简易玉石加工合同范本

简易玉石加工合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：XX珠宝有限公司，

地址：中国XX省XX市XX区XX路XX号，

法定代表人/负责人：张三，

联系方式

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：XX玉石工艺厂，

地址：中国XX省XX市XX区XX路XX号，

法定代表人/负责人：李四，

联系方式

**合同简介**

本合同由甲方与乙方基于玉石加工业务签订，甲方作为委托方，就特定玉石原石委托乙方进行加工、设计及制作，乙方作为服务提供方，按照甲方要求完成加工任务并交付成品。双方基于平等、自愿、公平的原则，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，就合同标的、权利义务、履行期限、违约责任等事项达成一致，具体内容如下。

合作背景方面，甲方系专业从事珠宝首饰销售的企业，具备稳定的客户需求和市场渠道，为提升产品竞争力及满足客户个性化需求，决定委托具备专业玉石加工能力的乙方进行定制化加工。乙方作为在玉石加工领域具有丰富经验和良好口碑的工艺厂，拥有先进的加工设备和技艺精湛的匠人团队，能够按照甲方要求完成高品质的玉石加工服务。双方基于长期合作意向，通过友好协商确定本合同条款，以保障交易安全、明确双方责任，促进玉石加工业务的顺利开展。

在合同标的方面，甲方委托乙方加工的玉石原石及成品均符合国家相关质量标准，加工内容包括但不限于雕刻、打磨、抛光及镶嵌等工艺，具体加工方案以双方另行签订的技术协议为准。乙方承诺在加工过程中严格遵循甲方要求，确保成品质量达到约定标准，并按时交付。甲方则需提供必要的加工图纸、技术参数及样品确认，并对加工过程中的重大变更进行书面确认。双方通过明确标的物范围和加工要求，为后续履行奠定基础。

在权利义务方面，甲方有权对乙方的加工进度、工艺质量进行监督，并要求乙方在约定范围内进行调整；乙方则有义务按照合同约定完成加工任务，并承担因自身原因导致的加工延误或质量问题。双方权利义务的明确划分，有助于避免争议，确保合同目的的实现。

此外，本合同还涉及价格与支付条件、履行期限、违约责任、不可抗力、争议解决等核心条款，各部分内容相互关联，共同构成完整的合同框架。甲方作为委托方需按约定支付加工费用，乙方则需保证交付成品的完整性和合规性；双方均需遵守约定的履行期限，任何一方违约均需承担相应责任。不可抗力条款为双方提供了风险防范机制，争议解决条款则明确了纠纷处理方式，确保合同履行过程中的法律保障。

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的在于明确甲乙双方在玉石加工业务中的权利义务，确保甲方委托乙方加工的玉石原石能够按照约定要求完成加工并交付成品。合同范围包括但不限于玉石原石的接收、加工工艺的选择、加工进度的控制、成品的质量检验以及相关费用的支付等。具体内容涵盖：甲方提供玉石原石及加工设计要求，乙方根据甲方要求进行加工制作，双方就加工方案进行确认，乙方按时交付符合质量标准的成品，甲方按约定支付加工费用。本合同旨在通过规范化操作，保障双方合法权益，促进玉石加工业务的顺利进行。

第二条定义

1.**玉石原石**：指由甲方提供，用于加工制作成珠宝首饰或其他工艺品的天然玉石材料。

2.**加工工艺**：包括玉石雕刻、打磨、抛光、镶嵌等工艺流程。

3.**成品**：指乙方按照甲方要求完成加工后的玉石制品。

4.**技术协议**：指甲乙双方就加工方案、技术参数、质量标准等达成的书面补充文件。

5.**履行期限**：指本合同约定的加工完成并交付成品的截止日期。

6.**质量标准**：指成品在尺寸、工艺、外观等方面的技术要求，以双方确认的样品或技术协议为准。

第三条双方权利与义务

**1.甲方的权力和义务**

（1）甲方有权要求乙方按照合同约定的加工方案和技术标准进行加工，并对加工进度和质量进行监督。

（2）甲方需在合同签订后XX日内向乙方提供玉石原石及详细的加工设计要求，包括但不限于样品、图纸及技术参数。

（3）甲方有权对乙方提交的加工样品进行确认或提出修改意见，但需在XX日内书面回复乙方，否则视为默认。

（4）甲方需按照合同约定按时支付加工费用，逾期支付需承担每日XX%的违约金。

（5）甲方应对提供的玉石原石承担质量责任，如原石存在隐蔽瑕疵导致加工困难或成品缺陷，责任由甲方承担。

**2.乙方的权力和义务**

（1）乙方有权要求甲方提供明确的加工要求和必要的玉石原石资料，并有权对甲方的技术方案提出合理建议。

（2）乙方需严格按照合同约定及双方确认的技术协议进行加工，确保成品质量符合约定标准。

（3）乙方有权在加工过程中对甲方提出的设计变更进行合理收费，并需经甲方书面确认后方可执行。

（4）乙方需在合同约定的履行期限内完成加工并交付成品，如遇不可抗力或甲方原因导致延误，需及时通知甲方并协商延期。

（5）乙方应对加工过程及成品质量负责，如因乙方技术或设备原因导致成品缺陷，需承担返工或赔偿责任。

（6）乙方需保证交付的成品不存在侵犯第三方知识产权的情况，并配合甲方进行质量检验。

（7）乙方有权要求甲方在合同签订后XX日内支付首期加工费用，剩余款项在成品交付并验收合格后XX日内支付，具体比例由双方协商确定。

（8）乙方需妥善保管甲方提供的玉石原石，如有损坏或丢失，需承担相应赔偿责任。

（9）乙方需提供相关的加工过程记录和质量检验报告，以备甲方查验。

（10）乙方有权拒绝加工违反法律法规或存在安全风险的设计方案，并及时通知甲方调整。

第四条价格与支付条件

1.本合同项下的玉石加工费用总额为人民币XX元（大写：XX元整），该价格包含玉石原石加工、设计、制作、质量检验等全部费用，具体明细以双方确认的报价单或技术协议为准。

2.甲方应按照以下方式支付加工费用：

（1）首期付款：合同签订后XX日内，甲方向乙方支付总加工费用的XX%，即人民币XX元（大写：XX元整）；

（2）中期付款：乙方完成加工进度达到XX%并经甲方确认后XX日内，甲方向乙方支付总加工费用的XX%，即人民币XX元（大写：XX元整）；

（3）尾期付款：乙方交付全部成品并经甲方验收合格后XX日内，甲方向乙方支付剩余的XX%，即人民币XX元（大写：XX元整）。

3.支付方式：甲方通过银行转账方式将加工费用支付至乙方指定的以下银行账户：

开户名称：XX玉石工艺厂

开户银行：XX银行XX支行

银行账号：XX

4.乙方在收到每一笔款项前，应向甲方开具等额的增值税发票或收据。

5.如甲方未按本合同约定支付加工费用，每逾期一日，应按逾期支付金额的XX%向乙方支付违约金，逾期超过XX日的，乙方有权暂停加工或解除合同，并要求甲方支付已完成工作的相应费用及违约金。

第五条履行期限

1.本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为自合同签订之日起至所有加工费用结清之日止。

2.乙方应在合同签订后XX日内接收甲方提供的玉石原石，并开始加工工作。

3.乙方应在本合同第四条约定的各阶段付款节点前完成相应加工进度，并通知甲方进行验收或确认。

4.乙方应在本合同第四条约定的尾期付款节点前，将全部加工完成的成品交付给甲方，具体交付地点为甲方指定地点或双方协商一致的其他地点。

5.如遇需要调整履行期限的情形，双方应协商一致并签署书面补充协议，经双方签字盖章后生效。

第六条违约责任

1.**甲方违约责任**

（1）若甲方未按本合同第四条约定支付任何一期加工费用，每逾期一日，应按逾期支付金额的XX%向乙方支付违约金。逾期超过XX日的，乙方有权暂停加工或解除合同，并要求甲方支付已完成工作的相应费用及违约金。

（2）若甲方提供的玉石原石存在质量问题或数量不足，导致乙方无法按时完成加工或成品存在缺陷，甲方应承担相应的损失，并赔偿乙方因此遭受的经济损失。

（3）若甲方单方面变更或解除合同，应向乙方支付总加工费用XX%的违约金，且乙方已产生的加工费用不予退还。

（4）若甲方未按时提供加工设计要求或样品确认，导致乙方加工进度延误，每延误一日，甲方应向乙方支付已完成工作量费用XX%的违约金，但最长不超过XX日。

2.**乙方违约责任**

（1）若乙方未按本合同第五条约定按时交付成品，每逾期一日，应按总加工费用XX%的比率向甲方支付违约金。逾期超过XX日的，甲方有权解除合同，并要求乙方退还已支付的全部加工费用并支付违约金。

（2）若乙方交付的成品质量不符合本合同第二条定义的“质量标准”或双方确认的技术协议，乙方应在收到甲方书面通知后XX日内进行返工或更换。若乙方拒绝或无法在规定时间内完成整改，甲方有权解除合同，并要求乙方退还已支付的全部加工费用，且乙方需赔偿甲方因此遭受的经济损失，包括但不限于订单取消损失、替代产品溢价等。

（3）若返工后的成品仍不符合质量标准，乙方应再次承担返工费用，且甲方有权要求乙方赔偿双倍的质量缺陷损失。

（4）若乙方在加工过程中因保管不当导致玉石原石损坏或丢失，乙方应按原石价值的双倍向甲方赔偿损失。

（5）若乙方因自身原因未能按时完成加工任务，且非不可抗力或甲方原因所致，乙方应向甲方支付已完成工作量费用XX%的违约金，且甲方有权要求乙方缩短履行期限或解除合同。

3.**违约金的计算与支付**

（1）本合同项下的违约金以实际损失为限，若违约金不足以弥补实际损失的，违约方还应赔偿差额部分。

（2）违约方应在收到守约方书面违约通知后XX日内支付违约金，逾期支付的，每日加收违约金总额XX%的滞纳金。

4.**不可抗力导致的违约**

若因不可抗力（如自然灾害、战争、政府行为等）导致任何一方无法履行合同义务，受影响方应在不可抗力发生后XX日内书面通知另一方，并提供相关证明文件。双方应根据不可抗力影响程度协商调整履行期限或解除合同，互不承担违约责任。

5.**争议解决中的违约责任**

若双方因履行合同发生争议，任何一方在通过协商或调解未能解决争议的情况下，向合同履行地人民法院提起诉讼的，败诉方应承担胜诉方因诉讼产生的合理费用，包括但不限于律师费、诉讼费、保全费等。

第七条不可抗力

1.本合同所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、台风、洪水、火灾、战争、动乱、政府行为（如法律变更、政策调整等）、疫情及其防控措施、以及严重影响生产经营的电力或通讯中断等。

2.任何一方因不可抗力导致无法履行或无法完全履行本合同义务时，应在不可抗力发生后XX日内，书面通知另一方，并提供相关机构出具的不可抗力证明文件。通知内容应包括不可抗力发生的时间、地点、程度以及对合同履行的影响。

3.因不可抗力导致合同部分或全部无法履行的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。不可抗力影响消除后，双方应协商确定是否继续履行合同或采取补救措施。

4.若不可抗力持续超过XX日，双方均有权解除合同，但应提前XX日书面通知对方，并就合同解除后的善后事宜（如已发生费用的结算、财产返还等）达成协议。因不可抗力解除合同的，互不承担违约责任，已支付的费用按实际履行情况结算。

5.双方应采取合理措施减轻不可抗力造成的损失，因未采取合理措施导致损失扩大的，仍应承担相应责任。

第八条争议解决

1.因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，应提交至合同履行地有管辖权的人民法院通过诉讼方式解决。

2.在诉讼期间，除争议事项外，双方应继续履行合同其他部分，任何一方不得单方面中断合同履行或采取损害对方利益的行为。

3.诉讼过程中产生的所有诉讼费用（包括但不限于案件受理费、保全费、律师费等）由败诉方承担，胜诉方有权要求败诉方承担其合理诉讼费用。

4.任何一方在向法院提起诉讼前，应向另一方发出书面争议解决通知，说明争议事项、请求解决方案及事实和法律依据，并提供相关证据材料。双方应在收到通知后XX日内进行第一次协商，后续协商应至少间隔XX日。

5.若双方在诉讼前未能通过协商解决争议，任何一方有权在诉讼时效内向有管辖权的人民法院提起诉讼，并应确保其诉讼主张有充分的事实和法律依据。法院将根据事实、法律及合同约定作出判决。

6.双方同意，在诉讼过程中，应积极配合法院的审理工作，如实提供证据，并遵守法院的生效判决或裁定。任何一方不履行生效法律文书，另一方有权申请强制执行。

第九条其他条款

1.**通知方式**：双方在本合同首部载明的联系方式为有效联系方式。任何一方变更联系方式，应提前XX日书面通知另一方。通过书面、传真、电子邮件、快递等方式发送的通知，在发出时视为送达；通过邮寄方式发送的通知，在寄出后XX日视为送达。合同项下的所有通知均应使用中文进行。

2.**合同变更**：对本合同的任何修改或补充，均须经双方协商一致，并以书面形式作出，补充协议与本合同具有同等法律效力。未经双方书面同意，任何一方不得单方面变更合同内容。

3.**终止条件**：除本合同另有约定或法律规定外，出现以下情况之一，本合同终止：（1）合同目的实现；（2）双方协商一致解除；（3）一方严重违约，守约