吊车工程合同范本

吊车工程合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：XX建设集团有限公司，注册地址位于中国北京市朝阳区建国路88号，法定代表人为张明，联系电话甲方系一家依法注册成立的建设工程施工企业，具备相应的企业资质，因承接的XX项目工程需要，需租赁吊车设备并委托乙方提供吊装服务，以保障工程建设的顺利进行。

甲方作为工程项目的业主方，拥有完整的工程项目管理权限，并负责提供吊装作业所需的场地、安全条件及相关技术资料。甲方根据工程进度需求，提前向乙方下达吊车租赁及服务指令，并有权对乙方的服务进行监督和验收。同时，甲方需按照合同约定支付吊车租赁费用及服务费用，并承担因吊装作业可能产生的第三方责任风险（除非另有约定）。甲方在合同履行过程中，应严格遵守国家及地方关于建筑机械租赁和作业的安全管理规定，确保吊装作业符合安全生产标准。

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：XX重型机械租赁有限公司，注册地址位于中国上海市浦东新区陆家嘴环路1088号，法定代表人为王强，联系电话乙方系一家专业从事建筑机械租赁及吊装服务的企业，拥有合法的营业执照及相应的行业资质，具备提供吊车租赁及专业吊装服务的综合能力。

乙方作为吊车租赁及服务的提供方，负责按照甲方的要求提供符合国家标准的吊车设备，并配备专业的操作人员进行现场吊装作业。乙方应确保所提供的吊车设备技术状况良好，满足甲方工程项目的吊装需求，并严格按照安全操作规程进行作业。乙方有权要求甲方提供必要的作业条件及配合，包括但不限于场地平整、障碍物清理、电力保障等，甲方应积极予以配合。同时，乙方需按照合同约定收取吊车租赁费用及服务费用，并自行承担设备维护、保险及因服务行为产生的相关责任。

双方合作的背景及前提条件：

本合同基于甲方的工程建设需求及乙方的专业服务能力而签订。甲方因XX项目工程建设的需要，需在XX时间段内使用吊车进行构件吊装作业，而乙方具备提供符合甲方要求的吊车设备及专业服务的条件。双方经友好协商，就吊车租赁及吊装服务事宜达成一致，明确各自的权利与义务。甲方负责提供工程项目的整体管理及作业条件，乙方负责提供优质的吊车租赁及吊装服务，双方共同确保工程建设的顺利推进。本合同的有效履行，将直接关系到XX项目工程的质量、进度及安全，是双方合作的基础框架。合同的签订及履行，应符合国家法律法规及相关行业规范，任何一方均需严格遵循合同约定，以保障双方的合法权益。

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的是明确甲方在XX项目工程建设中所需吊车租赁及吊装服务的具体内容与双方责任，确保吊装作业安全、高效地完成。合同范围包括：乙方根据甲方需求，提供符合国家及行业标准的吊车设备，并派遣具备资质的吊装操作人员，在指定地点对工程构件进行吊装作业。具体内容涵盖吊车设备的租赁期限、租赁费用、操作人员配备、吊装范围、安全责任划分、设备维护保养以及合同解除条件等。甲方负责提供吊装作业所需的场地、安全条件及相关技术资料，并监督乙方服务过程；乙方负责按约定提供合格的吊装设备与服务，确保作业安全。本合同旨在通过双方协作，保障XX项目工程按计划顺利推进，满足工程建设的实际需求。

第二条定义

1.“吊车设备”指乙方提供给甲方使用的用于吊装作业的起重机械，包括但不限于汽车起重机、履带起重机等，其技术参数及性能应符合国家相关标准。

2.“吊装服务”指乙方配备操作人员，使用吊车设备按照甲方要求完成工程构件吊装的作业行为，包括但不限于设备进场、安装调试、吊装作业及设备退场等。

3.“租赁期限”指本合同约定的吊车设备提供及服务的起止时间，以合同明确约定为准。

4.“安全责任”指双方在吊装作业过程中各自应承担的安全生产管理及风险防范义务。

5.“技术资料”指甲方提供的与吊装作业相关的工程图纸、构件参数、吊装方案等文件。

第三条双方权利与义务

1.甲方的权力和义务：

（1）甲方有权要求乙方按照合同约定提供符合标准的吊车设备及专业操作人员，并有权对乙方的服务过程进行监督和检查，确保吊装作业符合安全生产要求。

（2）甲方应向乙方提供吊装作业所需的场地、电源接入、道路通行等必要条件，并负责协调现场其他施工单位的配合事宜，确保乙方能够顺利开展作业。

（3）甲方需提前向乙方下达吊装作业指令，并提供详细的构件参数、吊装方案及安全注意事项等技术资料，乙方应据此安排设备与人员。

（4）甲方应按照合同约定的支付条件及时向乙方支付吊车租赁费用及服务费用，如有逾期支付，应承担相应的违约责任。

（5）甲方需自行承担因吊装作业对第三方造成的损害赔偿责任，除非合同另有约定或法律规定乙方需承担责任的情况。

（6）甲方应配合乙方进行吊装作业前的安全检查，并对作业现场的危险源进行排查与清理，确保作业环境安全。

2.乙方的权力和义务：

（1）乙方有权要求甲方提供符合吊装作业条件的场地、电源、道路等必要条件，并有权拒绝在不符合安全要求的环境下进行作业。

（2）乙方应按照合同约定提供符合国家及行业标准的吊车设备，并确保设备在租赁期内处于良好状态，配备持证上岗的专业操作人员，严格按照安全操作规程进行吊装作业。

（3）乙方应配备足够的设备维护人员，定期对吊车设备进行检查、保养和维修，确保设备安全可靠，并承担设备自身的维护成本及保险费用。

（4）乙方操作人员在作业过程中发现任何安全隐患或不符合安全要求的情况，有权立即停止作业并通知甲方，甲方应及时处理相关问题。

（5）乙方应自行承担因操作人员失误或设备故障造成的自身损失，以及因服务行为产生的相关责任（除非合同另有约定或法律规定甲方需承担责任的情况）。

（6）乙方应配合甲方进行吊装作业前的安全交底，并对操作人员进行安全培训，确保吊装作业全程符合安全生产标准。如因乙方责任导致安全事故，乙方应承担全部责任并赔偿相关损失。

（7）乙方有权要求甲方按照合同约定支付吊车租赁费用及服务费用，如甲方无故拖欠费用，乙方有权暂停服务或解除合同，并要求甲方支付违约金。

第四条价格与支付条件

1.本合同项下的价格包括吊车设备的租赁费用、操作人员的劳务费用、设备进出场费、吊装服务费及乙方为履行合同所发生的相关合理费用。具体价格标准依据附件一《吊车租赁及服务费用明细表》执行，该附件作为本合同不可分割的一部分。价格已包含乙方提供服务的全部成本及利润，并考虑了设备折旧、保险、维护等因素。

2.支付方式：甲方应采用银行转账方式向乙方支付合同款项。乙方应在收到甲方支付款项后，向甲方开具等额的合法发票。

3.支付时间：

（1）预付款：合同签订后7个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的30%作为预付款，用于吊车设备的准备及调度。

（2）进度款：乙方完成阶段性吊装作业（如合同约定或双方确认的节点），经甲方验收合格后15个工作日内，甲方向乙方支付至当阶段应付款项的80%。

（3）尾款：全部吊装作业完成并通过甲方最终验收后30个工作日内，甲方向乙方支付至合同总价款的90%。剩余10%作为质量保证金，自最终验收合格之日起满12个月后无任何质量问题或索赔情况下，甲方一次性无息支付乙方。

4.如遇国家政策调整导致税费等发生变动，双方应协商调整相关费用，并书面确认。

第五条履行期限

1.本合同有效期限自202X年X月X日至202X年X月X日，共计XX天。合同期限包含吊车设备的租赁期及吊装服务的全部作业时间。

2.乙方应于202X年X月X日前将符合要求的吊车设备及操作人员部署至甲方指定地点，并完成设备的安装调试，确保在202X年X月X日能够正式开始吊装作业。

3.除不可抗力因素外，乙方应按照甲方确认的吊装作业计划高效完成所有吊装任务，确保在202X年X月X日前全部作业完成并退场。

4.如需延期，双方应提前书面协商，并根据延期时间长短及影响，对合同价格及履行期限进行相应调整。甲方因工程需要确需延长服务期限的，应提前通知乙方并支付相应的延期费用，具体标准参照合同附件二。

第六条违约责任

1.甲方的违约责任：

（1）甲方未按合同约定支付任何款项（包括预付款、进度款、尾款或质量保证金），每逾期一日，应按逾期支付金额的千分之五向乙方支付违约金，逾期超过30日，乙方有权暂停服务或解除合同，并要求甲方支付合同总价款20%的违约金。

（2）甲方未按时提供吊装作业所需的场地、电源、道路或其他必要条件，导致乙方设备闲置或作业延误，每延误一日，甲方应向乙方支付合同日平均租赁费用的20%作为违约金，延误超过15日，乙方有权解除合同并要求甲方支付合同总价款15%的违约金。

（3）甲方提供的吊装技术资料错误或未及时提供，导致乙方作业方案调整或延误，甲方应承担因此造成的乙方额外成本及延误损失，并支付合同总价款5%的违约金。

（4）甲方未按约定履行最终验收义务，无故拖延或拒绝验收，每拖延一日，应向乙方支付合同日平均租赁费用的10%作为违约金，拖延超过30日，视为甲方认可乙方服务，质量保证金自动失效。

2.乙方的违约责任：

（1）乙方未按合同约定提供符合标准的吊车设备或操作人员，导致甲方工程延误，每延误一日，应向甲方支付合同日平均租赁费用的30%作为违约金，延误超过10日，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同总价款25%的违约金。

（2）乙方提供的吊车设备技术状况不达标或存在安全隐患，在甲方要求整改后仍未能符合要求，甲方有权要求乙方立即更换合格设备或解除合同，由此造成的损失由乙方承担，并支付合同总价款30%的违约金。

（3）乙方操作人员在吊装作业中违反安全操作规程，造成设备损坏或人身、财产损害，乙方应承担全部赔偿责任（包括但不限于设备维修费、第三方赔偿费、保险费等），并支付合同总价款50%的违约金。

（4）乙方未按约定时间完成吊装作业，导致甲方工程延期，每延误一日，应向甲方支付合同日平均服务费用的40%作为违约金，延误超过20日，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同总价款40%的违约金。

（5）乙方擅自将合同项下的服务转包或分包给第三方，一经发现，甲方有权立即解除合同，乙方应向甲方支付合同总价款50%的违约金，并承担由此给甲方造成的全部损失。

3.违约金上限：双方约定的任何违约金总额均不超过合同总价款的50%。若违约金不足以弥补守约方实际损失，守约方有权要求违约方赔偿全部损失，包括直接损失和可预见的间接损失。

4.解除合同后果：任何一方解除合同，应提前30日书面通知对方，并支付对方已履行部分的相应费用，损失赔偿按本条约定执行。乙方在合同解除后应立即将吊车设备撤离现场，甲方应支付乙方已完成服务的相应费用。

第七条不可抗力

1.不可抗力是指合同双方在签订合同时不能预见、对其发生和后果不能避免并不能克服的事件，包括但不限于地震、台风、洪水、火灾、战争、动乱、政府行为（如法律法规变更、征收征用等）以及其他类似无法预见、无法避免、无法克服的客观情况。

2.任何一方因不可抗力事件导致无法履行或无法完全履行合同义务时，应在不可抗力事件发生后7日内书面通知对方，并提供相关证明文件，如政府公告、新闻报道、保险理赔通知等。双方应根据不可抗力事件的影响程度，协商决定是否延期履行、部分履行或解除合同。

3.因不可抗力导致合同无法履行的，受影响一方不承担违约责任，但应及时采取措施减少损失，并应免于承担因不可抗力事件造成的直接损失。双方应相互配合，提供必要的协助，以尽快消除不可抗力影响。

4.若不可抗力事件持续超过30日，双方仍无法恢复履行合同的，本合同自动解除，双方应互不承担违约责任，已产生的费用按实际履行情况结算。因不可抗力造成的财产损失或第三方责任，由双方根据各自受影响情况自行承担或通过保险途径解决，合同另有约定的除外。

5.不可抗力事件消除后，受影响一方应立即恢复履行合同，若合同履行条件发生实质性改变，双方可协商修改合同条款，达成一致后签订补充协议。

第八条争议解决

1.本合同项下发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商应在合同有效期内，由双方授权代表就争议事项进行沟通，尝试达成书面和解协议。若在协商期限内（自一方提出协商要求之日起30日内）未能达成一致，双方应视为协商不成。

2.协商不成的，任何一方均有权选择以下第（一）项或第（二）项方式解决争议：

（一）向合同履行地有管辖权的人民法院提起诉讼。诉讼期间，除争议事项外，双方应继续履行合同其他条款，非争议部分的权利义务不受诉讼影响。

（二）向合同签订地有管辖权的仲裁委员会申请仲裁。仲裁适用该仲裁委员会现行有效的仲裁规则，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。仲裁语言为中文。

3.争议解决期间，除争议焦点问题外，双方应避免采取可能加剧争议或损害对方利益的措施，包括但不限于扣押财产、公开披露争议信息等。双方均应配合争议解决机构（法院或仲裁委）的审理工作，如实提供证据材料。

4.若一方在收到另一方提起诉讼或仲裁通知后30日内无正当理由不参与争议解决程序，对方有权单方面申请法院强制执行或申请仲裁庭缺席裁决。诉讼或仲裁费用（包括但不限于案件受理费、律师费、保全费等）由败诉方承担，除非双方另有约定或法律规定。

5.争议解决过程中，双方应对争议事项本身的处理保持独立判断，不应影响双方在合同其他方面的合作关系，尤其是在后续合同履行或潜在合作中的信任基础。

第九条其他条款

1.通知方式：双方在本合同首部载明的地址、联系人及联系方式为有效联系方式。任何一方变更联系方式，应提前7日书面通知对方。通过书面、传真、电子邮件、快递等方式发送的通知，在发出时视为有效送达。合同履行过程中的通知均以本合同载明的为准。

2.合同变更：对本合同的任何修改或补充，均须经双方协商一致，并以书面形式作出，补充协议与本合同具有同等法律效力。任何一方不得单方面修改或补充合同，未经对方书面确认的，均不产生法律效力。

3.保密条款：双方应对在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术信息、客户资料等非公开信息承担保密义务，非经对方书面同意或法律规定，不得向任何第三方泄露。保密期限不因合同终