伸缩雨棚施工合同范本

伸缩雨棚施工合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：XX房地产开发有限公司，地址：XX省XX市XX区XX路XX号，法定代表人/负责人：张三，联系方式甲方是一家依法注册成立的企业法人，主要经营范围为房地产开发与销售。鉴于甲方在XX市XX区拥有一处商业综合体项目，该项目需配套建设伸缩雨棚以提升商业氛围及顾客体验，甲方经市场考察后决定委托乙方提供伸缩雨棚的设计、生产、安装及后续维护服务。根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，经友好协商，达成如下合同条款。

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：XX伸缩雨棚工程有限公司，地址：XX省XX市XX区XX路XX号，法定代表人/负责人：李四，联系方式乙方是一家专业从事伸缩雨棚研发、生产及安装的企业，具备相应的行业资质及丰富的项目经验。乙方在收到甲方委托后，将严格按照合同约定完成伸缩雨棚的设计、生产、运输、安装及质保服务，确保产品符合国家相关标准及甲方使用需求。双方基于长期合作意向及市场惯例，通过本合同明确权利义务，以保障项目顺利实施。

###合同简介

本合同项下，甲方作为委托方，委托乙方提供伸缩雨棚的整体解决方案，包括但不限于产品设计、材料供应、安装施工及后续维护。双方合作背景源于甲方商业综合体项目的实际需求，伸缩雨棚作为提升项目形象及功能性的关键设施，其建设质量及效率直接影响甲方商业运营效益。乙方凭借专业技术和成熟供应链优势，承诺在合同约定范围内全面履行服务义务，确保项目按时、按质完成。本合同旨在通过明确双方权责，构建稳定合作框架，为后续合同履行提供法律保障。

甲方选择乙方的核心考量在于乙方在伸缩雨棚领域的专业能力及过往业绩，双方通过前期沟通已就产品规格、技术标准及服务范围达成初步共识。本合同作为双方合作的法律依据，将细化各阶段工作内容及验收标准，避免潜在争议。同时，合同中明确的价格条款、履行期限及违约责任设计，旨在确保双方利益平衡，推动项目高效推进。从合同签订至竣工验收，甲乙双方将围绕伸缩雨棚的每一个环节展开协作，包括但不限于现场勘查、图纸确认、材料进场、安装调试及质保期内响应等。本合同范本的制定，结合了行业惯例及具体项目需求，旨在为伸缩雨棚工程提供全面的法律支持，确保合作过程合规、高效。

第一条合同目的与范围

本合同目的在于明确甲乙双方围绕伸缩雨棚工程设计、生产、安装及后续维护服务的权利义务关系，确保甲方商业综合体项目所需的伸缩雨棚能够按时、按质、按量完成，并满足甲方在使用功能及美观性方面的要求。合同范围涵盖以下具体内容：

1.乙方根据甲方提供的场地条件及使用需求，完成伸缩雨棚的结构设计及图纸绘制；

2.乙方按照国家相关标准及设计图纸，采购符合甲方要求的原材料及配件，并进行伸缩雨棚的生产制造；

3.乙方负责将伸缩雨棚运输至甲方指定地点，并完成现场安装、调试及验收工作；

4.乙方在质保期内对伸缩雨棚提供维修保养服务，确保其正常使用；

5.甲方有权对乙方的履约过程进行监督，并配合完成必要的现场工作，如提供水电支持、协调施工环境等。双方将通过本合同明确各阶段交付标准及验收流程，确保项目顺利推进。

第二条定义

在本合同中，下列术语具有以下含义：

1.**伸缩雨棚**：指由乙方设计、生产并安装的，能够通过机械传动实现开合功能的雨棚设施，包括但不限于框架、面料、传动机构及控制系统；

2.**设计图纸**：指乙方根据甲方需求及现场条件绘制的伸缩雨棚结构图、部件图及安装说明等技术文件；

3.**交付标准**：指本合同约定的伸缩雨棚产品及服务的质量、数量、包装及运输要求；

4.**验收**：指甲方依据本合同约定及国家相关标准，对乙方完成的伸缩雨棚进行检验并确认合格的过程；

5.**质保期**：指乙方对伸缩雨棚提供免费维修保养服务的期限，自验收合格之日起计算。

第三条双方权利与义务

###1.甲方的权力和义务

（1）甲方有权要求乙方按照合同约定及设计要求提供伸缩雨棚产品及服务，并对乙方的履约行为进行监督；

（2）甲方应向乙方提供项目现场的具体条件资料，包括但不限于场地尺寸、承重要求、水电接入点等信息，并保证资料的真实性；

（3）甲方应在合同签订后XX日内向乙方支付合同总价的XX%，作为项目启动款；

（4）甲方应配合乙方完成伸缩雨棚的安装工作，包括提供必要的施工空间、协调相关单位及处理现场突发事件；

（5）甲方有权在验收阶段对伸缩雨棚的质量、数量及安装效果提出异议，并要求乙方限期整改；

（6）甲方应按照合同约定支付剩余款项及质保金，质保期满后无质量问题应一次性返还质保金；

（7）甲方应遵守国家及地方关于施工安全的规章制度，并对施工现场的第三方安全负责。

###2.乙方的权力和义务

（1）乙方有权要求甲方提供真实、完整的场地信息及配合完成相关工作，甲方未履行义务导致延误的，乙方不承担相应责任；

（2）乙方应组建专业的技术团队，负责伸缩雨棚的设计、生产及安装全过程，确保产品符合国家GB/T标准及合同约定；

（3）乙方应保证所提供的产品材料为合格产品，并提交出厂检验报告及质保文件；

（4）乙方应在合同签订后XX日内完成设计图纸并提交甲方审核，甲方应在XX日内确认，逾期未确认视为同意；

（5）乙方应按照合同约定的时间及进度完成伸缩雨棚的生产、运输及安装，并承担相应的运输及安装费用；

（6）乙方应配备专业的安装团队，遵守施工现场的安全规范，并购买相关保险以防范风险；

（7）乙方应提供为期XX年的质保服务，质保期内非因乙方原因导致的损坏，乙方应免费维修或更换；

（8）乙方应配合甲方完成验收工作，如出现质量问题，应承担整改责任并承担相应费用；

（9）乙方有权在甲方未按合同约定支付款项时，暂停施工直至款项付清，由此产生的后果由甲方承担；

（10）乙方应保证设计、生产及安装过程符合环保要求，并妥善处理废弃物。

第四条价格与支付条件

1.本合同项下伸缩雨棚的总价款为人民币XX元（大写：XX元整），该价格包含设计费、材料费、生产费、运输费、安装费、税金及双方约定的其他费用，为固定价格，除合同另有约定或发生不可抗力外，不随市场行情变动；

2.甲方应按照以下方式支付合同款项：

（1）合同签订后XX日内，支付合同总价款的XX%，即人民币XX元（大写：XX元整），作为乙方预付款；

（2）伸缩雨棚生产完成并运抵甲方指定地点后XX日内，支付合同总价款的XX%，即人民币XX元（大写：XX元整）；

（3）伸缩雨棚安装调试完毕并经甲方验收合格后XX日内，支付合同总价款的XX%，即人民币XX元（大写：XX元整）；

（4）上述款项支付至乙方指定账户：开户行：XX银行XX支行，账户名：XX伸缩雨棚工程有限公司，账号：XX；

3.乙方在收到每笔款项前，应向甲方提供等额的发票或财政票据。如甲方未按合同约定支付款项，每逾期一日，应向乙方支付逾期付款部分XX%的违约金，逾期超过XX日的，乙方有权暂停施工或解除合同，由此造成的损失由甲方承担。

第五条履行期限

1.本合同有效期自双方签署之日起至伸缩雨棚质保期满之日止；

2.乙方应在合同签订后XX日内完成设计图纸并提交甲方审核，甲方应在收到图纸后XX日内确认；

3.乙方应在甲方确认设计图纸后XX日内完成伸缩雨棚的生产，并运抵甲方指定地点；

4.乙方应在材料运抵后XX日内完成现场安装，并通知甲方进行初步验收；

5.甲方应在收到验收通知后XX日内完成最终验收，如无异议，双方签署验收文件；

6.质保期为验收合格之日起XX年，质保期内乙方应按合同约定提供免费维修服务。

第六条违约责任

###一、甲方违约责任

1.**未按时支付款项**：如甲方未按本合同第四条约定支付任何一期款项，每逾期一日，应向乙方支付逾期付款部分XX%的违约金。逾期超过XX日，乙方有权暂停施工，且甲方应承担因此造成的乙方额外费用（包括但不限于窝工费、材料存储费等）。逾期超过XX日，乙方有权解除合同，甲方除支付已完成工作的相应费用外，还应赔偿乙方合同总价XX%的违约金，且乙方有权要求甲方承担因其违约行为导致的全部损失。

2.**提供虚假信息或配合不力**：如甲方提供的场地信息虚假或未按约定配合乙方完成施工（如未提供水电接入、未协调相关单位等），导致工期延误或乙方产生额外费用，甲方应承担全部责任，并赔偿乙方因此遭受的直接经济损失，延误时间超过XX日的，乙方有权解除合同并要求甲方支付合同总价XX%的违约金。

3.**无理由拒绝验收**：如甲方在伸缩雨棚安装调试完毕后无正当理由拒绝验收，自乙方通知验收之日起XX日内仍不办理验收手续的，视为验收合格。甲方仍坚持异议的，应承担乙方因此产生的额外检验、修复费用，且不得以此为由拒绝支付相应款项。

###二、乙方违约责任

1.**产品质量不合格**：如伸缩雨棚存在设计缺陷、材料不合格或安装不当等问题，经甲方提出后，乙方应在XX日内完成整改。如整改后仍不符合合同约定或国家标准的，甲方有权要求乙方承担以下责任：

（1）免费返工直至合格；

（2）赔偿甲方因此遭受的直接经济损失，包括但不限于顾客投诉处理费、临时遮蔽费等；

（3）支付合同总价XX%的违约金。若质量问题严重影响使用功能，甲方有权解除合同，乙方应退还甲方已支付的全部款项并支付合同总价XX%的违约金。

2.**逾期交付**：如乙方未按本合同第五条约定的时间完成任何阶段的工作（除甲方原因或不可抗力外），每逾期一日，应向甲方支付合同总价XX%的违约金。逾期超过XX日，甲方有权解除合同，乙方应退还甲方已支付的全部款项（扣除已完成的合格工作部分相应费用），并支付合同总价XX%的违约金。逾期交付导致甲方错过经营季或产生其他损失的，乙方还应赔偿甲方的全部直接损失。

3.**未按时提供质保服务**：如乙方在质保期内未按约定履行维修义务，导致问题扩大或未能及时恢复使用功能的，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。甲方有权要求乙方立即免费修复，且质保期内乙方仍需承担相应责任，甲方亦有权按逾期交付处理要求违约金。

###三、不可抗力导致的违约

如因地震、台风、洪水等不可抗力事件导致合同无法履行或延迟履行，双方互不承担违约责任，但应及时通知对方并采取措施减少损失。不可抗力影响消除后，应继续履行合同，已发生的费用各自承担。如不可抗力持续超过XX日，双方可协商解除合同，已产生的费用按实际完成工作比例结算。

###四、其他违约情形

1.任何一方泄露对方商业秘密或利用合同获取的不正当利益，应赔偿对方XX万元的经济损失；

2.乙方在施工过程中发生安全事故，导致第三方人身或财产损失的，由乙方承担全部责任，并与甲方无关；但由此产生的行政处罚或赔偿费用，若因甲方原因（如未提供安全条件）导致的，甲方应承担相应份额。双方应在合同中明确安全责任划分，并各自购买相关保险。

第七条不可抗力

1.本合同所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、台风、洪水、火灾、战争、动乱、政府行为（如征收、征用或制定影响合同履行的强制性规定）以及疫情及其防控措施等。

2.任何一方因不可抗力事件导致无法履行或无法完全履行合同义务时，应在不可抗力事件发生后XX日内书面通知对方，并提供相关证明文件（如政府部门公告、事故报告等）。双方应根据不可抗力的影响程度，协商决定是否延期履行、部分履行或解除合同。

3.因不可抗力导致的履行障碍期间，双方均应免于承担违约责任，但应采取措施尽速消除或减轻不可抗力的影响。如不可抗力持续超过XX日，双方仍未达成一致，则可解除合同。解除合同时，已履行的部分按实际完成工作比例结算费用，双方互不承担违约责任。

4.因不可抗力造成的对方损失（如已支付但未使用的预付款），除非该损失直接源于一方的不当行为（如未及时通知或未采取减损措施），否则双方均不承担责任。双方另有约定的除外。

5.不可抗力事件消除后，双方应立即恢复履行合同，已发生的费用各自承担。如合同部分无法恢复履行，双方可就剩余部分协商变更或解除。

第八条争议解决

1.本合同履行过程中发生任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地（XX省XX市XX区）有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.在诉讼期间，除争议事项外，双方应继续履行合同其他条款，且不应因此中断履约或损害对方利益。法院的判决或裁定对双方具有法律约束力，败诉方应承担胜诉方的诉讼费用（包括但不限于律师费、保全费等）。

3.如双方均同意，争议可通过调解解决。调解达成协议的，可签署调解书并由双方共同申请司法确认，调解书与判决书具有同等法律效力。调解不成或调解书送达前一方反悔的，仍可依法向法院提起诉讼。

4.任何一方在争议解决前，不得单方面向第三方泄露对方商业秘密或采取影响合同履行的行为（如冻结账户、公开负面信息等），否则应承担反不正当竞争责任及侵权赔偿。

5.对于本合同项下的付款、质量、工期等具体争议，双方应优先提供书面证据（如往来函件、验收记录、付款凭证等），并由专业机构进行鉴定（如需）。如双方对鉴定结论有异议，可申请重新鉴定，费用由责任方承担。

第九条其他条款

1.**通知方式**：双方在本合同首页载明的联系方式为有效联系方式。任何一方变更联系方式，应提前XX日书面通知对方。通过书面形式（包括但不限于信函、传真、电子邮件、专人递送）发送至对方上述地址或指定邮箱，视为有效送达。电子送达的，发送时视为送达。

2.**合同变更**：本合同的任何修改或补充，均须经双方协商一致，并签署书面补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。未经双方书面同意，任何一方不得单方面变更合同内容。

3.**保密义务**：双方应对在本合同签订及履行过程中知悉的对方商业秘密（包括技术信息、价格条款、客户资料等）承担保密义务，非经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。此保密义务不因合同的终止而解除。

4.**合同解除*