简单电力施工合同范本

简单电力施工合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：XX能源科技有限公司

甲方地址：XX省XX市XX区XX路XX号XX大厦XX层

甲方法定代表人/负责人：张三

甲方联系方式/p>

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：XX电力工程施工有限公司

乙方地址：XX省XX市XX区XX路XX号XX写字楼XX层

乙方法定代表人/负责人：李四

乙方联系方式/p>

**合同简介**

本合同由甲方与乙方本着平等互利、诚实信用的原则签订，旨在明确双方在电力工程施工合作中的权利与义务。甲方因业务发展需要，拟在XX省XX市XX区XX工业园区建设一套电力供应系统，委托乙方承担该项目的电力工程施工任务。乙方具备相应的电力工程施工资质和能力，同意按照国家相关法律法规、技术标准和本合同约定，完成甲方委托的电力工程施工工作。双方基于对项目需求、技术标准、工期安排及风险分担的充分了解，达成如下协议，以兹共同遵守。

本合同所涉及的电力工程施工内容包括但不限于：10千伏高压配电线路敷设、变压器安装、配电柜安装、接地系统施工、电气设备调试及系统联调等，全部工程须符合国家《电力工程施工及验收规范》（GB50167-2013）及相关行业标准，确保施工质量和安全。甲方作为委托方，有权对工程进度、质量进行监督，并配合乙方办理相关施工许可及验收手续；乙方作为服务提供方，须严格按照合同约定及行业规范组织施工，确保工程按期、保质完成。双方的合作基于合法合规的前提，任何一方均需遵守法律法规及行业规定，保障工程项目的顺利实施。本合同范本的制定，旨在为双方合作提供明确的法律依据，通过细致的权利义务划分和风险管控机制，确保合同履行过程中的公平性和可操作性。

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的是明确甲方委托乙方完成特定区域内电力工程施工的权利义务关系，确保电力工程施工项目按照国家及行业相关标准、规范和甲方需求顺利实施。本合同涉及的电力工程施工范围包括但不限于：在XX省XX市XX区XX工业园区内，按照设计图纸及技术要求，完成10千伏高压配电线路约5公里的敷设工程、1台1250千伏安变压器的安装工程、3个配电柜的安装与调试工程、接地系统的建设与敷设工程，以及电气设备的系统联调与试运行。具体工程内容涵盖材料采购（以甲方确认的清单为准）、土建基础施工、电气设备安装、线路架设、设备调试、竣工验收到提交完整技术资料的全过程。工程范围以双方确认的施工图纸、工程量清单及设计变更通知为准，所有施工活动须严格遵守《电力工程施工及验收规范》（GB50167-2013）、《电力设施安全规程》等现行有效法律法规和技术标准，确保工程质量达到合格标准，满足园区生产运营的电力供应需求。

第二条定义

1.**“合同”**：指本合同及其附件，包括经双方签署的所有补充协议、变更单等。

2.**“工程”**：指本合同项下甲方委托乙方施工的全部电力工程，包括但不限于线路敷设、变压器安装、配电柜安装、接地系统施工、设备调试及系统联调等。

3.**“设计图纸”**：指经甲方确认并作为施工依据的电力工程施工图纸及技术文件。

4.**“工程量清单”**：指甲方根据设计图纸编制并经乙方确认的工程量及单位价格清单。

5.**“竣工标准”**：指国家及行业相关电力工程施工及验收规范所规定的质量标准，以及本合同约定的特定要求。

6.**“验收”**：指甲方依据合同约定及国家相关规定，对工程完成情况进行的检查与确认程序。

7.**“不可抗力”**：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、台风、洪水、战争、政府行为等。

8.**“保密信息”**：指在合同履行过程中，一方向另一方披露的、未公开的技术信息、商业信息或其他敏感信息。

第三条双方权利与义务

**1.甲方的权力和义务**

（1）甲方有权要求乙方按照设计图纸、工程量清单及技术规范完成电力工程施工，并对施工进度、质量及安全进行监督和检查。甲方有权对乙方施工方案提出合理化建议，但须给予乙方必要的调整时间。

（2）甲方应向乙方提供施工所需场地、水源、电源及必要的施工便利，并配合乙方办理施工许可、电力报装等前期手续，确保乙方能够顺利进场施工。甲方应指定专门联系人负责协调与政府部门的沟通，及时解决施工过程中遇到的外部问题。

（3）甲方应按照合同约定向乙方支付工程款项，具体支付节点及比例以合同附件“工程进度款支付计划”为准。甲方支付款项前，有权审查乙方提交的工程量报表、发票及其他相关凭证，但须在约定时限内完成审核并支付。若甲方未按期支付工程款，应按日向乙方支付未付款项万分之五的违约金，逾期超过30日，乙方有权暂停施工或解除合同。

（4）甲方应组织或委托第三方对工程进行竣工验收，验收合格后，应及时签署竣工验收报告，并配合乙方办理工程结算及资料移交手续。甲方在验收过程中提出的合理整改意见，乙方应予以配合整改，整改费用由责任方承担。

（5）甲方应向乙方提供完整的工程资料，包括但不限于地质勘察报告、设计图纸、设备技术参数等，并保证资料的真实性、准确性。若因甲方提供资料错误导致工程返工或损失，由甲方承担相应责任。

**2.乙方的权力和义务**

（1）乙方有权按照合同约定及设计要求，自主组织施工方案编制及施工队伍调配，并确保施工活动符合国家法律法规及行业规范。乙方应配备与工程规模相适应的管理人员和技术人员，并建立完善的质量管理体系和安全生产责任制。

（2）乙方应严格按照设计图纸、工程量清单及技术规范施工，确保工程质量达到国家及行业验收标准。乙方应自行承担施工过程中所需的人员、材料、设备、机具及管理等全部费用，并确保材料质量符合合同约定或国家标准。若因乙方材料问题导致工程缺陷，乙方应负责无偿返修，并承担由此造成的损失。

（3）乙方应按合同约定的时间节点完成各阶段施工任务，并提交相应的进度报告及自检记录供甲方审查。若因非甲方原因导致工期延误（如不可抗力、设计变更等），经甲方确认后工期可相应顺延。乙方不得无正当理由擅自停工，若确需停工，应提前7日书面通知甲方，并说明原因及预计复工时间。

（4）乙方应严格遵守电力工程施工安全规范，落实安全生产措施，配备必要的安全防护设施及人员，杜绝重大安全事故发生。施工期间发生的安全事故，由乙方承担全部责任及由此产生的全部费用。乙方应购买工程一切险及人员意外伤害险，并将保险单复印件提交甲方备案。

（5）乙方应按合同约定编制工程竣工资料，包括但不限于竣工图、设备说明书、测试报告、验收记录等，并随同竣工验收报告一并提交甲方。竣工验收合格后，乙方应配合甲方进行工程结算，并提交完整的结算资料及发票。若因乙方资料不全或错误导致结算延迟，乙方应承担相应责任。

（6）乙方应保证施工过程中不侵犯任何第三方权益，包括但不限于知识产权、土地使用权等。若因乙方原因引发第三方索赔或纠纷，由乙方承担全部责任及费用，并赔偿甲方因此遭受的损失。

（7）乙方应在本合同履行完毕后2年内，对工程质量提供免费保修服务，保修范围包括但不限于设计缺陷、材料质量问题等导致的工程故障。保修期内，乙方应在接到甲方维修通知后24小时内响应，并尽快完成维修。若乙方无法自行维修，应负责协调第三方完成，费用由乙方承担。

第四条价格与支付条件

本合同项下电力工程施工总价为人民币壹仟伍佰万元整（￥15,000,000.00元），该价格为固定总价，包含乙方为完成本合同项下全部工程内容所需的一切费用，包括但不限于设计、材料、设备、人工、机械、管理、利润及税金等。价格已考虑合同签订时甲方提供的工程量清单及设计要求，并包含风险溢价。价格不因市场波动、材料价格变动、政策调整等因素而变更。

乙方应在收到甲方支付的通知及相应款项后，按照合同约定及附件“工程进度款支付计划”的节点和比例，分阶段提交工程并申请支付。支付方式如下：

（1）合同签订生效后7日内，甲方向乙方支付合同总价款的30%，即人民币肆佰伍拾万元整（￥4,500,000.00元），作为预付款。甲方应在收到乙方提交的预付款发票后5个工作日内完成支付。

（2）基础工程验收合格后，甲方向乙方支付合同总价款的40%，即人民币陆佰万元整（￥6,000,000.00元）。甲方应在收到乙方提交的进度款申请、验收报告及相应发票后10个工作日内完成支付。

（3）主体工程竣工验收合格后，甲方向乙方支付合同总价款的20%，即人民币叁佰万元整（￥3,000,000.00元）。甲方应在收到乙方提交的竣工验收报告、结算资料及相应发票后15个工作日内完成支付。

（4）剩余合同总价款的10%，即人民币壹佰伍拾万元整（￥1,500,000.00元），作为工程质量保证金。该保证金自工程竣工验收合格之日起满2年后，若工程无质量问题，甲方向乙方一次性无息支付。若保修期内出现乙方责任的质量问题，甲方有权从保证金中直接扣除维修费用。

所有支付均应以人民币形式通过银行转账完成，乙方应在收到款项后向甲方提供等额、合法的增值税发票。甲方付款前有权要求乙方提供相应的付款申请、进度报告或验收证明，但甲方审核时间不得超过5个工作日。

第五条履行期限

本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格、甲方支付完毕全部工程款（含质保金）且乙方提交完整竣工资料之日起终止，合同有效期为自开工之日起18个月。

乙方应按以下时间节点完成施工任务：

（1）开工日期：本合同签订后15日内，乙方应完成施工前准备工作并正式进场开工。若甲方未按时提供施工场地或完成前期手续配合，导致开工延迟，工期相应顺延，责任由甲方承担。

（2）基础工程完工并自检合格：自开工之日起90日内完成，并提交自检报告供甲方审查。

（3）主体工程完工并自检合格：自开工之日起180日内完成，并提交自检报告供甲方审查。

（4）工程竣工验收：主体工程完工后30日内，乙方应组织自检，并向甲方提交竣工验收申请。甲方应在收到申请后30日内组织竣工验收。若验收合格，则合同目的实现；若需整改，乙方应在15日内完成整改并重新申请验收。

乙方应确保在合同有效期内完成全部施工任务，若因非甲方原因导致工期延误，每延误一日，乙方应向甲方支付合同总价款万分之零点五的违约金，但累计违约金不超过合同总价款的5%。若总工期延误超过30日，甲方有权解除合同，乙方应退还已支付的全部款项并支付合同总价款10%的违约金。

第六条违约责任

**1.甲方违约责任**

（1）甲方未按合同约定支付预付款，每延迟一日，应向乙方支付预付款金额万分之五的违约金，但累计违约金不超过合同总价款的5%。若延迟超过30日，乙方有权暂停施工或解除合同，甲方应支付合同总价款5%的违约金，并赔偿乙方因此遭受的直接损失。

（2）甲方未按合同约定支付进度款或尾款，每延迟一日，应向乙方支付未付金额万分之五的违约金。若因甲方原因导致乙方资金周转困难，乙方有权暂停施工，由此造成的工期延误责任由甲方承担。

（3）甲方未按时组织竣工验收或无正当理由拒绝验收，每延迟一日，应向乙方支付合同总价款万分之五的违约金。若超过60日甲方仍未组织验收，视为验收合格，甲方应承担相应风险及责任。

（4）甲方未按合同约定支付工程质量保证金，每延迟一日，应向乙方支付未付保证金金额万分之五的违约金。若因甲方原因导致保证金无法按时支付，乙方有权要求甲方提供其他等值担保，否则可依法行使优先受偿权。

**2.乙方违约责任**

（1）乙方未按合同约定工期完成工程，每延迟一日，应向甲方支付合同总价款万分之五的违约金，但累计违约金不超过合同总价款的5%。若总工期延误超过30日，甲方有权解除合同，乙方应支付合同总价款10%的违约金，并赔偿甲方因此遭受的直接损失。

（2）工程质量不符合合同约定或国家验收标准，乙方应负责无偿返修或重做，返修或重做费用由乙方承担，且工期不得顺延。若返修后仍不合格，甲方有权委托第三方整改，费用由乙方承担，并支付合同总价款10%的违约金。若质量问题严重影响使用，甲方有权解除合同，乙方应支付合同总价款20%的违约金。

（3）乙方施工过程中发生重大安全事故或重大质量事故，由乙方承担全部责任及由此产生的全部费用，包括但不限于罚款、赔偿、诉讼费等。甲方有权解除合同，乙方应支付合同总价款20%的违约金，并赔偿甲方因此遭受的直接损失。

（4）乙方未按合同约定提交竣工资料或验收报告，每延迟一日，应向甲方支付合同总价款万分之五的违约金。若超过30日仍未提交，甲方有权解除合同，乙方应支付合同总价款10%的违约金。

（5）乙方擅自使用甲方提供的专利技术或第三方知识产权，导致甲方遭受损失，乙方应承担全部赔偿责任，并支付合同总价款20%的违约金。甲方有权解除合同。

**3.赔偿责任**

任何一方违约给对方造成损失的，违约方应赔偿对方由此遭受的直接经济损失，包括但不限于利润损失、合同履行费用、诉讼费、律师费等。赔偿金额应以实际损失为限，但不得超过违约方在合同中应获得的利益。

**4.解除合同责任**

若一方严重违约，守约方有权书面通知违约方解除合同。解除合同后，已支付的款项不属于返还范围，但违约方应支付违约金，并赔偿守约方因此遭受的直接损失。解除合同不影响守约方根据法律规定或合同约定追究违约方责任的权利。

第七条不可抗力

不可抗力是指合同双方在签订合同时不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、台风、洪水、火灾、战争、动乱、政府行为（如征收、征用、政策调整等）、流行病疫情以及其他类似不能预见、不能避免并不能克服的事件。

1.不可抗力发生时，遭受该事件的合同一方应在事件发生后7日内书面通知另一方，说明不可抗力事件的情况、影响以及预计持续的时间。通知应包括不可抗力事件的证明材料，如政府公告、新闻报道、保险理赔文件等。

2.双方应根据不可抗力事件对合同履行的影响，协商决定是否延期履行、部分履行或解除合同。若不可抗力事件持续超过30日，双方均有权书面通知对方解除合同，合同自通知到达对方时解除。

3.因不可抗力导致合同无法履行或履行困难的，受影响一方根据不可抗力事件的影响，可部分或全部免除违约责任，但应及时采取措施减少损失，不得因不可抗力事件而故意扩大损失或妨碍对方采取减损措施。

4.若不可抗力事件是因第三方责任造成的，由该第三方承担责任，合同双方可根据不可抗力条款的规定，相应免除或减轻自身的责任。

5.本合同所称不可抗力条款不影响任何一方根据法律法规或合同约定享有的权利，也不影响合同其他条款的效力。不可抗力事件消除后，双方应立即恢复履行合同，已履行的部分不再调整。

第八条争议解决

凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。若协商未能在30日内达成一致，任何一方均有权将争议提交至合同签订地有管辖权的人民法院通过诉讼解决。

在诉讼期间，除争议事项外，双方应继续履行合同其他条款，保持工程进度，避免因争议影响合同目的的实现。双方应积极配合法院的审理工作，提供相关证据材料，并遵守法院的生效判决或裁定。

本合同项下的争议解决适用中华人民共和国法律。若一方在收到另一方争议解决通知后60日内未采取任何行动，守约方有权直接向法院提起诉讼，诉讼费用由败诉方承担。

双方在争议解决过程中，应遵循诚实信用原则，尊重对方合法权益，力求通过合法途径解决争议，避免采取可能损害对方利益的过激行为。任何一方不得因争议解决而向第三方泄露本合同项下的保密信息，但法律法规另有规定或有权机关要求的除外。

第九条其他条款

1.**通知方式**：本合同项下的所有通知、请求、要求或其他通信均应以书面形式（包括但不限于信函、传真、电子邮件）发送至本合同首部列明的地址或联系方式。任何一方变更联系方式，应提前7日书面通知对方。以电子邮件方式发送的，发出时视为送达；以快递或挂号信方式发送的，寄出后3日视为送达。

2.**合同变更**：对本合同的任何修改或补充，均须经双方协商一致，并以书面形式作出，作为本合同不可分割的一部分。任何一方不得单方面变更合同内容。口头协议或暗示的变更均无效。

3.**合同转让**：未经另一方事先书面同意，任何一方不得将其在本合同项下的权利或义务部分或全部转让给第三方。但根据法律规定或双方书面协议的转让除外。

4.**独立合同**：本合同是双方之间关于特定电力工程施工合作的独立协议，不受双方之间任何其他协议或安排的影响，除非本合同中另有明确说明。

5.**完整协议**：本合同及其附件构成双方就本合同标的事项达成的完整协议，取代双方此前就此达成的所有口头或书面协议、谅解或安排。

6.**可分割性**：若本合同任何条款被认定为无效或不可执行，该条款应被视为从本合同中删除，但本合同的其余条款及目的应继续完全有效。

7.**第三方受益人**：本合同不仅约束双方，也约束与工程直接相关的