2026年设备监理师考试题库500道【满分必刷】

2026年设备监理师考试题库500道第一部分单选题(500题)1、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》的规定，如果承包商无正当理由延误了竣工试验，工程师可通知承包商要求其在收到通知后()内进行竣工试验。

A.14天

B.21天

C.28天

D.35天

【答案】：B2、建设工程组织流水施工时，其特点之一是()。

A.由一个专业队在各施工段上依次施工

B.同一时间段只能有一个专业队投入流水施工

C.各专业队按施工顺序应连续、均衡地组织施工

D.施工现场的组织管理简单，工期最短

【答案】：C3、监理质量计划调整时，应由()组织修改调整并形成书面文件，按规定的程序完成批准、确认等手续后方可调整。

A.监理单位技术负责人

B.总监理工程师

C.专业监理工程师

D.委托人

【答案】：B4、在某设备工程网络计划中，已知工作G的总时差和自由时差分别为7天和4天，设备监理工程师检在实际进度时发现该工作的持续时间延长了3天，说明此时工作G的实际进度()。

A.既不影响总工期，也不影响其后续工作的正常进行

B.不影响总工期，但将其后续工作的开始时间推迟3天

C.将使总工期延迟3天，但不影响其后续工作的正常进行

D.将其后续工作的开始时间推迟3天，并使总工期延迟3天

【答案】：A5、资金安排证明的应当由()出具。

A.工程师

B.业主

C.业主开户银行

D.保险公司

【答案】：C6、()是政府对设备工程监理从业人员实行市场准入控制的手段。

A.设备工程监理人员从业资格制度

B.设备监理工程师执业资格考试制度

C.设备工程监理人员培训制度

D.设备监理工程师注册制度

【答案】：D7、设备采购方案最终需获得()的批准。

A.建设单位

B.总监理工程师

C.项目经理

D.质检站

【答案】：A8、在设备工程监理单位资格管理的审批程序中，下列关于专家评审的描述，正确的是()。

A.国家质检总局委托中国设备监理协会组织专家对申请单位进行专家评审

B.国家发改委委托国家质检总局组织专家对申请单位进行专家评审

C.国家发改委委托中国设备监理协会组织专家对申请单位进行专家评审

D.国家质检总局委托国家发改委组织专家对申请单位进行专家评审

【答案】：A9、出厂前装配不合格的小型设备，不得进行()。

A.开箱检查

B.整机检验

C.专业检验

D.方案验收

【答案】：B10、在下列计价方式中，承包商几乎承担了设备工程项目的所有风险的是()。

A.固定总价合同

B.纯单价合同

C.单价与包干混合式合同

D.成本加固定费用

【答案】：A11、工程质量是指工程满足()需要的，符合国家法律、法规、技术规范标准、设计文件及合同规定的特性综合。

A.承包商

B.业主

C.监理方

D.设计方

【答案】：B12、设备工程项目风险按其后果分类，可划分为纯风险和()。

A.政治风险

B.自然风险

C.特殊风险

D.投机风险

【答案】：D13、生产单位提前进厂参加施工、设备安装、调试的人员，其工资、工资性补贴等费用应从()中支付。

A.建筑安装工程费

B.设备工器具购置费

C.业主管理费

D.生产准备费

【答案】：D14、按项目计划的()可以将项目计划分为竞争性计划、指导性计划和操作性计划。

A.目标

B.制订过程

C.范围

D.作用

【答案】：D15、组建编制设备工程合同的团队时，团队人员的知识构成至少应包括()。

A.设备工程技术知识、商务知识和法律知识

B.设备工程技术知识、商务知识和管理知识

C.商务知识、管理知识和法律知识

D.管理知识、法律知识和设备工程技术知识

【答案】：A16、某设备工程12月份计划工程量1000吨，已完工程量800吨，该工程的预算单价为2000元／吨，实际单价是2200元／吨，则该设备工程12月份的费用偏差为()。

A.超支40万元

B.超支16万元

C.节约40万元

D.节约16万元

【答案】：B17、下列关于联营体的说法，错误的是()。

A.联营体的各成员在履行合同上对业主负有连带责任

B.联营体的牵头方应由联营体各方认可

C.如果承包商是依法组建的联营体，应向工程师通知谁是联营体的牵头方

D.未经业主的同意，承包商不得改变其联营体的法律地位

【答案】：C18、某建设工程施工总承包单位经建设单位认可，将电气线路安装进行了分包。工程竣工验收中，发现电气线路安装质量不符合工程设计要求，存在安全隐患，导致工程未能通过竣工验收。对此，下列说法正确的是()。

A.建设单位认可了总承包单位的分包，总承包单位对电气线路安装质量不承担责任

B.电气线路安装不符合工程设计要求导致工程竣工延误，应由分包人向建设单位承担工程竣工延误的责任

C.分包人应当向建设单位承担电气线路安装的返修、保修责任

D.总承包单位不仅对电气线路承担维修责任，还应承担由此导致的工期延误的责任

【答案】：D19、甲给乙发的要约中表明：“本要约9月10日前答复有效”，乙在9月5日以电报的方式作出承诺，但由于邮局的原因，直到9月13日甲才收到电报，甲立即给乙打电话称不接受该承诺。根据题义，下列表述正确的是()。

A.承诺迟延但有效

B.承诺迟延且无效

C.承诺超期但有效

D.承诺超期且无效

【答案】：B20、某承包商从一生产厂家购买了相同规格的大批预制构件，进场后码放整齐。对其进行进场检验时，为了使样本更有代表性宜采用()的方法。

A.全数检验

B.分层抽样

C.简单随机抽样

D.等距抽样

【答案】：B21、项目目标控制中的被动控制的特点包括()。

A.可事前控制

B.预防偏差发生

C.操作性差

D.稳定性好

【答案】：D22、根据《设备工程监理规范》，大型、复杂的设备工程监理项目可以设立()。

A.总经理

B.总经济师

C.总会计师

D.总监理工程师代表

【答案】：D23、根据项目的各个过程的作用，将过程划分为五个过程组。()是确定和细化项目或项目阶段的目标，拟订为实现项目或项目阶段要达到的目标和完成项目要解决问题的各种计划。

A.启动过程组

B.规划过程组

C.执行过程组

D.监控过程组

【答案】：B24、“当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。”该规定属于承担违约责任形式中的()。

A.采取补救措施

B.赔偿损失

C.继续履行

D.违约金规则

【答案】：C25、某设备工程工作的乐观估计时间为3周，可能估计时间为7周，悲观估计时间为11周，该工作的期望完成时间应为()周。

A.5

B.6

C.7

D.8

【答案】：C26、如果设备制造交货期需延期，被监理单位应用()，并详细说明原因和延期的计划。

A.延期申请表

B.进度计划报审表

C.临时延期申请表

D.施工组织设计报审表

【答案】：B27、收集到某产品的一组质量数据为：11、13、14、16、18、21、22。该组数据的中位数是()。

A.16.4

B.18

C.16

D.16.43

【答案】：C28、根据我国《招标投标法》规定，开标由()主持，邀请所有投标人参加。

A.招标地建设主管部门

B.工程项目所在地建设主管部门

C.招标人

D.招标代理机构

【答案】：C29、李某于2004年2月5日在马路上正常行走，被张某骑自行车撞倒，李某起来觉得无事没说什么就走了，2月7日李某觉得头痛，怀疑是张某撞的，2月9日到医院检查发现车撞部位有内伤，李某2月10日找张某要求支付治疗费，张某不同意，根据诉讼时效规定，此案的诉讼时效应从()起算。

A.2月5日

B.2月7日

C.2月9日

D.2月10日

【答案】：C30、对不合格品的让步接收，只适合于()。

A.出厂检验

B.进货检验

C.过程检验

D.最终检验

【答案】：C31、建设工程投资中的积极投资部分是指()。

A.建筑安装工程费

B.设备工器具购置费‘

C.工程建设其他费

D.固定资产投资方向调节税

【答案】：B32、下列关于设备监理单位技术负责人任职条件的表述，正确的是()。

A.由监理机构任命

B.具有《中华人民共和国注册设备监理师执业资格证书》，并有效注册

C.取得中级以上专业技术职称

D.取得设备监理岗位证书

【答案】：B33、测量值的平均值相对标准值的位置是指()。

A.方差

B.灵敏度

C.偏倚

D.漂移

【答案】：C34、设备工程监理服务实现策划过程的活动不包括()。

A.识别输入要求

B.编制质量计划

C.评审、批准、认可质量计划

D.签订监理合同

【答案】：D35、资金有约束情况下的独立方案选择，可以保证得到最优组合的方法是()。

A.双向排序均衡法

B.现值法

C.净现值率法

D.独立方案互斥化方法

【答案】：D36、如果承包商遇到了不可预见的物质条件，承包商有权索赔()。

A.工期、费用和利润

B.费用和利润

C.工期和费用

D.工期和利润

【答案】：C37、根据《设备监理单位资格管理办法》规定，申请乙级设备监理单位的持有效注册的《中华人民共和国注册设备监理师执业资格证书》的工程技术人员不少于()名，且专业配套。

A.10

B.20

C.30

D.40

【答案】：A38、某购房人从银行贷款50万元，贷款期限10年，按月等额还本付息，贷款年利率6％，每月计息一次，其每月应向银行还款的数额为()元。

A.4917

B.5551

C.7462

D.7581

【答案】：B39、教育费附加的费率为()。

A.1%

B.5%

C.3%

D.7%

【答案】：C40、()是设备监理人员对文件、记录、实体、过程等实物、活动进行观察、审查、记录、确认等的作证活动。

A.旁站

B.巡视

C.见证

D.平行检验

【答案】：C41、某设备工程合同履行期间，业主基于自身利益的考虑而终止合同。业主3月1日发出的终止合同通知于次日到达承包商、业主于3月10日退还履约保证，则该合同终止生效的时间是()。

A.3月2日

B.3月10日

C.3月30日

D.4月7日

【答案】：D42、每个设备工程合同签订后，合同正本应由()保管。

A.合同管理部门

B.财务管理部门

C.合同执行部门

D.技术管理部门

【答案】：A43、施工单位与建材公司订立一份钢材采购合同，履行期限内钢材市场价格发生波动，根据《合同法》的规定，下列关于该钢材采购合同计价的说法，正确的是()。

A.双方按期履行合同的，按照交付时的市场价格计价

B.双方按期履行合同的，按照合同约定的价格计价

C.卖方逾期交付标的物的，遇价格下降时，按新的价格计价

D.买方逾期付款的，遇价格下降时，按新的价格计价

【答案】：B44、《设备监理管理暂行办法》要求对()设备的设计、采购、制造、安装、调试等过程的质量、进度和投资等实施监督。

A.所有

B.重要

C.民用

D.核心

【答案】：B45、行为人对行为内容有重大误解而实施的民事行为，违背了民事法律行为生效要件中的()，属于可变更或可撤销的民事行为。

A.意思表示真实

B.行为不得违反法律

C.行为人具有相应的行为能力

D.行为不得违反社会公共利益

【答案】：A46、在网络计划优化中，资源有限一工期最短的优化目的在于()。

A.通过压缩计算工期以达到要求工期目标

B.寻求工程总费用最低的工期安排

C.寻求满足资源限制条件的最短工期安排

D.寻求在计划工期不变的条件下使资源运用最均衡的计划安排

【答案】：C47、某项目第5年静态累计净现金流量开始出现正值，第4年年末累计净现金流量为-60万元，第5年当年净现金流量为240万元，则该项目的静态投资回收期为()年。

A.3.25

B.3.75

C.4.25

D.5.25

【答案】：C48、设备监理工程师进行索赔审核时，其主要工作之一是()。

A.提出索赔事由

B.核定实际损失

C.提出索赔依据

D.提出赔偿金额

【答案】：B49、作为没备监理工程师，应首先具备设备工程相关的()背景。

A.实践

B.管理

C.综合

D.专业

【答案】：D50、下列关于项目的说法，正确的是()。

A.项目是持续性的工作

B.项目产品是确定的

C.项目是有目标约束的

D.项目投资都是一次回收的

【答案】：C51、根据《注册设备监理师执业资格制度暂行规定》，申请参加注册设备监理师执业资格考试，须是按照《工程技术人员职务试行条例》规定已被评聘为()专业技术职务。

A.高级工程师

B.工程师

C.技术员

D.高级经济师

【答案】：B52、依据《建设工程工程量清单计价规范》中的规定，由于设计变更引起新的工程量清单项目，其相应综合单价应()。

A.由承包商自行确定

B.由承包商提出，经发包人确认后，作为结算依据

C.由发包人自行确定

D.由监理工程师提出，经发包人确认后，作为结算依据

【答案】：B53、通常设备监理介入的时间越早监理的效果越好，这样设备监理工程师可以利用其丰富的经验()。

A.缩短工程工期

B.更加有效监督承包单位

C.帮助业主选择合适的承包商和合理的采购方式

D.尽早完成监理服务计划

【答案】：C54、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，工程师应将能够证明的承包商的索赔款额，()中，支付给承包商。

A.签发临时付款证书

B.列入当月付款证书

C.列入竣工结算报表

D.签发索赔付款证书

【答案】：B55、根据《建设工程质量管理条例》，设备安装工程的最低保修期限为()。

A.设计文件规定的合理使用年限

B.双方约定的合理使用年限

C.2年

D.5年

【答案】：C56、FIDIC“新黄皮书”中，成本一词的含义是指()。

A.承包商在现场内正当发生(或将要发生)的所有开支，包括管理费和类似支出，但不包括利润

B.承包商在现场内或现场外正当发生(或将要发生)的所有开支，包括管理费和类似支出，但不包括利润

C.业主在现场内正当发生(或将要发生)的所有开支，包括管理费和类似支出，包括利润

D.业主在现场内或现场外正当发生(或将要发生)的所有开支，包括管理费和类似支出，但不包括利润

【答案】：B57、设备监理规划应经()审核批准后报送业主。

A.总监理工程师

B.监理单位的总经理

C.监理单位的技术负责人

D.监理单位的法定代表人

【答案】：C58、在设计准备阶段监理的工作内容中，不应包括()。

A.编制设计大纲

B.协助建设单位编制设计招标文件

C.组织对设计的咨询

D.编制监理规划

【答案】：C59、与邀请招标相比，公开招标的特有程序有()。

A.资格预审

B.资格后审

C.特别审查

D.现场踏勘

【答案】：A60、ISO9000族标准体系制定的理论基础是()。

A.6σ管理原则

B.质量管理体系基础

C.八项质量管理原则

D.质量管理体系方法

【答案】：C61、六个月以上的施工企业病假人员工资属于()。

A.人工费

B.措施费

C.企业管理费

D.建设单位管理费

【答案】：C62、风险管理的基础和前提是()。

A.风险编码

B.风险分析

C.制定风险应对策略

D.风险识别

【答案】：D63、下列不属于设备监理工程师应履行的义务的是()。

A.在合同期内公正、客观地履行职责，对其负责的监理任务承担相应责任

B.为委托方提供合同约定的监理服务，维护委托方的合法权益

C.只在一个设备工程监理单位执业

D.代表设备工程监理机构参与设备形成各过程的监理工作

【答案】：D64、基础工程划分4个施工过程(挖基槽、作垫层、混凝土浇筑、回填土)在5个施工段组织固定节拍流水施工，流水节拍为3天，要求混凝土浇筑2天后才能进行回填土，该工程的流水工期为()天。

A.39

B.29

C.26

D.14

【答案】：C65、不可能作为利息索赔时利率的采用标准的是()。

A.按当时的银行贷款利率

B.按当时的银行透支利率

C.按合同双方协议的利率

D.按中央银行贴现率加四个百分点

【答案】：D66、某设备安装工程完工预算为1000万元，到6月底累积成本绩效指数为0.8。据此进行完工尚需估算，则其预测值为()万元。

A.800

B.1000

C.1200

D.1250

【答案】：D67、在应对设备监理工程师责任风险的具体对策中，防范监理行为责任风险的基础是()。

A.提高专业技能

B.加强职业道德约束

C.严格履行合同

D.提高管理水平

【答案】：C68、设备制造商策划和编写制造工艺方案，常采用()方法。

A.劣质成本分析(COPQ)

B.过程改进模式(DMAIC)

C.潜在失效模式及后果分析(FMEA)

D.质量管理工作循环(PDCA)

【答案】：C69、设备工程监理工作进度计划是以()为基础而进行编制的。

A.监理合同；

B.监理大纲；

C.监理工作计划；

D.监理工作计划中有关进度控制的总体部署。

【答案】：D70、勾画设备监理单位决定开发某一类专业监理服务大致内容的质量文件是()。

A.监理大纲

B.质量计划

C.服务提要

D.监理细则

【答案】：C71、下列关于信息的表述中，错误的是()。

A.信息收集是信息处理的第一个环节

B.只有经过加工的信息才能符合不同层次设备工程管理的要求

C.信息收集、加工、整理的目的是存储信息

D.信息的计算机处理方式需要建立统一数据库

【答案】：C72、有关单位编制设备工程进度计划必须以()为首要限制条件。

A.约束条件

B.风险分析资料

C.合同文件及相关文件

D.设备工程所在地的环境及所需资源状况

【答案】：C73、在网络计划执行过程中，若某项非关键工作进度拖延，但拖延的时间在该工作的总时差范围内、自由时差之外，则()。

A.该工作的总时差不受影响

B.网络计划中关键路线的长度发生改变

C.对总工期和后期工作均产生影响

D.影响后续工作，但不影响总工期

【答案】：D74、《注册设备监理师执业资格制度暂行规定》中规定的注册设备监理师注册有效期为()年。

A.1

B.2

C.3

D.5

【答案】：C75、签发工程开工／复工报审表、设备工程竣工报验单是()的职责。

A.设备监理单位法定代表人

B.总监理工程师

C.总监理工程师代表

D.专业监理工程师

【答案】：B76、2006年10月20日甲与某农村小学签订一份赠与合同，内容是将其父亲的一辆汽车赠予小学。12月4日甲的父亲死亡，无其他法定继承人。根据题义，下列表述正确的是()。

A.赠与合同无效

B.赠与合同可撤销

C.赠与合同效力待定

D.赠与合同有效

【答案】：D77、下列关于《设备工程监理规范》(GB/T26429-2010)的叙述，错误的是()。

A.《设备工程监理规范》是由全国设备监理工程咨询标准化技术委员会提出并归口

B.《设备工程监理规范》用于规范设备工程监理服务活动的强制性国家标准

C.《设备工程监理规范》中涉及的设备监理单位的资源包括设备监理的工作环境

D.《设备工程监理规范》规定了设备监理单位提供设备工程监理服务的基本要求

【答案】：B78、根据《安全生产法》，除从事矿山开采、建筑施工和危险品的生产、经营、储存活动的生产经营单位外，从业人员超过()人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

A.50

B.100

C.200

D.300

【答案】：D79、确定设备工程各工作前后顺序的依据包括()。

A.组织逻辑

B.有关工艺及组织方面的约束条件

C.工艺逻辑

D.合同及其他相关文件

【答案】：B80、下列关于风险监控的说法，正确的是()。

A.风险监控要跟踪识别的风险

B.风险监控要消除识别的风险

C.风险监控只针对已识别风险

D.风险监控不涉及修改风险管理计划

【答案】：A81、下列关于设备承揽合同的说法，正确的是()。

A.设备承揽合同的标的是特定的工作成果

B.设备承揽合同是要式合同

C.一旦承揽人开始工作，定作人不得解除合同

D.共同承揽的，定作人应当分别与各承揽人签订承揽合同

【答案】：A82、在八项质量管理原则中，过程方法PDCA中C的含义是指()。

A.过程处置

B.过程认证

C.过程检查

D.过程实施

【答案】：C83、内部审核又称为()。

A.第一方审核

B.第二方审核

C.第三方审核

D.第四方审核

【答案】：A84、9月10日，甲公司与乙公司签订一份货物买卖合同。合同约定，乙公司于9月20日到甲公司的库房提取所购全部货物。乙公司由于自身原因至9月30日才去提取该批货物，但9月25日甲公司的库房因洪水致使乙公司应提取的部分货物毁损。根据《合同法》的规定，乙公司承担该批货物毁损、灭失风险的起始时间是()。

A.9月10日

B.9月20日

C.9月25日

D.9月30日

【答案】：B85、过程能力的高低可用过程数据的()来衡量。

A.平均值

B.极差

C.标准差

D.期望值

【答案】：C86、无权代理属于()行为。

A.无效

B.可变更的

C.可撤销的

D.效力待定的

【答案】：D87、收集和整理产品的质量数据，常用的方法有抽样法和()。

A.试验法

B.分析法

C.统计法

D.分类法

【答案】：A88、FIDIC新黄皮书对扣除保留金的规定是()。

A.保留金的限额为中标合同金额的10%，每次支付时应扣除的保留金为当期支付金额的5%

B.保留金的限额为中标合同金额的5%，每次支付时应扣除的保留金为当期支付金额的10%

C.保留金的限额为中标合同金额的10%，每次支付时应扣除的保留金为当期支付金额的10c%

D.保留金的限额为中标合同金额的5%，每次支付时应扣除的保留金为当期支付金额的5%

【答案】：B89、根据资金时间价值的原理，在年利率为i情况下，将发生在第2、3、4、5年年末的等额年金80万元折算到第1年年初的现值，其金额为()万元。

A.80(P/A，i，4)

B.80(P/A，i，4)(P/F，i，1)

C.80(P/F，i，4)

D.80(P/F，i，4)(P/F，i，1)

【答案】：B90、在某工程双代号网络计划中，如果以某关键节点为完成节点的工作有2项，则该两项工作()。

A.全部为关键工作

B.至少有一项为关键工作

C.自由时差相等

D.总时差相等

【答案】：B91、设备采购工作程序包括编制采购计划、确定合格供货厂商、报价评审及签订合同、()、催交、包装和运输等环节。

A.明确该设备质量要求和目标

B.明确该设备的接收准则

C.调整采购进度计划

D.适应新产品开发要求

【答案】：C92、根据《产品质量法》的规定，以下说法正确的是()。

A.产品责任的诉讼时效期间为1年

B.因产品缺陷造成损害的赔偿请求权，自造成损害的缺陷产品最初使用之日起满5年丧失

C.产品只要在明示的安全使用期内因存在缺陷造成损害，生产者和销售者都应承担产品责任

D.因产品缺陷造成损害的赔偿请求权，自造成损害的缺陷产品交付最初消费者之日起满20年丧失

【答案】：C93、甲、乙两公司订立购销合同，双方约定：甲每周向乙供应某种货物一批，但如果在12月21日至31日之间下雪，则合同终止。该合同效力属于()。

A.可撤销合同

B.附期限合同

C.附条件合同

D.无效合同

【答案】：C94、通过识别组织内的关键过程，随后加以实施和管理并不断进行持续改进以达到顾客满意，这是指八项质量管理的()原则。

A.管理的系统方法

B.持续改进

C.过程方法

D.基于事实的决策方法

【答案】：C95、承包商按照合同要求编制的竣工文件，应保存在现场，并在()，提交工程师两套副本。

A.移交工程时

B.竣工试验开始前

C.通过竣工试验后

D.申请签发接收证书时

【答案】：B96、某产品有甲、乙、丙、丁四个部件，其价值系数依次为0.5、0.8、1和1.2，应首先选为价值工程改进对象的是()。

A.部件甲

B.部件乙

C.部件丙

D.部件丁

【答案】：A97、在工程网络计划中，某工作的最晚开始时间与最早开始时间的差值为该工作的()。

A.时间间隔

B.搭接时距

C.总时差

D.自由时差

【答案】：C98、下列财务评价指标中，属于分析项目偿债能力的是()。

A.净现值

B.利息备付率

C.总投资收益率

D.投资回收期

【答案】：B99、在网络计划中，工作间的逻辑关系分为工艺关系和组织关系。下列关于工作间逻辑关系的说法，正确的是()。

A.工艺关系是绝对无法改变的一种客观逻辑关系

B.组织关系是根据资源优化配置原则决定的

C.工艺关系是在研究施工方案的基础上作出的人为安排

D.组织关系是由工作间客观的科学规律决定的

【答案】：B100、承包商按照工程师的指示更新了进度计划，并按照新的进度计划实施设备工程。承担由此带来的风险和费用的是()。

A.工程师承担风险，承包商承担费用

B.工程师承担风险，业主承担费用

C.承包商承担风险和费用

D.业主承担风险和费用

【答案】：C101、项目计算期内累计净现金流量为A，项目财务净现值为B，固定资产现值为C，流动资金现值为D，则项目净现值率为()。

A.A/C

B.B/

C.B/(C+D)

D.A/(C+D)

【答案】：C102、项目范围管理不包括()。

A.范围核实

B.活动排序

C.范围定义

D.范围控制

【答案】：B103、作为团队领导，总监理工程师应具备的能力不包括()。

A.独立完成具体业务工作的能力

B.组建团队的能力

C.处理冲突的能力

D.技术能力

【答案】：A104、某设备工程从银行贷款2000万元，银行的年利率为10%，3年后一次性还本付息。如果按复利计息，则3年后还给银行的本利和为()万元。

A.2300

B.2331

C.2600

D.2662

【答案】：D105、在设备工程合同谈判阶段，双方谈判结果一般以()形式，形成书面文件。

A.技术资料

B.商务资料

C.合同专用条件

D.合同补遗

【答案】：D106、设备工程的管理模式是指设备工程项目的业主采用的项目管理任务()的方式，以及相应的项目管理组织形式。

A.分配和委托

B.分解和组合

C.处理和安排

D.分配和下达

【答案】：A107、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》，承包商应提前21天发出其可进行每项竣工试验的日期通知。该通知应发给()。

A.工程师

B.监理公司

C.业主

D.安全生产主管部门

【答案】：A108、根据《注册设备监理师执业资格制度暂行规定》，我国对设备监理行业实行()。

A.注册资格制度

B.行政资格制度

C.执业资格制度

D.市场资格制度

【答案】：C109、在合同协调中，()是实现事中控制的主要方法。

A.预见性协调

B.纠偏性协调

C.补救性协调

D.监控性协调

【答案】：B110、由于质量要求不断变化，因此质量管理的内容和方法具有()的特点。

A.稳定性

B.动态性

C.固定性

D.确定性

【答案】：B111、在编制设备安装工程概算时，若初步设计的设备清单不完备，或仅有成套设备的重量时，可采用的编制方法为()。

A.综合吨位指标法

B.扩大单价法

C.设备价值百分比法

D.预算单价法

【答案】：B112、发包方在与承包方结算工程款时，发包方的财务人员误将核定的工程结算额190.5万元看成196.5万元，因此多付6万元。后来，在复核中发现该错误，发包方随后向承包方索要6万元。该债务关系属于()之债。

A.合同

B.侵权行为

C.不当得利

D.无因管理

【答案】：C113、具体研究与工作方法上的整体化、分析技术应用的综合化、程序持续的科学化三大基本特征，着眼于项目整体管理的方法理论是()。

A.决策方法论

B.可靠性分析方法

C.系统工程方法

D.创新工作方法

【答案】：C114、根据《担保法》，债权人和保证人对保证方式没有约定或约定不明确的，保证人承担保证责任的方式是()。

A.一般保证

B.保证人要求的方式

C.债权人要求的方式

D.连带责任保证

【答案】：D115、在某工程网络计划中，已知工作M没有自由时差，但总时差为5天，监理工程师检查实际进度时发现该工作的持续时间延长了4天，说明此时工作M的实际进度()。

A.既不影响总工期，也不影响其后续工作的正常进行

B.不影响总工期，但将其紧后工作的最早开始时间推迟4天

C.将使总工期延长4天，但不影响其后续工作的正常进行

D.将其后续工作的开始时间推迟4天，并使总工期延长1天

【答案】：B116、八项质量管理原则中，质量管理的关键是()。

A.以顾客为关注焦点

B.持续改进

C.领导作用

D.全员参与

【答案】：C117、承包商承担照管工程和货物的全部职责的起止期限是()。

A.开工日期起，至竣工日期

B.签发开工通知起，至竣工时间届满

C.开工日期起，至签发工程接收证书

D.签发开工通知起，至签发履约证书

【答案】：C118、下列关于设备监理机构技术负责人任职条件的表述正确的是()

A.由监理机构任命。

B.具有《中华人民共和国注册设备监理师执业资格证书》，并有效注册

C.取得中级以上专业技术职称

D.取得设备监理岗位证书

【答案】：B119、根据《合同法》，除当事人另有约定外，书面合同的成立时间是()。

A.标的物交付时

B.双方当事人签字或者盖章时

C.定金支付时

D.承诺到达时

【答案】：B120、按照我国《合同法》关于合同一般条款的规定，下列不属于合同内容的是()。

A.当事人的名称或者姓名和住所

B.标的、数量、质量、价款或者报酬

C.履行期限、地点和方式

D.”一裁二审“条款

【答案】：D121、设备监理工程师的合同管理对象是()。

A.合同内容

B.设备工程

C.监理合同

D.设备合同

【答案】：D122、根据《民法通则》，下列责任形式中，属于民事责任形式的是()。

A.赔礼道歉

B.责令停业

C.罚款

D.具结悔过

【答案】：A123、工程师管理合同过程中，无权处理的事项是()。

A.指示承包商调查引发工程质量缺陷的原因

B.撤销对承包商任命的承包商代表的同意

C.修改合同中业主的职责

D.为了检验承包商的工作是否符合合同要求，查看承包商的保密文件

【答案】：C124、根据《侵权责任法》，生产者采取召回措施责任的起始时间为产品“投入流通后”，该时间从()时起算。

A.产品离开生产者的成品仓库

B.发现产品质量问题

C.产品造成人身伤害

D.受害人投诉

【答案】：A125、下列关于监理服务顾客满意度测量模型的说法，错误的是()。

A.顾客期望与顾客感知呈负相关

B.顾客期望与顾客满意度呈正相关

C.顾客满意度与顾客抱怨呈负相关

D.顾客满意度与顾客忠诚呈正相关

【答案】：B126、从目标的实际输出中发现偏差，及时纠偏的控制方式称为()。

A.主动控制

B.被动控制

C.混合型控制

D.事前控制

【答案】：B127、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，无论工程师采取何种方式提出变更，应在()之前。

A.开工日期

B.签发付款证书

C.签发接收证书

D.签发履约证书

【答案】：C128、设备工程合同管理的根本任务是()。

A.设备工程合同的签订、履行、保修

B.设备工程合同约定的设计、制造、安装

C.设备工程合同质量、进度、投资控制

D.与业主签订委托监理合同

【答案】：C129、设备承揽合同中，承揽人可将部分工作交由第三人完成，下列有关“第三人完成的工作”的叙述，正确的是()。

A.该部分工作如符合合同约定，由定作人向第三人支付报酬

B.该部分工作如不符合合同约定，由第三人对定作人负责

C.承揽人应就该部分工作对定作人负责

D.该部分工作既可是辅助性工作，也可以是对工作成果质量起关键性的工作

【答案】：C130、在设备工程合同的索赔争议提起仲裁或诉讼时，设备监理工程师处于()地位。

A.原告

B.第三人

C.证人

D.被告

【答案】：C131、承包商的设计、承包商文件、工程的实施和完成，均应遵守的相关法律法规、技术标准和规范的版本，这些版本是指在()时正在使用的。

A.基准日期

B.投标截止日期

C.中标通知到达承包商

D.开工日期

【答案】：A132、设备监理工程师应采取适当的方式对被监理单位管理体系进行检查和评价，如发现严重不符合，应()。

A.及时报告委托人

B.及时报告设备监理单位负责人

C.要求被监理单位及时处置并采取纠正措施

D.要求被监理单位对处置结果及纠正措施进行验证

【答案】：A133、设备工程监理是指具有相应资质的设备工程监理单位，接受委托方的委托，按照与委托方签订的设备工程监理合同的约定，遵循设备工程的一般规律，依据国家有关的法律、法规、规章、技术标准和委托方的要求，对设备工程提供的咨询和()服务。

A.策划

B.技术

C.协助

D.管理

【答案】：D134、协调业主与承包商之间的利益冲突、协调不同承包商相互间的利益冲突等协调任务是由()究成的。

A.业主

B.承包商

C.监理机构

D.政府机构

【答案】：C135、14000是()管理体系标准。

A.健康

B.安全

C.环境

D.健康、安全、环境

【答案】：C136、狭义的质量功能展开就是把形成质量的()，按目的手段系列中的步骤进行详细的展开。

A.功能及目标

B.职能及业务

C.方法及手段

D.成本及途径

【答案】：B137、在搭接网络计划中，若工作B应在工作A完成后5天才能结束，则其搭接关系应表示为()。

A.

B.

C.

D.

【答案】：B138、抽查检验和试验人员资格，属于设备()过程规定的工作内容。

A.设计

B.制造

C.安装

D.调试验收

【答案】：B139、某工程施工阶段，安装在电梯井口的护栏被撞落后长时间未予安装，施工人员发现后，应立即报告给的管理人员是()。

A.班组长

B.监理工程师

C.本单位负责人

D.总监理工程师

【答案】：C140、按照《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2003]206号)的规定，对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用列入()。

A.业主的研究试验费

B.承包商的其他直接费

C.承包商的材料费

D.承包商的措施费

【答案】：C141、设备监理指的是在工程项目实施过程中，由取得设备监理资格的单位，受业主委托，代表业主对建设项目实施过程中()进行的监督和管理。

A.设备形成过程的投资

B.设备形成过程和／或最终形成的结果

C.设备全过程的质量

D.设备最终形成结果的质量

【答案】：B142、设备工程监理服务提供过程中合同监督检查过程的输出是()。

A.监理记录

B.质量计划

C.监理细则

D.监理大纲

【答案】：A143、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，承包商按照合同提交索赔报告后的()天内，工程师应当作出处理决定。

A.14

B.28

C.35

D.42

【答案】：D144、设备工程监理服务质量差距分析模式列出了五个质量差距，其中()之间的差距是主要的，是由整个过程的其他差距综合作用引起的。

A.期望的服务与感知的服务

B.监理规划与对顾客需求和期望的认知

C.服务规划与服务提供

D.与顾客沟通与服务提供

【答案】：A145、某建设项目有四个方案，甲功能评价总分为12.0，成本系数为0.22；乙功能评价总分为9.0，成本系数为0.18；丙功能评价总分为14.0，成本系数为0.35；丁功能评价总分为13.0，成本系数为0.25；根据价值工程原理，最好的方案是()。

A.甲

B.乙

C.丙

D.丁

【答案】：A146、下面关于政府的行政监督与设备监理的关系的表述中，正确的是()。

A.两者都属于微观管理

B.行政监督是微观管理，设备监理是宏观管理

C.行政监督是宏观管理，设备监理是微观管理

D.两者都属于宏观管理

【答案】：C147、按()分解，例如考虑不同的单项工程、单位工程的不同风险。

A.项目目标

B.项目风险因素的分类

C.项目决策和实施的阶段

D.项目结构或组成内容组成

【答案】：D148、在设备监理工作程序中，紧接着“根据设备工程进度分专业编制设备监理实施细则”工作的应该是()。

A.建立设备监理机构

B.组织监理交底会，配合业主召开各方协调会

C.组织设备工程初验，参与竣工验收和交付使用，签署监理单位意见

D.整理资料，向业主提交设备监理档案资料

【答案】：B149、在设备采购评标中，经评审的最低投标价法是按照评审程序，经初审后，以()作为中标的主要条件。

A.最低投标价

B.交货期短

C.合理低标价

D.设备质量

【答案】：C150、在监理计划编写完成后，需要进行的下一步工作是()。

A.评审

B.签字批准

C.调整修改

D.执行

【答案】：A151、设备工程投资的全寿命费用曲线中，费用最高点所在阶段是()。

A.决策阶段

B.设计阶段

C.制造阶段

D.运转阶段

【答案】：C152、如果业主拟对其资金安排作任何重要改变，业主应提前通知()。

A.承包商

B.项目经理

C.工程师

D.工程师代表

【答案】：A153、根据《设备监理管理暂行办法》，具体负责设备监理活动管理的部门是()。

A.国家发展和改革部门

B.司法行政管理部门

C.国家质量监督检验检疫部门

D.全国设备工程监理行业自律组织

【答案】：C154、已知甲、乙为两个寿命期相同的互斥方案，甲、乙两方案的内部收益率分别为15%和13%，净现值分别为150万元和180万元。假如基准收益率为12%，则下列说法正确的是()。

A.应选择甲项目

B.应选择乙项目

C.应同时选择甲、乙两个项目

D.甲、乙两项目均不应选择

【答案】：B155、设备工程监理服务实现策划的输入通常包括信息和实物两方面内容，其中实物主要是指()。

A.来自监理单位的资源

B.来自委托人的资源

C.来自被监理方的资源

D.来自顾客的要求

【答案】：A156、根据《注册设备监理师执业资格制度暂行规定》，注册设备监理师注册有效期为()。

A.2年

B.3年

C.4年

D.5年

【答案】：B157、项目所创造的产品、服务或成果一般不具有临时性，大多数项目都是为了创造()的结果。

A.一次性

B.持久性

C.临时性

D.周期性

【答案】：B158、设备工程监理资料中的竣工验收类文件资料，可用于对设备工程质量进行()。

A.检验

B.控制

C.评定

D.管理

【答案】：C159、被动控制的第一步工作是()。

A.分解

B.反馈

C.比较

D.纠偏

【答案】：A160、在工程网络计划中，判别关键工作的条件是该工作()。

A.结束与紧后工作开始之间的时距最小

B.与其紧前工作之间的时间间隔为零

C.与其紧后工作之间的时间间隔为零

D.最迟开始时间与最早开始时间的差值最小

【答案】：D161、总监理工程师代表的职责可包括在总监理工程师授权下()。

A.主持编写监理规划

B.签发设备出厂验收单

C.调解业主与承包商之间的合同争议

D.审核签认竣工结算

【答案】：C162、若拟建项目或装置与类似项目或装置的规模相差不大，生产规模比值在0.5-2之间，则指数n的取值近似为()。

A.1.0

B.0.9

C.0.8

D.0.7

【答案】：A163、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，“不可预见”被定义为“一个有经验的承包商在()前不能合理预见”。

A.提交投标书日期

B.基准日期

C.实施工程

D.进入现场

【答案】：A164、负责我国甲级设备工程监理单位资格申请受理的部门是()。

A.国家发展和改革委员会

B.中国设备监理协会

C.国务院有关部门和省、自治区、直辖市质量技术监督机构

D.国家质量技术监督检验检疫总局

【答案】：D165、设备安装调试阶段，经批准的施工组织设计发生变化，项目监理机构要求将变更后的方案报送时，应采用()。

A.报验申请表

B.方案报审表

C.变更报审单

D.施工组织设计报审表

【答案】：B166、单代号搭接网络的时间参数计算时，若某项中间工作的最早开始时间为负值，则应当()。

A.将该工作与最后一项工作联系起来

B.在该工作与起点节点之间添加虚箭线

C.增大该工作的时间间隔

D.调整其紧前工作的持续时间

【答案】：B167、职业健康安全和环境管理体系试运行阶段要注意的主要问题是()。

A.保持管理体系

B.初始状态评审

C.体系文件发到位和有针对性宣传贯彻

D.确定组织机构和职责

【答案】：C168、一个任务，特别是大任务，通常需要很多人或若干个子任务小组相互密切配合才能完成，经常需要进行任务或信息等方面的合作，这是高效团队的()特征。

A.高度的信任

B.成员对团队有归属感

C.高度的合作互助精神

D.良好的沟通

【答案】：C169、事件树分析起源于()。

A.决策树分析

B.故障树分析

C.设计失效模式及影响分析

D.过程失效模式及影响分析

【答案】：A170、个别风险事件的发生是偶然的、无序的、杂乱无章的，但是，通过对大量风险事件的观察和综合分析，风险的发生却呈现出明显的规律性。这说明风险具备()特征。

A.风险的可变性

B.风险的相对性

C.具体风险的偶然性

D.大量风险发生的规律性

【答案】：D171、根据《设备工程监理规范》，当发生重大设备质量事故时，设备监理单位应要求被监理单位在规定时间内采取有效措施予以整改，并()，也可责令其停工整改。

A.扣除其部分工程款

B.对其进行相应处罚

C.及时向委托人报告

D.及时向上级报告

【答案】：C172、按照《担保法》的规定，下列财产中可以作为抵押物的是()。

A.抵押人依法有权处分的国有土地使用权

B.抵押人的宅基地使用权

C.抵押人拥有的股票

D.学校设施

【答案】：A173、现场监理人员发现严重质量问题自己又难以决定时，采取直接向业主方报告的做法属于沟通障碍中的()。

A.未选择好沟通对象

B.沟通心态不好

C.缺乏有效沟通氛围

D.沟通方式不当

【答案】：A174、工程量清单中的其它项目清单列项不包括()。

A.预留金

B.材料购置费

C.总承包服务费

D.环境保护费

【答案】：D175、所谓监理人员合理配置，就是要求()与项目涉及的专业及专业重要程度相匹配。

A.人员专业配置

B.人员规模配置

C.技术人员资质

D.管理人员数量

【答案】：A176、当工程总报价确定后，通过调整工程量清单内某些项目的单价，使其不影响中标，但又能在结算时获得较好的经济效益的投标报价技巧称为()。

A.多方案报价法

B.不平衡报价法

C.先亏后盈法

D.内部协调法

【答案】：B177、项目管理的成败，在很大程度上取决于()的能力。

A.总监理工程师代表

B.项目经理

C.团队成员

D.设备监理工程师

【答案】：B178、根据《设备监理单位资格管理办法》(国家质检总局令第28号)，乙级设备监理单位可监理《设备工程监理单位资格证书》中规定的()。

A.一、二类设备工程中的所有设备

B.二类设备工程的重要设备工程，或一类设备工程中专项设备工程

C.二类设备工程的所有设备工程，或一类设备工程中专项设备工程

D.三类设备工程的所有设备工程，或一、二类设备工程中的专项设备工程

【答案】：C179、在设备工程监理服务规范中体现顾客要求的特性是()。

A.风险特性

B.技术特性

C.经济特性

D.组织特性

【答案】：B180、项目管理模式中，监理制模式是指通过招标等方式选择的监理单位，在监理合同约定下，()对项目实施的过程及结果进行管理的模式。

A.组织和联络建设单位

B.组织和督导承建方

C.协助政府有关部门

D.协助承建方

【答案】：B181、FIDIC合同条件规定，最终解决争端的方法是()。

A.DAB决定

B.友好协商

C.仲裁

D.诉讼

【答案】：C182、没备工程监理资料中的各种原始记录是监理工作中各项控制与管理工作的()。

A.依据和凭证

B.规范和规章

C.约束和制度

D.依据和制度

【答案】：A183、参与设备(或)工程项目的完工验收，并提出监理验收意见，属于设备()过程规定的工作内容。

A.设计

B.制造

C.安装

D.调试验收

【答案】：D184、设备进行局部补偿的方式是()。

A.设备修理

B.设备检测

C.设备更新

D.设备校准

【答案】：A185、在设备工程合同履行中，属于业主索赔事由的是()。

A.设备监理工程师要求增加工程量，致使业主受到损失

B.设备监理工程师批示错误，致使业主受到损失

C.因设备监理工程师原因造成工程未能进行中间验收，致使业主受到损失

D.因分包商过错，致使业主受到损失

【答案】：D186、被代理人取消委托或者代理人辞去委托后，下列说法正确的是()。

A.法定代理终止

B.委托代理终止

C.指定代理终止

D.无权代理终止

【答案】：B187、以下对设备监理工程师的表述，正确的是()。

A.设备监理工程师是在设备工程监理工作中协助业主执行监理工作的人员

B.设备临理工程师是一种技术职称

C.设备监理工程师的主要工作是代替业主管理承包商

D.设备监理工程师是经全国统一考试合格，取得注册证书的专业技术人员

【答案】：D188、根据设备工程监理服务质量差距分析模型，()差距是主要的质量差距。

A.服务规划

B.服务认知

C.服务提供

D.服务感知

【答案】：D189、下列选项中，不属于设备监理工程师的工作纪律的是()。

A.不损害他人的名誉

B.不泄露所监理的设备需保密的事项

C.不损害他人的业务

D.不在设备供应商兼职

【答案】：C190、设备安装合同应约定具体的设备保证期限。保证期从()之日起开始计算。

A.签发初步验收证书

B.启动试车

C.性能验收试验

D.签发最终验收证书

【答案】：A191、计量型测量系统中进行重复性和再现性分析时，()可接受。

A.R&R＜10%

B.R&R≤10%

C.10%≤R&R≤30%

D.10%＜R&R≤30%

【答案】：A192、()能做到不遗漏主要原因，同时又包括各种细枝原因，有利于全面、重点地解决问题。

A.结果分解型

B.原因罗列型

C.工序分类型

D.过程方法型

【答案】：B193、某基础工程土方开挖总量为10000立方米，该工程拟分10个施工段组织固定节拍流水施工，两台挖掘机的台班定额均为100立方米/台班，其流水节拍应为()天。

A.100

B.50

C.10

D.5

【答案】：D194、ISO9000：2005《质量管理体系基础和术语》的内容不包括()。

A.八项质量管理原则

B.十二项质量管理体系基础

C.术语和定义

D.质量检验方法

【答案】：D195、根据FIDIC《设计采购施工(EPC)／交钥匙工程合同条件》的规定，承包商应在()仔细审查雇主要求。

A.基准日期前

B.基准日期后

C.开工日期前

D.开工日期后

【答案】：A196、下列故障树名词术语与符号搭配错误的是()。

A.

B.

C.

D.

【答案】：D197、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》的规定，仲裁应以()进行。

A.英语

B.法语

C.世界语

D.合同规定的交流语言

【答案】：D198、监理服务提供特性应重点描述的是()。

A.核心服务和辅助服务

B.技术服务和咨询服务

C.辅助服务和咨询服务

D.技术服务和辅助服务

【答案】：A199、设备采购的催交工作完成的标志是设备()。

A.现场调试完成

B.安装完成

C.开始制造

D.制造完成

【答案】：D200、下列关于解决合同纠纷方式的说法中，正确的是()。

A.对仲裁裁决不服可以再向人民法院起诉

B.协商是解决纠纷的重要方式，和解协议是具有强制执行的效力

C.当事人可以通过调解程序解决合同争议

D.对法院一审判决不服，可以向仲裁机构申请仲裁

【答案】：C201、网络计划的工期优化是指()。

A.寻求网络计划的最短工期

B.当计算工期大于要求工期时，通过压缩关键工作的持续时间，寻求满足工期要求的网络计划

C.寻求网络计划最短工期的资源均衡

D.寻求网络计划最短工期下的费用最低

【答案】：B202、根据《招标投标法》，评标委员会经过评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以()。

A.与投标人分别谈判，重新确定合同条件

B.降低评标标准，宣布综合得分最高者中标

C.向招标人建议中标候选人，由招标人酌情决定

D.否决所有投标

【答案】：D203、如果由于非承包商原因导致竣工后试验未能在缺陷通知期(或双方商定的其他期限)内完成，则()。

A.承包商另行选择日期进行竣工后试验

B.此设备工程或单位工程应被认为已通过了竣工后试验

C.缺陷通知期后，工程师再安排竣工后试验

D.双方商定其他期限，完成竣工后试验

【答案】：B204、由于变更计划、制造要求而造成设计工作的返工、停工、窝工或修改时，委托人应()。

A.按照合同约定支付设计费

B.依照设计人实际消耗的工作量增付费用

C.与设计人就设计费用问题重新协商

D.偿付逾期违约金

【答案】：B205、项目风险控制的内容不包括()。

A.风险管理规划

B.风险识别

C.风险消除

D.风险应对措施制定

【答案】：C206、“设备监理工程师应具有较强的工作能力”是指设备监理工程师应具有()的素质。

A.处理问题能力、协调组织能力、综合判断能力

B.设备工程专业技术能力、处理问题能力

C.设备工程专业管理能力、领导能力

D.较强的执行能力、决策能力

【答案】：A207、设备设计合同生效后，设计人由于自身原因拒不履行合同，下列关于设计人应承担的责任形式陈述，正确的是()。

A.返还委托人已支付的定金

B.免收设计费

C.双倍返还定金

D.委托人继续履行合同

【答案】：C208、一般情况下，设备工程在试运行期间生产的产品都属于()的财产。

A.业主

B.承包商

C.工程师

D.指定分包商

【答案】：A209、强矩阵型组织结构适用于()项目。

A.较为简单的、分布地点相对集中的

B.较为简单的、专业跨度不大的

C.大型的、复杂的

D.大型的、专业跨度不大的

【答案】：C210、根据《合同法》规定，甲方违约，乙方采取适当措施减少了损失，为此多支出了合理费用，该费用应当由()承担。

A.乙

B.甲

C.甲、乙共同

D.甲、乙按比例

【答案】：B211、某工程施工合同争议经一审人民法院审理作出判决后，建设单位不服，提起上诉，二审人民法院经审理，认为一审判决认定事实清楚，适用法律错误，应作出的判决为()。

A.驳回上诉，维持原判决

B.撤销原判决，发回重审

C.裁定一审人民法院再审

D.依法改判

【答案】：A212、监理的监督检查是建立在被监理方的行为和结果()。

A.未经自评的基础上的

B.自评认为合格的基础上的

C.自评认为不合格的基础上的

D.经委托方评价合格的基础上的

【答案】：B213、加强风险管理，对影响工程建设进度目标的因素进行风险分析属于进度控制措施的()。

A.组织措施

B.技术措施

C.合同措施

D.经济措施

【答案】：C214、设备监理实施的前提是()。

A.设备监理单位得到业主的委托和授权

B.设备监理单位得到承包商的同意

C.设备监理单位应当建立监理机构

D.设备监理单位必须具有甲级资质

【答案】：A215、下列关于故障树常用名词术语的表述，错误的是()。

A.未探明事件是原则上应进一步探明其原因但暂时不必，或暂时不能探明其原因的底事件

B.开关事件是在正常工作条件下必然发生或必然不发生的特殊事件

C.与门表示仅当所输入事件发生时，输出事件才发生

D.相似转移符号是用以指明子树位置

【答案】：D216、甲、乙两企业欲进行零配件的交易，为了规避税收，双方将买卖合同签订为加工承揽合同，该加工承揽合同的效力为()。

A.无效

B.可撤销

C.可变更

D.效力待定

【答案】：A217、按照《设备监理管理暂行办法》的规定，重要设备是()。

A.设备、单元设备

B.成套设备、国家信息系统的重要硬件及支持其运行的配套软件

C.主要设备、国家重点信息系统的重要硬件及相配套应用软件

D.设备、单元设备，以及国家重点信息系统工程的硬件

【答案】：C218、竣工决算中，作为无形资产入帐的是()。

A.政府无偿划拨的土地使用权

B.开办费

C.广告宣传费

D.土地使用权

【答案】：D219、①拟定改进质量的措施；②判断质量问题；③进行统计分析；④分析影响质量的因素；⑤收集整理质量数据。利用数据统计方法控制质量的步骤为()。

A.⑤③②④①

B.②③⑤④①

C.⑤②③①④

D.②①③⑤④

【答案】：A220、组织设计原则中的职能分工原则是为了提高各管理职能的强度和()。

A.工作效率

B.工作压力

C.保证政令畅通

D.加强管理组织的凝聚力

【答案】：A221、项目有明确的起点和终点。这体现了项目()特点。

A.临时性

B.固定性

C.投资大

D.渐进明细性

【答案】：A222、设备监理人员应具备的最基本的素质是()。

A.良好的思想品德

B.过硬的心理素质

C.广博的知识背景

D.丰富的实践经验

【答案】：B223、下列关于可靠性的表述，错误的是()。

A.是产品的一种质量指标

B.是一项包括管理和技术的综合技术

C.同一般质量指标的区别在于它是一种空间质量指标

D.基础范围相当广

【答案】：C224、下列关于投标保证金的说法，符合《招标投标法实施条例》规定的是()。

A.投标保证金不得超过投标总价的2%

B.招标人不得挪用投标保证金

C.投标保证金不得以支票形式提交

D.投标保证金有效期应超出投标有效期15天

【答案】：B225、基于安全施工的保障，在()前，承包商应提供围栏、照明设施、保卫器材等安全保障设施。

A.进入施工现场

B.工程开工

C.工程竣工移交

D.获得履约证书

【答案】：C226、当工程网络计划的计算工期小于计划工期时，关键线路上()为零。

A.工作的总时差

B.工作的持续时间

C.相邻工作之间的时间间隔

D.工作的自由时差

【答案】：C227、监理工程师控制建设工程进度的组织措施是指()。

A.协调合同工期与进度计划之间的关系

B.编制进度控制工作细则

C.及时办理工程进度款支付手续

D.建立工程进度报告制度

【答案】：D228、()是价值工程的目的。

A.降低工期

B.降低成本

C.提高功能

D.提高价值

【答案】：D229、下列选项中，不属于合格判定标准三个层次的是()。

A.不合格项

B.不合格件

C.不合格物

D.不合格批

【答案】：C230、依据《合同法》的规定，出现()订立的合同时，当事人可以向仲裁机构请求撤销合同。

A.违反法律法规规定

B.当事人恶意串通损害第三人利益

C.以合法形式掩盖非法目的

D.对方当事人采用欺诈手段

【答案】：D231、我国首个实行建设项目国际招标的项目是()。

A.京津高速公路工程

B.京津高速公路工程的路基工程

C.西气东输工程

D.鲁布革水电站工程的引水隧洞工程

【答案】：D232、具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的企业是()。

A.个人独资企业

B.合伙企业

C.私营企业

D.法人企业

【答案】：D233、根据世界银行的《生产设备设计、供应和安装采购标准招标文件》(2008年版，2010年修订)，设备工程的招标文件包括()。

A.投标邀请函、业主要求以及合同条件和合同格式

B.招标程序、业主要求以及合同条件和合同格式

C.招标程序、设备工程要求以及合同条件和合同格式

D.投标人须知、设备工程要求以及合同条件和合同格式

【答案】：B234、在双代号网络计划中，当计划工期等于计算工期时，关键线路上的工作一定是()。

A.总时差大于自由时差

B.最早开始时间小于等于最迟开始时间

C.最早完成时间等于最迟完成时间

D.相邻工作之间时间间隔大于零

【答案】：C235、在装运港交货类中，FOB习惯称为()。

A.离岸价

B.到岸价

C.抵岸价

D.运费在内价

【答案】：A236、项目管理类企业中的项目制企业，它们的工作部门按项目设置。这类企业从总体上说属于()。

A.直线线组织结构

B.功能型组织结构

C.矩阵型组织结构

D.社会型组织结构

【答案】：A237、《产品质量法》规定产品质量责任包括()。

A.企业赔偿责任、商家赔偿责任

B.民事责任、行政责任、刑事责任

C.一切责任

D.产品责任、缺陷责任

【答案】：B238、设计单位提出的某专业工程变更应由()签发工程变更单。

A.业主

B.设计单位

C.总监理工程师

D.专业监理工程师

【答案】：C239、FIDIC新黄皮书规定，工程师应在收到有关报表和证明文件后的()天内，向业主发出期中付款证书。

A.14

B.28

C.42

D.56

【答案】：B240、按()可将风险分为纯风险和投机风险。

A.风险影响范围

B.风险后果

C.风险的来源

D.风险是否可管理

【答案】：B241、工作人员工作不负责任，一般应属于()风险因素。

A.心理

B.客观

C.道德

D.技术

【答案】：C242、下列关于统计分析中“第1类错误”的说法，错误的是()。

A.过程中特殊原因没有发生但操作者误认为发生了

B.采取了对待特殊原因的措施

C.拒绝了一个真实的假设

D.没有拒绝一个错误的假设

【答案】：D243、设备工程合同履行期间，承包商要求索赔时，应在()内，及时提交索赔报告。

A.已经察觉索赔事由后28天

B.理应察觉索赔事由后28天

C.取得现场资料后28天

D.发出索赔通知后28天或设备监理工程师指定的期间

【答案】：D244、组织内部环境因素不包括()。

A.组织资源

B.组织文化

C.组织人员

D.法律法规

【答案】：D245、在双代号时标网络计划中，当某项工作之后紧接实工作时，该工作箭线右边一段的波形线表示()。

A.工作间的逻辑关系

B.工作的总时差

C.工作的自由时差

D.工作的持续时间

【答案】：C246、某产品的实际成本为5000元，由六个零部件组成，其中一个零部件的实际成本为880元，功能评价系数为0.210，则该零部件的价值系数为()。

A.0.836

B.0.908

C.1.193

D.1.237

【答案】：C247、法律关系是一定的社会关系为法律规范调整时，在当事人之间形成的()关系。

A.道德关系

B.权利义务关系

C.人际关系

D.民事关系

【答案】：B248、按照国际惯例，如果承包商没有在合同规定的支付时间内收到付款，有权向业主收取延误期的融资费用，计算融资费用的费率是()。

A.以银行贷款年利率计算

B.以高出银行贷款利率的1个百分点的年利率计算

C.以高出银行贷款利率的2～3个百分点的年利率计算

D.以高出银行贷款利率的5个百分点的年利率计算

【答案】：C249、()是大中型项目竣工财务决算报表中所包括的而小型项目竣工财务决算报表中所没有的。

A.交付使用资产明细表

B.项目竣工财务决算审批表

C.项目概况表

D.交付使用资产总表

【答案】：D250、按照组织理论，管理组织的结构、职能、专业分工、权力、跨度、生产专门化及其合作关系可以根据组织目标的变化及外部环境因素的变化适时合理调整。这体现了组织设计的()原则。

A.职能分工

B.组织优化

C.适应性

D.专业与权力结合

【答案】：C251、按照施工过程中实施见证取样的要求，监理机构中负责见证取样工作的人员一般为()。

A.监理员

B.专业监理工程师

C.总监理工程师代表

D.总监理工程师

【答案】：B252、下列关于承包商暂停工作权利的说法，错误的是()。

A.如果业主未能按照合同规定的时间支付进度款，承包商即可暂停工作

B.暂停工作不影响承包商对延迟付款获得融资费用和终止合同的权利用

C.如果承包商暂停工作致使工期和费用受到影响，工程师应公正确定对承包商的补偿

D.如果承包商因放慢工作进度致使工期和费用受到影响，可以提出工期延长及补偿费用和利润的要求

【答案】：A253、根据《招标投标法实施条例》，招标人具有编制招标文件和组织评标能力是指()。

A.招标人是具备法人资格的经济实体

B.招标人是具有相应资质的企业法人

C.招标人是具有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术、经济等方面的专业人员

D.招标人是具有与招标项目规模和复杂程度相适应的专家库

【答案】：C254、能够引起民事法律关系产生、变更或终止的客观情况即是()。

A.民事法律关系

B.民事行为

C.法律责任

D.法律事实

【答案】：D255、在工程网络计划中，已知某工作的自由时差与总时差分别为3天和6天，设备监理工程师检查进度时发现该工作的持续时间延长了5天。该工作的实际进度对后续工作和总工期的影响是()。

A.既不影响工期，也不影响后续工作

B.不影响工期，但将后续工作最早开始时间推迟2天

C.影响工期2天，但不影响后续工作

D.将后续工作最早开始时间推迟3天，并影响工期1天。

【答案】：B256、工程师收到承包商的签发接收证书申请后，未在()天内作出答复，而工程或单位工程(视情况而定)实质上符合合同要求，应认为在上述期限的最后一天已经签发了接收证书。

A.14

B.28

C.42

D.56

【答案】：B257、设备工程监理服务设计与开发的输出文件不包括()规范。

A.服务质量控制

B.服务策划

C.服务提供

D.服务

【答案】：B258、复核或从现场直接获取检测等有关数据是项目监理机构中的()的职责。

A.专业监理工程师

B.总监理工程师

C.办公人员

D.普通监理人员

【答案】：D259、在没备工程监理招标投标活动中，发布招标信息后，招标人应()，并在行政监督部门备核。

A.进行招标登记

B.发招标邀请书

C.编制招标文件

D.合同谈判工作

【答案】：C260、在雇用多个承包商的情况下，设备监理工程师负责()设备工程的详细进度计划。

A.编制；

B.审核；

C.编制或审核；

D.修改。

【答案】：B261、下列风险分析方法中，属于定量方法的是()。

A.层次分析法

B.专家打分法

C.专家会议法

D.随机网络法

【答案】：D262、以下关于工作或活动间的先后次序，即逻辑关系的说法正确的是()。

A.组织逻辑关系在一定条件下是可以改变的

B.组织逻辑是由工作或活动间客观的科学规律所决定的，不可改变

C.挖完沟才能敷设管线，此两项工作间的逻辑关系属于组织逻辑关系

D.工艺逻辑是从活动组织安排及资源约束等方面考虑，确定各项工作或活动的工作顺序

【答案】：A263、组织通常由三个基本层次构成，它们是()。

A.经理层、协调层、操作层

B.决策层、协调层、操作层

C.决策层、部门层、操作层

D.决策层、协调层、班组层

【答案】：B264、对供应商评审的重点内容，包括()等。

A.质量、数量、人员

B.质量、交货时间、服务

C.管理、服务、合同

D.管理、交货时间、环境

【答案】：B265、被监理方已完成的设备(阶段或最终结果)质量按事先约定好的报验项目内容提交监理检查／见证的申报，应采用()。

A.见证情况表

B.见证通知单

C.报验申请表

D.工作联系单

【答案】：C266、当下列因素变动时，不会引起盈亏平衡点发生变动的是()。

A.销售量

B.单位变动成本

C.固定成本

D.产品单位售价

【答案】：A267、在利用S形曲线法进行进度比较时，当实际进展点落在计划S形曲线的右侧