防水工程合同协议范本模板

防水工程合同协议范本模板防水工程作为建筑工程的核心环节，其施工质量直接关系到建筑物的使用安全与寿命周期。为明确甲乙双方在防水工程施工中的权利、义务及责任边界，依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》等法律法规，结合工程实际需求，特制定本合同协议，供双方协商一致后签署执行。一、合同双方主体信息（一）甲方（发包方）名称：________________________地址：________________________法定代表人：__________________联系方式：____________________（可填写固定电话或邮箱）（二）乙方（承包方）名称：________________________地址：________________________法定代表人：__________________联系方式：____________________（可填写固定电话或邮箱）二、工程概况说明1.工程名称：________________________（如XX小区屋面防水工程）2.工程地点：________________________（详细至街道门牌号）3.工程内容：防水施工范围：屋面、卫生间、地下室等（根据项目实际确定）；材料要求：采用______（如SBS改性沥青防水卷材，厚度≥4mm），材料须具备产品合格证、第三方检测报告；施工工艺：热熔法/冷粘法等（结合设计要求）；预估施工面积：约________平方米（可根据实际调整）。三、工期约定1.开工日期：______年______月______日（以甲方书面开工通知为准）2.竣工日期：______年______月______日3.工期调整：若因甲方原因（如设计变更、材料供应延误、场地移交延迟等）导致工期延误，乙方应在事件发生后3日内书面通知甲方，经甲方确认后工期相应顺延；若因乙方原因逾期竣工，每逾期1日，乙方按合同总价款的千分之一向甲方支付违约金，违约金总额不超过合同总价款的5%。四、质量标准与验收流程（一）质量标准工程质量须符合《屋面工程质量验收规范》（GB____）、《地下防水工程质量验收规范》（GB____）等国家现行标准，且满足设计文件及双方约定的合格/优良等级要求。（二）材料验收乙方进场的防水材料须经甲方、监理方共同验收，验收通过后方可使用；若发现材料不合格，乙方应无条件退场并更换合格材料，由此产生的工期延误由乙方承担。（三）工程验收1.乙方自检合格后，向甲方提交书面验收申请；2.甲方应在收到申请后7日内组织监理、设计等单位进行验收；3.验收合格后，双方签署《工程竣工验收单》；若验收不合格，乙方应在5日内整改完毕并重新申请验收，整改期间工期不予顺延。五、合同价款与支付方式（一）合同总价款人民币________元（大写：____________________），该价款包含材料费、人工费、机械费、管理费、税费、利润及施工风险费等全部费用。（二）支付节点1.预付款：合同签订后10日内，甲方向乙方支付总价款的30%（即________元）；2.进度款：工程完成50%工程量且经甲方验收合格后，支付至总价款的60%（即________元）；3.竣工结算：工程验收合格且乙方提交完整结算资料后，30日内完成结算审核，结算完成后10日内支付至结算总价的97%；4.质保金：剩余3%作为质量保证金，质保期满且无质量问题后15日内无息支付。六、双方权利与义务（一）甲方义务1.向乙方提供施工所需的场地、水、电等基础条件，确保施工期间正常使用；2.及时审核乙方提交的施工方案、材料样品等文件，避免因审批延误影响工期；3.按合同约定支付工程款，逾期付款的，每逾期1日按未付款项的万分之三支付违约金；4.对工程质量、进度进行监督，发现问题及时要求乙方整改。（二）乙方义务1.严格按照施工规范、设计要求组织施工，确保工程质量与进度；2.遵守施工现场安全文明施工规定，承担施工期间的安全责任（如发生安全事故，由乙方承担全部费用及责任）；3.整理并提交完整的施工资料（如隐蔽工程记录、材料合格证等）；4.工程完工后，向甲方提供防水工程使用说明书、维护指南，指导后期维护。七、工程保修条款1.保修期：自工程验收合格之日起计算，屋面防水工程保修期为5年，卫生间、地下室防水工程保修期为5年（或按国家规定执行）；2.保修责任：保修期内，若因乙方施工或材料问题导致渗漏，乙方应在接到通知后24小时内响应，3日内到场维修，维修费用由乙方承担；若乙方未按时维修，甲方可委托第三方维修，费用从质保金中扣除（不足部分向乙方追偿）。八、违约责任1.甲方违约：若甲方未按约定支付工程款或提供施工条件，导致乙方停工、窝工，应赔偿乙方直接损失（如人工费、机械闲置费等），工期相应顺延；2.乙方违约：若工程质量未达标，乙方应无偿返工至合格，工期不予顺延，且按合同总价款的5%支付违约金；若逾期竣工，除承担逾期违约金外，还应赔偿甲方因此产生的损失（如逾期交房违约金等）。九、争议解决方式双方因履行合同发生争议，应首先友好协商；协商不成的，可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼（或约定仲裁机构，如“提交XX仲裁委员会仲裁”）。十、其他约定1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式6份，甲乙双方各执3份，具有同等法律效力；2.未尽事宜，双方可签订补充协