2025年道路支模合同签订的合同终止

2025年道路支模合同签订的合同终止本合同由以下双方于______年______月______日在______签订：发包人（以下简称“甲方”）：[名称]法定代表人/授权代表：[姓名]注册地址：[地址]联系电话：[电话]统一社会信用代码：[代码]承包人（以下简称“乙方”）：[名称]法定代表人/授权代表：[姓名]注册地址：[地址]联系电话：[电话]统一社会信用代码：[代码]鉴于甲方拟建设______工程项目（项目名称），其中包含道路支模工程；乙方具备相应的资质和能力，愿意承接该部分工程。根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，就乙方为甲方承接的______工程道路支模部分（以下简称“本工程”）的合同终止事宜，达成如下协议：第一条定义除本合同另有约定外，下列词语具有如下含义：1.“合同”：指本协议及根据本协议附件、补充协议及相关文件构成的完整合同文本。2.“工程”：指甲方拟建设的______工程项目。3.“支模工程”：指为本工程道路部分结构（具体范围见附件一：工程量清单及图纸）提供模板、支撑系统及相关服务的工程。4.“不可抗力”：指合同双方在签订合同时不能预见、对其发生和后果不能避免并不能克服的事件，包括但不限于地震、洪水、战争、动乱、政府行为等。5.“书面形式”：指合同书、信函、传真、电子邮件等可以有形地表现所载内容的形式。6.“合理期限”：指根据合同性质、交易习惯以及相关法律法规，应当给予的必要时间。第二条合同终止的情形1.因乙方违约导致甲方有权终止合同：a.乙方未按照合同约定的工期、质量标准完成支模工程，且在甲方给予______日书面期限内仍未纠正，或经纠正后仍不符合要求的。b.乙方使用不符合合同约定或国家/行业现行标准、规范的支模材料、构配件或设备，经甲方指出后拒不改正的。c.乙方在支模工程或现场发生重大质量安全事故，造成严重后果或恶劣社会影响的。d.乙方严重违反国家或地方有关安全生产法律法规，经甲方书面警告后仍不改正的。e.乙方擅自将本合同项下的工程转包、违法分包或再分包的。f.乙方因自身原因导致项目被政府主管部门查处、勒令停工或拆除，且在规定期限内未能纠正的。g.乙方出现重大经营风险，如破产、解散、被吊销营业执照等，已丧失履约能力的。h.乙方泄露甲方或本工程商业秘密或技术秘密，给甲方造成损失的。i.乙方无正当理由超过约定的期限（或合同约定的最后期限）未进场施工，或中途擅自停止施工达______日的。2.因甲方违约导致乙方有权终止合同：a.甲方未按照合同约定及时支付工程进度款，累计支付金额达到合同总价款的______%，或拖欠时间超过______日，且在乙方给予______日书面期限内仍未支付的。b.甲方未能按时提供必要的施工条件、技术资料或图纸，导致乙方无法正常施工，且在乙方催告后______日内仍未提供的。c.甲方因非乙方原因取消或取消部分支模工程，且未按合同约定支付已完成的合格工程款的。d.甲方提供的设计文件或技术要求错误，导致乙方返工或无法施工，且甲方未承担由此增加的费用和工期延误的。e.甲方出现经营风险，如破产、解散、被吊销营业执照等，已丧失履约能力的。3.因不可抗力导致合同终止：若发生不可抗力事件，导致合同目的无法实现，或合同双方在事件发生后______日内未能恢复履行条件的，双方均可单方面书面通知对方终止合同。4.双方协商一致终止：经甲乙双方友好协商，达成一致意见，可以终止本合同。5.法律规定或政府政策变化导致终止：如遇国家法律法规或政府政策重大调整，导致本合同履行成为非法、不可能或不合理，且双方在______日内未能就变更合同达成一致的，任何一方均有权书面通知对方终止合同。6.项目取消或重大变更：若因甲方原因导致整个项目取消或本合同项下的支模工程发生重大变更，且变更后的工程已无实际施工价值或甲方决定不再实施的，甲方应书面通知乙方终止合同。第三条合同终止的程序1.无论哪一方依据本合同第二条约定的情形提出终止合同，均应向对方发出书面终止通知。通知内容应包括终止意图、终止理由以及后续处理要求。2.终止通知应按照本合同附件二约定的送达地址送达。以邮寄方式送达的，挂号信发出之日起______日后视为送达；以传真或电子邮件方式送达的，发送成功之日视为送达。若无法确定送达地址，可送达对方注册地址或最后一个已知地址。3.若发出终止通知后，收到通知方在收到通知后______日内未提出异议，则视为同意终止合同。4.若收到通知方有异议，应在上述期限内向对方提出，并说明理由。双方应就异议内容进行协商；协商不成的，可按本合同约定的争议解决方式处理。在争议解决期间或裁决/判决生效前，双方应暂时停止履行与争议相关的合同义务，但保障人员安全和财产安全的义务除外。5.除本合同另有约定外，合同自甲方或乙方书面发出并经对方确认接收或符合送达要求的终止通知之日起终止。第四条合同终止时的权利义务1.已完工程量结算与支付：a.双方应在合同终止后______日内，根据合同约定及附件一：工程量清单、图纸、变更签证等相关资料，对截至合同终止时已完成的、经甲方确认合格的支模工程量进行最终结算。b.甲方应在结算确认后______日内，支付至合同终止时点乙方应得的、符合结算金额的工程款。该款项支付不构成甲方对乙方任何违约行为的豁免，甲方仍需承担因其违约行为给乙方造成的其他损失。c.甲方有权在支付工程款时，根据合同约定或实际发生的、经甲方确认的、因乙方违约（如工期延误、质量问题、安全责任等）造成的损失金额，进行合理扣除。扣除金额不应超过乙方应得的工程款总额。2.未完成工程及已安装支模的处理：a.若支模工程未完成，双方应协商处理：*若有后续工程需要继续施工，且具备条件，乙方应负责在甲方通知或合同约定的时间内恢复施工。*若无后续工程或无法继续施工，或经双方协商一致，则：i.乙方应负责拆除已安装的模板、支撑及相关设施，并清运出场。拆除及清运工作应符合安全规范，并承担由此产生的所有费用。ii.拆除后的场地应恢复至合同签订前或双方约定的状态，或根据甲方要求进行处理，费用由甲方承担。b.若因乙方原因导致工程未完成，相关责任及费用由乙方承担。c.若因甲方原因导致工程未完成，乙方应妥善保管已完成的工程成果及材料，甲方应承担相应的保管费用。后续处理方式由双方协商确定。3.材料、设备、模具的处理：a.对于乙方为履行合同已采购、进场但尚未使用或部分使用的材料、构配件、设备、周转工具等，双方应根据市场价格、剩余使用价值等因素，协商确定作价方式。甲方可以折价收购，也可以要求乙方退回。b.如甲方折价收购，作价标准应公平合理，乙方应在收到甲方支付的相应款项后，将材料、设备等交付给甲方。c.如要求乙方退回，乙方应在收到甲方支付的退回材料、设备等的处理费用（包括拆卸、运输、重新存放等费用）后，按照甲方要求的时限和状态将物品退回。退回时造成的损耗由责任方承担。d.若材料、设备已部分消耗在使用中，其价值应计入已完工程量结算中。4.人员遣散：若合同终止导致乙方需安排工人离岗，乙方应负责做好工人思想工作，依法支付相关工资、经济补偿金等，并承担由此产生的一切费用。甲方应予以配合。5.质量保修责任：乙方应继续履行本合同项下关于已完成支模工程的质量保修义务，保修期及保修范围按合同原约定执行，直至保修期满。因乙方原因造成的质量问题，乙方应负责免费修复或返工。6.安全责任：合同终止后，乙方应负责将施工现场剩余人员安全带离，并确保已完成的支模部分在后续活动（如拆除、其他工序施工）中的安全性，直至甲方明确书面表示该部分风险已转移。乙方应负责清理其遗留物料的现场，确保符合安全要求。7.费用承担：a.因乙方违约导致合同终止的，乙方应承担因其违约行为给甲方造成的直接损失和间接损失（包括但不限于工期延误损失、第三方索赔、甲方为补救损失而支出的费用等）。b.因甲方违约导致合同终止的，甲方除应按本合同约定支付工程款外，还应承担因其违约行为给乙方造成的损失（包括但不限于实际损失、预期利润损失、人员遣散费、重新承接工程等损失）。c.合同终止后，双方为处理终止事宜所产生的合理费用（如通知费、场地清理费、评估费、差旅费、律师费等），由责任方承担；双方均有过错的，按责任比例分担。8.争议解决：本合同终止后，双方就合同终止相关的结算、费用承担、违约责任等事宜发生的任何争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，应按照本合同第______条约定的争议解决方式（即仲裁或诉讼）处理。仲裁裁决或法院判决是终局的，对双方均有约束力。第五条其他约定1.本合同终止后，双方应相互提供必要的协助，以完成合同未了事宜的处理。2.保密条款：本合同终止后，双方对于在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术信息等仍应承担保密义务，不得向任何第三方泄露或用于本合同以外的目的，此义务不因合同的终止而终止。3.通知：与合同终止相关的一切通知、文件等均应按本合同首部载明的地址或双方后续书面变更的地址送达。4.附件：本合同的附件（包括但不限于工程量清单及图纸、资质证明文件、补充协议等）是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。第六条法律适用与争议解决本合同的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，提交______（选择仲裁或诉讼）解决：□仲裁：提交______仲裁委员会，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。仲裁地点为______。□诉讼：向______人民法院提起诉讼。第七条全部协议本合同及其附件构成双方就本合同标的事项所达成的完整协议，取代双方此前就此达成的所有口头或书面的