河堤维修施工合同范本

河堤维修施工合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：XX市河务管理局。

甲方地址：XX省XX市XX区XX路XX号。

甲方法定代表人/负责人：张三。

甲方联系方式：0XX-XXXXXXX。

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：XX水利工程建设有限公司。

乙方地址：XX省XX市XX区XX街XX号。

乙方法定代表人/负责人：李四。

乙方联系方式：0XX-XXXXXXX。

**合同简介**

本合同系基于XX市河务管理局（以下简称“甲方”）对辖区内XX河段河堤进行维修加固的需求，与XX水利工程建设有限公司（以下简称“乙方”）就河堤维修施工项目所达成的合作协议。甲方作为XX河段河堤的所有权人或管理权人，为保障河堤安全及防洪功能，委托乙方按照国家相关技术标准及甲方的要求，对指定河段的河堤进行维修施工。乙方作为具备相应资质的施工单位，根据甲方的委托，提供专业的河堤维修施工服务。双方基于平等、自愿、公平的原则，经友好协商，达成本合同，以明确双方的权利与义务。

在合作背景方面，XX河段作为XX市重要的防洪屏障，近年来因自然侵蚀及人类活动影响，部分河堤出现结构损坏、渗漏等问题，已影响河堤的正常使用功能。为维护公共安全及防洪体系稳定，甲方决定对XX河段河堤进行专项维修施工。乙方凭借在水利工程建设领域的专业技术和丰富经验，经甲方的选择，成为本次河堤维修施工项目的承建单位。双方通过前期沟通与方案论证，确认了维修范围、技术要求及工期安排，并在此基础上签订本合同，以确保项目顺利实施。

本合同不仅明确了双方在河堤维修施工过程中的权利与义务，还涉及价格支付、履行期限、违约责任等核心条款，旨在为项目的有序推进提供法律保障。甲方作为委托方，负责提供施工所需的相关资料及场地条件，并对施工质量进行监督；乙方作为承建方，负责按照合同约定完成施工任务，并确保工程符合国家及行业相关标准。双方的合作基于互信互利，通过严格履行各自责任，共同实现河堤维修加固的目标。

本合同范本的制定，充分考虑了河堤维修施工项目的特殊性，包括施工环境复杂性、技术标准严格性以及安全风险多样性等因素。当事人信息的详细列明，有助于明确合同主体的法律地位和责任归属；合同简介的阐述，则强调了合作背景的合理性与必要性，为后续条款的制定奠定了基础。后续章节中，双方权利义务、价格支付、违约责任等条款将围绕本合同的核心目标展开，以确保合同内容的完整性与可操作性。

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的在于委托乙方对甲方所管辖的XX河段指定河堤进行维修施工，以修复河堤损坏部分，提升其结构强度与稳定性，确保其具备满足防洪标准的承载能力。维修范围包括但不限于：对XX河段下游约5公里河堤（具体桩号范围为桩号XXX至桩号XXX）的堤身进行加高加固，修复堤身局部塌陷区域，更换破损的堤顶路面，加固并修复堤防迎水坡及背水坡的防护工程（如抛石、格宾石笼等），以及清理河道范围内影响河堤安全的淤积物。合同范围内的具体工作内容将依据甲方提供的《河堤维修施工图设计文件》及相关的技术规范执行。

第二条定义

本合同中下列词语具有以下含义：

（1）"河堤"：指XX河段用于拦截、引导水流及防护洪水的堤防构筑物，包括堤身、堤顶、迎水坡、背水坡、护脚及附属设施。

（2）"维修施工图设计文件"：指甲方根据工程需求委托设计单位编制的，包含工程地质、结构设计、施工工艺、材料要求等内容的图纸及技术文件。

（3）"国家及行业相关标准"：指中华人民共和国现行有效的关于水利工程建造、质量验收、安全施工等方面的法律、法规、技术规范和标准，如《堤防工程设计规范》（GB50286）、《水利水电工程施工质量验收标准》（SL176）等。

（4）"施工组织设计"：指乙方为完成本合同项下的施工任务而编制的，包含施工方案、进度计划、资源配置、安全措施、环境保护措施等内容的计划文件。

（5）"隐蔽工程"：指在施工过程中被后续工序覆盖或掩埋的工程部位，如地基处理、基础浇筑、管道埋设等。

（6）"竣工验收"：指工程完成后，由甲方组织相关单位依据合同约定、设计文件及国家标准对工程质量、数量、安全等进行的最终检查和评定，并形成书面验收结论的过程。

第三条双方权利与义务

**1.甲方的权力和义务**

（1）**权力**：

a.甲方有权根据合同约定，对乙方的施工组织、人员资质、材料选用、施工工艺、工程进度及质量安全等事项进行监督、检查和管理。

b.甲方有权要求乙方按照设计文件和合同要求完成施工任务，并有权对乙方提交的施工方案、进度计划、专项施工方案等文件进行审核，并提出修改意见。

c.对于隐蔽工程，甲方有权在乙方隐蔽前进行检查验收；未经甲方验收或验收不合格的，乙方不得进行下道工序施工。

d.甲方有权根据合同约定，参与工程变更的确认程序，并对工程变更产生的费用和工期影响进行审核。

e.甲方有权在工程具备竣工验收条件时，组织相关单位进行竣工验收，并对验收结果负责。

f.甲方有权依据合同约定，要求乙方承担违约责任，并有权向乙方追究因乙方原因造成的损失。

（2）**义务**：

a.甲方应向乙方提供必要的施工场地，包括河堤维修作业区域，并确保乙方人员、设备进入场地的通道畅通。

b.甲方应在合同签订后XX日内，向乙方提供经批准的《河堤维修施工图设计文件》、工程地质勘察报告及相关技术文件，并保证其真实、准确、完整。

c.甲方应负责协调处理施工过程中可能涉及的与第三方（如当地村民、其他施工单位等）的关系，为乙方施工提供必要的便利条件，但由此产生的费用由乙方承担，除非该关系协调是甲方合同义务的一部分。

d.甲方应按照合同约定及时审核乙方提交的施工组织设计、进度计划、材料报审等文件，并在审核期限内给予明确答复。甲方无正当理由逾期未答复的，视为同意乙方的方案。

e.甲方应按照合同约定的支付条款，及时向乙方支付合同价款。甲方逾期支付的，每逾期一日，应按逾期支付金额的XX‰向乙方支付违约金。

f.甲方应组织或参与工程竣工验收，并在验收合格后XX日内，向乙方支付至合同总价的XX%（尾款）。

g.甲方应负责提供施工所需的水源、电源（如需），并承担相关费用。河堤维修施工期间，甲方应负责做好施工现场的安全警示和环境保护相关工作，并承担由此产生的费用。

**2.乙方的权力和义务**

（1）**权力**：

a.乙方有权按照合同约定及设计文件要求，自行组织施工力量、调配施工设备、选择合格的材料，并独立完成合同范围内的全部维修施工任务。

b.乙方有权要求甲方按照合同约定提供施工场地、技术文件、协调第三方关系及支付合同款项。

c.乙方在施工过程中，如发现设计文件存在错误或不符合实际情况，有权向甲方提出书面意见；经甲方核实确认需要变更设计的，乙方有权按照变更后的设计文件施工，并要求相应调整合同价款和工期。

d.乙方有权要求甲方对隐蔽工程进行验收，并有权拒绝在没有获得甲方书面同意的情况下进行覆盖或隐蔽。

e.乙方有权要求甲方参与工程竣工验收，并依据合同约定主张工程款项。

f.乙方有权依据合同约定，要求甲方承担其因违约行为造成的损失。

（2）**义务**：

a.乙方应组建符合合同要求的项目管理团队，明确项目经理及各专业技术人员职责，并确保项目管理人员及特种作业人员持有有效的执业资格证书或上岗证。

b.乙方应严格按照《河堤维修施工图设计文件》、国家及行业相关标准、技术规范及本合同约定，编制详细的施工组织设计，并报甲方审核。施工组织设计应包含但不限于施工方案、质量保证措施、安全生产措施、环境保护措施、资源投入计划、施工进度横道图等内容。

c.乙方应确保所使用的所有原材料、半成品、构配件及设备均符合设计文件和合同约定的质量标准，并按规定进行检验、试验，提供合格的检验报告。乙方应将主要材料的样品报送甲方确认。

d.乙方应严格按照批准的施工组织设计和进度计划组织施工，确保工程按期完成。如遇特殊情况需要调整进度计划，应提前XX日书面报甲方批准。乙方应接受甲方对施工进度的监督，并按要求提交进度报告。

e.乙方应建立完善的质量管理体系，对施工全过程进行质量控制，确保工程质量达到合同约定的标准。乙方应积极配合甲方的质量检查和验收工作，对提出的问题及时整改。

f.乙方应建立并严格执行安全生产责任制，制定有效的安全防护措施，配备必要的安全防护用品，对施工人员进行安全教育，确保施工安全。因乙方原因发生的安全事故，由乙方承担全部责任及由此产生的一切费用。

g.乙方应采取有效措施，保护施工场地及周边环境，防止扬尘、噪音、污水等污染，符合国家及地方环保要求。工程完工后，应清理现场，拆除临时设施。

h.乙方应妥善保管甲方提供的资料及施工设备，如有损坏或遗失，应承担赔偿责任。

i.乙方应在隐蔽工程隐蔽前，向甲方提交自检报告及相关资料，经甲方验收合格后方可进行隐蔽。隐蔽工程验收不合格的，乙方应无条件返工，并承担由此造成的损失。

j.乙方应按合同约定，向甲方提交竣工验收申请报告及完整的竣工资料（包括但不限于竣工图、质量检验报告、试验报告、验收记录等）。

k.乙方应按合同约定的付款条件，提交付款申请，并配合甲方完成相关审核程序。乙方应向甲方提供合规的发票。

l.乙方应遵守国家及地方的法律法规，依法纳税，并承担因自身违法行为产生的一切责任和费用。

第四条价格与支付条件

本合同项下河堤维修施工项目的总价款为人民币XXXX万元整（大写：XXXX元整）。该价格为固定总价，包含乙方为完成本合同约定全部工作所需的一切成本、费用、利润及税金。

付款方式及时间如下：

（1）合同签订后XX日内，甲方支付合同总价款的XX%，即人民币XXXX万元，作为乙方履约保证金。乙方应将该保证金专款存入双方共同认可的银行账户或提供等额银行保函。

（2）主体工程施工完成并经甲方验收合格后XX日内，甲方支付至合同总价款的XX%，即人民币XXXX万元。

（3）工程竣工验收合格，并经甲方支付至合同总价款的XX%（尾款）后XX日内，乙方应向甲方支付等额的履约保证金。甲方应在XX日内将履约保证金无息返还乙方。

（4）乙方应在收到甲方每期付款前XX日内，向甲方提供等额且合法有效的发票。甲方付款账户信息如下：开户行：XX银行XX支行；账号：XXXXXXXX；收款人：XX水利工程建设有限公司。

付款不计利息，所有货币单位均为人民币。若因甲方原因导致乙方无法按期收到款项，每逾期一日，甲方应按当期应付未付款项的XX‰向乙方支付违约金，但累计违约金不超过合同总价款的XX%。

第五条履行期限

（1）本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格、甲方支付全部工程款项且乙方提交完整竣工资料并办妥移交手续之日止，为合同履行完毕。

（2）本合同项下的河堤维修工程施工期限为XX日历天，自乙方施工人员及设备进入施工现场之日起计算。具体开工日期由甲方书面通知乙方，通知日期视为开工日期。如遇不可抗力或甲方原因导致的延误，工期相应顺延。

（3）关键时间节点：

a.乙方应于合同生效后XX日内完成施工组织设计编制并报送甲方审核。

b.主体工程应于XX年XX月XX日前开工。

c.乙方应于XX年XX月XX日前完成全部施工任务，并通知甲方进行竣工验收。

d.甲方应在收到乙方竣工验收申请后XX日内组织完成竣工验收。

e.主体工程验收合格后XX日内，甲方支付第二期工程款。

f.工程竣工验收合格后XX日内，甲方支付至合同总价的XX%（尾款）。

g.竣工资料提交期限：工程竣工验收合格后XX日内。

第六条违约责任

**1.甲方违约责任**

（1）若甲方未按本合同第四条约定的期限和金额向乙方支付款项，每逾期一日，应按当期应付未付款项的XX‰向乙方支付违约金。甲方逾期付款导致乙方无法继续施工的，每逾期XX日，乙方可向甲方发出书面催告，甲方仍不支付的，乙方有权暂停施工，由此造成的工期延误及乙方损失（包括但不限于人员窝工费、设备闲置费、赶工费等）由甲方承担。逾期超过XX日，乙方有权解除合同，除要求甲方支付已完成工程量对应的价款及逾期付款违约金外，还应有权要求甲方赔偿合同总价款XX%的违约损失。

（2）甲方未按约定提供施工场地、技术文件或协调第三方关系，导致乙方无法正常开工或施工，每项延误造成的工期由甲方承担，并赔偿乙方因此遭受的直接损失。若延误超过XX日，乙方有权解除合同。

（3）甲方对乙方提交的符合合同要求的付款申请无正当理由拒不支付或拖延支付的，构成违约。除支付逾期付款违约金外，乙方有权暂停相应部分的施工，甲方应承担由此产生的责任。

（4）甲方组织的竣工验收无正当理由拖延或结论不明确的，视为验收通过。但甲方应在收到乙方竣工验收报告后合理期限内（不超过XX日）给出明确答复。若甲方无正当理由未组织验收或拒不签署验收文件，工程自动视为合格，但甲方仍需按约定支付尾款。

**2.乙方违约责任**

（1）若乙方未按约定工期完成工程，每逾期一日，应按合同总价款（扣除已付款项）的XX‰向甲方支付工期延误违约金。但工期延误是由于不可抗力、甲方原因或设计变更等非乙方原因造成的除外。逾期超过XX日，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿合同总价款XX%的违约损失。因乙方原因导致工期延误，乙方还应承担相应的赶工措施费用。

（2）工程质量不符合合同约定或国家及行业相关标准，乙方应负责无偿返工、修复，直至达到合同要求。返工期间造成的工期延误由乙方承担。若返工后仍不合格，甲方有权委托第三方处理，费用由乙方承担，且甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿由此造成的全部损失。

（3）乙方施工过程中发生重大质量安全事故，或因乙方原因造成环境污染，乙方应立即停止施工，采取补救措施，并承担由此产生的一切费用和责任。甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿合同总价款XX%以上的违约损失。情节严重的，乙方还应承担相应的法律责任。

（4）乙方未按约定提交竣工验收申请、竣工资料或移交手续，导致工程无法通过验收或交付使用的，每逾期一日，应向甲方支付合同总价款XX‰的违约金。逾期超过XX日，甲方有权视为乙方单方面解除合同，并要求乙方赔偿合同总价款XX%的违约损失。

（5）乙方擅自更换合同约定的材料、设备或降低施工标准，甲方有权要求乙方停止违约行为，更换合格产品，并承担由此造成的工期延误和损失。甲方还有权扣除相应款项。

（6）乙方未按约定提供履约保证金（如合同另有约定解除条款下），或提供的保证金不符合要求，甲方有权拒绝支付相应款项，并要求乙方赔偿由此造成的损失。

（7）乙方对甲方提供的资料或设备造成损坏或遗失，应负责修复或赔偿。

**3.违约金与赔偿的适用**

（1）本合同中的违约金条款是双方基于合同可能发生的风险预设的补偿措施。任何一方违约，守约方除有权要求违约方支付违约金外，还有权要求其赔偿实际损失。

（2）违约金不足以弥补实际损失的，守约方有权要求违约方补足差额。若守约方因违约方的行为而遭受损失的，违约方应承担赔偿责任。

（3）若一方违约导致合同目的无法实现，守约方有权解除合同，并要求违约方承担合同总价款XX%以上的赔偿责任，并返还已支付但未提供相应服务的款项。

第七条不可抗力

1.定义：不可抗力是指合同双方在签订合同时不能预见、对其发生和后果不能避免并不能克服的事件。不可抗力包括但不限于：地震、台风、洪水、暴雨、干旱、泥石流、滑坡、战争、动乱、政府行为（如征收、征用、政策变更）、法律变化等。

2.通知义务：任何一方因不可抗力不能履行合同时，应在不可抗力事件发生后XX日内，以书面形式通知对方，并提供不可抗力事件发生及其影响的有效证明文件。若不可抗力影响持续超过XX日，双方应协商决定是否解除合同或变更合同。

3.责任免除：因不可抗力导致合同部分或全部不能履行的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。遭受不可抗力一方应采取积极措施减少损失，因采取合理措施仍造成的损失，由双方根据事件影响各自承担。

4.合同解除：若不可抗力导致合同目的完全无法实现，经双方协商一致或根据法律规定，可以解除合同。合同解除后，双方应就善后事宜（如已付款项的处理、财产返还等）进行协商，协商不成的，可依据本合同第八条约定解决。因不可抗力解除合同的，双方互不承担违约责任。

5.不可抗力证明：双方应对不可抗力事件的发生及持续时间提供各自所在地政府或相关机构出具的正式证明文件。若双方对不可抗力事件的影响存在争议，提交给争议解决机构或法院裁决的，以该机构的裁决为准。

第八条争议解决

1.协商：凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商应本着公平合理、积极合作的原则进行，由双方授权代表进行会谈，尝试达成书面和解协议。

2.调解：若协商未能解决争议，双方同意在协商不成后XX日内，共同选择XX省XX市（或双方另行书面约定的地点）的XX调解委员会进行调解。调解应遵循自愿、公平、中立的原则。经调解达成协议的，双方应签订调解协议书，该协议书经双方签字盖章后具有法律约束力，双方应自觉履行。调解不成的，或一方在调解期内拒绝调解的，应进入下一步争议解决程序。

3.仲裁：若协商和调解均无法解决争议，任何一方均有权将争议提交XX省XX市（或双方书面约定的其他仲裁地点）的XX仲裁委员会，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。仲裁过程中，当事人应遵守仲裁规则，并承担各自申请仲裁的费用（包括仲裁费、律师费等，除非仲裁规则另有规定或裁决另有约定）。

4.诉讼：除上述仲裁条款外，双方均不得向人民法院提起诉讼。本合同中的仲裁条款具有排他性，是解决本合同争议的唯一途径。任何一方违反本条仲裁约定而向法院起诉的，对方有权申请法院驳回起诉，并要求违约方承担因此产生的相关费用。

5.争议解决适用法律：本合同争议的解决，应适用中华人民共和国法律（为免疑义，不包括香港、澳门及台湾地区法律）。

6.保密：双方在争议解决过程中获悉的对方商业秘密或其他不宜公开的信息，应予以保密，除非法律规定或仲裁/法院要求披露。

第九条其他条款

1.通知：本合同项下的所有通知、请求、要求或其他通信，均应以书面形式（包括但不限于信函、传真、电子邮件）发送至本合同首部载明的地址或联系方式。任何一方变更联系方式，应提前XX日书面通知对方。通过电子邮件发送的，发出时视为送达；通过传真发送的，发送成功时视为送达；通过邮寄发送的，寄出后XX日视为送达。地址变更不视为通知送达的障碍。

2.合同变更：对本合同的任何修改或补充，均须经双方授权代表签署书面文件，方能生效。任何口头约定或非书面形式的变更均无效。合同变更不影响原合同其他条款的效力，除非变更文件另有约定。

3.完整协议：本合同及其附件构成双方就本合同标的事项达成的完整协议，取代双方此前就此达成的所有口头或书面协议、谅解和承诺。双方不再就合同标的事项提出任何其他索赔或要求。

4.可分割性：若本合同任何条款被认定为无效、非法或不可执行，该条款应被视为从本合同中删除，但本合同的其余部分仍然有效。双方应协商替换为内容最接近、合法有效的条款。

5.转让：未经对方事先书面同意，任何一方不得将其在本合同项下的权利或义务部分或全部转让给第三方。但甲方有权根据国家法律法规或上级单位要求，将合同义务转让给具有相应资质