喷播绿化协议书

喷播绿化协议书甲方：名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方：名称：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方有绿化工程需求，乙方具备喷播绿化的专业能力和资质，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方委托乙方进行喷播绿化事宜达成如下协议：一、标的物或服务具体描述1.喷播绿化范围甲方指定的位于[具体地点]，面积为[X]平方米的区域进行喷播绿化作业。该区域详细边界以双方现场共同确认并绘制的图纸为准。2.喷播绿化内容乙方负责在上述指定区域内进行草籽喷播、灌木种子喷播以及必要的保水剂、肥料等添加剂的添加作业，以促进植被生长，实现绿化效果。喷播草种应选用适合当地气候和土壤条件的优质品种，且草种发芽率应不低于[X]%；灌木种子应选择生长适应性强、观赏效果好的品种。3.绿化标准喷播绿化完成后，应达到以下绿化标准：植被覆盖率在喷播后[X]个月内达到[X]%以上，草种生长高度均匀，无明显斑秃现象；灌木种子发芽率达到[X]%以上，幼苗生长健壮，分布合理。绿化区域应具备良好的水土保持能力，防止水土流失。二、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权对乙方的喷播绿化作业进行监督检查，提出合理的意见和建议。有权要求乙方按照本协议约定的标准和期限完成喷播绿化工作。2.义务向乙方提供喷播绿化区域的相关资料，包括但不限于地形地貌、土壤条件、周边环境等信息，协助乙方做好施工前的准备工作。为乙方的喷播绿化作业提供必要的施工条件，如施工现场的通水、通电等。按照本协议约定及时支付喷播绿化费用。（二）乙方权利义务1.权利有权要求甲方按照本协议约定支付喷播绿化费用。在施工过程中，如因甲方提供的资料不准确或施工条件不具备等原因导致施工困难或延误，有权要求甲方采取相应措施解决问题或给予合理的工期顺延。2.义务按照国家相关标准、规范以及本协议约定的喷播绿化范围、内容和标准，组织专业施工队伍进行作业，确保施工质量。制定详细的施工方案，并提交给甲方审核。施工方案应包括施工进度计划、施工工艺、质量保证措施、安全保障措施等内容。负责施工过程中的安全管理工作，确保施工人员的人身安全和施工现场的安全。因乙方原因造成的安全事故，由乙方承担全部责任。在喷播绿化作业过程中，妥善保护施工现场及周边环境，避免对周边环境造成污染和破坏。施工结束后，及时清理施工现场，恢复周边环境原貌。定期向甲方汇报施工进度，接受甲方的监督检查。在施工过程中如发现问题或遇到困难，应及时与甲方沟通协商解决。工程竣工后，按照相关规定和本协议约定提交竣工资料，包括但不限于施工记录、质量检验报告、草种和灌木种子的来源证明等。三、费用及支付方式1.喷播绿化费用本协议喷播绿化费用总计为人民币[X]元（大写：[大写金额]）。此费用为固定总价，不因任何因素调整，但因甲方提出的超出本协议约定的变更要求导致费用增加的除外。2.支付方式合同签订后[X]个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的[X]%作为预付款,即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。喷播绿化作业完成[X]%时，甲方向乙方支付合同总金额的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。喷播绿化工程全部竣工，经甲方验收合格后[X]个工作日内，甲方向乙方支付剩余合同金额，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。乙方应在每次申请付款前向甲方提供合法有效的发票，否则甲方有权拒绝付款且不承担任何违约责任。四、工期1.开工日期本协议喷播绿化工程开工日期为[具体开工日期]。乙方应在开工日期前做好施工准备工作，确保按时开工。2.竣工日期本协议喷播绿化工程竣工日期为[具体竣工日期]，总工期为[X]天。如因不可抗力或甲方原因导致工期延误，工期相应顺延；因乙方原因导致工期延误的，每延误一天，乙方应按照合同总金额的[X]%向甲方支付违约金。累计延误超过[X]天的，甲方有权解除本协议，乙方应返还甲方已支付的全部款项，并按照合同总金额的[X]%向甲方支付违约金。五、质量保证1.质保期乙方对喷播绿化工程的质保期为自工程竣工甲方验收合格之日起[X]个月。2.质保义务质保期内，乙方应负责对绿化区域进行养护管理，及时补种死亡或生长不良的植被，确保绿化效果符合本协议约定的标准。如因乙方施工质量问题导致绿化区域出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后[X]个工作日内派人进行修复或整改，直至达到质量要求。因乙方原因给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。六、违约责任1.甲方违约责任若甲方未按照本协议约定按时支付费用，每逾期一天，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]天的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付已完成工作量对应的费用及违约金。若因甲方原因导致乙方无法按时施工或施工中断，甲方应承担乙方因此遭受的全部损失，包括但不限于停工损失、设备闲置损失、人员窝工损失等，并相应顺延工期。2.乙方违约责任若乙方未按照本协议约定的标准和期限完成喷播绿化工作，每逾期一天，应按照合同总金额的[X]%向甲方支付违约金。逾期超过[X]天的，甲方有权解除本协议，乙方应返还甲方已支付的全部款项，并按照合同总金额的[X]%向甲方支付违约金。若乙方施工质量不符合本协议约定的标准，乙方应负责无偿返工直至达到质量要求。如因返工导致工期延误，乙方应按照本协议约定承担工期延误的违约责任。返工后仍不符合质量要求的，甲方有权扣除相应的工程款，并要求乙方赔偿因此给甲方造成的全部损失。若乙方违反本协议约定的安全管理义务或环境保护义务，导致发生安全事故或环境污染事故，乙方应承担全部法律责任和经济赔偿责任。如因乙方原因给甲方造成不良影响或损失的，乙方应负责消除影响，并赔偿甲方因此遭受的全部损失。七、争议解决本协议在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。2.本协议一式两份，甲乙