混凝土便道施工合同范本

混凝土便道施工合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：XX建设工程有限公司，注册地址位于XX省XX市XX区XX路XX号，统一社会信用代码：9111XXXXXXXXXXXXXX。甲方法定代表人：张三，性别：男，出生日期：XXXX年XX月XX日，联系电话：138XXXXXXXX。甲方系依法成立并有效存续的有限责任公司，具备履行本合同所必需的资质和能力，其经营范围涵盖土木工程、市政道路施工及相关技术服务领域。甲方因承接XX项目（以下简称“项目工程”）的需求，拟委托乙方按照本合同约定提供混凝土便道施工服务，以保障项目现场临时交通通行及材料运输需求。

甲方联系方式包括但不限于：公司总机电话：XXX-XXXXXXX，电子邮箱：XX@XXX.com，传真：XXX-XXXXXXX，开户银行：XX银行XX支行，账号：XXX。甲方在合同履行过程中享有对工程质量、进度及安全管理的监督权，并负责提供必要的施工场地及辅助条件，确保乙方施工活动符合国家及地方相关规范要求。

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：XX建筑工程施工队，注册地址位于XX省XX市XX区XX路XX号，统一社会信用代码：9111XXXXXXXXXXXXXX。乙方法定代表人：李四，性别：男，出生日期：XXXX年XX月XX日，联系电话：139XXXXXXXX。乙方系依法成立并有效存续的个体工商户，具备相应的道路工程施工资质及安全生产条件，其经营范围涵盖混凝土便道铺设、道路养护及临时设施搭建。乙方基于自身专业能力及设备资源，同意按照本合同约定承接甲方委托的混凝土便道施工任务，确保工程质量和工期要求。

乙方联系方式包括但不限于：公司总机电话：XXX-XXXXXXX，电子邮箱：XX@XXX.com，传真：XXX-XXXXXXX，开户银行：XX银行XX支行，账号：XXX。乙方在合同履行过程中承担施工主体责任，需配备符合标准的施工机械、安全防护设备及专业技术人员，并严格遵守国家《建设工程质量管理条例》《道路交通安全法》等相关法律法规，确保施工过程符合安全生产标准。

**合同简介**

本合同由甲方与乙方于XXXX年XX月XX日签订，旨在明确双方在混凝土便道施工项目中的权利义务关系。项目背景为：甲方承接的XX项目工程位于XX省XX市XX区，因工程现场道路狭窄、通行能力不足，需临时修建混凝土便道以解决重型机械及材料的运输问题。为提高施工效率并保障项目进度，甲方经考察评估后选择乙方作为施工服务提供方。乙方凭借其在道路工程领域的丰富经验及优良信誉，同意接受甲方委托，按照合同约定完成便道施工任务。

双方合作的前提条件包括：

（1）甲方已向乙方提供详细的施工图纸、技术规范及现场踏勘资料，并保证所提供资料的准确性及合法性；

（2）乙方已根据项目需求配置充足的施工设备及劳动力资源，并承诺具备连续作业能力；

（3）双方已就便道施工范围、质量标准、工期安排及价款结算等核心条款达成一致；

（4）项目所在地的相关部门已出具施工许可或临时用地批准文件，确保施工活动符合规划要求。

本合同范本的当事人信息及合同简介部分明确了双方的身份资质、联系方式及合作基础，为后续条款的约定提供了法律依据。甲方作为委托方，其权利义务的履行将直接影响项目整体进度及成本控制；乙方作为服务提供方，其施工质量及安全责任直接关系到合同能否顺利履行。双方在合同签订前已完成充分协商，确保合同内容符合法律法规及行业惯例，为后续争议预防奠定了基础。后续章节中关于双方权利义务、违约责任等条款的约定，均以本部分确立的合作前提为基准展开，形成完整的合同逻辑体系。

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的在于明确甲方委托乙方承担XX项目现场混凝土便道施工的具体事宜，确保便道按约定标准、时间和质量要求完成，以满足项目工程期间临时交通通行及重型车辆运输的需求。合同范围包括但不限于：

1.便道施工区域的勘测与设计优化；

2.混凝土便道的材料采购、运输与铺设；

3.排水系统、边缘处理及安全标识的设置；

4.施工过程中的质量检测与安全监管；

5.完工后的场地清理及交付验收。具体施工范围以甲方提供的《施工图纸》及《技术规范书》为准，涉及面积约为XX平方米，起止点位于项目现场XX区域至XX区域。

第二条定义

1.“混凝土便道”指在项目施工现场临时修建的，采用混凝土材料铺设的，用于保障工程车辆及物料通行的道路设施。

2.“施工图纸”指甲方提供的，包含便道设计尺寸、结构要求、材料配比等详细信息的图纸文件。

3.“技术规范书”指甲方提供的，对施工工艺、质量标准、安全要求等作出具体规定的文件。

4.“验收标准”指便道工程完成后，需达到的国家及行业相关质量检验标准，包括强度等级、平整度、抗滑性等指标。

5.“不可抗力”指合同双方在签订合同时不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如地震、洪水、战争等。

第三条双方权利与义务

1.甲方的权力和义务：

1.1甲方有权对乙方的施工活动进行全程监督，包括进度、质量及安全生产等，并要求乙方按规范操作。

1.2甲方应向乙方提供施工所需的场地，并负责协调项目现场与其他施工单位的配合事宜。

1.3甲方需按合同约定向乙方支付工程款项，并承担因场地使用、水电接入等产生的辅助费用。

1.4甲方有义务确保乙方施工人员的人身安全，需提供必要的安全生产培训及防护用品。

1.5甲方应在合同签订后XX日内向乙方移交完整的施工图纸、技术规范及现场踏勘报告。

1.6甲方负责办理施工许可等相关手续，并承担由此产生的所有费用。

1.7甲方有权要求乙方在规定时间内修复因施工质量问题导致的损坏。

2.乙方的权力和义务：

2.1乙方有权要求甲方按时支付工程款项，并有权拒绝施工图纸及技术规范之外的额外要求。

2.2乙方应严格按照施工图纸及技术规范进行施工，确保混凝土便道的强度、尺寸及表面质量符合验收标准。

2.3乙方需配备专业的施工团队及设备，并确保所有人员持证上岗，遵守安全生产规程。

2.4乙方应自行承担施工过程中的材料采购、运输及机械租赁费用，并确保材料质量符合国家标准。

2.5乙方有义务做好施工现场的安全管理，设置明显的安全警示标志，并配备消防、急救等设施。

2.6乙方应在施工过程中及时排除可能影响便道使用的障碍物，并保持施工现场整洁。

2.7乙方完工后应向甲方提交完整的施工记录、质量检测报告及竣工图纸，并配合甲方进行验收。

2.8乙方对施工便道承担XX年保修责任，保修期内如出现非使用不当的质量问题，应负责免费维修。

2.9乙方有权要求甲方提供施工所需的临时水电接入点，并承担由此产生的费用。

2.10乙方应遵守项目现场的规章制度，不得干扰其他施工单位的正常作业。

本条款详细规定了甲乙双方在合同履行过程中的具体权利与义务，甲方作为委托方主要承担提供条件、支付款项及监督管理的责任，而乙方作为服务提供方则需全面负责施工过程的质量、安全及进度控制。双方权利义务的明确有助于减少合同履行中的争议，确保项目工程顺利推进。后续条款如价格与支付条件、履行期限等将基于本条款约定展开，形成完整的权利义务闭环。

第四条价格与支付条件

1.本合同项下的混凝土便道施工总价为人民币（大写）XX元整（小写：¥XXXXXXX.XX），该价格包含但不限于便道设计、材料采购、设备租赁、人工工资、运输费用、质量检测、安全措施及保修期内维修等所有与施工相关的费用。

2.价格构成明细详见附件《工程预算书》，双方已确认该预算书作为本合同不可分割的一部分。除合同另有约定或发生法定增减变更外，总价固定不变。

3.甲方应按以下方式向乙方支付工程款项：

（1）合同签订后XX日内，甲方向乙方支付合同总价XX%的预付款，即人民币（大写）XX元整（小写：¥XXXXXXX.XX），用于乙方的材料储备及设备进场；

（2）便道主体工程完成并通过初步验收后XX日内，甲方向乙方支付至合同总价XX%的进度款，即人民币（大写）XX元整（小写：¥XXXXXXX.XX）；

（3）便道工程整体竣工验收合格后XX日内，甲方向乙方支付至合同总价XX%的进度款，即人民币（大写）XX元整（小写：¥XXXXXXX.XX）；

（4）剩余XX%的尾款，即人民币（大写）XX元整（小写：¥XXXXXXX.XX），甲方向乙方支付该款项的期限为竣工验收合格后XX日内。甲方支付款项前，乙方应向甲方提供等额发票。

4.支付方式：甲方通过银行转账方式将款项支付至乙方指定的以下银行账户：

开户名称：XX建筑工程施工队

开户银行：XX银行XX支行

账号：XXXXXX

5.乙方收到款项后应开具等额发票，甲方凭发票进行账务处理。任何一方不得擅自变更支付条款，如需调整，须经双方书面同意。

第六条履行期限

1.本合同有效期自XXXX年XX月XX日起至XXXX年XX月XX日止，共计XX天。合同有效期内，双方应全面履行各自的权利义务。

2.乙方应于XXXX年XX月XX日进场开始施工，并计划于XXXX年XX月XX日完成便道主体工程，XXXX年XX月XX日完成全部施工内容并通过初步验收。

3.最终竣工验收期限为XXXX年XX月XX日。甲方应在收到乙方竣工验收申请后XX日内组织相关单位进行验收。如验收合格，则按合同约定支付相应款项；如需整改，乙方应在甲方提出整改意见后XX日内完成，并承担整改费用。

4.保修期自便道竣工验收合格之日起计算，为期XX年。在此期间，乙方对施工质量问题承担免费维修责任。

5.除不可抗力因素外，任何一方无正当理由延迟履行合同义务，均视为违约。时间节点的设定旨在明确双方责任，确保项目按计划推进。乙方需严格按照进度计划施工，甲方需按时提供施工条件及支付款项，双方协同保障合同顺利履行。

第七条违约责任

1.甲方违约责任：

（1）甲方未按合同约定支付预付款，每逾期一日，应向乙方支付预付款总额XX%的违约金，逾期超过XX日，乙方有权暂停施工或解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的损失。

（2）甲方未按合同约定支付进度款，每逾期一日，应向乙方支付当期应付款项总额XX%的违约金，逾期超过XX日，乙方有权暂停施工或解除合同，甲方应赔偿乙方停工、窝工损失及材料积压费用。

（3）甲方无正当理由拒绝或拖延验收，每逾期一日，应向乙方支付合同总价XX%的违约金，逾期超过XX日，视为验收合格，甲方仍需按合同约定支付尾款。

（4）因甲方提供资料错误或场地条件未达约定标准导致工期延误，延误期间乙方人员、设备的合理费用由甲方承担，每逾期一日，甲方还应向乙方支付合同总价XX%的违约金。

2.乙方违约责任：

（1）乙方未按合同约定工期完工，每逾期一日，应向甲方支付合同总价XX%的违约金，但累计违约金不超过合同总价的XX%。逾期超过XX日，甲方有权解除合同，乙方应赔偿甲方因此造成的损失。

（2）施工质量不符合合同约定的验收标准，乙方应在甲方提出整改通知后XX日内完成免费整改。逾期未整改或整改后仍不合格，甲方有权委托第三方检测或直接进行修复，费用由乙方承担，并按不合格项目价值的XX%向甲方支付违约金。情节严重者，甲方有权解除合同并要求乙方承担全部损失。

（3）乙方施工过程中发生安全事故或重大质量问题，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的直接经济损失。同时，甲方有权解除合同，已支付款项不予退还。

（4）乙方擅自更换合同约定的材料或施工工艺，甲方有权要求乙方恢复原状并承担由此造成的损失，同时按擅自更换项目价值的XX%向甲方支付违约金。

（5）乙方未按时提交竣工验收资料或拒绝配合验收，每逾期一日，应向甲方支付合同总价XX%的违约金，逾期超过XX日，甲方有权根据已有资料及检测结果认定验收结果，并要求乙方承担相应责任。

3.赔偿责任的承担：

（1）违约方应赔偿非违约方因此遭受的直接经济损失，包括但不限于工期延误损失、额外支出费用、第三方索赔费用等。

（2）赔偿金额应以实际损失为限，但最高不超过合同总价的XX%。双方应在违约行为发生后XX日内就损失金额达成书面协议。

4.解除合同的处理：

（1）发生本条约定的严重违约情形，守约方有权书面通知违约方解除合同。合同解除后，违约方应承担相应的违约责任，已支付款项按合同约定比例返还或抵扣。

（2）合同解除不影响双方已产生权利义务的效力，如保修责任等继续履行。

5.不可抗力导致的违约：

（1）因不可抗力导致合同无法履行或延迟履行，双方互不承担违约责任，但应在不可抗力发生后XX日内书面通知对方，并提供相关证明文件。

（2）不可抗力影响消除后，双方应协商调整合同履行期限，已发生的费用按实际支出结算。

6.争议优先解决原则：

（1）本条约定的违约责任及赔偿条款，在不违反法律法规强制性规定的前提下，优先适用双方书面协商解决争议。

（2）如协商不成，双方同意提交XX仲裁委员会仲裁或向XX人民法院提起诉讼，仲裁或诉讼费用由败诉方承担。

第七条不可抗力

1.“不可抗力”是指合同双方在签订合同时不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、台风、洪水、战争、动乱、政府行为（如征收、征用、政策变更）、法律、法规的修订或废止以及疫情及其防控措施等。

2.任何一方因不可抗力导致无法履行或无法完全履行本合同义务时，应在不可抗力发生后XX日内，书面通知对方，并提供相关机构出具的证明文件。通知应详细说明不可抗力事件的影响范围、预计持续时间以及对合同履行造成的具体后果。

3.因不可抗力导致合同部分或全部不能履行的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。双方应协商决定是否延期履行、部分履行或解除合同。

4.因不可抗力造成的损失，由双方各自承担。如不可抗力导致合同解除，双方互不承担违约责任，已产生的费用按实际发生情况结算，多退少补。

5.不可抗力影响消除后，受影响方应立即恢复合同履行，并可根据不可抗力持续时间及影响程度，请求延长履行期限。延长期限由双方协商确定，但最长不超过XX日。

6.若不可抗力持续超过XX日，双方仍有权协商解除合同。合同解除后，乙方应妥善处理现场留下的材料及设备，甲方应按已完成工程量及合格部分支付相应款项，并承担乙方合理的撤离费用。

第八条争议解决

1.凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商应本着公平合理、互谅互让的原则进行，力争在XX日内达成书面和解协议。

2.若协商不成，双方同意将争议提交XX仲裁委员会，按照该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为XX市，仲裁语言为中文。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力，仲裁费用（包括仲裁费、律师费等）由败诉方承担。

3.仲裁期间，除争议事项外，双方应继续履行本合同的其他条款，任何一方不得单方面暂停或终止合同，但另有约定或法律规定者除外。

4.作为替代仲裁的方案，双方也可选择将争议提交XX市XX区人民法院诉讼解决。选择诉讼解决的，应向有管辖权的人民法院提起诉讼。诉讼过程中，双方仍应积极配合，妥善处理合同其他事项。

5.争议解决期间，不影响双方根据合同约定继续行使索赔权或采取应急措施的权利。双方均应指定专门联系人处理争议事宜，并确保沟通渠道畅通。

6.争议解决后，双方应依据生效的仲裁裁决或法院判决，在规定期限内履行支付义务或完成其他整改要求，确保合同目的得以实现。

第九条其他条款

1.通知方式：本合同项下的所有通知、文件、请求或其他通讯均应以书面形式，通过专人递送、挂号信、传真或电子邮件等方式送达至本合同首部列明的地址或联系方式。任何一方变更联系方式，应至少提前XX日书面通知对方。以电子邮件方式发送的，发出时视为送达；以专人递送或挂号信方式发送的，签收日或邮寄发出后XX日视为送达。

2.合同变更：对本合同的任何修改或补充，均须经双方授权代表书面签署补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。任何口头承诺或约定均不构成合同变更，除非另有书面证据。

3.合同转让：未经对方事先书面同意，任何一方不得将本合同项下的权利或义务部分或全部转让给第三方。但根据法律规定或双方书面约定进行的转让除外。

4.法律适用与争议解决优先：本合同的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。本合同争议解决条款（第八条）约定优先适用仲裁或诉讼解决，其他条款的适用不因争议解决方式的选择而改变。

5.完整协议：本合同及其附件构成双方就本合同标的达成的完整协议，取代双方此前就此达成