2026年监理工程师之合同管理考试题库500道【原创题】

2026年监理工程师之合同管理考试题库500道第一部分单选题(500题)1、下列哪种隔断构造不能满足学校中语言教室与一般教室之间隔墙的要求？()

A.

B.

C.

D.

【答案】：C2、根据《标准勘察招标文件》，属于勘察招标文件内容的是（）。

A.勘察机构设置

B.勘察工作难点分析

C.发包人要求

D.勘察工作具体措施

【答案】：C3、根据《标准施工合同》，投保工程一切险的保险金额不足以赔偿实际损失时，永久工程损失的差额部分应由（）进行补偿。

A.发包人

B.承包人

C.合同条款确定的该风险责任人

D.造价咨询机构

【答案】：A4、预付款担保保函的担保期限自预付款支付给承包人起生效，至()止。

A.竣工验收之日

B.发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款止

C.签发工程移交证书日

D.缺陷责任期止之日

【答案】：B5、能够引起合同法律关系的产生、变更和消灭的法律事实分为行为和事件两类，下列属于事件的是（）。

A.罢工

B.法院判决

C.行政行为

D.仲裁机构裁决

【答案】：A6、下列合同主体中，属于建设工程合同主体的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.设计单位

B.工程咨询单位

C.监理单位

D.材料设备供应单位

【答案】：A7、根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，承包人应保证其投保需第三者责任险在（）前一直有效。

A.签发工程验收证书

B.出具最终结清证书

C.提交竣工验收报告

D.颁发缺陷责任期终止证书

【答案】：D8、《机电产品采购国际竞争性招标文件》中关于合同的内容，其第二册包括（）。

A.合同专用条款

B.合同通用条款

C.合同格式

D.合同内容

【答案】：A9、依据《合同法》关于违约责任的规定，下列说法中不正确的是()。

A.约定违约金低于造成的损失时，应当相应增加违约金

B.约定违约金高于造成的损失时，应当相应减少违约金（应该是过分高于）

C.处置违约行为后果时，违约金与定金不能同时使用

D.第三方违约行为造成对方的损失应由当事人赔偿

【答案】：B10、婴幼儿2岁半时胸围小于头围，要考虑（）。

A.营养良好

B.营养不良

C.骨骼发育不良

D.智力障碍

【答案】：B11、对于既有设备采购又有安装服务的项目招标，下列说法正确的是（）。

A.设备和安装应当合并招标

B.可以按照设备和安装工程所占的费用比例来确定具体招标类型

C.应当由承包商负责采购

D.供货方不得通过各种渠道组织货源完成供货或设备成套

【答案】：B12、某招标项目，招标人在原定投标截止日前10天发出最后一份书面答疑文件，则此时投标截止时间至少应延长（）天。

A.5

B.10

C.15

D.20

【答案】：A13、根据《标准设计施工总承包合同》，需政府有关部门审查或批准的设计文件，发包人应在对其审查同意后的()日内向政府有关部门报送审查。

A.7

B.15

C.21

D.30

【答案】：A14、下列关于设计施工总承包合同的特点，说法不正确的是（）。

A.设计方案不一定最优

B.发包人对承包人的监督和检查力度减弱

C.可以减少设计变更

D.增加承包人的索赔

【答案】：D15、依据FIDIC施工合同条件规定，施工中遇到()情况，属于承包商应承担的风险。

A.现场地质条件与文件资料说明不一致

B.不利于施工的外界非自然条件

C.不利于施工的气候条件

D.其他承包商对施工的干扰

【答案】：C16、某施工合同协议书内注明的开工日期为2009年2月1日。承包人因主要施工机械未到场向工程师递交了延期开工1周的申请，但未获得工程师批准。工程实际在2009年2月5日开始动工。2009年12月5日，承包人在自检合格后提交了竣工验收报告，工程于2009年12月20日通过了竣工验收。按照《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，承包人的施工期应为()。

A.自2月1日始，至12月5日止

B.自2月1日始，至12月20日止

C.自2月5日始，至12月5日止

D.自2月5日始，至12月20日止

【答案】：A17、招标人和中标人应当在（）之日起（）之内，订立书面合同。

A.中标通知书发出，15日

B.中标通知书发出，30日

C.中标通知书送达，15日

D.中标通知书送达，30日

【答案】：B18、非营利法人不包括()。

A.基金会

B.事业单位

C.社会团体

D.法人的分支机构

【答案】：D19、（2018年真题）根据《标准施工合同》，工程保险可以采用不足额投保方式，即工程受到保险事件损害时，保险公司赔偿损失后的不足部分，按合同约定由（）责任补偿。

A.发包人

B.承包人

C.事件的风险责任人

D.监理人

【答案】：C20、承包人进行适当的检查和功能性试验，保证每一项工程设备都满足合同要求，并能安全地进入下一阶段试验，属于竣工试验程序中的第（）阶段。

A.一

B.二

C.三

D.四

【答案】：A21、在设计施工总承包合同模式下，关于合同当事人的表述，不准确的是()。

A.承包人为联合体的，在履行过程中，承包人不得改变联合体的组成修改联合体协议

B.承包人需要按合同约定承担完成工程项目的设计至缺陷责任期的质量缺陷修复责任

C.承包人可以是独立的承包人，也可以是联合体

D.发包人对工程项目的实施负责投资支付和项目建设有关重大事项的决定

【答案】：A22、《建设工程施工合同（示范文本）》规定，发包人负责采购的材料，使用前需要进行试验。关于检验责任的说法，正确的是()

A.发包人负责检验，费用由发包人承担

B.承包人负责检验，费用由发包人承担

C.发包人负责检验，费用由承包人承担

D.承包人负责检验，费用由承包人承担

【答案】：B23、设计施工总承包合同，虽然设计和施工过程中，发包人也聘请监理人(或发包人代表)，但由于设计方案和质量标准均出自（）。

A.承包人

B.工程师

C.发包人

D.项目经理

【答案】：A24、某工程项目，发包人将主体结构施工和电梯安装分别发包给了甲、乙两个承包人。乙承包人在进行电梯安装时，由于甲承包人不配合，给乙承包人造成了一定的损失，该损失应当()承担。

A.乙承包人

B.发包人

C.甲承包人

D.工程师

【答案】：B25、建设工程招标程序中，投标保证金可以不予退还的情形是（）。

A.投标人在投标函中规定的投标有效期内撤回其投标

B.投标人在投标截止日前撤回其投标

C.投标保证金的有效期短于投标有效期

D.未中标的投标人未按规定的时间收回投标保证金

【答案】：A26、某设备制造订购合同，約定订购方先支付合同总价的“10%作为预付款。订购方在支付预付款前获得确切证据证明制造方经营状况恶化，订购方未按时支付预付款，这是订购方行使的()

A.同时履行抗辩权

B.后履行抗辩权

C.不安抗辩权

D.合同中止履行的权利

【答案】：C27、设计施工总承包合同模式下，工程在缺陷责任期内，因施工质量问题出现重大缺陷，发包人通知承包人进行维修，承包人不能在合理时间内进行维修，发包人委托其他单位进行修复，修复费用（）承担。

A.发包人

B.承包人

C.使用人

D.以上都不正确

【答案】：B28、在建设工程设计合同中，属于设计人责任的是（）。

A.解决施工中出现的设计问题

B.提供现场开展工作的必要条件

C.负责工程项目外部协调工作

D.支付设计合同的定金

【答案】：A29、某监理合同约定了通过仲裁解决争议的条款。若该监理合同无效，则关于合同解决方式的说法，正确的是()

A.合同无效，因而约定仲裁解决争议的条款也无效

B.合同无效，约定仲裁解决争议的条款仍有效

C.诉讼解决合同争议

D.合同无效后，应通过按先仲裁、后仲裁的程序解决争议

【答案】：B30、在铺设屋面油毡防水层之前，在基层上涂刷冷底子油。关于冷底子油的作用，下列正确的是()。

A.封闭基层的气孔

B.加强油毡防水层和基层的粘结力

C.防止水分进入基层

D.防止水分进入防水层

【答案】：B31、合同约定了合同材料的最低质量标准，且合同材料经检验达到了合同约定的最低质量标准的，则（）。

A.视为合同材料不符合质量标准

B.买方应验收合同材料，但卖方应按专用合同条款的约定进行减价或向买方支付补偿金

C.质量合格情况待定

D.需经过有资质的第三方检测机构再次认定质量标准

【答案】：B32、在建设项目的选址和设计任务书己确定的情况下，建设项目是否能（），设计将起着决定作用。

A.保证技术上先进和经济上合理

B.保证质量上先进和经济上合理

C.保证质量上先进和安全上合理

D.保证技术上先进和安全上合理

【答案】：A33、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整结算资料的时间应为()。

A.工程竣工验收报告经发包人认可后28天

B.提交工程竣工验收报告后28大

C.移交工程后14天

D.通过工程竣工验收后14天

【答案】：A34、施工过程中，由于施工企业项目经理的行为产生的后果，应由（）承担责任。

A.项目经理

B.监管部门

C.建设单位

D.施工单位

【答案】：D35、（2020年真题）合同约定的材料经验收合格，买卖双方应签署的文件（）。

A.质量合格证

B.进度款支付证

C.验收证书

D.验收款支付证

【答案】：C36、根据《施工合同标准文本》的规定，工程经验收合格后，由（）向承包人出具经（）签认的单位工程验收证书。

A.监理人、发包人

B.发包人、监理人

C.监理人、工程质量监督机构

D.发包人、工程质量监督机构

【答案】：A37、关于组织资格预审，下列说法正确的是（）。

A.潜在投标人准备资格预审申请文件的时间应不少于10日

B.可能影响资格预审申请文件编制的澄清或者修改应至少在提交资格预审申请文件截止时间3日前通知，否则顺延提交资格预审申请文件的截止时间

C.申请人对资格预审文件的异议应当在递交资格预审申请文件截止时间5日前提出

D.依法必须招标的项目应当组建资格审查委员会

【答案】：B38、招标人最迟应当在（）内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。

A.定标后5日

B.发出中标通知书后5日

C.中标人提交履约保证后5日

D.书面合同签订后5日

【答案】：D39、无权代理的情况不包括（）。

A.没有代理权而为的代理行为

B.经过被代理人追认的行为

C.代理权终止后的代理行为

D.超越代理权限而为的代理行为

【答案】：B40、根据《建设工程勘察合同（示范文本）》，在有毒、有害等危险勘察现场作业需要看守时，应由（）安排人员负责安全保卫工作。

A.发包人

B.勘察人

C.监理人

D.项目施工单位

【答案】：A41、建设单位将自己的一批建筑设备抵押给银行，签订了抵押合同，但未办理抵押登记，下列说法正确的是（）。

A.设备转移给银行占有

B.抵押权自签订之日起设立

C.因未办理抵押登记，抵押权尚未设立

D.设立的抵押权能够对抗善意第三人

【答案】：B42、某施工企业按被保险人人数投保职工意外伤害险，并选择按照被保险人人数计收保险费，则下列有关说法正确的是（）。

A.投保人数必须占约定承保团体人员的70%以上

B.投保人数不低于3人

C.被保险人年龄可以低于18周岁

D.保险期间自保险人同意承保、收取保险费并签发保险单的当日零时起

【答案】：C43、直接订购方式适用于采购（）的设备。

A.贵重

B.进口

C.交货周期短

D.单一来源

【答案】：D44、关于建设工程勘察任务发承包的说法，正确的是()。

A.工程勘察任务，不需要通过招标方式发包

B.使用特定专有技术的工程勘察任务可直接发包

C.工程勘察任务的承包人可以是自然人

D.工程勘察任务只能发包给一家勘察单位

【答案】：B45、根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，无论是由承包人还是发包人办理工程险和第三者责任保险，均必须以（）投保，以保障双方均有出现保险范围内的损失时，可从保险公司获得赔偿。

A.发包人名义

B.承包人名义

C.发包人和承包人的共同名义

D.承包人和保证人的共同名义

【答案】：C46、（2018年真题）工程监理单位授权总监理工程组织完成监理任务而产生的代理属于（）。

A.法定代理

B.委托代理

C.指定代理

D.延伸代理

【答案】：B47、根据NEC《工程施工合同》，选项F属于（）。

A.目标合同

B.标价合同

C.管理合同

D.成本补偿合同

【答案】：C48、关于合同法律关系主体中自然人的表述，不正确的是（）。

A.自然人从出生时起到死亡时止，具有民事权利能力

B.自然人是指基于出生而成为民事法律关系主体的有生命的人

C.自然人仅指我国公民可以作为合同法律关系的主体

D.作为合同法律关系主体的自然人必须具备相应的民事权利能力和民事行为能力

【答案】：C49、设计施工总承包合同的价格清单，是指承包人完成所提投标方案计算的设计、施工、竣工、试运行、缺陷责任期各阶段的计划费用，清单价格费用的总和为（）。

A.标底

B.签约合同价

C.最高投标限价

D.工程结算价

【答案】：B50、材料设备采购中，对于采购数额不大的建筑材料和标准规格产品，适用的采购方式是（）

A.询价方式

B.直接订购

C.招标

D.以上均不适用

【答案】：A51、（2018年真题）《标准施工合同》中“暂估价”的含义是（）。

A.暂估价是指用于支付必然发生但暂时不能确定价格的计日工费用

B.暂估价是指可能发生的劳务分包费用

C.暂估价是指用于支付可能发生工程变更需增加的费用

D.暂估价属于签约合同价的组成部分

【答案】：D52、投标保证的有效期至（）。

A.开标

B.定标

C.发出中标通知书

D.由招标文件确定

【答案】：D53、建设工程材料设备采购招标特点说法正确的有（）。

A.采购大宗建筑材料或通用型批量生产的中小型设备属于加工承揽合同

B.订购非批量生产的大型复杂机组设备、特殊用途的大型非标准部件则属于买卖合同

C.询价采购是大宗及重要建筑材料和设备采购的最主要方式

D.投标人可以投一个或其中的几个标包，但不能仅对一个标包中的某几项进行投标

【答案】：D54、对于进口的设备，将货物在出口国装船港装上船之前的一切费用均已包含在报价是（）。

A.FOB价

B.FCA价

C.CIF价

D.CIP价

【答案】：A55、下列合同文件中，列入《标准勘察招标文件》合同附件格式的是()。

A.协议书、投标保函、履约保函

B.协议书、履约保函

C.协议书、预付款保函、履约保函

D.协议书、投标保函、预付款保函

【答案】：B56、根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，监理合同的有效期指的是()。

A.合同约定的开始日至完成日

B.合同签订日至监理人收到监理报酬尾款日

C.合同签订日至合同约定的完成日

D.合同约定的开始日至工程验收合格日

【答案】：B57、建设项目设计施工总承包方式的优点是（）。

A.可缩短建设周期

B.可降低工程成本

C.可优化设计方案

D.可加大监理人监督力度

【答案】：A58、简明施工合同是对标准施工合同简化的文本，下列标题中属于简明施工合同通用条款的是（）。

A.材料和工程设备

B.临时设施

C.施工控制网

D.交通运输

【答案】：C59、在施工招标中，关于投标人资格审查的说法中，不正确的是（）。

A.资格审查分为资格预审和资格后审两种

B.对于公开招标的项目，实行资格预审

C.资格后审适合于潜在投标人数量不多的通用性、标准化项目

D.资格预审是指开标后由评标委员会对投标人资格进行审查的方法

【答案】：D60、(2019年真题)根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，“合同进度计划”是指由（）的施工进度计划。

A.发包人审定

B.监理人批准

C.承包人投标文件提交、

D.招标文件提出

【答案】：B61、取得工程设计（）的企业，可以承接相应行业相应等级的工程设计业务及本行业范围内同级别的相应专业、专项(设计施工一体化资质除外)工程设计业务。

A.行业资质

B.专业资质

C.通用资质

D.专项资质

【答案】：A62、（2019年真题）某施工项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，评标排名前2位的投标人为甲、乙。甲的投标报价为5000万元，评标价为4990万元。乙的投标报价为5030万元，评标价为4980万元，则中标人和中标价格分别为（）。

A.甲，5000万元

B.甲，4990万元

C.乙，5030万元

D.乙，4980万元

【答案】：C63、根据《招标投标法》，中标人在签订施工合同前，应履行的担保义务是（）。

A.按招标文件的规定向招标人提交预付款担保

B.按招标文件的规定向招标人提交履约担保

C.书面同意从工程款中扣留履约保证金

D.按招标文件规定提交工程款支付担保

【答案】：B64、关于资格预审申请文件的澄清，下列说法正确的是（）。

A.申请人的澄清可以采用口头形式

B.申请人主动提出的澄清经审查成立，资格审查委员会应当接受

C.经资格审查委员会同意，申请人的澄清可以改变资格预审申请文件的实质性内容

D.申请人的澄清内容属于资格预审申请文件的组成部分

【答案】：D65、根据美国建筑师学会（AIA发布的IPD（集成项目交付）合同，关于争端和索赔的说法，正确的是（）。

A.争端应提交合同各方没有任何利害关系的争端裁决委员会裁决

B.争端应提交业主委托任命的代表业主进行合同管理的工程师哉决

C.合同各方应通过合同中约定的早期警告和补偿事件机制处理索赔

D.合同各方应放弃除故意违约等情形外的对合同任何一方的索赔

【答案】：D66、设计施工总承包合同模式下，一般情况下，承包人应保证其履约担保在()一直有效。

A.竣工验收前

B.颁发工程接收证书前

C.工程移交前

D.竣工后试验通过前

【答案】：B67、根据《标准施工合同》，关于暂估价的说法，错误的是（）。

A.暂估价是签约合同价的组成部分

B.该笔款项在合同履行阶段一定发生

C.暂估价的内容在投标时难以确定准确价格

D.暂估价的内容包括计日工

【答案】：D68、根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，承包人应根据价格清单中的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素，编制（）。

A.工程进度款支付分解表

B.投资计划使用分配表

C.工程进度款使用计划表

D.建设资金平衡表

【答案】：A69、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，属于发包人义务的是（）。

A.组织设计交底

B.编制施工环保措施计划

C.审批施工组织设计

D.组织论证专项施工方案

【答案】：A70、下列事项中，属于发包人在施工准备阶段应承担的义务是（）。

A.提供施工现场的地下管线资料

B.提供夜间施工使用的照明设施

C.做好施工现场地下管线的保护工作

D.负责施工现场的安全保卫

【答案】：A71、施工组织设计完成后，按专用条款的约定，将施工进度计划和施工方案说明报送()审批。

A.承包人

B.发包人

C.设计人

D.监理人

【答案】：D72、根据NEC《工程施工合同》，当项目经理认为承包商未就使其受到损害的事件发生过早期警告，则关于承包商合同价款补偿的说法正确的是()。

A.可以适当减少承包商损失的补偿

B.承包商应依据合同约定获得全额补偿

C.承包商只能通过诉讼方式申请补偿

D.承包商无权提出补偿请求

【答案】：A73、根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，下列工作中不属于监理人义务的是()。

A.协调工程项目的外部关系

B.报送监理人员情况

C.保守工程秘密

D.协调合同管理工作

【答案】：A74、下列关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是（）

A.发包人只能是建设单位

B.发包人不能是工程总承包单位

C.承包人应当是具有相应设计资质的企业法人

D.特殊情况下，承包人可以没有设计资质

【答案】：C75、根据九部委的勘察合同的规定，（）应对勘察场地的基础资料的准确性、可靠性负责。如地下进藏物等资料由勘察人收集时，费用由（）承担。

A.发包人，发包人

B.勘察人，勘察人

C.发包人，勘察人

D.勘察人，发包人

【答案】：A76、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，发包人根据实际情况向承包人提出提前竣工要求的，应在提前竣工协议中明确的内容是（）。

A.承包人修订的进度计划和赶工措施，发包人提供的条件和追加的合同价款

B.发包人提出的赶工要求和追加合同价款，承包人要求的奖励办法

C.发包人修订的进度计划和奖励办法，承包人提出的赶工措施和追加的费用

D.承包人修订的进度计划和施工条件要求，发包人的工期要求和追加的合同价款

【答案】：A77、一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起（）个月。

A.3

B.6

C.9

D.12

【答案】：B78、采购方验收运抵施工现场的钢筋时，适宜检验供货数量的方法是（）

A.衡量法

B.查点法

C.经验鉴别法

D.物理试验

【答案】：A79、工程师在处理索赔时应注意自己的职责范围，工程师无权决定的情况是()。

A.当工程师与承包人就补偿达不成一致做出处理决定

B.认为必要时，要求承包人提供索赔证据的补充资料

C.批准承包人缩短合同工期

D.将批准的索赔额纳入月进度款中

【答案】：C80、诊断锌缺乏的理想指标是（）。

A.血锌

B.发锌

C.尿锌

D.目前没有

【答案】：D81、《简明标准施工招标文件》适用于工期不超过（）个月、技术相对简单且设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目。

A.12

B.15

C.18

D.24

【答案】：A82、施工合同履行过程中，某工程部位的施工具备隐蔽条件，经工程师中间验收后继续施工，监理人又发出重新剥露该部位检查的通知，承包人执行了指示，重新检验结果表明，施工质量存在缺陷，承包人修复后再次隐蔽。监理人对该事件的处理方式应为（）。

A.补偿费用，不顺延合同工期

B.顺延合同工期，不补偿费用

C.费用和工期损失均给予补偿

D.费用和工期损失均不补偿

【答案】：D83、根据《标准施工合同》，下列属于施工合同文件的是()。

A.招标文件

B.投标函及投标函附录

C.委托监理协议书

D.投标企业定额标准

【答案】：B84、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，导致受益人未能得到保险人赔偿的，损失赔偿应由（）承担。

A.发包人

B.承包人

C.受益人

D.负有投保义务的当事人

【答案】：D85、工程监理单位授权总监理工程组织完成监理任务而产生的代理属于（）。

A.法定代理

B.委托代理

C.指定代理

D.延伸代理

【答案】：B86、根据《标准施工合同》，投保工程一切险的保险金额不足以赔偿实际损失时，差额部分应由()进行补偿。

A.发包人

B.承包人

C.合同条款确定的该风险责任人

D.造价咨询机构

【答案】：C87、关于建设工程设备采购合同的履行，说法正确的是（）。

A.卖方应在每一包装箱两侧以不可擦除的、明显的方式标记必要的装运信息和标记

B.每件能够独立运行的设备应整套装运，但该设备安装、调试、考核和运行所使用的备品、备件、易损易耗件等可以与相关主机分开装运

C.卖方应在施工场地车面上将合同设备交付给买方

D.交付后由卖方负责卸货

【答案】：C88、按照施工合同示范文本的规定，监理人接到承包人提交的进度计划后，应在合同约定的时间内予以确认或提出修改意见。如果监理人没有在约定时间内予以确认或提出修改意见，则视为（）。

A.工程师已经确认，承包人不再承担计划的缺陷责任

B.工程师已经确认，承包人仍应承担计划的缺陷责任

C.工程师未确认，承包人应修改进度计划

D.工程师未确认，承包人应等待工程师的进一步指示

【答案】：B89、保证合同的担保范围不包括（）。

A.违约金

B.主债权及利息

C.损害赔偿金

D.债权人的间接损失

【答案】：D90、（2020年真题）某工程，施工招标文件规定的评标方法为最低评标价法。现有三家单位投标，甲投标报价6050万元，评标价6000万元；乙投标报价6200万元，评标价5950万元；丙投标报价5950万元，评标价6050万元，则中标单位及签约合同价分别为（）。

A.乙，5950万元

B.乙，6200万元

C.丙，5950万元

D.丙，6050万元

【答案】：B91、下列事项中，属于发包人应承担的义务是（）。

A.现场查勘

B.搭建场地内临时设施

C.提供施工现场的工程地质资料

D.审核工程进度计划

【答案】：C92、不溶性膳食纤维主要包括（）。

A.树胶

B.纤维素

C.果胶

D.半纤维素

E.木质素

【答案】：B93、以下（）专项施工方案需要进行5人以上专家论证方案的安全性和可靠性。

A.高空作业工程

B.地下暗挖工程

C.大爆破工程

D.深水作业工程

【答案】：B94、根据《标准施工合同》，合同进度计划的主要作用是（）。

A.监理人确认承包人逾期违约的依据

B.监理人签认索赔付款证书的依据

C.施工进度受到非承包人责任原因的干扰后，监理人判定是否应顺延合同工期的依据

D.承包人编制资金计划的基础

【答案】：C95、根据《标准施工合同》，承包人向监理人递交索赔意向书的时效是（）。

A.7

B.14

C.28

D.30

【答案】：C96、（2015年真题）下列在建设工程中发生的事件中，属于建筑工程一切险除外责任的是（）。

A.台风导致脚手架坍塌

B.雷电引起火灾

C.建筑材料运输车在工地被可抛物砸坏

D.洪灾引起的沉降

【答案】：C97、某工程由甲公司承包，施工现场检查发现，工程项目管理部的项目经理、技术负责人、质量管理员和安全管理员都不是甲公司的职工，而是乙公司的职工。如工程出现质量问题，则（）。

A.由甲公司承担责任

B.由乙公司承担责任

C.由甲公司、乙公司承担连带责任

D.由乙公司承担主要责任，甲公司承担次要责任

【答案】：C98、通用条款规定的费用是指（）

A.施工合同履行中发生的不计利润的合理开支

B.施工合同履行中由发包人支付给承包人的全部款项

C.发包人对承包人履行合同支付的结算价

D.承包人完成工程的实际成本

【答案】：A99、建设工程材料设备采购合同，是出卖人转移建设工程材料设备的（）于买受人，买受人支付价款的合同。

A.使用权

B.销售权

C.购买权

D.所有权

【答案】：D100、《标准施工招标文件》的适用范围是（）。

A.大型复杂的工程项目

B.多元投资主体的工程项目

C.工期在一年之内的工程项目

D.跨行业的工程项目

【答案】：A101、在建设工程中，有关采购合同的特点说法正确的是（）。

A.标的物品种多，供货条件差异小

B.与施工进度密切相关，不得延误，最好能提前交货

C.建筑材料采购合同不仅是在物资交货阶段

D.大型设备采购合同除交货外，包括生产阶段、安装调试、试运行、保修等

【答案】：D102、设计施工总承包合同文件中，承包人文件中最主要的是（），需在专用条款约定承包人向监理人陆续提供文件的内容、数量和时间。

A.施工文件

B.采购文件

C.分包文件

D.设计文件

【答案】：D103、根据《标准设计施工总承包招标文件》，发包人与承包人在履行合同中发生争议，经争议评审组评审但当事人不接受评审意见而提交仲裁的，应在仲裁结束前暂按（）执行。

A.争议评审组的评审意见

B.发包人的意见

C.承包人的意见

D.总监理工程师的确定

【答案】：D104、（2019年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于责任保险的说法，正确的是（）。

A.建设工程设计责任险应当由发包人投保

B.选择建设工程设计责任险的保险人，应当经发包人与承包人双方同意

C.第三者责任险应当由发包人与承包人共同投保

D.发包人应当为承包人的施工设备投保

【答案】：B105、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，当组成合同的文件出现矛盾时，应按合同约定的优先顺序进行解释。合同中没有约定的，优先顺序正确的是()。

A.合同协议书、通用条款、专用条款

B.中标通知书、专用条款、协议书

C.中标通知书、专用条款、投标书

D.中标通知书、专用条款、工程量清单

【答案】：D106、根据FIDIC《施工合同条件》，如果在接收证书颁发前业主使用了工程的任何部分，则下列说法正确的是（）

A.应承包商的要求，工程师应为该使用的部分颁发接收证书

B.该使用的部分视为自颁发接收证书之日起被业主接收

C.该使用部分的照管责任自颁发接收证书之日起转由业主承担

D.业主对该部分的使用使承包商招致了费用，承包商有权提出除利润以外的索赔

【答案】：A107、通用条款中的“承包人文件”，其中最主要的内容是（）。

A.设计文件

B.工期

C.价款

D.进度计划

【答案】：A108、ECC合同的内容组成中，工程范围很不确定且急需尽早开工的项目采用（）。

A.带有分项工程表的目标合同

B.带有工程量清单的目标合同

C.成本补偿合同

D.管理合同

【答案】：C109、下列关于建设工程勘察合同价格与支付要求说法错误的是（）。

A.勘察服务完成之前，由于不可抗力解除合同时，定金不予退还

B.发包人应在收到中期支付申请后的28天内将应付款支付给勘察人

C.发包人不按期支付应付的，按通用合同条款的约定支付逾期付款违约金

D.由于非勘察人原因解除合同时，定金不予退还

【答案】：C110、《标准施工招标文件》中关于最终结清证书说法不正确的有（）。

A.监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人

B.发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书

C.发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见，监理人提出应支付承包人的价款视为已经发包人同意

D.结清单生效即表明合同终止，承包人不再拥有索赔的权利，同时也不再承担保修的义务

【答案】：D111、依据《合同法》，下列有关承担违约责任的说法中，错误的是()．

A.赔偿损失是承担违约责任的主要形式

B.违约金和定金不能同时选用

C.违约金是承担违约责任的必备形式

D.违约金和赔偿损失不能同时使用

【答案】：C112、社区营养干预措施的基本原则是（）。

A.考虑营养问题的重要程度

B.考虑对解决营养问题的作用大小

C.考虑实施干预的难易程度等

D.以上均是

【答案】：D113、设计施工总承包合同中，关于保险责任的说法，正确的是（）。

A.如果承包人未按合同约定办理保险，发包人可代为办理，费用由发包人承担

B.承包人按照专用条款的约定向双方同意的保险人投保

C.承包人只需为其现场劳务施工人员投保

D.发包人只需为其现场管理人员投保

【答案】：B114、施工项目的工程担保中，保证期限因保证内容和风险不同而各异。下列保证方式中，保证期限相对较短的是（）。

A.施工投标保证

B.施工履约保证

C.施工预付款保证

D.质量保证金保证

【答案】：A115、用于技术含量高、工艺或技术方案复杂的大型或成套设备等招标项目的评标方法是（）。

A.合格制法

B.最低投标价法

C.初步审核法

D.综合评估法

【答案】：D116、工程勘察、设计评标由评标委员会负责，下列关于评标委员会及评标程序和方法的说法中，不正确的是（）。

A.人数为5人以上的单数

B.建筑专业专家不得少于成员总数的2/3

C.通常采用综合评估法

D.按照招标文件确定的评标标准和方法，进行评审

【答案】：B117、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，因不可抗力导致工期延长，监理人按发包人要求指令承包人采取赶工措施发生的合理赶工费用应由（）承担。

A.发包人

B.承包人

C.发包人和监理人共同

D.参与验收的各方共同

【答案】：A118、在建设工程设计合同中，合同价格与支付说法正确的是（）。

A.设计费用实行发包人签证制度

B.发包人应在收到定金或预付款支付申请后14天内，将定金或预付款支付给设计人

C.发包人应在收到中期支付申请后的14天内，将应付款项支付给设计人

D.发包人应在收到费用结算申请后的21天内，将应付款项支付给设计人

【答案】：A119、设计施工总承包合同模式下，竣工试验程序分为三阶段，()需要通知监理人。

A.第一阶段

B.第二阶段

C.第三阶段

D.三个阶段都需要

【答案】：C120、承包人的施工期从()起算。

A.监理人发出的开工通知中写明的开工日

B.办理征地拆迁

C.施工合同签订之日

D.工程接收证书中写明的竣工日开始

【答案】：A121、下列在建设工程中发生的事件中，不属于安装工程一切险除外责任的是（）。

A.因设计错误.铸造或原材料缺陷或工艺不善引起的保险财产本身的损失

B.机械装置失灵造成的本身损失

C.雷电导致的机械装置失灵

D.超负荷原因造成电气设备或电气用具本身的损失

【答案】：C122、根据美国AIA标准合同文本，以下有关CM合同的论述，正确的是()。

A.CM承包商可以赚取总包、分包合同的差价

B.风险型CM合同一般采用成本加酬金的计价方式

C.CM承包商可以负责设计工作

D.CM承包商对雇主委托范围的工作，必须全部由分包商实施

【答案】：B123、（2019年真题）根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，缺陷责任期满（包括延长的期限终止）后14天内，应当向承包人出具缺陷任期终止证书，该证书应（）。

A.发包人出具经监理人审核

B.监理人出具经发包人签认

C.发包人和监理人共同签认

D.监理人签认

【答案】：B124、根据《标准施工合同》，监理人征得发包人同意后，应在开工日期（）天前向承包人发出开工通知。

A.7

B.14

C.21

D.28

【答案】：A125、（2018年真题）关于评标委员会的说法，正确的是（）。

A.评标委员会成员的名单应当保密

B.评标委员会成员的名单应当在开标后确定

C.评标委员会中的技术专家不得多于成员总数的2/3

D.评标委员会中的专家一律采取随机抽取方式确定

【答案】：A126、下列施工招标中投标人资格预审的内容，属于初步审查内容的是（）。

A.申请函的签字盖章

B.资质条件

C.财务状况

D.项目经理资格

【答案】：A127、下列选项中，属于合同法律关系客体中智力成果的是（）。

A.借款合同

B.勘察设计

C.施工安装

D.知识产权

【答案】：D128、根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，下列情形中，监理人可获得经济奖励的是()。

A.监理的工程施工质量完全满足规范的要求

B.监理的工程施工中末发生安全事故

C.委托人采用监理人的建议减少了工程建设投资

D.监理人的有效协调避免了承包人的索赔

【答案】：C129、关于合同订立过程中要约撤回和撤销特点的说法，正确的是()

A.行使权利的时间要求相同

B.行使权利的条件要求相同

C.通知到达对方的时间要求相同

D.行为生效的条件不同

【答案】：D130、根据九部委《标准设计合同》的规定，以下有关发包人代表和项目负责人的说法，正确的是（）。

A.发包人代表发出的指示，在征得发包人同意后，由发包人承担法律责任

B.设计单位应在合同签订后14天内指派项目负责人

C.发包人更换发包人代表应事先征得设计人同意

D.设计人更换项目负责人应事先征得发包人同意

【答案】：D131、（）的管理理念和合同原则是NEC系列其他合同编制的基础。

A.工程施工合同

B.专业服务合同

C.评判人合同

D.定期合同

【答案】：A132、某施工合同履行中，发包人派驻施工现场的代表甲平时很少参与管理，都由发包人的员工乙对承包人完成的工程量确认并以甲的名义签字后支付工程款，但乙并未获得发包人法定代表人的书面授权。工程竣工结算时，甲对乙确认的其中几项进度款提出异议。此时，对已支付的工程款（）。

A.经乙签字的均无效，全部由甲重新确认

B.经甲确认的有效，甲不予确认的无效

C.经乙签字的全部有效

D.需委托造价管理部门确定

【答案】：B133、下列关于勘察人必须具备的条件说法错误的是（）。

A.勘察单位必须具备法人资格

B.经工商行政管理部门批准后可以承担经营范围以外的合同

C.建设工程勘察合同必须有工程勘察资质证书、工程勘察收费资格证书

D.建设工程勘察企业应当按照其拥有的注册资本、专业技术等条件申请资质

【答案】：B134、甲乙双方签订的施工合同，经过了公证机关的公证。当双方发生合同纠纷，人民法院审理该合同纠纷时，应认定经过公证的合同()

A.在任何情况下都可以直接作为认定事实的证据

B.直接具有强制执行的效力

C.一定是不可撤销的合同

D.若有相反证据足以推翻时，不能作为认定事实的依据

【答案】：D135、供货方逾期交货，如果采购方认为已不再需要，有权在接到发货协商通知后的（）天内，通知供货方办理解除合同手续。但逾期不予答复视为同意供货方继续发货。

A.15

B.20

C.21

D.28

【答案】：A136、对工程项目招标人而言，与公开招标相比，邀请招标的缺点是（）

A.评标的工作量小

B.选择中标人的范围窄

C.评标时间短

D.招标费用低

【答案】：B137、在FIDIC的《施工合同条件》中，合同有效期是指()

A.合同约定的工期加经批准顺延的工期之和

B.合同签字之日起至竣工之日止的期间

C.开工之日起至结清单生效之日止的期间

D.合同签字之日起至结清单生效之日止的期间

【答案】：D138、招标代理过程中，由于代理行为过程产生的后果，应由（）承担责任。

A.招标代理机构

B.招标监管部门

C.投标人

D.招标人

【答案】：D139、下列关于公开招标和邀请招标的说法正确的是（）。

A.按照《招标投标法实施条例》的规定依法必须进行招标的项目，既可以采用公开招标也可以采用邀请招标

B.与邀请招标相比，公开招标的投标竞争激烈程度较高

C.邀请招标不必公开发布招标信息，只向邀请对象发出投标邀请书，所以不具备竞争性

D.当项目技术复杂.有特殊要求时，可以采用邀请招标

【答案】：B140、某工程项目的监理合同约定，监理人负责该工程自开工建设到竣工验收移交为止的全部监理任务，则下列情况中，损失应由监理人承担赔偿责任的是()

A.监理人在建筑石材进料单上签署了验收合格意见后，供货商又擅自调换了部分材料，导致工程质量不合格返工造成的损失

B.承包人向监理人提交索赔报告，监理人在规定时间内没有做出审核意见，导致承包人的部分不合理索赔成立，造成委托人的经济损失

C.施工现场发生火灾，监理人发出了停工令，该事件造成的停工损失

D.在工程保修阶段，委托人通知监理人到现场监督承包人保修，监理人未到场造成的委托人损失

【答案】：B141、下列关于银皮书合同文件的解释顺序，正确的是（）。

A.合同协议书—专用合同条件—通用合同条件—业主要求—明细表—投标书

B.合同协议书—明细表—专用合同条件—通用合同条件—业主要求—投标书

C.合同协议书—明细表—投标书—专用合同条件—通用合同条件—业主要求

D.合同协议书—业主要求—明细表—专用合同条件—通用合同条件—投标书

【答案】：A142、根据《标准施工招标文件》“投标人须知前附表”的目的是（）。【相关知识点新教材已删除】

A.列明“通用合同条款”

B.明确“投称人须知”正文中的未尽事宜

C.明确“投标人须知”的修改内容

D.判明评标的方法和因素

【答案】：B143、当事人双方为了担保债务的履行，约定由当事人一方先行支付给对方一定数额的货币作为担保，属于担保方式中的（）担保。

A.定金

B.抵押

C.留置

D.质押

【答案】：A144、材料在采购合同订立前已为买受人所占有时，材料采购合同的生效时间是()。

A.材料交付日

B.材料价款支付日

C.采购合同备案日

D.合同当事人签字日

【答案】：A145、设计合同履行过程中，属于设计人责任的是()

A.组织对设计文件的审查、鉴定和验收

B.办理设计文件的报批手续

C.选定设计文件依据的设计规范

D.为现场的设计人提供必要的工作条件

【答案】：C146、关于连带责任保证的说法，正确的是()

A.当事人没有明确约定保证方式，保证人应按一般保证承担责任

B.连带责任保证的债务人在债务履行期届满没有履行债务时，债权人即可要求保证人承担保证责任

C.主合同的债务人经审判应履行债务后，债权人才可以要求连带责任保证人承担保证责任

D.主合同的债务人经审判应履行债务，且债务人财产依法强制执行仍不能履行，债权人才可以要求连带责任保证人承担保证责任

【答案】：B147、工程勘察设计招标与施工和材料设备投标报价相比，虽然设计投标报价（），但设计方案对工程项目往往更具全局性、长效性和创新性影响。

A.数额不大

B.占签约合同价的比例不大

C.占中标价的比例不大

D.占项目总投资额的比例不大

【答案】：D148、根据九部委发布的《标准施工招标文件》规定，建筑工程一切险的投保人应当是（）。

A.施工合同的发包人

B.施工合同的承包人

C.施工合同发包人和承包人

D.工程项目的代建方和施工合同的发包人

【答案】：B149、由于施工过程中，施工单位甲某违反操作规定，直接将拆除的模板从上往下扔，将其扔到了维护的外侧，砸伤路人乙某，则乙某的医护费用由（）承担。

A.发包人

B.监理人

C.施工单位甲

D.乙某

【答案】：C150、缺陷责任期内工程运行期间出现的工程缺陷，()应负责修复，直到检验合格为止。

A.承包人

B.发包人

C.业主

D.责任人

【答案】：A151、FIDIC.《施工合同条件》中，对工程量增减变化较大需要调整合同约定单价不包括的条件是()。

A.该部分工程在合同内约定属于按单价计量支付的部分

B.该部分工作通过计量超过工程量清单中估计工程量的数量变化超过10%

C.计量的工作数量与工程量清单中该项单价的乘积，超过中标合同金额(我国标准合同中的“签约合同价”)的0.01%

D.数量的变化导致该项工作的施工单位成本变化超过2%

【答案】：D152、对工程项目招标人而言，与邀请招标相比，公开招标的优点是（）。

A.评标的工作量大

B.选择中标人的范围广

C.评标时间长

D.招标费用高

【答案】：B153、担保方式中的保证是指（），当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。

A.债务人和债权人的约定

B.保证人和债务人的约定

C.保证人和债权人的约定

D.公证人和债权人的约定

【答案】：C154、根据《标准施工招标文件》，可以作为评标委员会专家的人员有（）。

A.招标人代表

B.招标工程项目主管部门代表

C.行政监督部门代表

D.投标人参股公司

【答案】：A155、行为调查表设计原则中不正确的是（）。

A.调查表所列目的的含义、定义、标准必须明确

B.调查表所列项目内容在资料统计分析上定性即可以

C.调查表问题要针对性强

D.调查表项目应避免带有强制性的提问

【答案】：B156、风险型CM合同计价的方式是（）。

A.采用成本加酬金的计价方式，CM承包商可赚取总包、分包合同的差价

B.采用成本加酬金的计价方式，CM承包商不赚取总包、分包合同的差价

C.采用固定总价的计价方式，CM承包商可赚取总包、分包合同的差价

D.采用固定总价的计价方式，CM承包商不赚取总包、分包合同的差价

【答案】：B157、根据《担保法》，关于留置的说法，正确的是（）。

A.能够留置的财产可以是动产或不动产

B.定作方逾期不领取其定作物的，承揽方仅有权将该定作物折价

C.留置的前提是债权人已经合法占有债务人的动产

D.债权人留置的动产，应当与债权属于同一法律关系

【答案】：C158、关于学龄前儿童膳食碳化合物的特点不正确的是（）。

A.从以奶和奶制品为主到以谷类为主的过渡

B.不易用过多的糖和甜食

C.不应以含有复杂碳水化合物的谷物为主

D.适量的膳食纤维

【答案】：C159、下列情况承包人只能索赔工期和费用的是()。

A.发包人要求违法

B.不可预见物质条件

C.发包人要求提前交货

D.发包人原因指示的暂停施工

【答案】：B160、(2016年真题)为了明确划分由于政策法规变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任，《标准施工合同》中的通用条款规定的基准日期是指（）。

A.投标截止日前第14天

B.投标截止日前第28天

C.招标公告发布之日前14天

D.招标公告发布之日前28天

【答案】：B161、关于合同终止的说法，正确的是()

A.合同终止是指当事人暂时停止合同履行

B.合同终止并不表示合同关系消灭

C.债权人不得通过免除债务使合同终止

D.债权债务同归于一人导致合同终止

【答案】：D162、《招标投标法实施条例》规定，投标保证金有效期应当与投标有效期一致，投标有效期从（）之日起算。

A.发售招标文件

B.发出中标通知书

C.提交投标文件的截止

D.评标结束

【答案】：C163、承包商运抵现场的施工设备，该设备已经使用完毕，后期施工不再使用该设备，正确的做法为()。

A.承包人可自行调运到其他工地

B.至竣工结束，不得运出工地

C.经过监理人根据合同进度计划审核同意后，可以提前撤出工地

D.经过业主书面同意后，可以提前撤出工地

【答案】：C164、工程勘察设计招标与工程施工招标相比较，具有的特点是（）。

A.开标形式相同，评标原则不同

B.招标文件内容相同，评标原则相同

C.投标书的编制要求不同，开标形式相同

D.评标原则不同，招标条件不同

【答案】：D165、关于建设工程设备采购合同的履行，说法正确的是（）。

A.卖方应在每一包装箱相邻的四个侧面以不可擦除的、明显的方式标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运

B.每件能够独立运行的设备应整套装运，该设备安装、调试、考核和运行所使用的备品、备件、易损易耗件等应随相关主机一齐装运

C.卖方应在施工场地卸货后将合同设备交付给买方

D.卖方自负风险和费用进行卸货

【答案】：B166、根据《标准设计施工总承包合同》，承包人文件中最重要的是（）。

A.承包人建议

B.发包人要求

C.工程进度计划

D.设计文件

【答案】：D167、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，关于监理人对承包人的材料、设备和工程的质量试验和检验的说法，正确的是（）。

A.承包人按合同约定进行材料、设备和工程的试验和检验，均须由监理人组织

B.监理.人未按合同约定派员参加试验和检验的，承包人应重新组织试验和检验

C.监理人对承包人的试验和检验结果有疑间，要求承包人重新试验和检验的，须经发包人同意

D.监理人提出的重新试验和检验证明材料、设备和工程的质量不符合合同要求的，由此造成的费用增加和工期延误由承包人承担

【答案】：D168、材料采购招标中，投标保证金的上限是（）。

A.10万元

B.80万元

C.材料招标项目估算价的2%

D.材料招标项目估算价的10%

【答案】：B169、某施工项目适用简明施工合同，关于该合同价格的说法正确的是（）。

A.承包人以基准日期后的市场价格编制工程报价

B.考虑法律政策、规范标准的变化对合同价格的调整

C.考虑物价浮动对合同价格的调整

D.基准日期即为投标截止日

【答案】：B170、在进行选择保险人决策时，一般至少应当考虑（）这三项因素。

A.安全.服务.成本

B.安全.风险.成本

C.风险.服务.成本

D.安全.服务.费用

【答案】：A171、（2021年真题）根据英国工程施工（ECC）条件，属于ECC核心条款的是（）。

A.履约保证

B.承包商预付款

C.区段竣工

D.测试和缺陷

【答案】：D172、FIDIC《施工合同条件》对某项工作规定的费率或价格可以加以调整的条件包括（）。

A.合同中规定此项工作为固定费率

B.该项工作测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量变动超过10%

C.工程量的变动与费率的乘积超过中标合同额的0.1%

D.工程量的变动直接导致该项工作每单位成本的变动超过0.01%

【答案】：B173、（2020年真题）关于工程勘察设计开标评标的说法，正确的是（）。

A.投标人在开标现场对开标提出的异议，招标人有权不予答复

B.评标委员会由招标人代表和有关专家组成，应为5人以上单数

C.开标应在招标文件确定的提交投标文件截止时间后的3日内进行

D.投标报价偏差率的计算方法应由评标委员会成员在评标时确定

【答案】：B174、(2015年真题)根据《标准施工合同》，关于签约合同价总金额的说法，正确的是（）。

A.只包括暂列金额，不包括暂估价

B.即不包括暂列金额，也不包括暂估价

C.不包括暂列金额，只包括暂估价

D.既包括暂列金额，也包括暂估价

【答案】：D175、关于《标准施工招标文件》合同文本及条款的说法，正确的是（）。

A.通用合同条款和专用合同条款应当不加修改地引用

B.通用合同条款可以约定专用合同条款条件补充，细化时，允许与通用合同条款不一致

C.各行业编制的标准施工招标文件的通用合同条款，可结合施工项目的具体特点进行补充、细化

D.通用合同条款与专用合同条款相互矛盾时，合同无效

【答案】：B176、法律关系的实质是法律主体之间存在的()。

A.特定的社会关系

B.一种意志关系

C.特定权利义务关系

D.特定的民事关系

【答案】：C177、FDIC施工合同条件规定的保留金属于()。

A.合同价内的暂列金

B.业主应交付的预付款

C.承包商应交付的定金

D.承包商应得的工程款

【答案】：D178、根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，建设工程采用设计施工总承包模式的优点是（）。

A.减少设计变更

B.易获得最优设计方案

C.加强发包人对承包人的监督

D.减少承包人的风险

【答案】：A179、在项目招标评标结束后，中标人的投标保证金应当在（）退还。

A.发出中标通知书后

B.完成评标后

C.提交履约担保后

D.合同履行完毕后

【答案】：C180、根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，对勘察人正式提交的试验报告格式要求是（）。

A.加盖试验室公章并由试验负责人签字确认

B.加盖试验室公章并由项目负责人签字确认

C.加盖CMA章并由项目负责人签字确认

D.加盖CMA章并由试验负责人签字确认

【答案】：D181、下列解决建设工程合同纠纷的方式中，具有强制执行法律效力的是()。

A.和解

B.调解

C.行政决定

D.仲裁

【答案】：D182、FIDIC系列合同中，由承包商按照业主要求进行设计、提供设备并施工安装的机械、电气、房建等工程的合同，采用总价合同，业主委托工程师管理合同，由工程师监管承包商设备的现场安装以及签证支付的是（）

A.《施工合同条件》

B.《简明合同格式》

C.《土木工程施工合同条件》

D.《生产设备和设计——施工合同条件》

【答案】：D183、FIDIC是最具权威的国际咨询工程师组织，发布了大量的项目管理有关文件和标准化的合同文本，其中适用于各类大型或较复杂的工程项目，承包商按照雇主提供的设计进行施工或施工总承包的合同是（）。

A.《施工合同条件》

B.《生产设备和设计—施工合同条件》

C.《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》

D.《简明合同格式》

【答案】：A184、下列关于单位工程竣工验收的说法，不正确的是()。

A.单位工程验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程验收证书

B.单位工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件

C.移交后的单位工程由发包人负责照管

D.合同约定了单位工程分部移交，如果发包人在全部工程竣工前，使用已接收的单位工程运行影响了承包人的后续施工，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误，并支付承包人合理利润

【答案】：D185、根据《标准设备采购招标文件》，买卖双方可约定合同设备的所有权和风险转移的界面为（）。

A.装在设备制造厂”的运输工具上

B.施工场地设备安装部位

C.运至施工场地运输工具的车面上

D.施工场地的安装作业面

【答案】：C186、高层建筑中，非承重100mm厚加气混凝土砌块墙(未抹灰粉刷)的耐火极限是()

A.1.50h

B.2.50h

C.3.75h

D.4.50h

【答案】：C187、某工程项目材料供应合同中约定，供货方交付订购的材料后，采购方再行支付货款。合同履行过程中，因供货方交付的材料质量不符合约定标准，采购方拒付货款。采购方行使的是()。

A.同时履行抗辩权

B.后履行抗辩权

C.先诉抗辩权

D.不安抗辩权

【答案】：B188、某建设工程预计2019年4月1日开工，2019年3月1日，发包人和保险公司签订了保险合同，为避免延误工期，承包人于2020年3月20日把主要材料运抵工地，4月10日工程正式开工，则保险期限开始的时间为（）。

A.4月1日

B.3月1日

C.3月20日

D.4月10日

【答案】：C189、根据《施工合同示范文本》，建筑工程项目一般应由（）投保建筑工程一切险。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.分包人

【答案】：A190、（2020年真题）根据《标准设备采购招标文件》，由于买方原因，合同约定的设备在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，买卖双方应签署的文件是（）。

A.设备质量合格证

B.验收款支付函

C.进度款支付函

D.设备验收证书

【答案】：B191、（2019年真题）根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，竣工验收管理程序中，监理人审查竣工验收申请报告的各项内容，认为工程尚不具备竣工验收条件时，应当在收到竣工申请报告后（）天内通知承包人。

A.28

B.30

C.56

D.60

【答案】：A192、对于具有持续影响的索赔事件，承包商应在该项索赔事件（），向监理人提交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

A.发生后的28天内

B.全部消除后

C.影响结束后的14天内

D.影响结束后的28天内

【答案】：D193、施工工程竣工验收通过后，确定承包人的实际竣工日应为（）。

A.开始进行竣工检验日

B.发包人组织竣工验收日

C.验收组通过竣工验收日

D.承包人提交竣工验收报告日

【答案】：D194、可调总价合同又称变动总价合同，市场价格变动等风险由（）承担。

A.业主

B.承包商

C.分包商

D.监理人

【答案】：A195、根据《标准施工合同》，关于预付款担保的说法，正确的是（）。

A.采用的是条件担保形式

B.自合同签订时生效

C.至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款止

D.自始至终保函的金额不得变动

【答案】：C196、根据我国担保法律制度关于抵押权实现的说法，下列表述错误的是（）。

A.债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以拍卖该抵押物所得价款受偿

B.同一财产向两个以上债权人抵押的，抵押权已登记的先于未登记的受偿

C.抵押物价后，其价款超过债权数额的部分归债务人所有，不足部分由债务人清偿

D.同一财产向两个以上债权人抵押的，抵押权均已登记的，按照登记的先后顺序清偿

【答案】：C197、建筑材料采购合同的条款一般限于()阶段。

A.物资交货

B.设备生产制造

C.设备安装调试

D.设备试运行

【答案】：A198、下列关于设计施工总承包合同模式下分包工程的说法，错误的是()。

A.承包人不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人

B.分包人的资质能力不需要经过监理人审查

C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人

D.除发包人已同意投标文件中说明的分包外，合同履行过程中承包人还需分包的工作仍需要经发包人同意

【答案】：B199、根据相关规定，设计单位在施工期间派驻现场的设计代表的办公用房，应由（）提供。

A.发包人

B.施工承包人

C.监理人

D.设计单位

【答案】：A200、常用的评价蛋白质利用率的方法有（）。

A.相对蛋白质值

B.蛋白质功效比值

C.蛋白质净利用率

D.蛋白质生物价

E.净蛋白质比值

【答案】：A201、被担保的债权既有物的担保又有人的担保，且当事人对债权实现未做约定，则下列关于债权人实现债权的方式说法正确的是（）。

A.应当先物保后人保

B.应当先人保后物保

C.可以任意选择物保或者人保优先受偿

D.应当根据物保是否由债务人提供确定

【答案】：D202、承包商应从（）起，承担照管工程、货物、承包商文件的工程照管责任，直到（）止，这时工程照管责任应移交给业主。

A.开工日期，颁发工程接收证书之日

B.开工日期，工程竣工结算之日

C.材料设备进场之日，颁发工程接收证书之日

D.材料设备进场之日，工程竣工结算之日

【答案】：A203、监理人既属于（）一方的人员，但又不同于（）的雇员。

A.发包人；承包人

B.政府；发包人

C.发包人；发包人

D.政府；承包人

【答案】：C204、关于延长投标有效期的说法，错误的是（）。

A.需要延长投标有效期时，招标人应以书面形式通知所有投标人

B.投标人同意延长投标有效期，其投标保证金的有效期相应延长

C.投标人可以拒绝延长投标有效期，但会失去参与投标竞争的资格

D.投标人拒绝延长投标有效期的，无权收回投标保证金

【答案】：D205、IPD模式指的是（）。

A.传统模式

B.设计一建造模式

C.CM模式

D.集成项目交付模式

【答案】：D206、根据《标准施工合同》，因承包人原因未在约定的工期内竣工时，原约定竣工日的价格指数和实际支付日的价格指数会有所不同，后续支付时应将（）作为支付计算的价格指数。

A.两个价格指数中的较高者

B.两个价格指数中的均值

C.两个价格指数中的较低者

D.两个价格指数按约定权重的均值

【答案】：C207、勘察服务完成之前，由于不可抗力造成合同解除，则定金（）

A.不予退还

B.全部退还

C.双倍退还

D.减半退还

【答案】：A208、施工合同示范文本中规定，如果发包人不按合同的约定支付工程进度款，承包人发出催付通知和停工通知后仍不能获得工程款，可在停工通知发出7天后停止施工。该条款依据的是《合同法》中关于()的规定。

A.撤销权

B.不安抗辩权

C.后履行方抗辩权

D.同时履行抗辩权

【答案】：D209、关于《标准施工招标文件》中“评标办法前附表”的说法，正确的是（）。

A.行业标准施工招标文件应不加修改地引用《标准施工招标文件》中的“评标办法前附表”

B.“评标办法前附表”应写明经评审最低评标价法的评审因素与评审标准

C.“评标办法前附表”可以与“评标办法”的内容相抵触

D.“评标办法前附表”无需写明施工组织设计评分因素和评分标准

【答案】：B210、工程进度款支付的依据是()

A.合同文件

B.已完成合格工程量计量的数据

C.竣工验收

D.进度款支付证书

【答案】：B211、勘察人的试验室应当通过行业管理部门认可的（），具有相应的资格证书、试验人员和试验条件，否则应当委托第三方试验室进行室内试验

A.CMA计量认证

B.MAC计量认证

C.ACM计量认证

D.CAM计量认证

【答案】：A212、根据《标准设计施工总承包招标文件》，投标人须知中对投标人有关设计工作的要求是（）．

A.质量标准和设计文件审批程序

B.质量标准、设计业绩和人员资格

C.设计文件审批和设计变更程序

D.设计业绩、人员资格和设计变更程序

【答案】：B213、承包人根据合同认为有权得到追加付款和（或）延长工期时，提出索赔要求的方式正确的是（）。

A.在引起索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书

B.在引起索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔通知书

C.在引起索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并且在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人递交索赔通知书

D.在引起索赔事件发生后28天内，既可以向监理人递交索赔意向通知书，也可以向监理人递交索赔通知书

【答案】：C214、监理人审查申请报告的各项内容，认为工程尚不具备竣工验收条件时，应在收到竣工验收申请报告后的（）天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。

A.7

B.14

C.28

D.56

【答案】：C215、建设工程招投标程序中，投标保证金可以不予退还的情形是（）。

A.投标人在投标函中规定的投标期内撤销其投标

B.投标人在投标截止日前撤回其投标

C.投标保证金的有效期短于投标有效期

D.未中标的投标人未按规定的时间收回投标保证金

【答案】：A216、下列情形中，不属于施工中不利物质条件的是()。

A.污染物

B.不利于施工的气候条件

C.非自然的物质障碍

D.不可预见的自然物质条件

【答案】：B217、关于勘察合同中通用合同条款和专用合同条款的说法，不正确的是（）。

A.专用合同条款可结合项目的具体特点对通用合同条款进行补充.细化

B.专用合同条款补充和细化的内容不得与通用合同条款相抵触

C.专用合同条款与通用合同条款相抵触时，勘察合同无效

D.通用合同条款可以约定专用合同条款补充，细化时，允许与通用合同条款不一致

【答案】：C218、建设工程勘察合同中，发包人通常可能是工程建设项目的（）。

A.建设单位或者工程设计单位

B.监理单位或者设计单位

C.监理单位或者工程总承包单位

D.建设单位或者工程总承包单位

【答案】：D219、某公司销售施工机械设备，合同约定卖方于4月13日和5月12日两次共计价值1000万的设备，每次交付比例为50%。由于5月12日交付的设备未携带设备的技术资料，此资料不影响买方进行合同设备安装、调试、考核和验收。直到6月15日，卖方补齐设备技术资料后。此次卖方应当支付的违约金为（）万元。

A.0

B.12.5

C.15

D.25

【答案】：A220、菌落总数的食品卫生学意义为（）。

A.食品清洁状态和耐贮藏程度的指标

B.食品被粪便污染的指标

C.肠道致病菌污染的指标

D.食品腐败变质的指标

【答案】：A221、招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还（）。

A.50%投标保证金

B.80%投标保证金

C.全额投标保证金

D.投标保证金及银行同期存款利息

【答案】：D222、（2017年真题）建设工程施工过程中发生化学品泄漏，造成工程外部邻近人员中毒住院，其医疗费用应由保险公司支付的前提是该工程投保了建筑工程（）。

A.一切险

B.一切险加第三者责任险

C.一切险加人身保险

D.一切险加人身意外伤害险

【答案】：B223、在最近()年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的单位，应拒绝其通过资格预审。

A.1

B.2

C.3

D.5

【答案】：C224、根据《招标投标法》，投标人可以在（）期间撤回标书并收回投标保证金。

A.收到中标通知书至签订合同

B.评标结束至确定中标人

C.开标至评标结束

D.提交标书至投标截止时间

【答案】：D225、FIDIC系列合同中，《设计一建造与交钥匙工程合同条件》(1995年第1版)，又称"橘皮书"适用于由承包商根据业主要求设计和施工的工程项目和房建项目，采用（）。

A.单价合同

B.总价合同

C.成本加酬金合同

D.成本加固定比例合同

【答案】：B226、根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标文件中，若要求中标人提供履约保证金的，其额度不应超过合同价格的()。

A.20

B.10%

C.5

D.30%

【答案】：B227、以提供能量为主的食物为纯能量食物，包括（）。

A.动植物油

B.淀粉

C.食用糖

D.牛奶

E.高度酒

【答案】：A228、(2016年真题)根据《标准施工合同》，因承包人原因逾期竣工时，承包人应支付逾期竣工违约金，最高赔偿限额为（）。

A.工程结算价的2%

B.签约合同价的2%

C.工程结算价的3%

D.签约合同价的3%

【答案】：D229、根据《建设工程施工合同（示范文本）》规定，工程师对承包人递交的索赔报告超过28天未作任何表示，则应视为()

A.需等待发包人批准

B.工程师已拒绝索赔要求

C.承包人的索赔要求已成立

D.承包人需进一步提交补充索赔证据

【答案】：C230、设计施工总承包合同模式下，因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起（）天内发出开始工作通知，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

A.30

B.60

C.90

D.120

【答案】：C231、监理公司以其所有的房屋作为抵押物，与银行订立抵押合同。该抵押合同的生效日期为()之日。

A.当事人签字

B.抵押物登记

C.转移产权证