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款,工程设计应执行的各项规范、标准和发包人要求之间对同一内容的描述不一致时,应以()为准。

A.描述更为严格的内容

B.规范标准描述的内容

C.发包人要求所描述的内容

D.行业惯例遵循的内容

【答案】:A132、标准施工合同,施工准备阶段,发包人的义务不包括()。

A.提供施工场地

B.组织设计交底

C.约定开工时间

D.提出开工申请

【答案】:D133、资格审查方法分为合格制和有限数量制两种,两者的区别主要体现在()。

A.审查程序

B.审查因素

C.合格者数量限制

D.澄清要求

【答案】:C134、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,发包人根据实际情况向承包人提出提前竣工要求的,应在提前竣工协议中明确的内容是().

A.承包人修订的进度计划和赶工措施,发包人提供的条件和追加的合同价款

B.发包人提出的赶工要求和追加合同价款,承包人要求的奖励办法

C.发包人修订的进度计划和奖励办法,承包人提出的赶I措施和追加的费用

D.承包人修订的进度计划和施工条件要求,发包人的工期要求和追加的合同价款

【答案】:A135、某建设工程项目,约定缺陷责任期为1年,建设工程中竣工验收前2013年5月1日进行了土建单位工程验收,2013年8月1日进行了竣工验收,则关于缺陷责任期说法正确的是()。

A.2014年4月30日结束?土建单位工程缺陷责任期从2013年5月1日开始,

B.2014年7月30日结束?土建单位工程缺陷责任期从2013年8月1日开始,

C.2014年7月30日结束?土建单位工程缺陷责任期从2013年5月1日开始,

D.2014年4月30日结束?土建单位工程缺陷责任期从2013年8月1日开始,

【答案】:A136、某项目施工需要办理爆破作业的批准手续,但没有及时获得批准,给承发包双方都造成一定损失,则()

A.承包人的损失都由发包人承担

B.发包人的损失都由承包人承担

C.双方的损失各自承担

D.双方的损失都由审批部门承担

【答案】:A137、谷类中氨基酸的含量较低的是()。

A.蛋氨酸

B.色氨酸

C.亮氨酸

D.赖氨酸

【答案】:D138、《简明标准施工招标文件》共分()章。

A.六

B.七

C.八

D.九

【答案】:C139、根据《标准施工合同》,履约担保的期限自发包人和承包人订立合同之日起至()之日止。

A.工程竣工验收

B.工程缺陷责任期满

C.签发工程移交证书

D.签发最终结清证书

【答案】:C140、关于设计招标与工程项目实施阶段其他招标在程序上的主要区别,说法错误的是()。

A.虽然设计投标报价占项目总投资额的比例不大,但设计方案对工程项目往往更具全局性.长效性和创新性影响

B.招标人可以不征得未中标人的书面同意,直接采用其投标文件中的技术方案,但应给予合理的使用费

C.设计方案的优劣往往需要经过较长时间的检验,不易在短期内准确地量化评判

D.设计招标可以按设计工作深度的不同分期进行,但设计进度计划需要满足总体投资计划及配合施工安装和采购工作的要求

【答案】:B141、授予代理权的形式()。

A.可以用书面形式,也可以用口头形式

B.可以用书面形式,不可以用口头形式

C.不可以用书面形式,但可以用口头形式

D.不可以用书面形式,也不可以用口头形式

【答案】:A142、在设计施工总承包合同中,下列关于承包人文件的说法,错误的是()。

A.专用条款约定承包人向监理人陆续提供文件的内容、数量和时间

B.专用条款内需要约定监理人对承包人提交文件应批准的合理期限

C.承包人文件中最主要的是设计文件

D.项目实施中,监理人未在约定的期限内对提交文件提出意见,不能进行后续施工

【答案】:D143、(2015年真题)施工合同履行期间市场价格浮动对施工成本造成影响时,是否允许调整合同价格要视()来决定。

A.合同工期长短

B.材料价格浮动幅度

C.合同计价方式

D.劳动力价格浮动幅度

【答案】:A144、(2017年真题)建设工程项目招标采用资格后审方式的,资格后审时间应为()。

A.提交投标书后,开标前

B.提交投标书后,评标前

C.开标后,定标前

D.提交投标书前

【答案】:C145、在确定国有资金占控股地位的依法必须招标项目的中标人时,做法正确的是()。

A.根据评标委员会的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人

B.通常确定排名第一的中标候选人为中标人

C.排名第一的中标候选人放弃中标,可以重新招标

D.由评标委员会确定中标人

【答案】:A146、执行政府指导价的合同,当事人一方逾期交付标的物,遇到政府指导价上涨时,交付标的物后的结算应按照()执行。

A.原价格

B.新价格

C.市场价

D.双方协商的价格

【答案】:A147、某涉及国家安全的投资项目,施工单项合同估算价为8000万元人民币,该项目()

A.必须公开招标

B.必须邀请招标

C.可直接委托发包

D.必须聘请招标代理机构委托发包

【答案】:C148、依据《合同法》,下列有关处理合同纠纷的表述中,错误的是()

A.合同纠纷通过和解方式解决是指当事人双方协商解决

B.合同纠纷通过调解方式解决是指由经济合同管理机关作出裁决

C.仲裁机构解决合同纠纷的前提是双方同意仲裁

D.工程项目合同纠纷的诉讼由项目所在地人民法院管辖

【答案】:B149、设计施工总承包合同的(),指承包人按投标文件中规定的格式和要求填写,并标明价格的报价单。

A.合同协议书

B.专用条款

C.价格清单

D.通用合同条款

【答案】:C150、施工合同履行中,关于承包人提出索赔的期限,说法不正确的是()。

A.承包人接受了竣工付款证书后,不得再对施工阶段、竣工阶段的事项提出索赔要求

B.承包人接受了最终结清证书后,不得再对施工合同履行阶段的事项提出索赔要求

C.承包人提交的最终结清申请单中,可以对缺陷责任期的事项提出索赔要求

D.承包人提交的最终结清申请单中,只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔

【答案】:C151、健康档案中健康数据的收集方式有()。

A.健康筛查

B.利用现存资料

C.社区调查

D.经常性工作记录

E.小组讨论

【答案】:A152、下列不属于响应性评审的评审因素和标准的是()。

A.投标截止日期

B.投标内容

C.勘察或设计服务期限

D.投标保证金

【答案】:A153、根据《标准设计施工总承包招标文件》,关于保险责任的说法,正确的是()。

A.建设工程设计责任险应当由发包人投保

B.选择建设工程设计责任险的保险人,应当经发包人与承包人双方同意

C.第三者责任险应当由发包人与承包人共同投保

D.发包人应当为承包人的施工设备投保

【答案】:B154、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,关于监理人对承包人的材料、设备和工程的质量试验和检验的说法,正确的是()。

A.承包人按合同约定进行材料、设备和工程的试验和检验,均须由监理人组织

B.监理人未按合同约定派员参加试验和检验的,承包人应重新组织试验和检验

C.监理人对承包人的试验和检验结果有疑问,要求承包人重新试验和检验的,须经发包人同意

D.监理人提出的重新试验和检验证明材料、设备和工程的质量不符合合同要求的,由此造成的费用增加和工期延误由承包人承担

【答案】:D155、依据《民法典》担保物权分编和合同编,只能由合同当事人本人提供担保的担保方式是()。

A.保证

B.抵押

C.质押

D.定金

【答案】:D156、根据《标准施工合同》,发包人应在监理人收到进度付款申请单后的()天内,将进度应付款支付给承包人。

A.7

B.14

C.28

D.56

【答案】:C157、下列有关合同履行中行使代位权的说法,正确的是()

A.债权人必须以债务人的名义行使代位权

B.债权人代位权的行使必须取得债务人的同意

C.代位权行使的费用由债权人自行承担

D.债权人代位权的行使必须通过诉讼程序,且范围以其债权为限

【答案】:D158、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,监理人征得发包人同意后,应提前()日向承包人发出开工通知。

A.7

B.10

C.14

D.15

【答案】:A159、用于技术含量高、工艺或技术方案复杂的大型或成套设备等招标项目的评标方法是()。

A.合格制法

B.最低投标价法

C.初步审核法

D.综合评估法

【答案】:D160、《标准资格预审文件》组成文件中,适用于公开招标,具有代替招标公告功能的文件是()。

A.资格预审公告

B.申请人须知

C.资格审查方法和办法

D.资格预审申请文件

【答案】:A161、关于设计施工总承包合同中的知识产权,说法正确的是()。

A.著作权归发包人享有

B.建筑物形象使用收益权归承包人享有

C.专利技术使用费包含在投标报价内

D.承包人在进行设计时因侵犯知识产权所引起的责任由发包人承担

【答案】:C162、关于建设工程勘察合同的说法,正确的是()。

A.建设工程勘察合同示范文本应当强制使用

B.承包人必须具备法人资格

C.勘察工作范围由法规确定

D.当事人不能约定合同争议的最终解决方式

【答案】:B163、根据《标准施工合同》,关于承包人施工安全责任的说法,正确的是()。

A.承包人应按招标文件约定的安全工作内容编制施工安全措施计划

B.合同约定的安全施工措施所需费用由承包人承担,安全作业环境所需费用由发包人承担

C.由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失,由承包人负责赔偿

D.因采取合同未约定的安全施工措施增加的费用由承包人自行承担

【答案】:C164、根据《标准施工合同》,监理人征得发包人同意后,应在开工日期()天前向承包人发出开工通知。

A.7

B.14

C.21

D.28

【答案】:A165、6月1日,买卖双方签订建材买卖合同,6月10日双方签订了定金合同。6月15日,买方依约支付定金,6月16日卖方予以签收,则定金自()起生效。

A.6月1日

B.6月10日

C.6月15日

D.6月16日

【答案】:C166、关于安装工程一切险责任范围的说法,正确的是()。

A.因地震、台风等自然灾害造成的财产损失

B.因设计错误或工艺不善引起的财产损失

C.因超负荷造成的电气设备损失

D.因自然磨损造成的设备损失

【答案】:A167、业主对分包合同的管理主要表现为()。

A.对分包商发布指令

B.对分包工程的批准

C.向分包商支付工程款

D.审查分包商的资质

【答案】:B168、骨软化病常见症状不包括()。

A.骨压痛

B.骨痛

C.肌无力

D.“O”形腿

【答案】:D169、美国AIA合同文本中的B系列是指()。

A.雇主与施工承包商、CM承包商、供应商之间的合同,以及总承包商与分包商之间合同的文本

B.雇主与建筑师之间合同的文本

C.建筑师与专业咨询机构之间合同的文本

D.建筑师行业的有关文件

【答案】:B170、关于建筑材料采购招标的说法,错误的是()。(新教材删除该知识点,题目仅供参考)

A.同类材料可以一次招标分期交货,投标人对应供货总量报价

B.不同材料分几个合同包一次招标,投标人可自主选择一个或几个合同包报价

C.一个合同包内含有几种类型的材料,允许投标人只针对其中一种类型材料报价

D.不同材料可以分阶段招标,投标人仅针对本次招标报价

【答案】:C171、(2018年真题)根据《标准施工合同》通用条款,建筑工程一切险应由()负责投保,并承担保险费用。

A.发包人

B.承包人

C.发包人和承包人

D.监理人

【答案】:B172、监理人在处理索赔时的行为正确的是()。

A.认为必要时,要求承包人提供索赔证据的补充资料

B.认为必要时,与发包人和承包人协商达成索赔处理的一致意见

C.应当单独确定索赔处理结果

D.应当在收到索赔意向通知书后的42天内,将索赔处理结果答复承包人

【答案】:A173、设备采购合同的专用合同条款约定买方参与交货前检验的,合同设备交货前,卖方无须()。

A.会同买方代表根据合同约定对合同设备进行交货前检验

B.出具交货前检验记录

C.承担交货前检验的相关费用

D.承担买方的往返交通费

【答案】:D174、(2020年真题)根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,发包人根据实际情况向承包人提出提前竣工要求的,应在提前竣工协议中明确的内容是().

A.承包人修订的进度计划和赶工措施,发包人提供的条件和追加的合同价款

B.发包人提出的赶工要求和追加合同价款,承包人要求的奖励办法

C.发包人修订的进度计划和奖励办法,承包人提出的赶I措施和追加的费用

D.承包人修订的进度计划和施工条件要求,发包人的工期要求和追加的合同价款

【答案】:A175、建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用,后又组织竣工验收合格的,该工程竣工日期应为()。

A.提交竣工验收申请报告日

B.竣工验收合格日

C.签发工程接收证书日

D.转移占有建设工程日

【答案】:D176、某设计施工总承包合同规定采用有条件补偿条款,则发包人要求中存在的错误导致承包人受到的损失承担说法不正确的是()。

A.只有当承包人复核时发现了该错误,才能由发包人承担

B.如承包人复核时未发现该错误,则由承包人承担

C.原始数据错误复核时未发现,则由承包人承担

D.检验标准错误复核时未发现,则由发包人承担

【答案】:C177、依照标准施工合同通用条款的规定,()属于监理人在施工准备阶段应当完成的工作。

A.负责施工现场的安全保卫

B.做好施工现场地下管线和地下设施的保护工作

C.审查施工实施方案

D.组织设计交底

【答案】:C178、(2020年真题)根据《标准设备采购招标文件》,买卖双方可约定合同设备的所有权和风险转移的界面为()。

A.装在设备制造厂的运输工具上

B.施工场地设备安装部位

C.运至施工场地运输工具的车面上

D.施工场地的安装作业面

【答案】:C179、(2015年真题)根据《标准施工合同》,“合同进度计划”是指()。

A.承包人投标书内提交的进度计划

B.施工准备阶段承包人编制的进度计划

C.承包人按监理人指示修改后经监理人批准的进度计划

D.承包人按监理人指示修改后经发包人批准的进度计划

【答案】:C180、9部委联合颁发的适用于大型复杂工程项目的《标准施工招标文件》(2007年版)中包括()。

A.简明施工合同规范

B.简明施工合同文本

C.施工合同标准文本

D.施工合同标准规范

【答案】:C181、某施工企业从银行借款1000万元,以房产作抵押。施工企业经营亏损无力还贷,除本金外,施工企业还欠银行利息200万元,违约金200万元。银行经诉讼后抵押房产被拍卖,得款2000万元。银行诉讼及申请拍卖费用50万元,则拍卖得款的分配应为()

A.全部归银行所有

B.返还施工企业550万元

C.返还施工企业600万元

D.返还施工企业750万元

【答案】:B182、如发生了导致承包人增加开支的事件,但却是属于发包人也无法合理预见和克服的情况,则()。

A.同时补偿费用和利润

B.费用和利润均不补偿

C.可以补偿费用但不能补偿利润

D.可以补偿利润但不能补偿费用

【答案】:C183、设计施工总承包合同中,关于承包人说法错误的是()。

A.承包人是总承包合同的另一当事人

B.总承包合同的承包人可以是独立承包人,也可以是联合体

C.合同履行过程中发包人可以和联合体各方进行联系

D.未经发包人同意,承包人不得擅自改变联合体的组成

【答案】:C184、依据《物权法》的规定,同一财产向两个以上债权人抵押的,拍卖、变卖抵押物所得的价款按照()的规定清偿。

A.抵押合同已公证生效的,按抵押物登记的先后顺序清偿

B.抵押合同自签订之日起生效的,抵押物登记的,按照合同生效的先后顺序清偿

C.抵押合同已登记生效的,并且抵押物登记顺序相同的,按照债权比例清偿

D.抵押物未登记的先于已登记的受偿

【答案】:C185、下列关于标底的说法正确的是()。

A.是招标文件的必备内容

B.不等于工程的概(预)算

C.等于合同价格

D.在招标过程中应当保密

【答案】:B186、(2019年真题)关于安装工程一切险责任范围的说法,正确的是()。

A.因地震、台风等自然灾害造成的财产损失

B.因设计错误或工艺不善引起的财产损失

C.因超负荷造成的电气设备损失

D.因自然磨损造成的设备损失

【答案】:A187、关于钢销式(干挂石材技术之一)石材幕墙的设计,下列表述中哪条不符合规范的强制性条文?()

A.可在8度抗震设防区适用

B.高度不宜大于20m

C.石板面积不宜大于1㎡,厚度不应小于25mm

D.钢销与连接板应采用不锈钢

【答案】:A188、缺陷责任期内承包人不能在合理时间内修复的缺陷,()。

A.发包人只能自行修复,修复费用由承包方承担

B.发包人可自行修复或委托其他人修复,所需费用和利润由承包方承担

C.发包人只能自行修复.所需费用和利润按缺陷原因的责任方承担

D.发包人可自行修复或委托其他人修复,所需费用和利润按缺陷原因的责任方承担

【答案】:D189、下列情形中,不属于施工中不利物质条件的是()。

A.地下和水文条件

B.不利于施工的气候条件

C.非自然的物质障碍

D.不可预见的自然物质条件

【答案】:B190、我国《建设工程施工合同(示范文本)》规定,建筑工程一切险的投保人应当是()

A.施工合同的发包人

B.施工会同的承包人

C.施工合同发包人和承包人

D.工程项目的代建方和施工合同的发包人

【答案】:A191、某工程采用的是不足额投保方式投保的工程一切险,工程受到保险事件的损害时,保险金不足以赔偿损失,其中永久性工程的损失差额由()补偿。

A.保险公司

B.发包人

C.承包人

D.发包人和承包人共同

【答案】:B192、()反映了烹调过程中,食物总质量的变化。

A.重量损失因子(WLF)

B.重量保留常数(WRC)

C.重量损失系数(WLI)

D.重量保留因子(WRF)

【答案】:D193、根据FIDIC《施工合同条件》的规定,下列关于对承包商自有施工设备管理的说法中,正确的是()。

A.承包商根据施工需要自行决定施工机械进场和撤离的时间

B.施工机械从施工现场运出须经过工程师的批准

C.运送承包商人员的运输车辆只能在施工现场使用

D.承包商自备的施工机械一经运抵现场即为业主所有

【答案】:B194、建设工程项目施工采用公开招标的,招标人应在()。

A.行业协会网站发布招标公告

B.行业协会网站发布投标邀请书

C.政府公布的招标采购等网站发布招标公告

D.政府公布的招标采购等网站发布投标邀请书

【答案】:C195、(2017年真题)根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,“发包人要求”中竣工试验的第一阶段应对()提出要求。

A.单车试验

B.联动试车

C.投料试车

D.性能测试

【答案】:A196、(2021年真题)根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,监理人收到承包人提交进度付款申请单后的处理程序为()。

A.监理人核查→发包人确认→发包人出具经监理人签认的进度付款证书

B.监理人核查→发包人审查同意→监理人出具经发包人签认的进度付款证书

C.监理人核查→发包人审查同意→监理人出具经承包人签认的进度付款证书

D.监理人核查→承包人签认→发包人出具进度付款证书

【答案】:B197、资格预审时,对投标人资格审查采用打分量化的方法是()

A.有限数量限制法

B.合格制法

C.标准化法

D.综合记分法

【答案】:A198、(2019年真题)根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款,如果一个建设工程项目的施工采用平行发包的方式分别交由多个承包人施工,为防止重复投保或漏保,双方可在专用条款中约定由()投保为宜。

A.发包人

B.其中一个承包人

C.多个承包人分别

D.组成联合体

【答案】:A199、根据我国担保法律制度关于抵押权实现的说法,下列表述错误的是()。

A.债务履行期届满抵押权人未受清偿的,可以与抵押人协议以拍卖该抵押物所得价款受偿

B.同一财产向两个以上债权人抵押的,抵押权已登记的先于未登记的受偿

C.抵押物价后,其价款超过债权数额的部分归债务人所有,不足部分由债务人清偿

D.同一财产向两个以上债权人抵押的,抵押权均已登记的,按照登记的先后顺序清偿

【答案】:C200、下列解决建设工程合同纠纷的方式中,具有强制执行法律效力的是()

A.和解

B.民间调解

C.行政调解

D.诉讼

【答案】:D201、(2015年真题)根据《标准施工合同》,采用公式法调价方式考虑市场价格浮动对合同价的影响,仅适用于工程量清单中的()部分。

A.单价支付

B.工程材料费用

C.总价支付

D.人工费用

【答案】:A202、资格审查方法分为合格制和有限数量制两种,两者的区别主要体现在()。

A.审查程序

B.审查因素

C.合格者数量限制

D.审查标准

【答案】:C203、监理人征得发包人同意后,应在开工日期()天前向承包人发出开工通知。

A.3

B.7

C.14

D.28

【答案】:B204、发包人应在收到费用结算申请后的()天内,将应付款项支付给勘察人;勘察人应当提供等额的增值税发票。

A.7

B.14

C.28

D.30

【答案】:C205、某工程施工合同约定的工期为18个月,专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金或延误损害赔偿金。施工至第14个月,因承包人原因导致实际进度滞后于计划进度。承包人修改后的进度计划的竣工时间为第20个月,工程师认可了该进度计划的修改。承包人的实际施工期为19个月。下列关于承包人的工期责任的说法中,正确的是()。

A.提前工期1个月给予承包人奖励

B.延误工期1个月追究承包人拖期违约责任

C.对承包人既不追究拖期违约责任,也不给予奖励

D.因工程师对修改进度计划的认可,按延误工期0.5个月追究承包人违约责任

【答案】:B206、根据FIDIC《施工合同条件》,工程师在收到索赔是报告或证明资料后()天内,或在工程师可能建议并经承包商认可的其它期限内,做出回应。

A.14天

B.28天

C.42天

D.56天

【答案】:C207、设计施工总承包合同文件中,承包人文件中最主要的是(),需在专用条款约定承包人向监理人陆续提供文件的内容、数量和时间。

A.施工文件

B.采购文件

C.分包文件

D.设计文件

【答案】:D208、潜在投标人数量较多的招标项目一般采用()。

A.资格终审

B.资格预审

C.资格后审

D.资格现审

【答案】:B209、关于地下工程防水混凝土的下列表述中哪一条是错误的?()

A.抗渗等级不得小于P6

B.结构厚度不应小于250mm

C.裂缝宽度不得大于0.2mm且不得贯通

D.迎水面钢筋保护层厚度不应小于30mm

【答案】:D210、(2018年真题)根据NEC《工程施工合同》,签订合同时,价格已经确定的合同属于()。

A.管理合同

B.目标合同

C.标价合同

D.成本补偿合同

【答案】:C211、合同约定范围内的工作需国家有关部门审批时,发包人、承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延造成费用增加和(或)工期延误,由()承担。

A.承包人

B.发包人

C.政府部分

D.发包人和承包人

【答案】:B212、招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起()日之内,根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

A.5

B.10

C.15

D.30

【答案】:D213、根据《标准设计施工总承包合同》,需政府有关部门审查或批准的设计文件,发包人应在对其审查同意后的()日内向政府有关部门报送审查。

A.7

B.15

C.21

D.30

【答案】:A214、(2012年真题)某施工企业拥有一处办公楼,评估价为5000万元。该施工企业从A银行贷款3000万元、从B银行贷款2000万元,并与B银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款,经诉讼后拍卖办公楼,取得售楼款3000万元用于清偿A、B银行债务。A、B银行债权的分配数额应为()。

A.A银行1000万元,B银行2000万元

B.A银行1800万元,B银行1200万元

C.AB银行各1500万元

D.A银行2000万元,B银行1000万元

【答案】:A215、工程实践中,勘察工作也可以包括在设计施工总承包范围内,则环境保护的具体要求和气象资料由()收集,地形、水文、地质资料由()探明。

A.发包人,承包人

B.发包人,发包人

C.承包人,承包人

D.承包人,发包人

【答案】:C216、()是指法律关系主体有意识的活动,能够引起法律关系发生、变更和消灭的行为。

A.行为

B.权利

C.义务

D.事件

【答案】:A217、设备采购合同的买方在收到卖方提交的买卖双方签署的合同设备验收证书或已生效的验收款支付函正本一份并经审核无误后28日内,向卖方支付合同价格的()。

A.5%

B.10%

C.25%

D.30%

【答案】:C218、根据《标准施工合同》,投保工程一切险的保险金额不足以赔偿实际损失时,差额部分应由()进行补偿。

A.发包人

B.承包人

C.合同条款确定的该风险责任人

D.造价咨询机构

【答案】:C219、某项目承包人经发包人同意于7月10日进场施工后,监理人于7月20日发出开工通知,承包人于7月21日收到该通知,通知中说明开工日期为8月10日,则该项目的开工日期应为()。

A.7月10日

B.7月20日

C.7月21日

D.8月10日

【答案】:A220、某国外设备投标的到岸价为300万美元,评审供货范围偏差增加评标价4 万美元,商务偏差调整值为+2.5%,技术偏差调整值为+3%,则该设备投标价格的调整额为()万美元。

A.7.5

B.11.5

C.13.0

D.20.5

【答案】:D221、施工过程中发生变更,而合同中没有适用或类似工程的单价,应()。

A.由发包人提出适当的变更工作单价并执行

B.由承包人提出适当的变更工作单价,经监理人确认后执行

C.由监理人商定或确定变更工作单价并执行

D.由工程造价管理机构提出变更工作单价并执行

【答案】:C222、以下有关材料招标文件要求的说法,不正确的是()。

A.招标文件中的实质性要求和条件,不满足其中任何一项实质性要求和条件的投标将被拒绝

B.非实质性要求和条件,应规定允许偏差的最大范围、最高项数,以及对这些偏差进行调整的方法

C.主要材料或者供货合同的主要部分不得要求或者允许分包

D.招标人不得允许中标人对非主体货物进行分包

【答案】:D223、甲乙订立合同,规定甲应于2007年8月1日交货,乙应于同年8月7日付款。7月底,甲发现乙财产状况恶化,已没有支付货款的能力,并有确切证据,遂提出终止合同,但乙未允。基于上述情况,甲于8月1日未按约定交货。依照《合同法》的原则,下列关于甲行为的论述中,正确的是()

A.甲必须按合同的约定交货,但可以要求乙提供相应的担保

B.甲有权不按合同的约定交货,除非乙提供了相应的担保

C.甲必须按合同的约定交货,但可以仅先交付部分货物

D.甲应按合同的约定交货,如乙不支付货款可追究其违约责任

【答案】:B224、施工企业负责人授权项目经理负责工程项目管理,其授权行为构成()。

A.表见代理

B.法定代理

C.指定代理

D.委托代理

【答案】:D225、(2018年真题)根据《标准施工合同》,关于监理人对质量检验和试验的说法,正确的是()。

A.监理人收到承包人共同检验的通知,未按时参加检验,承包人单独检验,该检验无效

B.监理人对承包人的检验结果有疑问,要求承包人重新检验时,由监理人和第三方检测机构共同进行

C.监理人对承包人已覆盖的隐蔽工程部分质量有疑问时,有权要求承包人对已覆盖的部位进行揭开重新检验

D.重新检验结果证明质量符合合同要求的,因此增加的费用由发包人和监理人共同承担

【答案】:C226、在施工招标投标中,下列投标人的行为不构成没收投标保证金的情形是()。

A.投标人在投标有效期内撤销投标

B.中标人无正当理由拒绝签订合同

C.投标人没有通过资格预审

D.中标人不接受根据规定对投标文件错误的修正

【答案】:C227、鉴于工程项目设计招标的特点,工程建设项目设计招标评标方法通常采用综合评估法。一般由()对通过符合性初审的投标文件,按照招标文件中详细规定的投标

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论