桩基础工程施工合同标准范文

桩基础工程施工合同标准范文为明确桩基础工程施工中发包人与承包人的权利义务，保障工程顺利实施，依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及相关工程建设法律法规，结合工程实际，双方经平等协商，订立本合同。一、合同双方基本信息发包人（甲方）：名称：________________________地址：________________________法定代表人：__________________联系人及电话：________________承包人（乙方）：名称：________________________地址：________________________法定代表人：__________________联系人及电话：________________资质等级：____________________资质证书编号：________________二、工程概况1.工程名称：________________________桩基础工程2.工程地点：________________________3.工程内容：桩型：________（如预制桩、灌注桩、CFG桩等），桩径______，桩长______，桩数______根；桩基设计要求：符合______设计文件（图纸编号：______）及相关技术规范；其他工作内容：桩基检测配合、场地平整（若有）、渣土清运等。三、工期要求1.开工日期：以甲方签发的《开工通知书》载明日期为准；2.竣工日期：自开工之日起______日历天内完成全部桩基础工程施工及验收；3.工期顺延情形：甲方未按约定提供施工场地、图纸或支付工程款，造成乙方停工、窝工的；非乙方原因导致的设计变更、地质条件与勘察报告不符，需调整施工方案的；不可抗力（如地震、暴雨、政府禁令等）影响施工的；双方书面确认的其他合理情形。四、质量标准与验收1.质量标准：符合国家现行《建筑桩基技术规范》（JGJ94）、《建筑地基基础工程施工质量验收标准》（GB____）及设计文件要求，确保工程验收合格。2.验收程序：分项工程完工后，乙方自检合格后报甲方、监理验收；全部工程完工后，乙方提交完整竣工资料（含桩身检测报告、隐蔽工程记录等），甲方组织设计、监理、勘察等单位进行竣工验收；验收不合格的，乙方应无偿返修至合格，工期不予顺延；返修后仍不合格的，甲方有权解除合同并要求赔偿损失。五、合同价款与支付1.计价方式：□固定总价（总价：大写人民币______元，小写：￥______）；□综合单价（单价：______元/米/根，工程量按实结算）；□可调价（按双方约定的调价条款执行）。2.付款方式：预付款：合同签订后______日内，甲方向乙方支付合同价款的______%（即￥______）；进度款：桩基施工完成______%时，支付至已完工程量的______%；全部桩基施工完成并通过验收后，支付至已完工程量的______%；结算款：工程竣工验收合格、双方完成结算后______日内，支付至结算总价的______%；质保金：结算总价的______%作为质保金，质保期（______年）满后无质量问题，______日内无息付清。六、双方责任与义务（一）甲方责任1.提供施工场地的土地权属证明及地下管线、障碍物等资料，确保场地具备施工条件；2.及时提供施工图纸、技术交底及变更通知；3.按约定支付工程款，协调乙方与第三方（如监理、设计、检测单位）的工作；4.承担因甲方原因导致的设计变更、工期延误的责任。（二）乙方责任1.编制施工组织设计（含专项施工方案），报甲方、监理审批后实施；2.配备合格的施工人员、机械设备，确保施工安全与质量；3.遵守施工现场管理规定，做好环境保护、文明施工，承担施工过程中的安全事故责任（因甲方原因除外）；4.及时提交工程进度报表、隐蔽工程记录及竣工资料，配合工程验收与结算。七、安全文明施工1.乙方应遵守《建设工程安全生产管理条例》，制定安全制度，配备安全设施，对施工人员进行安全教育；2.施工过程中发生安全事故，乙方应立即组织抢救，保护现场，并及时报告甲方及相关部门；3.因乙方安全措施不力导致的事故，由乙方承担全部责任及费用；因甲方原因导致的，责任由甲方承担。八、工程变更1.甲方提出的设计变更，应书面通知乙方，乙方应按变更要求施工；因变更导致工程量增减的，按实调整价款；2.乙方发现设计错误或不合理之处，应及时书面建议甲方，经甲方、设计单位确认后实施变更；3.所有变更均需双方书面签证，否则不予调整价款或工期。九、违约责任1.甲方未按约定支付工程款，每逾期一日按应付金额的______%向乙方支付违约金；逾期超过______日的，乙方有权停工，工期顺延，且甲方应赔偿乙方损失；2.乙方未按工期完工，每逾期一日按合同总价的______%向甲方支付违约金；因乙方原因导致工程质量不合格的，乙方应无偿返修，且承担甲方因此遭受的损失；3.任何一方擅自解除合同，应向对方支付合同总价______%的违约金，并赔偿实际损失。十、争议解决本合同履行过程中发生争议，双方应协商解决；协商不成的，可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼（或约定：提交______仲裁委员会仲裁）。十一、其他条款1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式______份，甲乙双方各执______份，具有同等法律效力；2.未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力；3.本合同附件包括：施工图纸、工程量清单、技术规范、安全协议等，与本合同一并构成合同文件。发包人（甲方）（盖章）：__________承包人（乙方）（盖章）：__________法定代表人或授权代表（签字）：______法定代表人或授权代表（签字）：______签订日期：______年____月_